Αριθ. Πρωτ. :9998 Ηµεροµηνία :07/06/2017. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ FAX: Αριθ. Πρωτ. :9998 Ηµεροµηνία :07/06/2017 Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: Συνο τικός διαγωνισµός Τ -023/17 για την αροχή υ οστηρικτικών υ ηρεσιών συντήρησης των χώρων ρασίνου των γραµµών και του συστήµατος ΤΡΑΜ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (CPV ).) ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) Α όφαση Ανάληψης Υ οχρέωσης Α Α. 6Θ8ΦΟΡΛΟ-ΛΤΛ 2) MR Προϋ ολογιζόµενη δα άνη: Είκοσι εννέα χιλιάδες ε τακόσια ενήντα Ευρώ (29.750,00 ) λέον ΦΠΑ. Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ ροκηρύσσει συνο τικό διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες ροσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την λέον συµφέρουσα α ό οικονοµικής ά οψης ροσφορά βάσει τιµής, για την ανάθεση των υ οστηρικτικών υ ηρεσιών συντήρησης των χώρων ρασίνου των γραµµών 1,2, 3 και του συστήµατος ΤΡΑΜ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές ου εριγράφονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Οι υ ηρεσίες έχουν συµ εριληφθεί στον εγκεκριµένο ροϋ ολογισµό της ΣΤΑΣΥ και η σύµβαση ου θα ανατεθεί στον Ανάδοχο θα χρηµατοδοτηθεί α ό τις διαθέσιµες ιστώσεις της ΣΤΑΣΥ. Ο διαγωνισµός αφορά στην αροχή υ οστηρικτικών υ ηρεσιών συντήρησης των χώρων ρασίνου των Γραµµών 1,2,3 & ΤΡΑΜ. Στις υ ηρεσίες εριλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι εριοριστικά τα κάτωθι: Κούρεµα χλοοτά ητα Χρήση βενζινοκίνητου τρακτέρ χορτοκο τικού Κλάδεµα θάµνων Τ -023/

2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κλάδεµα δέντρων Κο ή δέντρων και θάµνων Καθαρισµός χώρου ρασίνου Κατα ολέµηση ζιζανίων Οι εργασίες θα γίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες δηλαδή ευτέρα έως Παρασκευή α ό τις 07:00 έως 15:00 για τους χώρους ρασίνου των γραµµών 1,2,3 και κατά τους καλοκαιρινούς µήνες Ιούνιο µέχρι Αύγουστο τα ερισσότερα Σάββατα. Για την ορθή εκ λήρωση των υ οχρεώσεων του Αναδόχου και την καλή εκτέλεση των εργασιών α αιτούνται τρεις (3) οµάδες. Μία οµάδα τριών (3) ατόµων για τη συντήρηση των χώρων ρασίνου της γραµµής 1, µία οµάδα τριών (3) ατόµων για τη συντήρηση των χώρων ρασίνου των γραµµών 2-3 και µία οµάδα έντε (5) ατόµων για τη συντήρηση του χώρου ρασίνου του Τραµ. Ο ένας εκ των 5 θα ρέ ει να διαθέτει δί λωµα οδήγησης µικρού τρακτέρ κο ής χλοοτά ητα. Η σύνθεση των οµάδων δύναται να αλλάζει σε ερι τώσεις εκτάκτων συµβάντων. Ειδικότερα για τη γραµµή 1 η οµάδα των τριών(3) ατόµων και για τη γραµµή ΤΡΑΜ η οµάδα των τεσσάρων (5) ατόµων θα εργάζονται σε ώρες νυχτερινών εργασιών (22:00 06:00) ανάλογα µε τις ανάγκες του συστήµατος α ό δύο (2) έως τέσσερις (4) φορές το µήνα. Οι αρα άνω εργασίες θα γίνονται υ ό την ε ίβλεψη και την καθοδήγηση των αρµοδίων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.. Ο Ανάδοχος θα ρέ ει να διαθέτει τον α αιτούµενο εξο λισµό, µηχανήµατα και οχήµατα. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων υ ηρεσιών ή η υ οβολή εναλλακτικής ροσφοράς. Η διάρκεια της σύµβασης ου θα υ ογραφεί µεταξύ της ΣΤΑΣΥ ΑΕ και του Αναδόχου θα είναι για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σχετικής Σύµβασης και αφορά την αροχή των υ ηρεσιών για ώρες. Προβλέ εται η δυνατότητα ε έκτασης της χρονικής διάρκειας της Σύµβασης µέχρι τρεις (3) µήνες σε ερί τωση ου δεν ραγµατο οιηθούν οι ώρες των ζητούµενων υ οστηρικτικών υ ηρεσιών εντός της αρχικής τετράµηνης διάρκειας της Σύµβασης µε την κάλυψη των ζητούµενων υ οστηρικτικών υ ηρεσιών της Σύµβασης αυτή θα λύεται αυτοµάτως.. Η αρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά: 1)στον ιστότο ο του ρογράµµατος ιαύγεια 2)στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ 3) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ ΗΣ). Ηλεκτρονικά θα αναρτούνται ο οιεσδή οτε τυχόν ενηµερωτικές ε ιστολές, βελτιώσεις, συµ ληρώσεις, ή διευκρινίσεις ου αφορούν τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος ρέ ει µέχρι την ηµεροµηνία ανάληψης των υ οχρεώσεων του να έχει εκ αιδεύσει το ροσω ικό του σύµφωνα µε τους όρους του αρόντος ιαγωνισµού και υλο οιήσει ο οιαδή οτε άλλη υ οχρέωση α ορρέει α ό τα Τεύχη του ιαγωνισµού και αφορούν τις υ οχρεώσεις του Αναδόχου. Τ -023/

3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προκειµένου να δοθεί στους ενδιαφερόµενους η δυνατότητα να διαµορφώσουν ά οψη για το αντικείµενο του εν λόγω διαγωνισµού, ριν α ό την υ οβολή των ροσφορών τους, θα διοργανωθεί α ό την ΣΤΑΣΥ ΑΕ ε ίσκεψη την Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να δηλώσουν δικαίωµα συµµετοχής στην ε ίσκεψη αυτή ε ικοινωνώντας µε τον κο Βασίλη Μ έη στο τηλέφωνο , το αργότερο µία (1) εργάσιµη ηµέρα ριν α ό την ε ίσκεψη. 1. ικαιούµενοι Συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στον ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά ρόσω α ή συνεταιρισµοί ή Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών ροσώ ων, ου ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα, µε δραστηριότητες σχετικές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, και ου είναι εγκατεστηµένα σε: α) κράτος µέλος της Ευρω αϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή β) κράτος µέλος της Συµφωνίας του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) τρίτες χώρες ου έχουν υ ογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ερί ηµοσίων Συµβάσεων (Σ Σ), στο βαθµό ου η θ ό ανάθεση σύµβαση καλύ τεται α ό τα αραρτήµατα 1,2,4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ευρω αϊκή Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Σ Σ ή δ) τρίτες χώρες ου δεν εµ ί τουν στις ανωτέρω ερι τώσεις και έχουν συνάψει διµερή ή ολυµερή συµφωνία µε την ΕΕ Ε ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µ ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος µιας και µόνο κοινο ραξίας/ σύµ ραξης. Οι ενώσεις δεν α αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ροκειµένου να υ οβάλουν ροσφορά. Σε ερί τωση ου η σύµβαση ανατεθεί σε κά οια α ό αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει ριν την υ ογραφή της σύµβασης να συσταθεί Κοινο ραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τα µέλη της Κοινο ραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου. Τ -023/

4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2. Υ οβολή Προσφοράς Οι ροσφορές θα υ οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την και ώρα 12:00 στο Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο φάκελο της ροσφοράς να αναγράφεται : ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ 023/17 «Παροχή υ οστηρικτικών υ ηρεσιών συντήρησης των χώρων ρασίνου των γραµµών 1,2,3 και του συστήµατος ΤΡΑΜ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.» Προς: ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Αθηνάς 67 Τ.Κ Αθήνα Υ όψη: Ε ιτρο ής ιαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σηµειώνουµε: 1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ροσφορές ου θα σταλούν ταχυδροµικά, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές θα έχουν αραληφθεί α οδεδειγµένα ριν την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. 2. Οι ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες. 3. Οι ροσφορές θα υ οβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Η α οσφράγιση των ροσφορών θα ραγµατο οιηθεί δηµόσια την και ώρα 12:30 στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «Αθηνά», 2 ος όροφος, α ό την ε ιτρο ή διενέργειας του διαγωνισµού αρουσία των ροσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκ ροσώ ων τους οι ο οίοι λαµβάνουν γνώση των λοι ών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων ου καταβλήθηκαν α ό αυτούς. Oι φάκελοι ροσφορών των διαγωνιζοµένων, θα ελεγχθούν α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού σε κλειστή συνεδρίαση. 3. Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να εσωκλείσουν στο φάκελό τους τα αρακάτω έγγραφα, τα ο οία ρέ ει να υ οβληθούν σε ρωτότυ α ή σε ευκρινή αντίγραφα Τ -023/

5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 3.1 Νοµιµο οιητικά έγγραφα α) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό Αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και το ο οίο να είναι σε ισχύει κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. β) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις φορολογικές τους υ οχρεώσεις, το ο οίο να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. γ) Πιστο οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α ό το οικείο Ε ιµελητήριο µε το ο οίο θα ιστο οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε άγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης ε αγγέλµατος α ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου. ) Αντίγραφο της α όφασης µε την ο οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α ό το ο οίο θα ροκύ τει το ρόσω ο ου εκ ροσω εί την εταιρία. ε) Ισχύον καταστατικό µε τις τυχόν τρο ο οιήσεις και ιστο οιητικό ερί καταστατικών τρο ο οιήσεων α ό την αρµόδια αρχή. στ)υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ου θα υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου στην ο οία θα δηλώνεται : ότι έχει µελετήσει λε τοµερώς τα στοιχεία των αρεχόµενων υ ηρεσιών και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων του αρόντος διαγωνισµού καθώς και των συνθηκών ου τον αφορούν (τό ος έργου, συνθήκες ροσ έλασης κλ.) µετά α ό λε τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ ό τους όρους αυτού. ότι τα υ οβαλλόµενα στοιχεία και ληροφορίες ου υ οβάλλει µε την ροσφορά του είναι ακριβή. ότι έχει µελετήσει ε ακριβώς του όρους του αρόντος ιαγωνισµού και τα Τεύχη αυτού και τους α οδέχεται. ότι διαθέτει γεωτεχνικούς (Π.. 344/2000) ε ιστήµονες (Γεω όνους και ασολόγους) µέλη του Γεωτεχνικού Ε ιµελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) ου θα ε ικοινωνούν µε τους γεωτεχνικούς ε ιστήµονες (Γεω όνοι και ασολόγοι µέλη του ΓΕΩΤΕΕ) του αρµόδιου Γραφείου Πρασίνου της ΣΤΑΣΥ για τον ρογραµµατισµό και την έκδοση των α αιτούµενων αδειών εργασίας. ότι κατά τη σύνταξη της ροσφοράς του αλλά και κατά την εκτέλεση της σύµβασης θα τηρεί α αρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή των νόµιµων α οδοχών, οι ο οίες σε καµία ερί τωση δε µ ορεί να είναι κατώτερες των ροβλε οµένων α ό την οικεία εφαρµοστέα για τον κάθε διαγωνιζόµενο συλλογική ρύθµιση εργασίας (Συλλογική Σύµβαση Εργασίας/ ιαιτητική Α όφαση), ό ως εκάστοτε ισχύει, (τήρηση νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής κι ασφάλειας των εργαζοµένων κλ ). Τ -023/

6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ότι δεν έχουν α οκλειστεί α ό ηµόσιους ιαγωνισµούς Υ εργολαβίες Σε ερί τωση υ εργολαβίας, ο ροσφέρων, θα ρέ ει να αναφέρει στην ροσφορά του το τµήµα της σύµβασης ου ροτίθεται να αναθέσει υ ό µορφή υ εργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υ εργολάβους ου ροτείνει. Α αγορεύεται στον Ανάδοχο η υ οκατάστασή του στην εκτέλεση του Έργου εν όλω ή εν µέρει α ό άλλο φυσικό ή νοµικό ρόσω ο και η εκχώρηση σε τρίτον µέρους ή του συνόλου του συµβατικού αντικειµένου χωρίς την ροηγούµενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της ΣΤΑΣΥ. Σε αντίθετη ερί τωση η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να ροχωρήσει στην καταγγελία της Σύµβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκ τωτο. Υ εργολαβίες και ροµήθειες του Αναδόχου δεν δηµιουργούν συµβατική σχέση µεταξύ ο οιουδή οτε ροµηθευτή ή υ εργολάβου και της ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να λάβει ροηγουµένως έγγραφη έγκριση της ΣΤΑΣΥ για την χρησιµο οίηση υ εργολάβου για την εκτέλεση ο οιωνδή οτε εργασιών της Σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να αρνηθεί να εγκρίνει τη χρησιµο οίηση υ εργολάβων, εφόσον κατά την κρίση της δεν διασφαλίζονται οι όροι εκτέλεσης του έργου ου αναφέρονται στην αρούσα Σύµβαση. Η µη τήρηση της υ οχρέωσης αυτής α ό τον Ανάδοχο συνιστά αράβαση συµβατικής υ οχρέωσης. 3.3 Οικονοµική Προσφορά Στην Οικονοµική Προσφορά θα εριέχονται όλα τα στοιχεία ου α αιτούνται, σύµφωνα στο Παράρτηµα Ι του τεύχους διακήρυξης, «Τιµολόγιο Προσφοράς» Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ου θα δοθούν α ό τους διαγωνιζοµένους, α οτελούν την λήρη α οζηµίωσή τους για την λήρη, ε ιτυχή και εµ ρόθεσµη εκτέλεση της Σύµβασης και τεκµαίρεται ότι για τον ροσδιορισµό τους έχουν συνυ ολογισθεί και ληφθεί υ όψη όλες οι δα άνες για τις αµοιβές του ροσω ικού και των συνεργατών ου θα α ασχοληθούν και κάθε µορφής έξοδα ου θα α αιτηθούν για την εκτέλεση της ροµήθειας, όλες οι δα άνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοι ά κόστη µε τα ο οία βαρύνεται ο ανάδοχος σύµφωνα µε τη Σύµβαση, ό ως ε ίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση των ροσφερθέντων τιµηµάτων και τιµών ου είναι σύµφωνες µε την οικονοµική του ροσφορά και έχουν ε έλθει κατό ιν λε τοµερούς υ ολογισµού των αρεχόµενων υ ηρεσιών, την ακρίβεια των ο οίων εγγυάται. Η οικονοµική ροσφορά θα υ ογραφεί α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του ιαγωνιζοµένου. Τ -023/

7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εφόσον α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη 4. Κριτήριο Ανάθεσης Η Ε ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ου ληρούν τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού τους µε βάση τον Έλεγχο των Νοµιµο οιητικών εγγράφων. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόµενος ου θα υ οβάλλει την χαµηλότερη τιµή. Προσφορές ου θα υ ερβαίνουν την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη, ό ως αυτή ορίζεται στον αρόντα ρόχειρο διαγωνισµό, δεν θα γίνονται α οδεκτές. Εφόσον α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση των ροσφερθέντων τιµηµάτων και τιµών ου είναι σύµφωνες µε την οικονοµική του ροσφορά και έχουν ε έλθει κατό ιν λε τοµερούς υ ολογισµού των αρεχόµενων υ ηρεσιών, την ακρίβεια των ο οίων εγγυάται. 5. Κατακύρωση ιαγωνισµού Η Ε ιτρο ή διαγωνισµού εισηγείται στο ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ την κατακύρωση του διαγωνισµού στον µειοδότη, ο ο οίος ληρεί τους όρους συµµετοχής στον διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού του. Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση των α οτελεσµάτων και την κατακύρωση αυτού α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ. Η Α όφαση Κατακύρωσης αναρτάται στο δικτυακό χώρο της ΙΑΥΓΕΙΑΣ και η ΣΤΑΣΥ κοινο οιεί σε όλους τους διαγωνιζόµενους το α οτέλεσµα του διαγωνισµού, µε κάθε ρόσφορο τρό ο, ό ως µε τηλεµοιοτυ ία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κ.λ.., ε ί α οδείξει Κατά της ανωτέρω α όφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, η ροθεσµία άσκησης της ο οίας είναι έντε (5) ηµέρες α ό την κοινο οίηση αυτής στους διαγωνιζόµενους. Μετά την ά ρακτη άροδο της ροθεσµίας άσκησης της ένστασης ή την έκδοση α όφασης ε αυτής α οστέλλεται στον Ανάδοχο ε ιστολή ανάθεσης και ρόσκληση ροσκόµισης των α αραίτητων εγγράφων για την υ ογραφή της σύµβασης. Τ -023/

8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 6. Υ ογραφή Σύµβασης Ο Ανάδοχος θα υ ογράψει σύµβαση µε την ΣΤΑΣΥ AE διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών για την αροχή ωρών υ οστηρικτικών υ ηρεσιών. Προβλέ εται η δυνατότητα ε έκτασης της χρονικής διάρκειας της Σύµβασης µέχρι τριών (3) µηνών σε ερί τωση ου δεν ραγµατο οιηθούν οι ώρες των ζητούµενων υ οστηρικτικών υ ηρεσιών εντός της αρχικής τετράµηνης διάρκειας της Σύµβασης µε την κάλυψη των ζητούµενων υ οστηρικτικών υ ηρεσιών της Σύµβασης αυτή θα λύεται αυτοµάτως.. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υ οχρεώσεις στους τοµείς του εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου ου έχουν θεσ ιστεί α ό το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Ο Ανάδοχος ριν την υ ογραφή της σύµβασης θα ροσκοµίσει, Εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης για οσό ίσο µε το 5% του συµβατικού τιµήµατος ρο ΦΠΑ ου θα ροσφερθεί. Η εγγυητική ε ιστολή θα εκδίδεται α ό αναγνωρισµένη Τρά εζα ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στις χώρες µέλη της ΕΕ και του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου και έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών ε ιστολών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και σύµφωνα µε το συνηµµένο υ όδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ του τεύχους διακήρυξης). Εγγυητική ε ιστολή ου δεν εκδίδεται σύµφωνα µε το υ όδειγµα δεν γίνεται α οδεκτή. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία / σύµ ραξη, η εγγυητική ε ιστολή αυτή ρέ ει να εκδοθεί υ έρ όλων των µελών της κοινο ραξίας / σύµ ραξης και όχι υ έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. Γίνονται δεκτές και εγγυητικές ε ιστολές α ό το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή α ό το ΤΣΜΕ Ε. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ισχύει και αραµένει σε ισχύ και ενέργεια, µέχρι να ολοκληρωθούν ικανο οιητικά όλες οι α αιτήσεις της Σύµβασης. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ε ιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την λύση ή λήξη της Σύµβασης µε την ροϋ όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της ΣΤΑΣΥ για ο οιαδή οτε υ αίτια ή ανυ αίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και δεν έχει υ άρξει λόγος για κατά τωσή της ολική ή µερική. Ο Ανάδοχος θα ροσκοµίσει κατάσταση των εργαζοµένων και οινικά µητρώα των ροσώ ων ου θα χρησιµο οιήσει για την εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ AE δικαιούται να µην κάνει δεκτή για την αροχή των υ ηρεσιών ρόσω α ου δεν έχουν λευκό οινικό µητρώο. 7. Ποινική Ρήτρα Για κάθε ηµέρα υ αίτιας µη ροσήκουσας εκ µέρους του Αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών της Σύµβασης ε ιβάλλεται σε αυτόν οινική ρήτρα ου ορίζεται σε οσοστό Τ -023/

9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ δεκα έντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του Έργου. Για την εφαρµογή της οινικής ρήτρας η µέση ηµερήσια αξία του Έργου ροκύ τει αφού διαιρεθεί το Συµβατικό Τίµηµα µε τον αριθµό των ωρών ου αυτό αντιστοιχεί. Σε ερί τωση ου οι ηµέρες µη ροσήκουσας εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης ξε εράσουν τις 6 ηµέρες στη συνολική διάρκεια της αυτής, η ΣΤΑΣΥ δύναται να καταγγείλει τη σύµβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις της αρούσας σύµβασης. Η Ποινική αυτή Ρήτρα συµφωνείται δίκαιη, εύλογη και σύµφωνη µε την αροχή, την αντι αροχή, τη συµφωνηθείσα α οζηµίωση του Αναδόχου, συνυ ολογισθείσης και της καταρχήν βλάβης των µερών, του σκο ού στον ο οίο α οσκο ούν και της οικονοµικής δυνατότητας αυτών. Η Ποινική Ρήτρα θα καταβάλλεται ανεξάρτητα αν έχει ροκληθεί α ώλεια ή ζηµία (θετική ή α οθετική) στην ΣΤΑΣΥ σωρευτικά και ε ι λέον α ό κάθε α οζηµίωση για α οκατάσταση κάθε θετικής ζηµίας ή α ώλειας ου θα έχει υ οστεί η ΣΤΑΣΥ ως α οτέλεσµα της αντισυµβατικής συµ εριφοράς του Αναδόχου. Η Ποινική Ρήτρα ε ιβάλλεται µε α όφαση της ΣΤΑΣΥ και το αντίστοιχο οσό αφαιρείται α ό τον ε όµενο λογαριασµό ληρωµής του Αναδόχου. 8. Τρό ος Πληρωµής Μετά την λήξη κάθε συµβατικού µήνα ο Ανάδοχος θα συντάσσει Αίτηση Πληρωµής, για το σύνολο των ωρών α ασχόλησης του εργατικού δυναµικού ου έχει διαθέσει τον µήνα αυτό, σε µορφή ου θα καθορισθεί έγκαιρα α ό την ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Στις Αιτήσεις Πληρωµής θα αναγράφονται τα εξής: Σύνολο ωρών α ασχόλησης. Το Τίµηµα ου αντιστοιχεί στις εκτελεσθείσες ώρες α ασχόλησης. Νόµιµες κρατήσεις, συµψηφισµοί και αρακρατήσεις ου ροβλέ ονται α ό την ισχύουσα νοµοθεσία συµ εριλαµβανοµένων και των διατάξεων του Ν. 2198/94. Ο αναλογών ΦΠΑ. Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ θα ελέγχει την Αίτηση Πληρωµής εντός έντε (5) εργασίµων ηµερών α ό την ηµεροµηνία αραλαβής της και θα ροβεί ενδεχοµένως σε διορθώσεις, ή έγκρισή της. Μετά την έγκριση της Αίτησης Πληρωµής ο Ανάδοχος υ οχρεούται να ροσκοµίσει στο Γραφείο της Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Φορολογικό αραστατικό (τιµολόγιο) Πιστο οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας. Ασφαλιστική Εισφορών Ο Ανάδοχος θα ροσκοµίσει ε ίσης ο οιοδή οτε άλλο δικαιολογητικό α αιτείται α ό την ελληνική νοµοθεσία και ζητηθεί α ό την ΣΤΑΣΥ. ιευκρινίζεται ότι: Τ -023/

10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1. Ο Ανάδοχος θα είναι λήρως και α οκλειστικά υ εύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες ληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Ε αγγελµατικών, ηµόσιων ή άλλων φορέων, ό ως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, ΠΕ ΜΕ Ε, ΤΕΕ κλ. 2. Το Συµβατικό Τίµηµα δεν εριλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας θα καταβάλλεται α ό την ΣΤΑΣΥ. στον Ανάδοχο µε την ληρωµή κάθε Τιµολογίου. 3. Σύµφωνα µε το άρθρο 375 αρ. 7 του Ν. 4412/2016, για συµβάσεις ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων εντακοσίων (2.500) Ευρώ, ε ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% στην σύµβαση ου θα υ ογραφεί, υ έρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και θα αρακρατηθεί στην ρώτη ληρωµή. Οι ληρωµές θα γίνονται µέχρι και ενενήντα (90) ηµέρες µετά α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου, η ο οία θα είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας έγκρισης της Αίτησης Πληρωµής του Αναδόχου και υ ό την ροϋ όθεση ότι θα έχουν υ οβληθεί τα ως άνω δικαιολογητικά. Σε ερί τωση ου η αραλαβή του τιµολογίου καθυστερήσει έραν των έντε (5) ηµερών α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του, η ληρωµή θα γίνεται ενενήντα (90) ηµέρες µετά την αραλαβή του. Το τιµολόγιο θα έχει τα αρακάτω στοιχεία: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς Αθηνάς 67, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: , ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Για ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ ορείτε να ε ικοινωνείτε µε το Λογιστήριο. 9 Ακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού 9.1 Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση των α οτελεσµάτων του και την κατακύρωσή του α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ 9.2 Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού µ ορεί να ακυρωθεί, µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΤΑΣΥ, στις αρακάτω ερι τώσεις: α. Για αράτυ η διεξαγωγή της διαδικασίας, β. Εάν ο ανταγωνισµός υ ήρξε ανε αρκής ή, εάν υ άρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων εις βάρος του ραγµατικού ανταγωνισµού, Τ -023/

11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ γ. Εάν λήξει η ισχύς των Οικονοµικών Προσφορών και δεν δοθούν οι α αιτούµενες αρατάσεις α ό τους διαγωνιζοµένους. 9.3 Ο διαγωνισµός µ ορεί ε ίσης να µαταιωθεί, µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΤΑΣΥ, ιδίως εάν: α. Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί αιτιολογηµένα µη ικανο οιητικό, β. Ο ανταγωνισµός ου ανα τύχθηκε κριθεί µη ικανο οιητικός, γ. Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί οικονοµικά ασύµφορο, δ. Η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει λέον την ΣΤΑΣΥ. 9.4 Εάν δια ιστωθούν λάθη ή αραλείψεις σε ο οιοδή οτε στάδιο της διαδικασίας, µ ορεί να ακυρωθεί µερικά η διαδικασία του διαγωνισµού ή/και να αναµορφωθεί ανάλογα το α οτέλεσµά του α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ, ή να α οφασισθεί α ό το ίδιο το ιοικητικό Συµβούλιο η ε ανάληψη του διαγωνισµού α ό το σηµείο ου έγινε το λάθος ή η αράλειψη. 9.5 Σε κάθε ερί τωση η ΣΤΑΣΥ µ ορεί κατά την ελεύθερη κρίση της να µαταιώσει το διαγωνισµό ολικά ή µερικά ή να τον αναβάλει σε ο οιοδή οτε στάδιο και για ο οιονδή οτε λόγο. Στην ερί τωση αυτή γνωστο οιεί εγγράφως στους συµµετέχοντες τη µαταίωση ή την αναβολή. Κανείς α ό τους συµµετέχοντες δε δικαιούται ο οιαδή οτε α οζηµίωση ούτε δύναται να εγείρει ο οιαδή οτε α αίτηση για την αιτία αυτή ή για οιανδή οτε άλλη. Γεώργιος Σ. Θωµό ουλος ιευθύνων Σύµβουλος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Οικονοµική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υ όδειγµα Εγγυητικής Ε ιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Όροι Ασφαλείας Τ -023/

12 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -023/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,3 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Οικονοµική Προσφορά θα δοθεί σε Ευρώ, α οκλειόµενης της εξάρτησης µε ο οιοδή οτε τρό ο του τιµήµατος α ό την ισοτιµία του Ευρώ µε άλλα νοµίσµατα. Οι ροσφορές ρέ ει να µην φέρουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ροσθήκες κλ.) ε ί οινή α οκλεισµού. Οικονοµική ροσφορά ου είναι αόριστη ή υ ό αίρεση α ορρί τεται ως µη α οδεκτή, µετά α ό γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού. Εξάλλου, διατύ ωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονοµική ροσφορά ή ε ιφυλάξεις έ αυτής, θα θεωρηθούν ως ε ιφυλάξεις ε ί των όρων του διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην α όρριψη της οικονοµικής ροσφοράς του διαγωνιζοµένου. Σε ερί τωση ύ αρξης αριθµητικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού ροβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών ράξεων και χρησιµο οιεί για την κατάταξη των ροσφορών, την διορθωµένη λέον ροσφορά του διαγωνιζόµενου. Η Οικονοµική Προσφορά υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, ο ο οίος ε ίσης µονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Μονογραφές ου τυχόν λεί ουν, θα µ ουν α ό την Ε ιτρο ή του ιαγωνισµού και η ροσφορά θα θεωρείται ισχυρή. Προσφορά όµως ου θα υ οβληθεί ανυ όγραφη θεωρείται άκυρη. Σε ερί τωση σύµ ραξης Εταιρειών η ροσφορά υ ογράφεται και µονογράφεται αντίστοιχα α ό τους νόµιµους εκ ροσώ ους όλων των Εταιρειών ου συµµετέχουν στη σύµ ραξη. ιευκρινίζεται ότι εναλλακτικές ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι διαγωνιζόµενοι, ρέ ει να συντάξουν την ροσφορά τους µε τυ ο οιηµένο τρό ο βάσει του συνηµµένου Τιµολογίου Προσφοράς. Στην οικονοµική τους ροσφορά ρέ ει να υ ολογίζουν τις νόµιµες υ έρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων καθώς της κράτησης ύψους 0,06% του Ν. 4412/2016, η ο οία υ ολογίζεται ε ί της συµβατικής αξίας, ρο ΦΠΑ, υ έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, η ο οία θα αρακρατηθεί α ό την ληρωµή του Αναδόχου. Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ου θα δοθούν α ό τους διαγωνιζοµένους, α οτελούν την λήρη α οζηµίωσή τους για την λήρη, ε ιτυχή και εµ ρόθεσµη εκτέλεση όλων των ζητούµενων της Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους του Παραρτήµατος III - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και των λοι ών Παραρτηµάτων. Καθ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης οι τιµές αυτές είναι και θα αραµείνουν σταθερές και δεν υ όκεινται σε αναθεώρηση ή ε ικαιρο οίηση για ο οιοδή οτε λόγο ή αιτία. Προσφορές ου θα υ ερβαίνουν την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη, δεν θα γίνονται α οδεκτές. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Τ (Ι)-1/2

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (4 Μήνες) = ΩΡΕΣ Χ. /ώρα = (αριθµητικώς και ολογράφως) ( *) Τίθεται η Υ ογραφή του Νοµίµου Εκ ροσώ ου του ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας ( ερί τωση κοινο ραξίας/ σύµ ραξης τίθενται οι υ ογραφές των νοµίµων εκ ροσώ ων όλων των εταιρειών ου συµµετέχουν στην κοινο ραξία/ σύµ ραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συµ ραττουσών εταιρειών) // ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τ (Ι)-2/2

15 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -023/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,3 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

16 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Προς την ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑΣ , ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ..... ΓΙΑ ΠΟΣΟ Ευρώ. 1. Με την ε ιστολή αυτή σας γνωστο οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α έναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υ έρ.. για οσό. Στο ως άνω οσό εριορίζεται η ευθύνη µας για την καλή εκτέλεση των όρων της µεταξύ της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και της ως άνω εταιρείας Σύµβασης για την αροχή υ οστηρικτικών υ ηρεσιών συντήρησης των χώρων ρασίνου των γραµµών 1,2,3 και του συστήµατος ΤΡΑΜ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ( ιαγωνισµός Τ - 023/17). 2. Παραιτούµαστε ρητά και ανε ιφύλακτα α ό την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, α ό το δικαίωµα ροβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη ροσω ο αγών και ιδιαίτερα ο οιασδή οτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, ό ως και α ό τα δικαιώµατά µας ου τυχόν α ορρέουν α ό τα υ όψη άρθρα. 3. Σε ερί τωση ου, α οφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την ο οία θα µας γνωστο οιήσετε ότι η υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρεία δεν εκ λήρωσε την υ οχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ου αναφέρεται ανωτέρω, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την αρούσα ε ιστολή, τη ρητή υ οχρέωση να σας καταβάλουµε αυθηµερόν, µε την κοινο οίηση στην Τρά εζά µας της σχετικής ειδο οίησής σας, χωρίς ο οιαδή οτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του οσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. 4. Για την καταβολή της υ όψη εγγύησης δεν α αιτείται καµία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρείας ούτε θα ληφθεί υ όψη ο οιαδή οτε τυχόν ένσταση ή ε ιφύλαξη ή ροσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής, ή τη θέση αυτής υ ό δικαστική µεσεγγύηση. 5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ όψη εγγύησή µας θα αραµείνει σε λήρη ισχύ µέχρι να ε ιστραφεί σ εµάς η αρούσα εγγυητική ε ιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι µας α αλλάσσετε α ό την υ όψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα αραµείνουµε υ εύθυνοι για την άµεση καταβολή σ εσάς του οσού της εγγύησης. 6. Σε ερί τωση ου ανακύψει διαφωνία ως ρος την εγγύηση αυτή η τις σχετικές ληρωµές, η διαφορά θα ε ιλύεται στα καθ ύλη αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. Βεβαιούµε ε ίσης ότι, µε την έκδοση της αρούσας εγγυητικής ε ιστολής, δεν υφίσταται αράβαση των διατάξεων ου αφορούν το καθορισµό ανώτατου ορίου για την έκδοση εγγυητικών ε ιστολών α ό τη Τρά εζα µας. Τ (ΙI)-1/1

17 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -023/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,3 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΠ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΤΠ-2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... ΤΠ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ... ΤΠ 4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΟΧΟΥ... ΤΠ- 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ...

19 ΤΠ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α αιτείται η αροχή υ οστηρικτικών υ ηρεσιών συντήρησης των χώρων ρασίνου της ΣΤΑΣΥ των γραµµών και τραµ (Πίνακας ΤΠ-1). Πίνακας ΤΠ-1: Εµβαδά Χώρων Πρασίνου της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΓΡΑΜΜΗ 1 ΕΜΒΑ Ο (m2) ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 1 ΕΜΒΑ Ο (m2) ΦΑΛΗΡΟ 664 ΠΕΙΡΑΙΑ 50 ΜΟΣΧΑΤΟ 277 ΦΑΛΗΡΟΥ 20 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ενδράκια ΘΗΣΕΙΟΥ 200 στην είσοδο ΤΑΥΡΟΣ 20 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 22 ΘΗΣΕΙΟ 250 ΑΤΤΙΚΗ 300 Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ενδράκια στις εισόδους Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2 δενδράκια ΠΕΥΚΑΚΙΑ 50 Ν. ΙΩΝΙΑ 50 στην εζογέφυρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ 60 στην ΣΥΝΟΛΟ Β1 270 υ όγεια διάβαση ΕΙΡΗΝΗ 200 ΠΡΑΝΗ ΚΑΤΑ ΠΑΙ ΙΚΗ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ ΣΥΝΟΛΟ Α ΣΥΝΟΛΟ Γ ΓΡΑΜΜΗ 2 ΕΜΒΑ Ο (m2) ΓΡΑΜΜΗ 3 ΕΜΒΑ Ο (m2) ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 213 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 600 ΑΓΙΟΣ 600 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 850 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 270 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 360 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 250 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 150 ΑΓΙΟΣ 600 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 400

20 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΟΣ 2,500 ΚΑΤΕΧΑΚΗ 1,000 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 800 ΑΛΙΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1,000 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ 2,100 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2,000 ΣΥΝΟΛΟ Α ΧΑΛΑΝ ΡΙ 3,600 PARKING 1,500 ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Α ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 2 ΕΜΒΑ Ο (m2) ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 3 ΕΜΒΑ Ο (m2) ΣΕΠΟΛΙΑ 30,000 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 21,000 ΣΥΝΟΛΟ Β ΣΤΑΥΡΟΣ 3,700 ΣΥΝΟΛΟ Β ΤΡΑΜ ΕΜΒΑ Ο (m2) ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΑΜ ΤΡΟΧΙΟ ΡΟΜΟΣ 70,000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΤΕΡΙΑ 40,000 ΣΥΝΟΛΟ Τ2 ΣΥΝΟΛΟ Τ Το συνολικό εµβαδό των αρα άνω χώρων ρασίνου είναι ερί ου 280 στρέµµατα. ΤΠ-2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο διαγωνισµός αφορά στην αροχή υ οστηρικτικών υ ηρεσιών συντήρησης των χώρων ρασίνου των Γραµµών 1,2,3 & ΤΡΑΜ, των χώρων ρασίνου κατά µήκος της γραµµής 1, των χώρων στάθµευσης, των αµαξοστασίων, της αιδικής κατασκήνωσης στη Βαρυµ όµ η, και του τροχιόδροµου ΤΡΑΜ. Στις υ ηρεσίες εριλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι α οκλειστικά τα αρακάτω: Κούρεµα χλοοτά ητα σύµφωνα µε την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ :2009. Ειδικότερα τα φυτικά α ορρίµµατα θα συλλέγονται σε ειδικές λαστικές σακούλες υψηλής ανθεκτικότητας και θα µεταφέρονται και α ορρί τονται σε κατάλληλους χώρους µε ευθύνη και υ αιτιότητα του Αναδόχου. Η α οκοµιδή γίνεται συνήθως στο Αµαξοστάσιο Σε ολίων σε κάδους της ΣΤΑΣΥ, αλλά και σε άλλους χώρους ανάλογα µε τον τό ο εργασίας ό ου θα α ορρί τονται σε κάδους ου ροσκοµίζει η ΣΤΑΣΥ. Το κούρεµα χλοοτά ητα αναφέρεται κυρίως στο Τραµ και γίνεται µε ειδικό τρακτέρ. Χρειάζεται οδηγός µε δί λωµα τρακτέρ εκ µέρους του αναδόχου. Κούρεµα χλοοτά ητα γίνεται και σε

21 σταθµούς των γρ2-3 δηλαδή σε Α. Παρασκευή, Νοµισµατοκο είο, Χολαργό, Ηλιού ολη, Άλιµο, Αργυρού ολη και Ελληνικό. Κο ή µε trimmer Τα βενζινοκίνητα χορτοκο τικά αναλαµβάνουν δράση σε εδάφη ό ου δεν µ ορεί να φτάσει η χλοοκο τική µηχανή, ό ως για αράδειγµα σε λαγιές φυτεµένες µε δέντρα και θάµνους, στις άκρες του χλοοτά ητα του τροχιόδροµου του ΤΡΑΜ και στις άκρες των αρτεριών. Ανάλογα µε τον εξο λισµό και το κο τικό εξάρτηµα, οι δυνατότητες φτάνουν α ό το καθάρισµα των άκρων του γκαζόν µέχρι το αραίωµα ξυλωδών θάµνων. Ο τοµέας χρήσης τους εκτείνεται α ό την κο ή σκληρού χορταριού και χαµόκλαδων κατά µήκος των δρόµων και ρανών, µέχρι την αραίωση νεαρών δεντροφυτειών (αείλανθοι - Ailanthus altissima). Θα ραγµατο οιείται κατά µήκος των ρανών της γραµµής 1, στον τροχιόδροµο του ΤΡΑΜ, στα αµαξοστάσια, στους χώρους στάθµευσης, στην κατασκήνωση της Βαρυµ όµ ης και στους κή ους των γραµµών 2,3. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τα ροβλε όµενα α ό την ευρω αϊκή και εθνική νοµοθεσία µέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Τα φυτικά υ ολείµµατα θα συγκεντρώνονται σε ειδικές λαστικές σακούλες υψηλής ανθεκτικότητας και θα α ορρί τονται σύµφωνα µε τα ροαναφερόµενα. Κλάδεµα θάµνων σύµφωνα µε την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ :2009. Ειδικότερα σε όλο το δίκτυο των χώρων ρασίνου της ΣΤΑΣΥ υ άρχουν θάµνοι µε φυλλοβόλα, αειθαλή και κωνοφόρα φυτά και σε µερικές ερι τώσεις µε αναρριχώµενα φυτά. Τα κλαδέµατα ου γίνονται είναι κυρίως κλαδέµατα µόρφωσης σε φράκτες/µ ορντούρες, κλαδέµατα µόρφωσης σε µεµονωµένους θάµνους, κλαδέµατα µόρφωσης σε αναρριχώµενους θάµνους, κλαδέµατα µόρφωσης σε γεωµετρικά σχήµατα, κλαδέµατα ανανέωσης και κλαδέµατα αναζωογόνησης. Ε ίσης σε ειδικές ερι τώσεις ραγµατο οιούνται κλαδέµατα για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του συστήµατος. Η ΣΤΑΣΥ έχοντας ως γνώµονα την ροστασία του εριβάλλοντος, ροτείνει την ολοκληρωµένη διαχείριση των φυτικών α ορριµµάτων ό ως για αράδειγµα η κοµ οστο οίηση ή ο θρυµµατισµός των κλάδων και η ε αναχρησιµο οίηση τους ως λι αντικό µέσο για εµ λουτισµό του εδάφους µε θρε τικά στοιχεία. Η συχνότητα των κλαδεµάτων των θάµνων εξαρτάται α ό τις ε ικρατούσες καιρικές συνθήκες, το φυτικό είδος, την εριοχή ου βρίσκονται οι θάµνοι, την γειτνίαση των θάµνων µε το σιδηροδροµικό δίκτυο ή άλλες εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ και τις ειδικές ερι τώσεις ου ροέχουν λόγοι ασφάλειας ή έντονων καιρικών φαινοµένων. Το ρόγραµµα κλαδέµατος θα ρογραµµατίζεται σε συνεννόηση µε το αρµόδιο Γραφείο Πρασίνου της ΣΤΑΣΥ.

22 Κλάδεµα δένδρων σύµφωνα µε την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ :2009. Ειδικότερα σε όλο το δίκτυο των χώρων ρασίνου της ΣΤΑΣΥ υ άρχουν δένδρα αειθαλή, φυλλοβόλα, κωνοφόρα, φοίνικες είτε µεµονωµένα είτε σε δενδροστοιχίες. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης και αναλόγως των καιρικών συνθηκών, των ειδών, της ορθής ρακτικής, της το οθεσίας, των αναγκών του συστήµατος και της ασφάλειας ραγµατο οιούνται κλαδέµατα ανανέωσης, µόρφωσης, διατήρησης σχήµατος/συντήρησης, ανύψωσης κόµης, αραίωσης κόµης, µείωσης κόµης, ε αναφοράς σχήµατος, άνθησης και διατήρησης της υγείας και της ασφάλειας. Σε ειδικές ερι τώσεις και για λόγους ασφαλείας ραγµατο οιούνται κλαδέµατα για να καθαριστεί η κόµη α ό νεκρά, ασθενή, σ ασµένα και τραυµατισµένα µέρη ή χαµηλά κλαδιά, ου µ ορεί να α οτελέσουν κίνδυνο για ανθρώ ους, οχήµατα, συρµούς ή κτίρια. Ειδικότερα σε ερι τώσεις ό ου α αιτούνται κλαδέµατα υψηλών δένδρων κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών εργασίας (22:00 06:00) ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση µε το Γραφείο Πρασίνου της ΣΤΑΣΥ, υ οχρεούται στην έκδοση των ανάλογων αδειών εργασίας α ό τις κατά τό ους ιευθύνσεις Πρασίνου και Περιβάλλοντος των ήµων, τις διευθύνσεις ασών της Περιφέρειας Αττικής, την Αστυνοµία, και των υ ηρεσιών των ασαρχείων. Τέτοιες ερι τώσεις αφορούν τα αµαξοστάσια, το δίκτυο της Γραµµής 1 και του ΤΡΑΜ ό ου υ άρχουν κατά µήκος της γραµµής υψηλά δένδρα στα ο οία σε ολλές ερι τώσεις είτε λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων είτε λόγω τραυµατισµών ή ασθενειών σ άνε κλάδοι, κλαδίσκοι ή σηµειώνονται τοµές στον κορµό τους µε α οτέλεσµα να α οτελούν κίνδυνο για την ασφαλή λειτουργία του συστήµατος και των εργαζοµένων. Ε ίσης ριν την εκτέλεση των εργασιών θα ρέ ει να έχουν εκδοθεί οι ανάλογες άδειες εργασίας α ό τη ΣΤΑΣΥ εφόσον ρόκειται για εργασίες λησίον της τροχιάς και α αιτείται διακο ή ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα για το δίκτυο ΤΡΑΜ σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας, το εναέριο δίκτυο και ο εξο λισµός του θα ρέ ει να είναι ελεύθερο α ό όλες τις λευρές τουλάχιστον 1,5 µέτρα, ώστε να α οφεύγεται τυχόν ε αφή του µε κλαδιά λόγω έντονων ανέµων, να ε ιτρέ εται η α ρόσκο τη ρόσβαση των τεχνικών στο εναέριο δίκτυο και τον εξο λισµό του και να διασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση των αντογράφων των συρµών ΤΡΑΜ. Η εργασία κλαδέµατος υψηλών δένδρων εσωτερικά του σιδηροδροµικού διαδρόµου της γραµµής 1 θα εξασφαλίζεται µε καλαθοφόρα οχήµατα της ΣΤΑΣΥ. Εξωτερικά του σιδηροδροµικού διαδρόµου της γραµµής 1 και στο δίκτυο του ΤΡΑΜ µε καλαθοφόρο όχηµα του Αναδόχου. Ιδιαίτερα για την γραµµή 1 ο Ανάδοχος θα ρέ ει να διαθέτει φορτηγό όχηµα για να φορτώνει τις σακούλες των α ορριµµάτων στα σηµεία ου θα του υ οδεικνύονται σε µήκος ενός (1) km. Το ροσω ικό του θα φορτώνει τις σακούλες α ό το εσωτερικό του σιδηροδροµικού διάδροµου στο φορτηγό ου θα βρίσκεται α έξω και στη συνέχεια αυτό θα µεταφέρει και θα α οθέτει τις σακούλες σε ροκαθορισµένα σηµεία κάδων της ΣΤΑΣΥ. Τα φυτικά α ορρίµµατα θα ρέ ει να α οµακρύνονται α ό τα σηµεία ενα όθεσης εντός του σιδηροδροµικού

23 διαδρόµου το αργότερο εντός ε τά (7) ηµερολογιακών ηµερών. Το ρόγραµµα κλαδεµάτων θα ρογραµµατίζεται σε συνεννόηση µε το αρµόδιο Γραφείο Πρασίνου της ΣΤΑΣΥ. Κο ή εκρίζωση δένδρων και θάµνων σύµφωνα µε την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ :2009. Για την αφαίρεση δένδρων α αιτείται άδεια α ό τις κατά τό ους αρµόδιες Υ ηρεσίες ήτοι τις ιευθύνσεις Πρασίνου και Περιβάλλοντος των ήµων, τις διευθύνσεις ασών της Περιφέρειας Αττικής, την Αστυνοµία και τις υ ηρεσίες των ασαρχείων. Σε ειδικές ερι τώσεις α αιτείται και η άδεια της Πυροσβεστικής Υ ηρεσίας και των κατά τό ου Ε ιτρο ών Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Γενικώς η αφαίρεση των δένδρων α αιτείται στις ακόλουθες ερι τώσεις: - Όταν εθαίνουν ή είναι ήδη νεκρά ή θεωρούνται ανε ανόρθωτα ε ικίνδυνα - Όταν ροκαλούν εµ όδια και βλά τουν άλλα δένδρα και η κατάσταση δεν µ ορεί να διορθωθεί µέσω κλαδέµατος - Όταν ανήκουν σε ε ιθετικό είδος, ου σταδιακά θα εκτο ίσει τα υ όλοι α είδη - Όταν ρόκειται να αντικατασταθούν α ό καταλληλότερα είδη για την εριοχή - Όταν εµ οδίζουν µία α αραίτητη κατασκευή Σε κάθε ερί τωση ο Ανάδοχος θα ροβαίνει στην έκδοση των ανάλογων αδειών σε συνεννόηση µε το Γραφείο Πρασίνου της ΣΤΑΣΥ. Καθαρισµός χώρων ρασίνου Ο καθαρισµός των χώρων ρασίνου θα ρέ ει να ραγµατο οιείται κατά τη διάρκεια των κη ουρικών εργασιών στο τµήµα. ΤΠ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) κατάλληλα οχήµατα για τη µεταφορά των φυτικών α ορριµµάτων, κλάδων και κλαδίσκων και τη µεταφορά ροσω ικού, υλικών και εργαλείων. Τα εργαλεία του Αναδόχου ρέ ει να εριλαµβάνουν 2 τρακτέρ για κούρεµα χλοοτά ητα, βενζινοκίνητα χορτοκο τικά µηχανήµατα (trimmer), αλυσο ρίονα, τηλεσκο ικά αλυσο ρίονα, µ ορντουροψάλιδα, τηλεσκο ικά µ ορντουροψάλιδα, φορητούς βενζινοκίνητους φυσητήρες, κλαδευτήρια χειρός, ριόνια χειρός, α ούτσια ασφαλείας, ρουχισµό κατάλληλο για εργασίες συντήρησης ρασίνου, και γενικότερα ό,τι χρειάζεται και ροβλέ εται α ό την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για τον εξο λισµό εργασιών συντήρησης ρασίνου. Αναλώσιµα, καύσιµα, συντήρηση και ε ιδιόρθωση των εργαλείων του Αναδόχου βαρύνουν α οκλειστικά αυτόν και µόνο αυτόν. Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει τον α αραίτητο αριθµό των εργαλείων και του εξο λισµού για την ταυτόχρονη λειτουργία τριών (3) οµάδων. Βενζίνες, λάδια, κορδόνια trimmer, οφείλει να έχει όλα τα αναλώσιµα σε καθηµερινή βάση. Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει εφεδρικά εργαλεία και εξο λισµό για άµεση αντικατάσταση σε ερί τωση βλάβης κατά τη διάρκεια της εργασίας.

24 ΤΠ 4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Να κατανοεί την Ελληνική γλώσσα και γραφή και να είναι ασφαλισµένο σύµφωνα µε την κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Το αλλοδα ό ροσω ικό να έχει άδειες εργασίας. Να διαθέτει Γεω όνο ου θα ε ικοινωνεί για θέµατα συντήρησης και ενηµέρωσης µε τον αντίστοιχο της ΣΤΑΣΥ. Να διαθέτει τουλάχιστον έναν δι λωµατούχο οδηγό τρακτέρ ΤΠ-5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Μετά την υ ογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να δηλώσει το ροσω ικό ου θα α ασχοληθεί στο έργο καθώς και τον εξο λισµό (µηχανήµατα συντήρησης ρασίνου) ου θα χρησιµο οιεί καθ όλη τη διάρκεια αυτού. Ο Ανάδοχος θα αρέχει στο ροσω ικό του τα ενδεδειγµένα Μέσα Ατοµικής Προστασίας. Θα ορίσει Υ εύθυνο Εργασιών (ΥΕ) των οµάδων εργασίας. Ο ΥΕ θα α οτελεί το σηµείο ε ικοινωνίας µεταξύ του Αναδόχου και της ΣΤΑΣΥ ΑΕ και θα είναι υ εύθυνος για την τήρηση όλων των µέτρων ασφαλείας α ό το ροσω ικό του Αναδόχου. Σε ερί τωση ρόκλησης βλαβών ε ί εξο λισµού ή εγκαταστάσεων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ ου οφείλονται σε αµέλεια ή υ αιτιότητα του Αναδόχου, οι σχετικές δα άνες α οκατάστασης των ανωτέρω θα βαρύνουν τον ίδιο. Ο Ανάδοχος θα είναι υ εύθυνος ό, ου α αιτείται για την λήψη όλων των α αραίτητων αδειών εργασιών α ό τις κατά τό ους αρµόδιες αρχές ( ήµοι, Αστυνοµία, Πυροσβεστική, κλ ) σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υ ηρεσίες της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΤΠ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ Οι εργαζόµενοι του Αναδόχου στη συντήρηση των χώρων ρασίνου, θα εκ αιδευτούν και θα ιστο οιηθούν σχετικά σύµφωνα µε το συνηµµένο Τεύχος-ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Μόνο το ροσω ικό ου θα δηλωθεί α ό τον Ανάδοχο, και θα εκ αιδευτεί ε ιτυχώς α ό τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ, µ ορεί να εργάζεται στο έργο. Ο οιαδή οτε αλλαγή µέλους του ροσω ικού θα γίνεται µόνο κατό ιν συµφωνίας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

25 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -176/16 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,3 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙV) ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

26 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση της Ελληνικής Γλώσσας Πολιτική Ασφάλειας του Αναδόχου Συµµόρφωση µε τη Νοµοθεσία Υ εργολάβιση Εργασιών Α αγόρευση Κα νίσµατος ιορισµός Εκ ροσώ ου και Γνωστο οίηση του Προσω ικού του Αναδόχου Εκ αίδευση και Προσόντα του Προσω ικού του Αναδόχου Ταυτότητες Προσω ικού του Αναδόχου ιακο ή Εργασιών για Λόγους Ασφάλειας Ορισµός Υ ευθύνου Περιοχής Εργασιών Πρόσβαση στο Σιδηροδροµικό ίκτυο Α οµάκρυνση Προσω ικού του Αναδόχου Παρατεταµένη ιάρκεια Υ ερωριών και Βαρδιών Εντολές Ασφάλειας Φάρµακα και Οινο νευµατώδεις Ουσίες Χρήση Ραδιοφώνων, Ηλεκτρικού Εξο λισµού ή Κινητών Τηλεφώνων Προστασία της Ιδιοκτησίας και του Εξο λισµού της ΣΤΑΣΥ Α οθήκευση Υλικών του Αναδόχου στις Εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ Ενηµέρωση ε ί των Κινδύνων και ιαδικασίες Εκκένωσης Καταγραφή και Αναφορά Περιστατικών Παροχή Πρώτων Βοηθειών Κατάσταση Υγείας Προσω ικού Αναδόχου Ε ικίνδυνες Ουσίες και Κατεργασίες Α οθήκευση και Χρήση Φιαλών Αερίου, Εύφλεκτων, Πτητικών και Καύσιµων Υλών ηµιουργία Κα νού, Αναθυµιάσεων και Σκόνης Θόρυβος Ε ιθεώρηση Χώρων Εργασίας Μεταφορά Φορτίων σε Ανελκυστήρες και Κυλιόµενες Κλίµακες Χρήση Ανακλαστικών Γιλέκων Ατοµικός Προστατευτικός Εξο λισµός Τ ΟΑ (IV)-1/16

27 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4.31 Φροντίδα του Χώρου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Συνηµµένο 1, Υ οχρεωτική Εκ αίδευση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. σε Θέµατα Ασφάλειας Τ ΟΑ (IV)-2/16

28 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκο ός των Όρων Ασφάλειας είναι να καθορίσει στον Ανάδοχο συµβάσεων έργου ου ροσφέρει υ ηρεσίες στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, τα ρόσθετα µέτρα ασφαλείας ( έραν των ελάχιστων ου καθορίζονται α ό την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και Ευρω αϊκή Νοµοθεσία) τα ο οία ρέ ει να λαµβάνονται κατά την εκτέλεση των εργασιών τους, ροκειµένου να διασφαλιστούν οι ε ιβάτες, το ροσω ικό και τα εριουσιακά στοιχεία της ΣΤΑΣΥ, καθώς ε ίσης το ροσω ικό και τα εριουσιακά στοιχεία του Αναδόχου. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Όροι Ασφάλειας α οτελούν µέρος της Σύµβασης. Οι Όροι αυτοί ε ιτρέ ουν στον Ανάδοχο την εφαρµογή των α αιτήσεων του Βιβλίου Κανονισµών της ΣΤΑΣΥ και των ιαδικασιών εκείνων ου σχετίζονται µε το αντικείµενο της Σύµβασης. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α οτελεί α οκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, και ριν α ό την έναρξη ο οιασδή οτε εργασίας, να ενηµερώνει και το σύνολο του ροσω ικού του σχετικά µε την εφαρµογή των όρων ου καθορίζονται σε αυτό το τεύχος, στο Βιβλίο Κανονισµών της ΣΤΑΣΥ, καθώς και στις σχετικές ιαδικασίες, οι ο οίες ρέ ει να εφαρµοστούν για την ικανο οίηση των Συµβατικών του Υ οχρεώσεων. Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την ανάθεση του έργου και ριν την ανάληψη των καθηκόντων του υ οχρεούται να συντάξει κατάσταση µε λήρη στοιχεία για κάθε εργαζόµενο του και να υ οβάλλει στην ΣΤΑΣΥ αίτηµα εκ αίδευσης. Η κατάσταση θα εριέχει το όνοµα, ε ίθετο, Α..Τ ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου) και θα συνοδεύεται µε Ιατρική γνωµάτευση ου θα βεβαιώνει την καλή του υγεία. Για Εργαζόµενους ου αντικαθίστανται το αίτηµα και η διαδικασία της εκ αίδευσης ρέ ει να ε αναλαµβάνεται. Η εκ αίδευση, η ιστο οίηση, η έκδοση και ανανέωση των ιστο οιητικών είναι ευθύνη της ΣΤΑΣΥ. Η εκ αίδευση της ΣΤΑΣΥ γίνεται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς και τις ιαδικασίες ου αφορούν την λειτουργία της ΣΤΑΣΥ, σε Θέµατα Ασφάλειας Τροχιάς και στην αντιµετώ ιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ. Ε ίσης, α οτελεί α οκλειστική του ευθύνη η εξασφάλιση της εφαρµογής των ανωτέρω α ό το ροσω ικό ου α ασχολεί έµµεσα ή άµεσα, καθώς και α ό το ροσω ικό των υ εργολάβων ου τυχόν χρησιµο οιεί. Ο ορισµός και τυχόν ε εξηγήσεις των όρων ου χρησιµο οιούνται στο αρόν κείµενο, εριλαµβάνονται στο Βιβλίο Κανονισµών της ΣΤΑΣΥ.

29 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4.1 Χρήση της Ελληνικής Γλώσσας Όλα τα άτοµα ου α ασχολούνται α ό τον Ανάδοχο, για την ικανο οίηση των Συµβατικών του Υ οχρεώσεων, στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ ρέ ει να είναι σε θέση να διαβάζουν, να γράφουν και να συνοµιλούν στην Ελληνική γλώσσα σε τέτοιο ε ί εδο, ώστε να µ ορούν να εκτελούν την εργασία τους µε ασφάλεια. Αυτή η ικανότητά τους ρέ ει να ιστο οιείται α ό τον Ανάδοχο. 4.2 Πολιτική Ασφάλειας του Αναδόχου Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να διαθέτει και να υ οβάλει για έγκριση στην ΣΤΑΣΥ, κάθε φορά ου τρο ο οιεί, τα αρακάτω κείµενα: Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας. Περιγραφή των Οργανωτικών οµών και των Σχεδίων Ενεργειών µε τα ο οία διαχειρίζεται τα θέµατα Ασφάλειας, µε ιδιαίτερη αναφορά στις δραστηριότητες οι ο οίες α ορρέουν α ό τις συµβατικές του υ οχρεώσεις. 4.3 Συµµόρφωση µε τη Νοµοθεσία Ο Ανάδοχος υ οχρεούται για την ικανο οίηση των Συµβατικών του Υ οχρεώσεων να τηρεί και να εφαρµόζει όλες τις διατάξεις, Αστυνοµικές, ιοικητικές, Πυροσβεστικές, Εργατικής Νοµοθεσίας, Ταµείων και Οργανισµών Κυρίας και Ε ικουρικής Ασφάλισης κλ., καθώς και τις διατάξεις ερί ωραρίου εργασίας, των όρων υγιεινής και ασφάλειας και γενικά όλες τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας. Κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα αρέχει τις υ ηρεσίες του στην Εταιρεία χρησιµο οιώντας µεθόδους και ρακτικές ου εξασφαλίζουν συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για το ε ιβατικό κοινό, το ροσω ικό του, το ροσω ικό της ΣΤΑΣΥ, το ροσω ικό άλλων εργολάβων και γενικότερα για όσους ε ηρεάζονται α ό τις δραστηριότητές του. Ο Ανάδοχος οφείλει να α οδεικνύει στην Εταιρεία ότι ραγµατο οιεί Αξιολόγηση Κινδύνων, όσον αφορά τις εργασίες ου ραγµατο οιεί. Με την Αξιολόγηση των Κινδύνων υ οχρεούται να ροσδιορίζει τις ενέργειες µε τις ο οίες ελαχιστο οιεί τους ιδιαίτερους κινδύνους ου ροέρχονται α ό την λειτουργία του υ όγειου ηλεκτρικού σιδηροδρόµου ό ως κινούµενοι συρµοί, εκτεθειµένες ηλεκτροφόρες τροχιές και εργασία σε υ όγειες εγκαταστάσεις. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να λαµβάνει τα µέτρα ερί Ασφάλειας ου ροβλέ ονται α ό την ισχύουσα Νοµοθεσία, τους Κανονισµούς της Εταιρείας καθώς και τις σύγχρονες τεχνικές και ε ιστηµονικές µεθόδους.

30 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο Ανάδοχος οφείλει, για την ικανο οίηση των Συµβατικών του Υ οχρεώσεων σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της ε ιστήµης και της τέχνης να διαθέτει και δηλώνει ότι διαθέτει το κατάλληλα εκ αιδευµένο, ειδικευµένο, ικανό, µε τα αρµόζοντα ροσόντα και εφοδιασµένο µε τις α αιτούµενες άδειες και δι λώµατα ροσω ικό, καθώς ε ίσης να εφοδιαστεί µε όλες τις ροβλε όµενες α ό την Νοµοθεσία άδειες, έγγραφα, ιστο οιητικά και λοι ά δικαιολογητικά ου α αιτούνται για τον εξο λισµό ου χρησιµο οιεί. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να διασφαλίζει την ραγµατο οίηση των Συµβατικών Εργασιών σε συµµόρφωση µε το σύνολο των κανόνων ου εριλαµβάνονται στο Βιβλίο Κανονισµών της Εταιρείας (αντίγραφο του ο οίου θα του α οδοθεί µε την υ ογραφή της Σύµβασης και το ο οίο οφείλει να διατηρεί άντοτε ενηµερωµένο), των ιαδικασιών και των Οδηγιών της Εταιρείας. 4.4 Υ εργολάβιση Εργασιών Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να διασφαλίζει ότι οι όροι και οι διατάξεις ο οιασδή οτε σύµβασης Υ εργολαβίας συνοµολογεί µε τρίτους και µε βάσει την ο οία ροσω ικό του Υ εργολάβου δραστηριο οιείται στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, θα εριλαµβάνει την α αίτηση για συµµόρφωση του Υ εργολάβου ρος τους αρόντες Όρους. Η υ εργολαβική ανάθεση ο οιασδή οτε εργασίας ή τµήµατος εργασίας δεν α αλλάσσει τον Ανάδοχο α ό τις ευθύνες του αναφορικά µε την υγιεινή, την ασφάλεια, και την εκ αίδευση - ιστο οίηση α ό την ΣΤΑΣΥ του ροσω ικού του Υ εργολάβου. 4.5 Α αγόρευση Κα νίσµατος Α αγορεύεται αυστηρά το κά νισµα στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να εξασφαλίζει ότι το ροσω ικό του, συµ εριλαµβανοµένου του ροσω ικού του Υ εργολάβου, συµµορφώνεται ρος την αρα άνω α αίτηση. Τα άτοµα ου δεν συµµορφώνονται στις ανωτέρω α αγορεύσεις θα α οµακρύνονται άµεσα α ό τις εγκαταστάσεις. Η γνωστο οίηση της α αίτησης αυτής στο ροσω ικό του και στο ροσω ικό των Υ εργολάβων του, ρέ ει να αναφέρεται στο Σχέδιο Ασφάλειας του Αναδόχου. 4.6 ιορισµός Εκ ροσώ ου και Γνωστο οίηση του Προσω ικού του Αναδόχου Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να διορίσει Εκ ρόσω ό του, ο ο οίος θα είναι υ εύθυνος για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας στους χώρους εργασίας και να γνωστο οιήσει στην ΣΤΑΣΥ το ονοµατε ώνυµό του, ένα τηλέφωνο ε ικοινωνίας µαζί του, καθώς και τον ανα ληρωτή του σε

31 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ερί τωση α ουσίας του. Ο Ανα ληρωτής ρέ ει να διαθέτει όλα τα α αιτούµενα ροσόντα, ροκειµένου να αντικαθιστά τον Εκ ρόσω ο. Εφόσον α αιτείται α ό τον Ανάδοχο για την ικανο οίηση των συµβατικών του υ οχρεώσεων, αροχή υ ηρεσιών ου υ ερβαίνουν τις 800 εργατοώρες ετησίως, ο Εκ ρόσω ός του για θέµατα Υγιεινής και Ασφαλείας θα ρέ ει να ληρεί τις ροϋ οθέσεις ου ε ιβάλλει η ισχύουσα Νοµοθεσία για τους Τεχνικούς Ασφαλείας και ο ο οίος θα ρέ ει µε έγγραφη δήλωσή του να α οδέχεται τον διορισµό αυτό, µαζί µε όλες τις ευθύνες ου α ορρέουν α ό την α οδοχή αυτή. Ο διορισµός του θα κοινο οιείται στην Ε ιθεώρηση Εργασίας µε µέριµνα του Αναδόχου ό ως ορίζει η ισχύουσα Νοµοθεσία. Πριν α ό την έναρξη εργασιών στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, ο Ανάδοχος υ οχρεούται να γνωστο οιεί σε αυτήν το ονοµατε ώνυµο των µελών του ροσω ικού του, συµ εριλαµβανοµένων του ροσω ικού τυχόν Υ εργολάβου, καθώς και την φύση των εργασιών ου θα ραγµατο οιηθούν. Στις ερι τώσεις ό ου α αιτείται να α ασχοληθεί ρόσθετο ροσω ικό µετά την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υ οχρεούται να υ οβάλει ρόσθετο κατάλογο µε τα ονοµατε ώνυµα του ε ι λέον ροσω ικού, ροτού αυτό ξεκινήσει να εργάζεται. Στα άτοµα τα ο οία δεν θα εριλαµβάνονται στον κατάλογο και δεν θα έχουν στην κατοχή τους τις ο οιεσδή οτε α αιτούµενες άδειες, δεν θα τους ε ιτρέ εται η είσοδος στις εγκαταστάσεις. 4.7 Εκ αίδευση και Προσόντα του Προσω ικού του Αναδόχου Ο Ανάδοχος οφείλει, για την ικανο οίηση των Συµβατικών του Υ οχρεώσεων και ανάλογα µε τα καθήκοντα τα ο οία αναθέτει σε αυτό, να διαθέτει κατάλληλα εκ αιδευµένο, ικανό και µε τα αρµόζοντα ροσόντα ροσω ικό. Η εκ αίδευση και τα ροσόντα του ροσω ικού ρέ ει να είναι σε συµφωνία µε την Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας του Αναδόχου, καθώς και τις τυχόν ειδικές α αιτήσεις ου καθορίζονται α ό την Σύµβαση. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να α οδεικνύει τα ροσόντα και το ε ί εδο εκ αίδευσης του ροσω ικού του, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Σύµβαση. Το ροσω ικό του Αναδόχου το ο οίο θα εργασθεί στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ οφείλει να έχει υ οστεί την Υ οχρεωτική Εκ αίδευση της ΣΤΑΣΥ σε Κανονισµούς και ιαδικασίες ου αφορούν την λειτουργία του συστήµατος, σε Θέµατα Ασφάλειας Τροχιάς και στην αντιµετώ ιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο ίκτυο της ΣΤΑΣΥ. Εφιστάται η ροσοχή του Αναδόχου στο Συνηµµένο 3, το ο οίο εριγράφει τις α αιτήσεις της εκ αίδευσης αυτής. Ο αριθµός των ατόµων α ό το ροσω ικό του Αναδόχου καθώς και τα ρογράµµατα εκ αίδευσης ου θα ρέ ει να αρακολουθήσουν θα καθοριστούν ριν την υ ογραφή της σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ αρέχει τη συγκεκριµένη εκ αίδευση στον Ανάδοχο µε κόστος ενήντα (50,00) Ευρώ ανά άτοµο και ανά ηµέρα.