Ο διαγωνισµός ροκηρύσσεται και διεξάγεται σύµφωνα µε το ν. 4412/2016.

Transcript

1 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: FAX: Αριθ. Πρωτ.:2100 Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: ΘΕΜΑ: Συνο τικός διαγωνισµός Τ -004/19 για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών φυσικού µεταλλικού νερού (CPV ) ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) MR ) Α όφαση Ανάληψης Υ οχρέωσης Α Α: ΩΕΕΒΟΡΛΟ-ΝΚ3 Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υ οχρέωσης Α Α.75ΠΦΟΡΛΟ-Ο9Υ Α όφαση Ανάληψης Υ οχρέωσης Α Α: 6ΡΞ6ΟΡΛΟ-Α5Α Τρο ο οίηση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υ οχρέωσης Α Α.7ΧΤ3ΟΡΛΟ-975 Α όφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υ οχρέωσης Α Α:78ΒΠΟΡΛΟ- Φ51 Α όφαση Ανάληψης Υ οχρέωσης Α Α: ΩΘ1ΦΟΡΛΟ-ΞΜΠ Α όφαση Ανάληψης Υ οχρέωσης Α Α: ΨΤΦ2ΟΡΛΟ-3Γ8 Προϋ ολογισµός ροµήθειας φιαλών νερού: έκα τρεις χιλιάδες (13.000,00 ) Ευρώ λέον Φ.Π.Α Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ ροκηρύσσει συνο τικό διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες ροσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την λέον συµφέρουσα α ό οικονοµικής ά οψης ροσφορά βάσει τιµής, για την αροχή ενήντα έντε (55) ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού στις εγκαταστάσεις της και ροµήθεια µεταλλικού νερού µίας χρήσεως (20lt/φιάλη) ετησίως. Ο διαγωνισµός ροκηρύσσεται και διεξάγεται σύµφωνα µε το ν. 4412/2016. Η διάρκεια της σύµβασης ου θα συναφθεί µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου θα είναι για ένα (1) έτος µε δικαίωµα αράτασης µέχρι ένα (1) ε ι λέον έτος. Τ -004/

2 Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ δύναται να ροβεί στην ροµήθεια ε ι λέον ψυκτικών µηχανηµάτων ανάλογα µε τις ανάγκες της και ε ίσης η οσότητα των φιαλών δύναται να αυξοµειώνεται κατά οσοστό +/- 10%. Ο Ανάδοχος θα αραδίδει χωρίς κόστος τις φιάλες νερού µε δικό του µεταφορικό µέσο και θα τις το οθετεί στα αντίστοιχα µηχανήµατα νερού, ενώ αράλληλα θα αραλαµβάνει τις κενές φιάλες νερού, τις ο οίες ανακυκλώνει. Ο Ανάδοχος θα ρέ ει να φροντίζει να αραδίδει εµφιαλωµένες φιάλες νερού, στα ο οία θα αναγράφονται οι ηµεροµηνίες αραγωγής και λήξης. Οι χώροι στους ο οίους θα εγκατασταθούν τα ψυκτικά µηχανήµατα, ό ως ε ίσης και οι χώροι στους ο οίους θα αραδίδονται οι φιάλες νερού, θα υ οδειχθούν α ό τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. µε βάση τις ανάγκες ου θα ροκύψουν. Ο Ανάδοχος θα αρέχει την α αραίτητη συντήρηση και τεχνική υ οστήριξη των ψυκτικών µηχανηµάτων καθόλη την διάρκεια της σύµβασης. Σε ερί τωση βλάβης ψυκτικού µηχανήµατος ο ανάδοχος υ οχρεούται να το αντικαταστήσει εντός 48 ωρών. Ο χρόνος αράδοσης και εγκατάστασης των ψυκτικών µηχανηµάτων θα ρέ ει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) µηνών α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σχετικής σύµβασης. Οι υ ηρεσίες έχουν συµ εριληφθεί στον εγκεκριµένο ροϋ ολογισµό της ΣΤΑΣΥ και η σύµβαση ου θα ανατεθεί στον Ανάδοχο θα χρηµατοδοτηθεί α ό τις διαθέσιµες ιστώσεις της ΣΤΑΣΥ. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων υ ηρεσιών ή η υ οβολή εναλλακτικής ροσφοράς για τις ζητούµενες υ ηρεσίες. Η υ οβολή µιας µόνο ροσφοράς δεν κωλύει την ρόοδο της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. Η αρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά: 1) στον ιστότο ο του ρογράµµατος ιαύγεια 2) στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ 3) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ ΗΣ). Ηλεκτρονικά θα αναρτούνται ο οιεσδή οτε τυχόν ενηµερωτικές ε ιστολές, βελτιώσεις, συµ ληρώσεις, ή διευκρινίσεις ου αφορούν τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. Πληροφορίες τεχνικής φύσεως αρέχονται καθηµερινά σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες α ό τον Τοµέα ιοικητικής Μέριµνας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ στο τηλέφωνο: ικαιούµενοι Συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στον ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά ρόσω α ή συνεταιρισµοί ή Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών ροσώ ων, ου ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα, µε δραστηριότητες σχετικές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, και ου είναι εγκατεστηµένα σε: Τ -004/

3 α) κράτος µέλος της Ευρω αϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή β) κράτος µέλος της Συµφωνίας του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) τρίτες χώρες ου έχουν υ ογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ερί ηµοσίων Συµβάσεων (Σ Σ), στο βαθµό ου η α ό ανάθεση σύµβαση καλύ τεται α ό τα αραρτήµατα 1,2,4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ευρω αϊκή Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Σ Σ ή δ) τρίτες χώρες ου δεν εµ ί τουν στις ανωτέρω ερι τώσεις και έχουν συνάψει διµερή ή ολυµερή συµφωνία µε την ΕΕ. Ε ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µ ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος µιας και µόνο κοινο ραξίας/σύµ ραξης. Οι ενώσεις δεν α αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ροκειµένου να υ οβάλουν ροσφορά. Σε ερί τωση ου η σύµβαση ανατεθεί σε κά οια α ό αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει ριν την υ ογραφή της σύµβασης να συσταθεί Κοινο ραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τα µέλη της Κοινο ραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου. 2. Υ οβολή Προσφοράς Οι ροσφορές θα υ οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την και ώρα στο Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο φάκελο της ροσφοράς να αναγράφεται : ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ -004/19 «Για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών φυσικού µεταλλικού νερού» Προς: ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Αθηνάς 67 Τ.Κ Αθήνα Υ όψη: Ε ιτρο ής ιαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σηµειώνουµε: Τ -004/

4 1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ροσφορές ου θα σταλούν ταχυδροµικά, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές θα έχουν αραληφθεί α οδεδειγµένα ριν την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. 2. Οι ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες. 3. Οι ροσφορές θα υ οβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Η α οσφράγιση των ροσφορών θα ραγµατο οιηθεί δηµόσια την και ώρα 10:30, στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα - αίθουσα «Αθηνά», 2 ος όροφος α ό την ε ιτρο ή διενέργειας του διαγωνισµού. Η αρµόδια Ε ιτρο ή ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας α οσφράγισης των ροσφορών την ηµεροµηνία και ώρα ου ορίζεται ανωτέρω. Προσφορές ου υ οβάλλονται εκ ρόθεσµα α ορρί τονται ως µη κανονικές και ε ιστρέφονται χωρίς να α οσφραγισθούν. Η α οσφράγιση διενεργείται δηµόσια, αρουσία των ροσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκ ροσώ ων τους, οι ο οίοι λαµβάνουν γνώση των λοι ών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων ου υ οβλήθηκαν α ό αυτούς. Οι αριστάµενοι στην διαδικασία ε ιδεικνύουν αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο ταυτο οίησης και αραστατικό εκ ροσώ ησης. Oι φάκελοι ροσφορών των διαγωνιζοµένων, θα ελεγχθούν α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού σε κλειστή συνεδρίαση. Η διαδικασία ου ακολουθείται είναι η εξής : Μονογράφεται και α οσφραγίζεται ο φάκελος ροσφοράς, ο ο οίος εριλαµβάνει τα νοµιµο οιητικά έγγραφα, τα ιστο οιητικά και την οικονοµική ροσφορά, µονογράφονται δε και σφραγίζονται α ό το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά ου υ οβάλλονται ανά φύλλο. Η ε ιτρο ή καταχωρεί όσους υ έβαλαν ροσφορές, τα α οτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών και την κατάταξη βάσει των οικονοµικών ροσφορών σε ρακτικό και γνωµοδοτεί για τον ροσωρινό ανάδοχο. Το ρακτικό υ ογράφεται α ό τα µέλη της ε ιτρο ής. Σε ερί τωση ου ροκύψουν ισότιµες ροσφορές, η ΣΤΑΣΥ ε ιλέγει τον ροσωρινό ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων ου υ έβαλαν ισότιµες ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ ιον της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού και αρουσία των οικονοµικών φορέων ου έχουν ροσφέρει την ίδια τιµή και το α οτέλεσµα καταγράφεται στο ρακτικό. Το ρακτικό µε το α οτέλεσµα του διαγωνισµού ε ικυρώνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 «Κατακύρωση διαγωνισµού» του αρόντος. Τ -004/

5 Συµ λήρωση - Α οσαφήνιση Πληροφοριών & ικαιολογητικών 1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ροσφορών, η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. µ ορεί να καλεί εγγράφως τους ροσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµ ληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά ου έχουν υ οβάλει, µέσα σε εύλογη ροθεσµία, η ο οία δεν µ ορεί να είναι µικρότερη α ό ε τά (7) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης σε αυτούς της σχετικής ρόσκλησης. Ο οιαδή οτε διευκρίνιση ή συµ λήρωση υ οβάλλεται α ό τους ροσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί α ό την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δεν λαµβάνεται υ όψη. 2. Η ιο άνω διευκρίνιση ή η συµ λήρωση αφορά µόνο στις ασάφειες, ε ουσιώδεις ληµµέλειες ή ρόδηλα τυ ικά σφάλµατα ου ε ιδέχονται διόρθωση ή συµ λήρωση, ό ως ιδίως αράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υ οφακέλων των ροσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές α οκλίσεις των εγγράφων της ροσφοράς α ό την ορολογία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, ου δεν ε ιφέρουν έννοµες συνέ ειες ως ρος το εριεχόµενό τους, ελλείψεις ως ρος τα νοµιµο οιητικά στοιχεία, ληµµελή σήµανση αντιγράφων ου εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α 74) και µεταφράσεων και λοι ών ιστο οιητικών ή βεβαιώσεων, διαφορο οίηση της δοµής των εγγράφων της ροσφοράς α ό τα υ οδείγµατα ου θεσ ίζονται µε το νόµο, τις κανονιστικές ράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµ λήρωση ή η διευκρίνιση κατά το ρώτο εδάφιο δεν ε ιτρέ εται να έχει ως συνέ εια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υ οβολή εγγράφων σε συµµόρφωση των όρων της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµ λήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών ου έχουν ήδη υ οβληθεί. 3. Η διευκρίνιση ή η συµ λήρωση της αραγράφου 1 δεν ρέ ει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέ εια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. 4. Ο αναθέτων φορέας µ ορεί να καλεί εγγράφως τους ροσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη ροθεσµία η ο οία δεν µ ορεί να είναι µικρότερη α ό ε τά (7) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης της σχετικής ρόκλησης, το εριεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής ροσφοράς ου έχουν υ οβάλει, αν εριέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, ε ουσιώδεις αραλείψεις ή ρόδηλα τυ ικά ή υ ολογιστικά σφάλµατα ου ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι µ ορεί να θερα ευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν ρέ ει να έχει ως α οτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της ροσφοράς και δεν ρέ ει να ροσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό λεονέκτηµα της συγκεκριµένης ροσφοράς σε σχέση µε τις λοι ές. Η αροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον ροσφέροντα, σύµφωνα µε τις αραγράφους 1 έως 4, είναι υ οχρεωτική για τον αναθέτοντα φορέα, εάν ε ίκειται Τ -004/

6 α οκλεισµός του ροσφέροντα ή υ οψηφίου α ό τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της ροσφοράς. 3. Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς 3.1. Νοµιµο οιητικά έγγραφα & Πιστο οιητικά Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να εσωκλείσουν στο φάκελό τους τα αρακάτω έγγραφα, τα ο οία ρέ ει να υ οβληθούν σε ρωτότυ α ή σε ευκρινή αντίγραφα: α) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό Αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και το ο οίο να είναι σε ισχύ κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. β) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις φορολογικές τους υ οχρεώσεις, το ο οίο να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. γ) Πιστο οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α ό το οικείο Ε ιµελητήριο µε το ο οίο θα ιστο οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε άγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης ε αγγέλµατος α ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου. δ) Αντίγραφο της α όφασης µε την ο οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α ό το ο οίο θα ροκύ τει το ρόσω ο ου εκ ροσω εί την εταιρία ή ιστο οιητικό έκδοσης τελευταίου τριµήνου, αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής α ό το ο οίο να ροκύ τει το εν ενεργεία.σ. και το ρόσω ο ου εκ ροσω εί την εταιρεία. ε) Ισχύον καταστατικό µε τις τυχόν τρο ο οιήσεις και ιστο οιητικό ερί καταστατικών τρο ο οιήσεων α ό την αρµόδια αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου. στ) Υ εύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ου θα υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, στην ο οία θα δηλώνεται: ότι έχει µελετήσει λε τοµερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της αρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών ου αφορούν το έργο (τό ος έργου, συνθήκες ροσ έλασης, και µεταφοράς υλικών κ.λ.) µετά α ό λε τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ ό τους όρους του ιαγωνισµού αυτού. ότι τα υ οβαλλόµενα στοιχεία και ληροφορίες ου υ οβάλλει µε την ροσφορά του είναι ακριβή. ότι έχει µελετήσει ε ακριβώς του όρους του αρόντος ιαγωνισµού και των τευχών αυτού και τους α οδέχεται ανε ιφύλακτα κατά την σύνταξη της ροσφοράς και κατά την εκτέλεση της αρούσας σύµβασης, θα τηρεί τις υ οχρεώσεις του ου α ορρέουν α ό τις διατάξεις της Τ -004/

7 εριβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, των νοµίµων α οδοχών ου έχουν θεσ ισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι ο οίες α αριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος B του ν. 4412/2016. Η αθέτηση της υ οχρέωσης της ανωτέρω αραγράφου συνιστά σοβαρό ε αγγελµατικό αρά τωµα Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος υ οχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νοµοθεσίας ερί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και ρόληψης του ε αγγελµατικού κινδύνου. Η αθέτηση της υ οχρέωσης των ανωτέρω αραγράφων συνιστά σοβαρό ε αγγελµατικό αρά τωµα. ότι δεν έχει α οκλειστεί α ό ηµόσιους ιαγωνισµούς ή σε κάθε ερί τωση έχει αρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της χρονικής εριόδου ισχύος του α οκλεισµού 3.2 Πιστο οιήσεις Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να αναφέρουν, ε ί οινή α οκλεισµού, τον τύ ο και τα χαρακτηριστικά του ροσφερόµενου ψυκτικού µηχανήµατος, τον τύ ο του ροσφερόµενου εµφιαλωµένου νερού µε τα ιστο οιητικά αυτού και όλες τις α αραίτητες µετρήσεις για τον έλεγχο οιότητας του νερού ανθρώ ινης κατανάλωσης. Ε ίσης θα καταθέσουν αντίγραφα των ιστο οιήσεων ΕΝ ISO 22000: 2005 και ISO 9001: 2008 (ή άλλο αντίστοιχο) της εταιρείας εµφιάλωσης του νερού ου ροσφέρουν. 3.3 Υ εργολαβίες Σε ερί τωση υ εργολαβίας, ο ροσφέρων, θα ρέ ει να αναφέρει στην ροσφορά του το τµήµα της σύµβασης ου ροτίθεται να αναθέσει υ ό µορφή υ εργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υ εργολάβους ου ροτείνει. Α αγορεύεται στον Ανάδοχο η υ οκατάστασή του στην εκτέλεση του Έργου εν όλω ή εν µέρει α ό άλλο φυσικό ή νοµικό ρόσω ο και η εκχώρηση σε τρίτον µέρους ή του συνόλου του συµβατικού αντικειµένου χωρίς την ροηγούµενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Σε αντίθετη ερί τωση η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δικαιούται να ροχωρήσει στην καταγγελία της Σύµβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκ τωτο. Υ εργολαβίες και ροµήθειες του Αναδόχου δεν δηµιουργούν συµβατική σχέση µεταξύ ο οιουδή οτε ροµηθευτή ή υ εργολάβου και της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να λάβει ροηγουµένως έγγραφη έγκριση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. για την χρησιµο οίηση υ εργολάβου για την εκτέλεση ο οιωνδή οτε εργασιών της Σύµβασης. Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δικαιούται να αρνηθεί να εγκρίνει τη χρησιµο οίηση υ εργολάβων, εφόσον κατά την κρίση της δεν διασφαλίζονται οι όροι εκτέλεσης του έργου ου αναφέρονται στην αρούσα Σύµβαση. Η µη τήρηση της υ οχρέωσης αυτής α ό τον Ανάδοχο συνιστά αράβαση συµβατικής υ οχρέωσης. Τ -004/

8 3.4. Οικονοµική Προσφορά Στο φάκελο της ροσφοράς θα εριέχεται το Έντυ ο της Οικονοµικής Προσφοράς του Παραρτήµατος Ι, συµ ληρωµένο µε όλα τα στοιχεία ου α αιτούνται. Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ου θα δοθούν α ό τους διαγωνιζοµένους, α οτελούν την λήρη α οζηµίωσή τους. Προσφορές ου θα υ ερβαίνουν την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη, δεν θα γίνονται α οδεκτές. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Εφόσον α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Στην ροσφορά θα ρέ ει να καθορίζεται ο χρόνος αραλαβής και το οθέτησης των ψυκτικών µηχανηµάτων. 4. Κριτήριο Ανάθεσης Η ε ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ου ληρούν τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού τους µε βάση τον έλεγχο των υ οβληθέντων Νοµιµο οιητικών Εγγράφων, Πιστο οιήσεων καθώς και της Οικονοµικής Προσφοράς. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος ου θα υ οβάλλει την συµφερότερη οικονοµική ροσφορά βάσει τιµής, σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 και η ο οία δεν θα υ ερβαίνει την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη. Προσφορές ου θα υ ερβαίνουν την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη, ό ως αυτή ορίζεται στον αρόντα διαγωνισµό, δεν θα γίνονται α οδεκτές. Εφόσον α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση των ροσφερθέντων τιµηµάτων και τιµών ου είναι σύµφωνες µε την οικονοµική του ροσφορά και έχουν ε έλθει κατό ιν λε τοµερούς 5. Κατακύρωση ιαγωνισµού Η Ε ιτρο ή διαγωνισµού εισηγείται στο ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. την κατακύρωση του διαγωνισµού στον ροσωρινό ανάδοχο, ο ο οίος ληροί τους Τ -004/

9 όρους συµµετοχής στον διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού του. Ο ιευθύνων Σύµβουλος εγκρίνει τα α οτελέσµατα και την κατακύρωση του διαγωνισµού. Η Ε ιτρο ή του ιαγωνισµού κοινο οιεί αµέσως την α όφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των ρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των ροσφορών, σε κάθε ροσφέροντα εκτός α ό τον ροσωρινό ανάδοχο µε κάθε ρόσφορο τρό ο, ό ως µε τηλεοµοιοτυ ία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λ., ε ί α οδείξει, σύµφωνα µε τα άρθρα 105 & 316 του ν. 4412/16. Κατά της ανωτέρω α όφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/16, η ροθεσµία άσκησης της ο οίας είναι έντε (5) ηµέρες α ό την κοινο οίηση αυτής στους διαγωνιζόµενους. Η ίδια ροθεσµία ισχύει για την άσκηση τυχόν ενδίκων µέσων κατά α ορρι τικής της ενστάσεως α όφασης. Μετά την ά ρακτη άροδο της ροθεσµίας άσκησης της ένστασης ή την σιω ηρή ή ρητή α όρριψη αυτής, και µετά την αρέλευση ροθεσµίας έντε (5) ηµερών για την άσκηση άλλων τυχόν ενδίκων µέσων σε ερί τωση ασκήσεως ενστάσεως και α όρριψής της, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται και α οστέλλεται στον Ανάδοχο η κατακυρωτική α όφαση και ε ιστολή ανάθεσης µε ρόσκληση ροσκόµισης των α αραίτητων εγγράφων για την υ ογραφή της σύµβασης, η ο οία αναρτάται στο δικτυακό χώρο της ΙΑΥΓΕΙΑΣ και ΚΗΜ ΗΣ. 6. Υ ογραφή Σύµβασης Η διάρκεια της σύµβασης ου θα υ ογραφεί θα είναι ένα (1) έτος α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της. Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ διατηρεί το µονοµερές δικαίωµα αράτασης αυτής µέχρι ένα (1) ε ι λέον έτος. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υ οχρεώσεις στους τοµείς του εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου ου έχουν θεσ ιστεί α ό το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Ο Ανάδοχος ριν την υ ογραφή της σύµβασης θα ροσκοµίσει ή καταθέσει: Εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών α ό την κοινο οίηση της ανάθεσης εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης για οσό ίσο µε το 5% του συµβατικού τιµήµατος, η ο οία θα εκδίδεται α ό ιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές ε ιχειρήσεις κατά την έννοια των ερι τώσεων β και γ της αρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4364/2016 ου λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μ ορούν, ε ίσης, να εκδίδονται α ό το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε..Ε. ή να αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού οσού. Αν συσταθεί αρακαταθήκη µε γραµµάτιο αρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα ου λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης ε ιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υ έρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. Τ -004/

10 Η εγγυητική ε ιστολή εκδίδεται σύµφωνα µε το συνηµµένο υ όδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ του τεύχους διακήρυξης). Εγγυητική ε ιστολή ου δεν εκδίδεται σύµφωνα µε το υ όδειγµα δεν γίνεται α οδεκτή. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία/σύµ ραξη, η εγγυητική ε ιστολή αυτή ρέ ει να εκδοθεί υ έρ όλων των µελών της κοινο ραξίας/σύµ ραξης και όχι υ έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει και αραµένει σε ισχύ και ενέργεια, µέχρι να ολοκληρωθούν ικανο οιητικά όλες οι α αιτήσεις της Σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε ιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την λύση ή λήξη της Σύµβασης µε την ροϋ όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. για ο οιαδή οτε υ αίτια ή ανυ αίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και δεν έχει υ άρξει λόγος για κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής καλής εκτέλεσης, ολικά ή µερικά. 7. Ποινική Ρήτρα - Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκ τώτου Σε ό,τι αφορά την τυχόν ε ιβολή οινικών ρητρών στον ανάδοχο ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 218 του ν. 4412/2016. Για την κήρυξη του αναδόχου εκ τώτου ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016. Εφόσον ε ιβληθεί ρήτρα στον ανάδοχο µίας σύµβασης, η εξόφληση του φορολογικού αραστατικού αυτής θα ρέ ει να ραγµατο οιείται εντός 15 (δεκα έντε) ηµερολογιακών ηµερών α ό την έκδοση του µέσω τρα εζικής ε ιταγής ή κατάθεσης στον λογαριασµό όψεως της εταιρείας ό ως αυτός θα υ οδεικνύεται. 8. Παρακολούθηση & Εκτέλεση Σύµβασης Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να εκτελεί τις εργασίες της Σύµβασης τηρώντας τις ροβλε όµενες α αιτήσεις και ειδικότερα τις α αιτήσεις Ασφάλειας, και γενικότερα όλους τους όρους της αρούσας Σύµβασης υ ό την ε ίβλεψη της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις Εργασίες της Σύµβασης υ ό την ε ίβλεψη της καθ ύλην αρµόδιας ιεύθυνσης της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η ε ίβλεψη αυτή αφορά τον έλεγχο τήρησης α ό τον Ανάδοχο των όρων της Σύµβασης και γενικότερα των συµβατικών του υ οχρεώσεων, αλλά σε καµία ερί τωση δεν α αλλάσσει τον Ανάδοχο α ό τις ευθύνες του για αραλείψεις ή σφάλµατα κατά την εκτέλεση των Εργασιών της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος είναι υ εύθυνος για την αρτιότητα των Εργασιών του, σύµφωνα µε τους κανόνες της ε ιστήµης και της τεχνικής. Κάθε ελάττωµα ή έλλειψη στην εκτέλεση των Εργασιών, διορθώνεται α ό τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Συµβατικά Τεύχη και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να εφαρµόζει κάθε εντολή, οδηγία και υ όδειξη της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ου α ορρέει α ό τους όρους της Σύµβασης. Η σύµβαση θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 200 έως 220 του ν. 4412/2016. Όσον αφορά τις υ ηρεσίες, η αρακολούθηση της σύµβασης θα γίνεται Τ -004/

11 α ό την καθ ύλην αρµόδια υ ηρεσία, σύµφωνα µε το άρθρο 216 του ν. 4412/2016 και η αραλαβή α ό την αρµόδια ε ιτρο ή αραλαβής σύµφωνα µε το άρθρο 219 του ν. 4412/ Τρό ος Πληρωµής Ο τρό ος ληρωµής θα ραγµατο οιείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 200 του N.4412/2016. Το µηνιαίο τίµηµα α οδίδεται κατό ιν ιστο οίησης των αρεχόµενων υ ηρεσιών, α ό την καθ ύλην αρµόδια ιεύθυνση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο αρόν τεύχος. Στη συνέχεια η αρµόδια ε ιτρο ή αραλαβής θα συντάσσει και θα υ ογράφει ρωτόκολλο οριστικής αραλαβής των υ ηρεσιών, στο ο οίο θα καταγράφονται κάθε τµηµατική αράδοση σε συγκεκριµένο χώρο της ΣΤΑΣΥ και το σύνολο των φιαλών ου έχει ροµηθεύσει, για το ο οίο τιµολογεί ο ανάδοχος. Κατό ιν των ανωτέρω και µετά την ιστο οίηση των εργασιών ο Ανάδοχος υ οχρεούται να ροσκοµίσει στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την καταβολή του συνολικού τιµήµατος: Πρωτόκολλο οριστικής αραλαβής του τµήµατος ου αφορά η ληρωµή ή του συνόλου του συµβατικού αντικειµένου σύµφωνα µε τα άρθρα 208, 219 και 221 του ν. 4412/2016. Φορολογικό αραστατικό (Τιµολόγιο). Πιστο οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας. Βεβαίωση Πληρωµής του συνόλου Ασφαλιστικών Εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, κλ ). Ο Ανάδοχος θα ροσκοµίσει ε ίσης ο οιοδή οτε άλλο δικαιολογητικό α αιτείται α ό την ελληνική νοµοθεσία και ζητηθεί α ό την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Το Συµβατικό Τίµηµα δεν εριλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας καταβάλλεται α ό την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. στον Ανάδοχο µε την ληρωµή του τιµολογίου. Η ληρωµή θα γίνει εντός εξήντα (60) ηµερών µετά α ό την ηµεροµηνία αραλαβής του τιµολογίου του Αναδόχου. ιευκρινίζεται ότι: Ο Ανάδοχος θα είναι λήρως και α οκλειστικά υ εύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες ληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Ε αγγελµατικών, ηµόσιων ή άλλων φορέων, ό ως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, ΠΕ ΜΕ Ε, ΤΕΕ κ.λ. Το τιµολόγιο θα ροσκοµίζεται στην Κεντρική Γραµµατεία της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και θα έχει τα αρακάτω στοιχεία: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Τ -004/

12 Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς Αθηνάς 67, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Για ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ ορείτε να ε ικοινωνείτε µε το Λογιστήριο. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υ έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε ιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των υ ηρεσιών στον τό ο και µε τον τρό ο ου ροβλέ εται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,06% η ο οία υ ολογίζεται ε ί της αξίας κάθε ληρωµής ρο φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ ληρωµατικής σύµβασης Υ έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων ε ιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 ό ως ισχύει) β) Κράτηση ύψους 0,02% υ έρ του ηµοσίου, η ο οία υ ολογίζεται ε ί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµ ληρωµατικής σύµβασης. Το οσό αυτό αρακρατείται σε κάθε ληρωµή α ό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ιεύθυνσης ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 µετά την έκδοση, γ) Κράτηση 0,06% η ο οία υ ολογίζεται ε ί της αξίας κάθε ληρωµής ρο φόρων και και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµ ληρωµατικής σύµβασης υ έρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 αρ. 3 του ν. 4412/2016). δ) Οι υ έρ τρίτων κρατήσεις υ όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην ε αυτού εισφορά υ έρ ΟΓΑ 0,6%. 10. Ματαίωση ιαγωνισµού 1. Ο αναθέτων φορέας µε εδικά αιτιολογηµένη α όφασή του, µετά α ό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: α) εφόσον η διαδικασία α έβη άγονη είτε λόγω µη υ οβολής ροσφοράς είτε λόγω α όρριψης όλων των ροσφορών ή αιτήσεων ή α οκλεισµού όλων των ροσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρόντος βιβλίου ΙΙ ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή β) στην ερί τωση του τελευταίου εδαφίου της αρ. 5 του άρθρου Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µ ορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη α όφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά α ό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες ερι τώσεις: α) λόγω αράτυ ης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές αράµετροι ου σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν Τ -004/

13 ενδιαφέρει λέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον ο οίο ροορίζεται το υ ό ανάθεση αντικείµενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, δ) αν η ροσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα α ό οικονοµική ά οψη, ε) στην ερί τωση της αρ. 4 του άρθρου 97, στ) για τους αναθέτοντες φορείς ου είναι αναθέτουσες αρχές, για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 3. Αν δια ιστωθούν σφάλµατα ή αραλείψεις σε ο οιοδή οτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µ ορεί, µετά α ό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το α οτέλεσµά της ή να α οφασίσει την ε ανάληψή της α ό το σηµείο ου εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η αράλειψη. 4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας ου αναφέρονται στις αραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, εφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον ε ιτρέ εται η κατάθεση τέτοιων ροσφορών. 5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, ε ίσης, το δικαίωµα, µετά α ό γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να α οφασίσει, αράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης και την ε ανάληψη ο οιασδή οτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τρο ο οίηση ή µη των όρων της ή να ροσφύγει στη διαδικασία της δια ραγµάτευσης, εφόσον στην τελευταία αυτή ερί τωση ληρούνται οι όροι και οι ροϋ οθέσεις των άρθρων 266 και Ειδικά για την ερί τωση δ της αραγράφου 2 για την µαταίωση α αιτείται ειδική αιτιολογηµένη α όφαση του αρµοδίου οργάνου. 11. Ενστάσεις Γενικά σε ότι αφορά ενστάσεις ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/16 και για τη γνωµοδότηση ε αυτών ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 221 του ν. 4412/ Τρο ο οίηση Σύµβασης Για την τρο ο οίηση της σύµβασης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 337 του Ν.4412/ ικαίωµα µονοµερούς λύσης σύµβασης Για το δικαίωµα µονοµερούς λύσης σύµβασης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 338 του Ν.4412/2016. Γεώργιος Σ. Θωµό ουλος ιευθύνων Σύµβουλος Τ -004/

14 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: - ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Παράρτηµα Ι: Έντυ ο Οικονοµικής Προσφοράς Παράρτηµα IΙ: Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης Τ -004/

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τ -004/19 Η οικονοµική ροσφορά (ΟΠ) κάθε διαγωνιζοµένου υ ολογίζεται σύµφωνα µε τον αρακάτω ίνακα : Α/Α Περιγραφή είδους Ενδεικτική ετήσια Ποσότητα (*) Τιµή φιάλης ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ( ) 1 Εµφιαλωµένο νερό σε φιάλες των 20 λίτρων 2 ιάθεση ψυκτικών µηχανηµάτων φιάλες 55 Χωρίς κόστος ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ (ΟΠ) =.. Ευρώ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) (*) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανωτέρω οσότητα δεν είναι δεσµευτική για την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Χρόνος αράδοσης:.. Τίθεται η Υ ογραφή του Νοµίµου Εκ ροσώ ου του ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας (σε ερί τωση κοινο ραξίας/ σύµ ραξης τίθενται οι υ ογραφές των νοµίµων εκ ροσώ ων όλων των εταιρειών ου συµµετέχουν στην κοινο ραξία/ σύµ ραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συµ ραττουσών εταιρειών) // ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τ -004/

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Προς την ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑΣ , ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ..... ΓΙΑ ΠΟΣΟ Ευρώ. 1. Με την ε ιστολή αυτή σας γνωστο οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α έναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υ έρ.. για οσό. Στο ως άνω οσό εριορίζεται η ευθύνη µας για την καλή εκτέλεση των όρων της µεταξύ της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και της ως άνω εταιρείας Σύµβασης Τ -004/19 για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, 2. Παραιτούµαστε ρητά και ανε ιφύλακτα α ό την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, α ό το δικαίωµα ροβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη ροσω ο αγών και ιδιαίτερα ο οιασδή οτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, ό ως και α ό τα δικαιώµατά µας ου τυχόν α ορρέουν α ό τα υ όψη άρθρα. 3. Σε ερί τωση ου, α οφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την ο οία θα µας γνωστο οιήσετε ότι η υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρεία δεν εκ λήρωσε την υ οχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ου αναφέρεται ανωτέρω, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την αρούσα ε ιστολή, τη ρητή υ οχρέωση να σας καταβάλουµε αυθηµερόν, µε την κοινο οίηση στην Τρά εζά µας της σχετικής ειδο οίησής σας, χωρίς ο οιαδή οτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του οσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. 4. Για την καταβολή της υ όψη εγγύησης δεν α αιτείται καµία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρείας ούτε θα ληφθεί υ όψη ο οιαδή οτε τυχόν ένσταση ή ε ιφύλαξη ή ροσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής, ή τη θέση αυτής υ ό δικαστική µεσεγγύηση. 5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ όψη εγγύησή µας θα αραµείνει σε λήρη ισχύ µέχρι να ε ιστραφεί σ εµάς η αρούσα εγγυητική ε ιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι µας α αλλάσσετε α ό την υ όψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα αραµείνουµε υ εύθυνοι για την άµεση καταβολή σ εσάς του οσού της εγγύησης. Τ -004/

17 6. Σε ερί τωση ου ανακύψει διαφωνία ως ρος την εγγύηση αυτή η τις σχετικές ληρωµές, η διαφορά θα ε ιλύεται στα καθ ύλη αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. Βεβαιούµε ε ίσης ότι, µε την έκδοση της αρούσας εγγυητικής ε ιστολής, δεν υφίσταται αράβαση των διατάξεων ου αφορούν το καθορισµό ανώτατου ορίου για την έκδοση εγγυητικών ε ιστολών α ό τη Τρά εζα µας. Τ -004/