«ΙΕΜ - ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Α.Ε»

Transcript

1 Αριθ. πρωτ. Σύμβασης 7827 ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας σήμερα την 25/04/2014 ημέρα Παρασκευή, μεταξύ αφενός του Δήμου Ζίτσας, που εδρεύει στην 14SYMV Λεωφόρο Ελευθερίας και Ευκλείδη, Τ.Κ ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημήτριο Ρογκότη, Δήμαρχο Ζίτσας και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΕΜ - ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Α.Ε», με ΑΦΜ: , ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ, στην οδό ΟΥΜΠΛΙΑΝΗΣ 14 & ΔΙΟΧΑΡΟΥΣ, Τ.Κ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κο Παπαϊωάννου Νικήτας, με ΑΔΤ: ΑΗ και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», και έχοντας υπόψη: 1. Την εγκεκριμένη και εξειδικευμένη πίστωση ποσού ,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ζίτσας στον ΚΑ: σύμφωνα με την υπ 08/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας, 2. Την με αρ. πρωτ. 13/09-02/24174/1699 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Επιθεώρηση Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Σχολικού Κτιρίου Δολιανών Πωγωνίου» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη» 3. Την από 18/03/2014 Ανακοίνωση Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Ζίτσας για την απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσίες Τεχνικού/Ενεργειακού Συμβούλου» 4. Την υπ αριθμ. 61/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της υπηρεσίας: Υπηρεσίες Τεχνικού / Ενεργειακού Συμβούλου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης «Ενεργειακή Επιθεώρηση Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Σχολικού Κτιρίου Δολιανών Πωγωνίου» στον ως άνω ανάδοχο 5. την ανάγκη του Δήμου για την παροχή σχετικών υπηρεσιών, 6. την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει, και ιδιαίτερα : Το Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11Α / ), To Π.Δ. 60/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. To ΠΔ. 118/2007, αναλογικά με το ΠΔ. 28/1980 και όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτό. το N.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α / ), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α / ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α ) «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα και σε συνέχεια της ανακοίνωσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή με την από 18/03/2014 πρόσκληση ενδιαφέροντος και ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας στον Ανάδοχο σύμφωνα με την υπ αριθμ.399/ απόφαση Δημάρχου Δήμου Ζίτσας, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση της Υπηρεσίας Τεχνικού / Ενεργειακού Συμβούλου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης «Ενεργειακή Επιθεώρηση Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Σχολικού Κτιρίου Δολιανών Πωγωνίου» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 1

2 ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Το υποέργο με τίτλο : Υπηρεσίες Τεχνικού/Ενεργειακού Συμβούλου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης «Ενεργειακή Επιθεώρηση Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Σχολικού Κτιρίου Δολιανών Πωγωνίου» θα βαρύνει τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » του Άξονα Προτεραιότητας 1: Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (ΣΑ Π/Υ(1) Ε0618, κωδ ΠΔΕ 2014ΣΕ ), η οποία συγχρηματοδοτείται 100 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής. Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ενεργειακή Επιθεώρηση Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Σχολικού Κτιρίου Δολιανών Πωγωνίου» προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας ως ακολούθως: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ Θερμομόνωση κελύφους κτιρίου Ολοκληρωμένη διάταξη αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας των τερματικών μονάδων του συστήματος θέρμανσης σε επίπεδο αυτόνομων χώρων με έλεγχο παρουσίας χρηστών. Αυτόματη θερμοκρασιακή προσαρμογή του δικτύου διανομής στα θερμικά φορτία με εφαρμογή θερμοκρασιακής αντιστάθμισης. Τοποθέτηση αυτοματισμών ελέγχου περιοχής ΥΥ και αυτοματισμοί κίνησης Μόνωση σωληνώσεων του δικτύου διανομής ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Δικτύωση & ενημέρωση ενεργειακών υπευθύνων και υπαλλήλων του Δήμου Δράσεις αλλαγής της ενεργειακής συμπεριφοράς και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας Ενημέρωση/Εκπαίδευση καθηγητών και μαθητών Γυμνασίου Λυκείου Πληροφόρηση των δημοτών Έκδοση ενημερωτικού εντύπου για το περιεχόμενο και τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του προγράμματος στον Δήμο Ενημέρωση μέσω ιστοσελίδας Δήμου Εγκατάσταση και ρύθμιση οθόνης σε σύνδεση με το BEMS Ημερίδες και εκδηλώσεις για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση Ο Ανάδοχος θα παρέχει οριζόντια επιστημονική υποστήριξη για την παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης, έτσι ώστε αυτή να υλοποιηθεί με επιτυχία τόσο σε ότι αφορά στο φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο, όσο και σε ότι αφορά στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Τα τεύχη της Διαδικασίας που μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θα αποτελούν τα συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα : H παρούσα σύμβαση, Το τεύχος της προκήρυξης, Η οικονομική Προσφορά (Ο.Π.) του αναδόχου, Η τεχνική Προσφορά Αναδόχου (Τ.Π.) του αναδόχου, 2

3 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Η παρούσα υπηρεσία αφορά την συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Ζίτσας στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Άξονα Προτεραιότητας 1: Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Στο πλαίσιο της επίτευξης του παραπάνω στόχου, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου θα περιλαμβάνουν τα εξής: Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις Υπηρεσίες του Δήμου για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Πλήρης υποστήριξη του Δήμου στην κάλυψη των απαιτήσεων του ΕΣΠΑ και της Δ.Α. τόσο σε επίπεδο τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών (π.χ. διατήρηση και ενημέρωση Φακέλου Πράξης, έγκαιρη ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των απαιτούμενων κάθε φορά εντύπων, συλλογή απαιτούμενων εγγράφων / παραστατικών για την υποβολή δαπανών στη Δ.Α. κλπ.), όσο και σε επίπεδο ορθής σύνταξης των προβλεπόμενων υποβαλλόμενων εντύπων (Τεχνικά Δελτία Υποέργων, Δελτία Παρακολούθησης Προόδου Πράξης και Υποέργων, Δελτία δήλωσης δαπανών, αιτήματα τροποποίησης Πράξης). Συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιστημονική παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης. Υποστήριξη στις Υπηρεσίες του Δήμου για την ωρίμανση των Υποέργων της Πράξης. Παρακολούθηση του συνολικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης. Έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση του Δήμου για τις διαπιστούμενες χρονικές καθυστερήσεις και αιτιολόγησή τους. Έγγραφη διατύπωση προτάσεων για την άρση των αιτιών των καθυστερήσεων και την επίσπευση των διαδικασιών. Καταγραφή και έγγραφη αναφορά στην Αναθέτουσα Αρχή των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση της Πράξης. Έγγραφη διατύπωση προτάσεων για την επίλυσή τους. Σύνταξη μηνιαίων Εκθέσεων Πεπραγμένων στις οποίες θα αναφέρονται όλες οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο του έργου. Διαχωρισμός τους σε ενέργειες σχετικές με την παρακολούθηση/διαχείριση της Πράξης (π.χ. υποβολή προβλεπόμενων εγγράφων από το Σύστημα Διαχείρισης) και σε υπηρεσίες σχετικές με την υλοποίηση των Υποέργων (π.χ. υποστήριξη σε διαγωνιστικές διαδικασίες Υποέργου). Σύνταξη τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων, κατά την ολοκλήρωση του έργου. Ρητά αναφέρεται ότι το φυσικό αντικείμενο θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. Προς αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων ο Ανάδοχος δεν μπορεί να συμμετέχει στην υλοποίηση των άλλων υποέργων του Προγράμματος ως υποψήφιος διαγωνιζόμενος. Παραδοτέα: Τα παραδοτέα του Αναδόχου προς το Δήμο Ζίτσας, θα είναι τα εξής: 1. Εκθέσεις Πεπραγμένων μετά τη συμβασιοποίηση και υλοποίηση κάθε Άξονα δράσεων Ο Ανάδοχος θα συντάσσει Έκθεση Πεπραγμένων έπειτα από τη συμβασιοποίηση ή υλοποίηση κάθε Άξονα, και πριν τη πληρωμή του κάθε σταδίου που προβλέπεται στον τρόπο πληρωμής, που θα 3

4 περιλαμβάνει αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Συμβούλου κατά τη διάρκεια της σχετικής φάσης. Χρόνος υποβολής: Εντός 15 ημερών από την υπογραφή σύμβασης ή ημερομηνίας ολοκλήρωσης υποέργου/άξονα. 2. Τριμηνιαίες Εκθέσεις στις οποίες θα περιέχονται τουλάχιστον τα εξής: Περιγραφή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και των παραδοτέων που υπεβλήθησαν και / ή παρελήφθησαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου του Συμβούλου εντός του τριμήνου αναφοράς. Προγραμματισμός των κάθε είδους υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν κατά το επόμενο τρίμηνο. Διατύπωση βασικών προτάσεων για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση των δράσεων της εργασίας. Χρόνος υποβολής: Κάθε τρίμηνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 15 ημέρες από το τέλος κάθε τριμήνου. 3. Τελική Έκθεση Η Τελική (απολογιστική) Έκθεση θα έχει περιεχόμενο ανάλογο των Τριμηνιαίων εκθέσεων, και θα περιλαμβάνει το σύνολο των παραδοτέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Συμβούλου κατά τη διάρκεια του έργου. Η εν λόγω έκθεση θα συνδέεται και με τη καταβολή της τελευταίας δόσης που προβλέπεται στον τρόπο πληρωμής του Αναδόχου. Χρόνος υποβολής: Εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της Πράξης. Η παρακολούθηση, επίβλεψη και πιστοποίηση των υπηρεσιών θα γίνεται από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου του Αναδόχου. Η επιτροπή θα συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών, με το οποίο θα εγκρίνονται και θα παραλαμβάνονται όλα τα ως άνω παραδοτέα και θα αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται ως προς αυτές. Μη συμμόρφωσή του θα οδηγεί σε λύση της σύμβασης. Για τα υπόλοιπα θέματα ο Ανάδοχος θα συντάσσει και θα παραδίδει στην Υπηρεσία απλά σημειώματα. ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κάθε επικοινωνία ή αλληλογραφία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνεται στην Ελληνική Γλώσσα, ενώ όλες οι εκθέσεις και τα σημειώματα που θα παραδίδονται, θα συντάσσονται κάθε φορά και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε τρία (3) αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4

5 Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) θα πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: Για την Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη/ Τ.Κ Τηλ , Fax Για τον Ανάδοχο: ΙΕΜ-ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Α.Ε Οδός Ουμπλιανής 14 & Διοχάρους/ Τ.Κ Τηλ , Fax Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του εγγράφου και την απόδειξη της. Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως τον τόπο διαμονής του κατά την υπογραφή της σύμβασης καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή του τόπου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει εγγράφως αντίκλητο, για την παραλαβή κάθε εγγράφου που τον αφορά. (αρ.27 ΠΔ 28/1980). ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (αρ.31 ΠΔ 28/1980) ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η διάρκεια της υπηρεσίας συμπίπτει με την ολοκλήρωση της Πράξης «Ενεργειακή Επιθεώρηση Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Σχολικού Κτιρίου Δολιανών Πωγωνίου», δηλ. με την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξης. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της Πράξης είναι η 31/12/

6 ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλο το υλικό (εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί) όπως και κάθε σχετικό έγγραφο που θα παραχθεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, ή από τρίτους για λογαριασμό του Αναδόχου, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα για την με οποιονδήποτε τρόπο, χρήση και εκμετάλλευση του υλικού αυτού ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικώς στην Αναθέτουσα Αρχή, του Αναδόχου παραιτουμένου επί του παραπάνω δικαιώματος. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη σύμβαση αυτή και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στο τεύχος προκήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου. Καθ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής (Προϊσταμένης Αρχής, Δ.Υ. κ.λ.π.) να συμμετέχει σε συσκέψεις (τακτικές και έκτακτες), να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να συμμετέχει σε επισκέψεις στις περιοχές που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη η Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να απαντά εγγράφως, εντός το πολύ πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στην Αναθέτουσα Αρχή σε οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση αυτή θέσει και σχετίζεται με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την υποβολή της προσφοράς του και τις προθεσμίες τω υποέργων όπως αυτές αναφέρονται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τις επικαιροποιήσεις του, στο Δελτίο Προόδου και Παρακολούθησης Πράξης, ώστε η Πράξη να εκτελεστεί όπως προβλέπεται και χωρίς καθυστερήσεις. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 6

7 της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις της εταιρείας και του προσωπικού του που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. Εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με τις τηρούμενες ημερομηνίες των υποέργων. Η σύμβαση θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο της. Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει αναπληρωτή εκπρόσωπο που θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον νόμιμο εκπρόσωπο. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στην αναθέτουσα αρχή, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ εντολή του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση, να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου/ παρακολούθησης της σύμβασης. Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΤΙΜΗΜΑ Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου είναι είκοσι χιλιάδες (20.000,00 ) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το έργο-υπηρεσία συγχρηματοδοτείται 100% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής. Ρητά αναφέρεται ότι το συμβατικό τίμημα για το σύνολο των παρερχομένων υπηρεσιών, δεν υπόκειται σε αναμορφώσεις και αναθεωρήσεις και δεν είναι δυνατό να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. 7

8 Τα παραπάνω ποσά αφορούν και καλύπτουν το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μεταφοράς. Ρητά συμφωνείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής από τις πιστώσεις του προγράμματος, Για τη καταβολή του τιμήματος χρειάζονται: -Πρωτόκολλο Τμηματικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και έγκρισης τους από την Αναθέτουσα Αρχή. -Χρηματικό ένταλμα και σχετικά παραστατικά πληρωμής -Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα -Κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό ΑΡΘΡΟ 13 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση σχετικές εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου και θα θεωρεί τις σχετικές πιστοποιήσεις του έργου. Τα πρωτόκολλα παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής των παρεχόμενων υπηρεσιών θα συντάσσονται από την Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80 μετά την σύνταξη/ θεώρηση των πιστοποιήσεων από την Τ.Υ και την έκδοση των τιμολογίων του αναδόχου. Με το περάς της σύμβασης η Τ.Υ θα συντάξει την Βεβαίωση περαίωσης του Έργου. Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα περιγράφεται στη σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής και θα περιλαμβάνει τα παραδοτέα που ορίζονται στην παρούσα. Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει ως εξής: Από τις πιστώσεις του έργου «Ενεργειακή Επιθεώρηση Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Σχολικού Κτιρίου Δολιανών Πωγωνίου» και σύμφωνα με τα παραδοτέα Με την ολοκλήρωση του φακέλου δημοπράτησης του Υποέργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Σχολείο Δολιανών» θα καταβληθεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου. 8

9 Με την υπογραφή της σύμβασης του Υποέργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Σχολείο Δολιανών» και κατόπιν παραλαβής από το Δήμο αντίστοιχης Έκθεσης Πεπραγμένων, θα καταβληθεί το 15% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου. Με την παραλαβή από το Δήμο του Υποέργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Σχολείο Δολιανών» και κατόπιν παραλαβής από το Δήμο αντίστοιχης Έκθεσης Πεπραγμένων, θα καταβληθεί το 15% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου. Με την ολοκλήρωση του φακέλου δημοπράτησης του Υποέργου «Δράσεις Δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης» θα καταβληθεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου. Με την υπογραφή της σύμβασης του Υποέργου «Δράσεις Δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης» και κατόπιν παραλαβής από το Δήμο αντίστοιχης Έκθεσης Πεπραγμένων, θα καταβληθεί το 15% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου. Με την παραλαβή από το Δήμο του Υποέργου «Δράσεις Δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης» και κατόπιν παραλαβής από το Δήμο αντίστοιχης Έκθεσης Πεπραγμένων, θα καταβληθεί το 15% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου. Με την παραλαβή από το Δήμο του Υποέργου «Ενεργειακή Επιθεώρηση Και Έκδοση Πιστοποιητικών» και κατόπιν παραλαβής από το Δήμο αντίστοιχης Έκθεσης Πεπραγμένων, θα καταβληθεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου. Με την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξης και κατόπιν παραλαβής από το Δήμο αντίστοιχης Έκθεσης Πεπραγμένων, θα καταβληθεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου. Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις (φόρος εισοδήματος κ.λ.π.). ΑΡΘΡΟ 14 ο ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη της εργασίας, που οφείλεται στον Ανάδοχο, επανορθώνεται από αυτόν σε εύλογη προθεσμία, καθοριζόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για παραλείψεις ή ελαττώματα της εργασίας, που δεν οφείλονται σε αυτόν και που μπορεί να οφείλονται είτε σε καθυστέρηση ή αμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής ή της Διαχειριστικής Αρχής ή άλλων τρίτων εμπλεκομένων, είτε στη χορήγηση από την Αναθέτουσα Αρχή λανθασμένων ή ανεπαρκών στοιχείων, είτε σε άλλους λόγους, για τους οποίους ο ανάδοχος δεν ευθύνεται. 9

10 ΑΡΘΡΟ 15 ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σχετικά με την έκπτωση του Αναδόχου ισχύουν όσα προβλέπονται στο αρ.50 του ΠΔ. 28/1980 και ειδικότερα: Έκπτωση Αναδόχου Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών, να υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας. Λύση της σύμβασης Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση εφόσον συντρέχουν οι λόγοι, με ή χωρίς αποζημίωση του αναδόχου σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί υπέρ αυτής το δικαίωμα να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών του αναδόχου για διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ημερομηνία έναρξης της διακοπής και η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. Αμέσως μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως. Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία διάλυσης της σύμβασης. Σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία. Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της σύμβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών προθεσμιών. Ο ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη προσδιορίζει την ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την αποζημίωση έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και την ματαίωση της διάλυσης. Εφ όσον ο ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονομικών του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών προθεσμιών. Για την ματαίωση της διάλυσης και τον καθορισμό της αποζημίωσης ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, όταν αυτή δεν έχει λυθεί πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση παραμένει σε ισχύ ακόμη και στην περίπτωση που έχει λήξει η συνολική συμβατική προθεσμία με όλες τις σχετικές παρατάσεις. 10

11 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτήν την Σύμβαση εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου, ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Η Πτώχευση του αναδόχου (αρ.52 ΠΔ 28/1980), συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής. Λήξη της Σύμβασης Παραλαβή του αντικειμένου της Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με την βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου που εκδίδεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον ανάδοχο, όπως αναλυτικά ορίζονται στη διακήρυξη κι ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο, μετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου και την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή εργασιών, μετά από αίτηση του αναδόχου. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων περί πληρωμής λογαριασμών ΑΡΘΡΟ 16 ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλομένων. Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση του οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματική εργασία δεν είναι επιλέξιμες. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και με την απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του ΕΦΔ-ΚΑΠΕ και της Διαχειριστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο. ΑΡΘΡΟ 17 ο : ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (αρ. 39 ΠΔ 28/1980)-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του έτερου συμβαλλόμενου και του ΕΦΔ-ΚΑΠΕ και της Διαχειριστικής Αρχής. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με οποιονδήποτε τρίτο, στην εκτέλεση του παρόντος έργο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση υποκατάστασης θα υπογραφεί εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών συμπλήρωμα της παρούσας. 11

12 ΑΡΘΡΟ 18 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό που πηγάζει από τη παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει τους συμβαλλόμενους και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. Σε περίπτωση αθέτησης της ως άνω υποχρέωσης, ο παραβάτης θα υπέχει πλήρη ευθύνη αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζημία,, την οποία θα υποστεί το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Ομοίως είναι δυνατή σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος εκτός της αποζημίωσης και η πρόβλεψη κατάπτωσης ποινικής ρήτρας..ύψους που τα μέρη θεωρούν ως εύλογη και δίκαιη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. ΑΡΘΡΟ 19 ο : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την υπηρεσία με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση της υπηρεσίας. γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. δ) o Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. ε) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την λύση της Σύμβασης μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής: α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 12

13 γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. ΑΡΘΡΟ 20 ο : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάσει οποιονδήποτε όρο αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για το τμήμα εκείνο των υπηρεσιών που θα έχουν παρασχεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή κατά τους όρους της παρούσας και μόνο για το μέχρι τη γνωστοποίηση της καταγγελίας της σύμβασης χρονικό διάστημα. ΑΡΘΡΟ 21 ο : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και κατά πάγια εθνική νομολογία και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ενδεικτικά η πλημμύρα, ο σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, η απεργία άνω των 20 ημερών καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονός, εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας των συμβαλλομένων μερών. Οσάκις ο Ανάδοχος λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωση του για εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή, την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας δέκα (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα. 13

14 Ρητά συμφωνείται ότι τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δε γεννούν αξίωση αποζημίωσης οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 22 ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Επομένως θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών Κάθε διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει από τη Σύμβαση θα επιλύεται στα αρμόδια Διοικητικά ή Πολιτικά Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δυο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο Δήμος Ζίτσας έλαβε τρία (3) αντίγραφα και ο Ανάδοχος ένα (1) αντίγραφο και υπογράφεται όπως ακολουθεί. Η Αναθέτουσα Αρχή Για τον Ανάδοχο Ο Δήμαρχος Ζίτσας Δημήτριος Ρογκότης Ο Νόμιμος εκπρόσωπος Νικήτας Παπαϊωάννου 14