ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Χρήση νέων τεχνολογιών για την προάσπιση της υγείας του παιδικού πληθυσμού στην διασυνοριακή ζώνη. Αντικείμενο ιαγωνισμού Παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού με υπηρεσίες Ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας και συστήματος απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων Αναθέτουσα Αρχή Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ. Προϋπολογισμός ,00 Διαδικασία Ανάθεσης Κριτήριο Ανάθεσης Πρόχειρος ιαγωνισμός Χαμηλότερη Τιμή Ημερομηνία Διενέργειας 25/10/2012 Κωδικός Έργου ης Σεπτεμβρίου Πανεπιστημιούπολη, Τ: F: E: research@rc.auth.gr

2 3 ης Σεπτεμβρίου Πανεπιστημιούπολη, Τ: F: E:

3 Περιεχόμενα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α... 4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 4 ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 4 ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 4 ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 4 ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 4 ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ... 5 ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 6 ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 6 ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 7 ΑΡΘΡΟ 12: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ... 7 ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... 8 ΑΡΘΡΟ 14: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 9 ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 9 ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 19: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 22: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 23: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΡΘΡΟ 24: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 25 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 26 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ... 23

4 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης... 27

5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 86796/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με αντικείμενο το «σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού με υπηρεσίες Ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας και συστήματος απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων», συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Χρήση νέων τεχνολογιών για την προάσπιση της υγείας του παιδικού πληθυσμού στην διασυνοριακή ζώνη» με κωδικό έργου και επιστημονικά υπεύθυνο τον κo Μπαμίδη Παναγιώτη, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας- ΠΓ Μ. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων. Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραφείο Επικ. Καθηγητή κυρίου Μπαμίδη Παναγιώτη, Κτίριο ΚΕ ΙΠ, 2 ος Όροφος Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ. Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική Υποβολή προσφορών μέχρι την Τετάρτη, 24/10/2012 και ώρα 14:00 μμ Ημερομηνία ιενέργειας: Πέμπτη, 25/10/2012 Τόπος ιενέργειας: Γραφείο Επικ. Καθηγητή κυρίου Μπαμίδη Παναγιώτη, Κτίριο ΚΕ ΙΠ, 2 ος Όροφος Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ. 1

6 Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα & και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κο Μπαμίδη Παναγιώτη, στο τηλέφωνο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Γενικοί και Ειδικοί Όροι ιαγωνισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.: Σχέδιο Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών και Υπ. ήλ. Ν.1599/1986 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ Καθηγήτρια Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου Αντιπρύτανις 2

7 3

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο Το «σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού με υπηρεσίες Ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας και συστήματος απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων» σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Χρήση νέων τεχνολογιών για την προάσπιση της υγείας του παιδικού πληθυσμού στην διασυνοριακή ζώνη» με κωδικό έργου και επιστημονικά υπεύθυνο τον κo Μπαμίδη Παναγιώτη, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας- ΠΓ Μ. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων. ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ (40.650,40 ποσό πλέον ΦΠΑ) ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι ειδικοί όροι των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα B της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα σύμφωνα με : Τις διατάξεις του Π.. 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας στα ΑΕΙ όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική Απόφαση 679/ (ΦΕΚ Β 826/ ) που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του εδαφίου γ παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010. Το Π 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/ ) Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τον Οδηγό ιαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης πράξης του εν λόγω προγράμματος. 4

9 ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 1. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη ΙΑΥΓΕΙΑ 2. Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ ΑΠΘ ( 3. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε 2 εφημερίδες. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον ανάδοχο ή τους αναδόχους. ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ιαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση « Η Προκήρυξη διατίθεται επίσης, χωρίς καταβολή τιμήματος, από τη Μονάδα Προμηθειών του Τμήματος ιασφάλισης Ποιότητας, Ανθρώπινων Πόρων και Προμηθειών του ΕΛΚΕ ΑΠΘ 3 ης Σεπτεμβρίου,Κτίριο ΚΕ ΕΑ, Γραφείο 104, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 14:00 και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier (εφόσον αναληφθεί η δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή). Στην περίπτωση παραλαβής της προκήρυξης μέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ιακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της ιακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με το συνολικό αριθμό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του ιαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωμα συμμετοχής στο ιαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί ημοσίων Συμβάσεων (Σ..Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ..Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ..Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 5

10 ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τετάρτη 24/10/2012 και ώρα 14:00. Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις: Α) Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου): Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου B) ιεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού ΠΡΟΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Γραφείο Επικ. Καθηγητή κυρίου Μπαμίδη Παναγιώτη, Κτίριο ΚΕ ΙΠ, 2 ος Όροφος Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ιακήρυξη αρ. πρωτ / (Ημερομηνία ιενέργειας 25/10/2012) Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς.. «Παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού με υπηρεσίες Ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας και συστήματος απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων.» ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει: 1. Τα παρακάτω ως εξής: Α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας) Β) σε περίπτωση νομικού προσώπου: καταστατικό σύστασης και αντίστοιχα ΦΕΚ τροποποίησης, έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης και τελευταίο αντίστοιχο ΦΕΚ Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Παράρτημα -Υπόδειγμα 3), του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά στην οποία να δηλώνει ότι: εν τελεί υπό πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 6

11 εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. εν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. ) Πλήρη βιογραφικό των μελών της ομάδας έργου και υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να συμμετέχουν στην ομάδα έργου του αναδόχου. Ε) Τεχνική προσφορά να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του έργου. 2. Προσφορά συνοδευόμενη από Πίνακα Συμμόρφωσης εφόσον προβλέπεται στο Παράρτημα Β της παρούσης και από τον ακόλουθο πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς, αμφότερα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον Προσφέροντα: Α/ Α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] 2 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη τεσσάρων (4) μηνών. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ιαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: - απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση - κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής (εφόσον προβλέπεται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια ΑΡΘΡΟ 12: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα ιακήρυξη. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην 7

12 Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενη υπηρεσία η οποία αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ο ιαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25/10/2012, στο Γραφείο Επικ. Καθηγητή κυρίου Μπαμίδη Παναγιώτη, Κτίριο ΚΕ ΙΠ, 2 ος Όροφος Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ από τριμελή Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισμού, η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και των έλεγχο αυτών. Κατά την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας, θα έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται οι Προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων. Ο ιαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα προκήρυξη. Ακολούθως θα καταταγούν οι υποβληθείσες προσφορές, με αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς άνευ ΦΠΑ για το σύνολο των υπό προμήθεια παρεχόμενων υπηρεσιών της παρούσας. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων με την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια παρεχόμενων υπηρεσιών. Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισμού. Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού της προμήθειας στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως (με ταχυμεταφορά) από την Αναθέτουσα Αρχή και με τηλεομοιοτυπία στους λοιπούς συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ανακοίνωσης κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα με τους στο παρόν αναφερόμενους συμβατικούς όρους, οι οποίοι είναι μη διαπραγματεύσιμοι, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή 8

13 της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του ανωτέρω πίνακα κατάταξης κοκ. Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και κατά τη διάρκεια της σύμβασης η Επιτροπή ιαγωνισμού μπορεί να προτείνει με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της την κατακύρωση μεγαλύτερου εύρους υπηρεσιών σε ποσοστό έως 30% ή την κατακύρωση μικρότερου εύρους υπηρεσιών σε ποσοστό έως 50%. Για κατακύρωση μικρότερου εύρους υπηρεσιών, κάτω του καθοριζόμενου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 14: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη τελική ματαίωση του διαγωνισμού που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον ιαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: (i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των ιαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση παροχή υπηρεσίας. Σε περίπτωση ματαίωσης του ιαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής ιαγωνισμού και Αξιολόγησης. Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 1. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 2. Χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 3. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ιακήρυξης. 5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ιακήρυξης. 6. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη. 9

14 7. Προσφορά που αφορά μόνο σε τμήμα της υπηρεσίας και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τη προκήρυξη. 8. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς. 9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του ιαγωνισμού. 10. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο ιαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα ιακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 4. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι 8 μήνες. 5. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο ιαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 6. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Σε αυτή την περίπτωση, η 10

15 Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσα Αρχή. 7. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της ιακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Χρόνος ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι 8 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει την ζητούμενη υπηρεσία. Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Επικ. Καθηγητή κυρίου Μπαμίδη Παναγιώτη, Κτίριο ΚΕ ΙΠ, 2 ος Όροφος Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ. Σε περίπτωση που δεν υλοποιούνται προσηκόντως οι παρεχόμενες υπηρεσίες και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω χρόνο κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 19: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η πιστοποίηση-ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή της και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, ενδεικτικά ως εξής : 1. 45% εώς τις 12/12/ % εώς τις 12/02/ % μετά την ποιοτική και ποσοτική πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ ( ) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 11

16 προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. Οι πληρωμές γίνονται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. ΑΡΘΡΟ 22: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 23: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 23Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει: 1. Την ημερομηνία έκδοσης. 2. Τον εκδότη. 3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 4. Τον αριθμό της εγγύησης. 5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. 8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. και τους όρους ότι: 1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως 2. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 4. την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται. 5. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 12

17 Α. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας ή σύμφωνη με υπόδειγμα πιστωτικού ιδρύματος εφόσον περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο τα στοιχεία της παραγράφου 23Α, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, με διάρκεια 2 μήνες μετά το συμφωνημένο χρόνο υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 24: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της ιακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό ημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η 13

18 Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 25 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. ΑΡΘΡΟ 26 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο Διαγωνισμού Παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού με υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και συστήματος απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων Προϋπολογισμός Διαδικασία Ανάθεσης Πρόχειρος Διαγωνισμός Τεχνικές προδιαγραφές και Ειδικοί όροι Ο στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και ΠΓΔΜ στη χρήση νέων τεχνολογιών για την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω του παρόντος Έργου συμπεριλαμβάνουν: Μελέτη και καταγραφή των υπαρχουσών τεχνολογιών αιχμής σε θέματα φακέλου υγείας, εργαλείων web 2.0 και web 3.0 καθώς και απεικόνισης και ανάλυσης γεωγραφικών δεδομένων. Δημιουργία σεμιναρίων για δασκάλους και γονείς στην Ελλάδα. Δημιουργία και παραμετροποίηση Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ), εισαγωγή και διαχείριση των δεδομένων καθώς και εξαγωγή γνώσης και συμπερασμάτων. Αναφορά της μελέτης σχεδίασης και των προδιαγραφών του ΗΦΥ με την χρήση διαγραμμάτων UML. Εγκατάσταση του συστήματος και παραμετροποίηση του συστήματος και των λογισμικών. Αναλυτική περιγραφή του ΗΦΥ και του συστήματος απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων. Αναλυτική αναφορά αποτελεσμάτων δοκιμής του συστήματος Εγχειρίδιο χρήσης Σημασιολογικά wikis Εκπαιδευτικό υλικό Σεμινάριο εκπαίδευσης στην Ελλάδα Συνοπτική περιγραφή του διαγωνισμού Παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο: - Ανάλυση τεχνολογικού πεδίου και δημιουργία σεμιναρίων για στοχευμένες ομάδες - Δειγματοληψία και επεξεργασία δεδομένων - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού με υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και συστήματος απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων - Παραμετροποίηση σημασιολογικών wikis, - Παραμετροποίηση ηλεκτρονικών φακέλων υγείας 15

20 - Παραμετροποίηση πλατφόρμας εκπαιδευτικού υλικού - Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού - Συντονισμός/Οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης χρηστών για το έργο με τίτλο «Χρήση νέων τεχνολογιών για την προάσπιση της υγείας του παιδικού πληθυσμού στην διασυνοριακή ζώνη» που ανήκει στο πρόγραμμα «Greece The Former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross Border Programme ». Περιγραφή εργασιών Μελέτη και καταγραφή των υπαρχουσών τεχνολογιών αιχμής σε θέματα φακέλου υγείας, εργαλείων web 2.0 και web 3.0 καθώς και απεικόνισης και ανάλυσης γεωγραφικών δεδομένων. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να μελετήσει και να αναφέρει σε έγγραφο τις υπάρχουσες τεχνολογίες οι οποίες σχετίζονται με το σύστημα που θα κατασκευάσει ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναφερθεί σε ΗΦΥ, ηλεκτρονικά συστήματα υγείας, αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες ΗΦΥ καθώς και περιγραφή ΗΦΥ ανοιχτού κώδικα που έχουν επικρατήσει στις μέρες μας. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει εκτενή αναφορά σε τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε χάρτες υγείας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει κάποια παραδείγματα από υπάρχοντα συστήματα με χάρτες υγείας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναφερθεί σε τεχνολογίες ιστού WEB 2.0 και WEB 3.0. Όσον αφορά τα εργαλεία WEB 2.0 εκτεταμένη αναφορά πρέπει να γίνει στην χρήση αυτών των τεχνολογιών στον τομέα της συνεργατικής ιατρικής εκπαίδευσης καθώς και να δοθούν παραδείγματα από πρωτοποριακές λύσεις που έχουν εφαρμοσθεί για την υποστήριξη της εκπαίδευσης. Στο σκέλος του WEB 3.0 και των σημασιολογικών τεχνολογιών πρέπει να δοθεί βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στις υπηρεσίες διαδικτύου, στον σημασιολογικό ιστό, και εκτενή αναφορά σε υπάρχοντα εργαλεία για την δημιουργία και χρήση linked data. Επιπλέον πρέπει να αναφερθούν οι τεχνολογίες σημασιολογικών υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και η εφαρμογή τους στην σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση. Τέλος, πρέπει να αναφερθούν οι τεχνικές και οι πόροι απορρόφησης linked data σε ιατρικό περιεχόμενο. Δημιουργία σεμιναρίων για δασκάλους και γονείς στην Ελλάδα. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και δημιουργία σεμιναρίου που θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και δασκάλους. Θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με ομιλητές, να δημιουργήσει και εκτυπώσει φυλλάδια, καθώς και τις απαραίτητες ανάγκες για την κατάλληλη προβολή και διαφήμιση του σεμιναρίου. Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και την διαχείριση των εγγραφών του σεμιναρίου. Δημιουργία και παραμετροποίηση Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ), εισαγωγή και διαχείριση των δεδομένων καθώς και εξαγωγή γνώσης και συμπερασμάτων. 16

21 Θα πρέπει να μελετηθεί, σχεδιασθεί και υλοποιηθεί ένας ΗΦΥ για τις ανάγκες του έργου. Ο ΗΦΥ θα πρέπει να αναπτυχθεί με την πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Drupal. Η δομή του ΗΦΥ πρέπει να είναι βασισμένη σε σχεσιακή βάση δεδομένων και να υποστηρίζει: - Δημογραφικά στοιχεία - Ιστορικό - Αιματολογικές Εξετάσεις - Μέτρηση σωματικού βάρους και ύψους - Εκτίμηση δείκτη μάζας σώματος - Μέτρηση συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης - Μέτρηση καρδιακής συχνότητας - Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου - Μέτρηση σακχάρου - Μέτρηση χοληστερόλης - Μέτρηση τριγλυκεριδίων - Ηλεκτροκαρδιογράφημα - Σπιρομέτρηση - Εξετάσεις από την συσκευή εξετάσεων που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση αίματος Και άλλα στοιχεία που θα προκύψουν από τη «Μελέτη και καταγραφή των υπαρχουσών τεχνολογιών αιχμής σε θέματα φακέλου υγείας, εργαλείων web 2.0 και web 3.0 καθώς και απεικόνισης και ανάλυσης γεωγραφικών δεδομένων» υπό την επίβλεψη του επιστημονικά υπεύθυνου. Ο ΗΦΥ θα διαχειρίζεται τους χρήστες σε επίπεδο ρόλων και δικαιωμάτων. Επίσης, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα (κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο των αιματολογικών εξετάσεων). Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει αποτελέσματα εξόρυξης γνώσης αλλά και συμπερασμάτων σύμφωνα με τα στοιχεία που εισήχθησαν στο σύστημα όταν αυτό ζητείται. Ο κώδικας θα παραδοθεί από τον ανάδοχο στο έργο. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση τοου απαραίτητου προσωπικού που θα του υποδειχθεί από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου. Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Ο σημασιολογικός ΗΦΥ που θα αναπτυχθεί θα αποτελείται από έναν κεντρικό διακομιστή στον οποίο θα αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την διατήρηση και συντήρηση του διακομιστή για διάστημα 5 ετών από την λήξη του έργου. Επίσης, το σύστημα θα παίρνει πληροφορία και γνώση από άλλα συστήματα υγείας σε μορφή linked data τα οποία, σε συνδυασμό με τα δεδομένα του συστήματος, θα εμφανίζονται σημασιολογικά στον χρήστη. Επιπλέον το σύστημα πρέπει να είναι αρθρωτό (modular) και να βασίζεται σε ανοιχτή αρχιτεκτονική έτσι ώστε να επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξή του. Η εικόνα απεικονίζει την απαιτούμενη αρχιτεκτονική του συστήματος. Αναφορά της μελέτης σχεδίασης και των προδιαγραφών του ΗΦΥ με την χρήση διαγραμμάτων UML 17

22 Ένας πλήρες έγγραφο θα πρέπει να συνοδεύει το σύστημα το οποίο θα περιγράφει αναλυτικά το πλήθος των λειτουργιών με την χρήση διαγραμμάτων UML. Θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά όλες οι λειτουργίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Θα μελετηθούν όλες οι περιπτώσεις όλων των χρηστών του συστήματος. Το υπο-σύστημα γεωγραφικής απεικόνισης δεδομένων θα αποτελέσει ένα επιπλέον μέλος του συστήματος. Θα μπορεί να αποθηκεύει στο σύστημα γεωγραφικά δεδομένα και να τα απεικονίζει κατάλληλα σύμφωνα με τα ερωτήματα του χρήστη. Επιπλέον θα συλλέγει σημασιολογικά εμπλουτισμένη πληροφορία από το διαδίκτυο και θα την εμφανίζει επιπρόσθετα και σε σχέση με τα δεδομένα του συστήματος. Η εικόνα αναπαριστά την αρχιτεκτονική που πρέπει να ακολουθηθεί για το μέλος των γεωγραφικών δεδομένων. Εγκατάσταση του συστήματος και παραμετροποίηση του συστήματος και των λογισμικών. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση του συστήματος και των υποσυστημάτων. Θα είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και διατήρηση των διακομιστών για 5 έτη από τη λήξη του έργου. Το σύστημα πρέπει να παραμετροποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και τις απαιτήσεις του έργου. Ο ανάδοχος είναι επίσης υπεύθυνος για ότι λειτουργικό ή λογισμικό απαιτηθεί για την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Αναλυτική περιγραφή του ΗΦΥ και του συστήματος απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει με λεπτομέρεια τον ΗΦΥ και το σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων. Η αναλυτική περιγραφή θα περιέχει την εξήγηση της αρχιτεκτονικής, τους είδους και της δομής των δεδομένων καθώς και τις λειτουργίες. Επίσης, θα περιγράφονται αναλυτικά όλες οι δυνατότητες και λειτουργίες των χρηστών αναλόγως με τον ρόλο και τα δικαιώματα τους. Αναλυτική αναφορά αποτελεσμάτων δοκιμής του συστήματος Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την δοκιμή και καταγραφή των αποτελεσμάτων του συστήματος. Θα πρέπει να δοκιμαστεί ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων χρηστών, οι οποιεσδήποτε λειτουργικές ελλείψεις, η διαχείριση τιμών σε μη φυσιολογικές τιμές καθώς και η ασφάλεια των δεδομένων. Εγχειρίδιο χρήσης 18

23 Ο ανάδοχος θα παραδώσει ένα πλήρες και αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης το οποίο θα καθοδηγεί τον χρήστη από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες λειτουργίες. Θα πρέπει να είναι εμπλουτισμένο με εικόνες για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών. Εκπαίδευση Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη εκπαίδευση και υποστήριξη καθ όλη την διάρκεια του έργου όταν του ζητηθεί με φυσική παρουσία (όπου αυτό απαιτείται). Η εκπαίδευση θα προσανατολίζεται όχι μόνο στους χρήστες αλλά και στο διαχειριστικό κομμάτι του συστήματος. Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον Ο ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει και να παραμετροποιήσει ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον ανοιχτού κώδικα το οποίο να έχει όλες τις βασικές λειτουργίες ενός τέτοιου περιβάλοντος (δημιουργία και διαχείριση μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού). Επίσης το περιβάλλον πρέπει να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης μεταδεδομένων για το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνες με τις προδιαγραφές (meducator scheme) που απορέουν απο το meducator project ( και να δημοσιοποιεί αυτά τα δεδομένα υπό τη μορφή συνδεδεμένων δεδομένων (linked data) χρησιμοποιώντας ένα SPARQL endpoint. Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί ένα υποσύστημα του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που θα δίνει την δυνατότητα αναζήτησης σε αποθετήρια ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που υποστηρίζουν συνδεδεμένα δεδομένα με χρήση ερωτημάτων SPARQL. Σημασιολογικά wikis Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προσαρμογή και ενσωμάτωση σημασιολογικών wikis για τον διαμοιρασμό εκπαιδευτικού υλικού. Θα πρέπει να στήσει και να δημιουργήσει τέτοια wikis σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. Εκπαιδευτικό υλικό Ο ανάδοχος πρέπει να ετοιμάσει και προσαρμόσει σύμφωνα με αποδεκτά πρότυπα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα προέρχεται από τα δεδομένα και περιεχόμενο του έργου. Το σύστημα θα πρέπει να εμπλουτιστεί με το εκπαιδευτικό υλικό. Σεμινάριο εκπαίδευσης στην Ελλάδα 19

24 Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και διοργάνωση ενός σεμιναρίου πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας σε νέα συστήματα και σύγχρονες τεχνολογικά πλατφόρμες για την υποστήριξη και προώθηση την υγείας των παιδιών. Χρονοδιάγραμμα εργασιών/παραδοτέων του Έργου Η συνολική διάρκεια του Έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες. Η υλοποίηση των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών υλοποίησης του έργου (επισυνάπτεται παρακάτω) με δυνατότητα παράτασης κατά 6 μήνες (εαν προκύψει παράταση του έργου) χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση. Ο Μήνας Λήξης της κάθε εργασίας (Action) είναι ο ανώτατος αποδεκτός χρόνος παράδοσης κάθε παραδοτέου. Στην προσφορά, οι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών σύμφωνα με τη μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου. Α/Α Τίτλος παραδοτέου Τύπος παραδοτέου 1 Μήνας παράδοσης State-of-the-art report on EHR, geomappings, Web 2.0 and Web 3.0 tools and technologies (Action 3.1) Preparatory Seminar for teachers and parents in Greece (Action 3.4) Μ 12/12/2012 Υ 12/12/ Medical database records (Action 4.3) Υ 12/05/ Report on software design and specifications using UML diagrams (Action 5.1.) Installations and software preparations (Action 5.2.) Description of the EHR system and the geographical representation system (Action 5.3.) Testing report and system documentation (Action 5.4.) Customised semantic wiki, medical health records and populated platform with educational material (Action 6.1.) Μ 12/12/2012 Υ 12/12/2012 Μ 12/02/2013 Υ 12/03/2012 Υ 12/05/ Τύπος παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Υ (Υπηρεσία), ΑΛ (Άλλο) 2 Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου 20

25 Educational material created (Action 6.2.) Hands-on seminar in Greece (Action 6.3.) Υ 12/02/2013 Υ 12/05/2013 Επιπλέον Ειδικοί όροι Ο Ανάδοχος υποχρεούται να περιγράψει στην τεχνική του προσφορά (ώστε να γίνει δεκτή και να μην απορριφθεί ως απαράδεκτη): 1. Την αποδεδειγμένη εμπειρία της ομάδας έργου σε: 1. θέματα φακέλου υγείας, εργαλείων web 2.0 και web 3.0 καθώς και απεικόνισης και ανάλυσης γεωγραφικών δεδομένων (κατ ελάχιστον μία υλοποίηση σε σχετικό έργο) 2. Υλοποίηση και παραμετροποίηση Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας (κατ ελάχιστον μία υλοποίηση σε σχετικό έργο) 3. Σχεδιασμό διαγραμμάτων UML (κατ ελάχιστον μία υλοποίηση σε σχετικό έργο) 4. Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού εμπλουτισμένης με συνδεδεμένα δεδομένα (linked data) (κατ ελάχιστον μία υλοποίηση σε σχετικό έργο) 5. Υλοποίηση σημασιολογικών wikis (κατ ελάχιστον μία υλοποίηση σε σχετικό έργο) 6. Υλοποίηση σεμιναριών (κατ ελάχιστον μία υλοποίηση σεμιναρίου σε ένα σχετικό έργο) 7. διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων (Interreg, IntraMed, econtent plus και ICT PSP) με αντικείμενο την Ιατρική Πληροφορική/Εκπαίδευση. Κατ ελάχιστον συμμετοχή σε 2 έργα κατ άτομο της ομάδας έργου (στο σύνολο της ομάδας έργου, οχι λιγότερα από δέκα (10)). Να γίνει σύντομη περιγραφή των έργων αυτών και του ρόλου των μελών της ομάδας έργου. 8. Δίπλωμα επιθεωρητή διασφάλισης ποιότητας ISO 9000 (ο συντονιστής του έργου) 2. με δημοσιεύσεις (τουλάχιστον 4) σε διεθνή συνέδρια ή περιοδικά σχετικές με ΗΦΥ, Web 2.0 & 3.0 στην Ιατρική Πληροφορική/Εκπαίδευση. 3. Την επιστημονική αρτιότητα της ομάδας έργου, η οποία θα αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (με τουλάχιστον δύο (2) με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Ιατρική Πληροφορική). 4. Ολοκληρωμένη πρόταση με την μεθοδολογία και το σχεδιασμό υλοποίησης όλων των υπηρεσιών του έργου. 5. Ολοκληρωμένη πρόταση για τη δομή, τη σύνθεση και την οργάνωση της ομάδας έργου, με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησης όλων των μελών της ομάδας έργου στο έργο. Ειδικότερα ο ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει στη προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία: Την οργάνωση της ομάδας έργου με προσδιορισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων των υποομάδων εργασίας, τον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας των μελών το επίπεδο εμπειρίας του κάθε στελέχους της ομάδας έργου, το συνολικό χρόνο απασχόλησης του κάθε μέλους της Ομάδας έργου σε Ανθρωπομήνες (Α/Μ). 6. Η ομάδα έργου του αναδόχου θα πρέπει να βρίσκεται καθημερινά στο χώρο υλοποίησης των εργασιών του Έργου για τον αρτιότερο συντονισμό και υλοποίηση του συνολικού έργου (κτίριο ΚΕΔΙΠ, 2ος όροφος, Εργαστήριο Ιατρικής 21

26 Πληροφορικής, Ιατρική σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Ο επιστημονικώς υπεύθυνος Παναγιώτης Μπαμίδης 22

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ανάθεση μετά από διενέργεια διαγωνισμού) Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας(ΕΛΚΕ), που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται νόμιμα από την Καθηγήτρια κα Σοφία Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανη και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, ΑΦΜ , ΟΥ Ι Θες/νίκης, και αφετέρου..., που εδρεύει στ.., οδός..., ΑΦΜ..., ΟΥ..., και εκπροσωπείται νόμιμα από συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει να παράσχει προς τον πρώτο συμβαλλόμενο τις παρακάτω περιγραφόμενες υπηρεσίες στα πλαίσια και για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο «Χρήση νέων τεχνολογιών για την προάσπιση της υγείας του παιδικού πληθυσμού στην διασυνοριακή ζώνη». Συγκεκριμένα ο δεύτερος συμβαλλόμενος πρόκειται να παρέχει υπηρεσίες με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού με υπηρεσίες Ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας και συστήματος απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων Η παροχή των υπηρεσιών αυτών ανατέθηκαν στο δεύτερο συμβαλλόμενο ύστερα από τον υπ αριθ. Πρωτ /2012 πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό 23

28 που διενεργήθηκε την 25/10/2012 από τον πρώτο συμβαλλόμενο και σύμφωνα με την υπ αριθ. πρωτ.... απόφαση κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών. Η υλοποίηση της παρούσας σύμβασης αρχίζει την... και λήγει την... Η παρακολούθηση και ο έλεγχος για την επάρκεια των υπηρεσιών που παρέχονται θα γίνεται από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου κο. Μπαμίδη Παναγιώτη, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ. Η αμοιβή του δεύτερου συμβαλλομένου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών συμφωνείται ότι ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ... συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και πρόκειται να καταβληθεί ως εξής: σύμφωνα με το άρθρο 20 της διακήρυξης Η αμοιβή θα καταβάλλεται με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο δεύτερος συμβαλλόμενος αρνείται να παράσχει τις ανατιθέμενες σε αυτόν υπηρεσίες ή τις παρέχει πλημμελώς, το Α.Π.Θ./ΕΛΚΕ μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση μονομερώς και να ζητήσει αποζημίωση για ενδεχόμενη ζημία που υπέστη από την αντισυμβατική συμπεριφορά του δεύτερου συμβαλλομένου. Ο ανάδοχοςπαρέδωσε σήμερα την υπ αριθ.... εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που εκδόθηκε από την Τράπεζα..., ποσού Ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρούσας χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας 10 μηνών.(διάρκειας 2 μηνών μετά το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη) 24