13SYMV

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στη Λαμία σήμερα την μεταξύ: Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ», το 13SYMV οποίο εδρεύει στη Λαμία (3 ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ , Λαμία) ΑΦΜ , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού, καθηγητή κ. ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΡΚΑΝΗ, και αφ ετέρου δε του Γεωργίου Αδαμάκου του Παναγιώτη με ΑΦΜ: της Δ.Ο.Υ.: ΛΑΜΙΑΣ, κάτοικο Λαμίας, οδός Διάκου 3, με Α.Δ.Τ. ΑΒ Τ.Α.: ΛΑΜΙΑΣ. Συμφωνήθηκαν και αμοιβαία έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: Ήδη με την παρούσα το πρώτο συμβαλλόμενο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ» (καλούμενο στο εξής «ΤΕΙ Λαμίας») αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο Γεώργιο Αδαμάκο του Παναγιώτη (καλούμενo στο εξής «ο Ανάδοχος») και αυτός αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών που του κατακυρώθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της Σύμβασης. Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ανάθεση των εργασιών Συντήρησης και Βελτίωσης του Πρασίνου στον Περιβάλλοντα Χώρο των Κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και στον Χώρο του Νέου Οικοπέδου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, για το χρονικό διάστημα από έως , σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης (αριθμό πρωτοκόλλου 3236/ ), τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και των κειμένων νόμων. Τα ανωτέρω στο εξής θα καλούνται υπηρεσία, τα οποία αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης υπηρεσίας και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 2 ο : Αμοιβή υπηρεσιών Τίμημα Τρόπος πληρωμής Κρατήσεις. 1. Το συνολικό τίμημα για την παροχή όλων των υπηρεσιών της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των Πενήντα Οχτώ Χιλιάδων Οχτακοσίων Ευρώ (58.800,00 ) ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α.Ε Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. 3. Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου. 4. Η πληρωμή θα γίνει σε τέσσερις δόσεις, σε ευρώ ( ), στο τέλος κάθε εξαμήνου, μετά την έγκριση του πίνακα εργασιών από τον επιβλέποντα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ 1

2 Λαμίας, με τη προσκόμιση σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, επί του οποίου θα εφαρμοστούν οι νόμιμες κρατήσεις. 5. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και ειδικότερα: α) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευμένες. β) Πρακτικό παραλαβής ποιοτικά και ποσοτικά εργασιών της τριμελούς επιτροπής. γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 6. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή. 7. Η πληρωμή αναστέλλεται: α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 (παρ. 7), του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 8. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 9. Για την πληρωμή θα εκδοθούν τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από το τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 10. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24, του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. ΑΡΘΡΟ 3 ο : Χρόνος, Τόπος και Παράδοση Παραλαβή υπηρεσιών. 1. Σαν τόπος παροχής των ανωτέρω εργασιών ορίζονται ο Περιβάλλων Χώρος των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και ο Χώρος του Νέου Οικοπέδου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. 2. Η παροχή, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής των ανωτέρω εργασιών, θα πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 3. Η χρονική διάρκεια της παρούσας ορίζεται από έως , με τη δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για ένα ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και μετά από απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Λαμίας. 4. Η παρακολούθηση και παραλαβή των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του πρασίνου θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, η οποία μετά το πέρας των εργασιών θα συντάξει και θα εκδώσει σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης. 2

3 ΑΡΘΡΟ 4 ο : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου. Ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους, που αναδείχθηκε μειοδότης στον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την «Συντήρηση και Βελτίωση του στον Περιβάλλοντα Χώρο των Κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και στον Χώρο του Νέου Οικοπέδου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας», με Αριθμό Διακήρυξης 3236/ και ημερομηνίας διεξαγωγής την , αποτέλεσμα το οποίο κατακυρώθηκε με το αριθμ. 560/ Απόσπασμα Πρακτικού του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας υποχρεούται, για το χρονικό διάστημα από έως , στις παρακάτω περιγραφόμενες εργασίες: ΕΡΓΑΣΙΑ Β1 ΣΤ4.8.1 Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5530 Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεμα. ΕΡΓΑΣΙΑ Β2 ΣΤ4.5.1 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων ύψους έως 1,70 m. Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5353 Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. ΕΡΓΑΣΙΑ Β3 ΣΤ4.5.4 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων, ηλικίας έως 3 ετών Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5351 Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. ΕΡΓΑΣΙΑ Β4 ΣΤ Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354 Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους μέχρι 4 m, με την δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται καθώς και την δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. ΕΡΓΑΣΙΑ Β5 ΣΤ4.2.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 έως 8 μέτρα 3

4 Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354 Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δένδρου ύψους από 4 έως 8 μέτρα Περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπεται. ΕΡΓΑΣΙΑ Β6 ΣΤ4.6.2 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας. Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5352 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. ΕΡΓΑΣΙΑ Β7 ΣΤ 3.4 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική. Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5540 Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του λιπάσματος και η ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα με τα χέρια. ΕΡΓΑΣΙΑ Β8 ΣΤ 3.1 Λίπανση φυτών με τα χέρια. Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5340 Η εργασία λίπανσης περιλαμβάνει την αξία 100 g λιπάσματος και την εργασία διασποράς του στο λάκκο του φυτού. ΕΡΓΑΣΙΑ Β9 ΣΤ6.1 Βοτάνισμα με τα χέρια. Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5551 Εκρίζωση με τσάπα των ζιζανίων μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, απομάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. Περιλαμβάνονται όλες απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. ΕΡΓΑΣΙΑ Β10 ΣΤ6.3 (ΣΧΕΤ.) Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5371 Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, δηλ. κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και απόρριψή τους σε χώρους που 4

5 επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Περιλαμβάνεται όλος ο περιβάλλον χώρος γύρω από το νέο διοικητήριο καθώς επίσης, και ολόκληρος ο χώρος του νέου οικοπέδου πλησίον του ΤΕΙ Λαμίας έκτασης 26,0 στρ. περίπου. ΕΡΓΑΣΙΑ Β11 ΣΤ8.1 Καθαρισμός χώρου φυτών. Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5390 Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. ΕΡΓΑΣΙΑ Β12 ΣΤ Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα). Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5522 Η άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες αυτοματοποιημένου συστήματος περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, τον έλεγχο του ποτίσματος και την συντήρηση του δικτύου άρδευσης. ΕΡΓΑΣΙΑ Β13 ΣΤ Άρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο. Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5321 Άρδευση φυτού με επίγειο σύστημα άρδευσης (αυτοματοποιημένο). Περιλαμβάνεται ο έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5

6 ΕΡΓΑΣΙΑ Μον. Μετρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Πλήθος Μερική Εφαρμογών Ποσότητα ανά έτος Ολική Ποσότητα Β1 Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή στρεμ Β2 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων ύψους έως 1,70 m τεμάχ Β3 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων, ηλικίας έως 3 ετών τεμάχ Β4 Β5 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 έως 8 μέτρα τεμάχ τεμάχ Β6 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας τρεχ. μέτρα Β7 Β8 Β9 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική Λίπανση φυτών με τα χέρια Βοτάνισμα με τα χέρια στρεμ τεμαχ στρεμ Β10 Β11 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή Καθαρισμός χώρου φυτών στρεμ στρεμ Β12 Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα) στρεμ Β13 Άρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο τεμαχ

7 ΑΡΘΡΟ 5 ο :Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του πρασίνου στον Περιβάλλοντα Χώρο των Κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και στον Χώρο του Νέου Οικοπέδου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, ο Ανάδοχος με την υπογραφή του Συμφωνητικού κατέθεσε στο ΤΕΙ Λαμίας την υπ αριθ / εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, και με διάρκεια ισχύος μέχρι την επιστροφή της, που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 2.940,00. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί ένα μήνα μετά την οριστική παραλαβή του εργασιών, εφόσον δεν έχει παρουσιαστεί λόγος έκπτωσης του Αναδόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παρακάτω. Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης, δικαιούται το ΤΕΙ Λαμίας, σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου, να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 6 ο : Εκχωρήσεις Μεταβιβάσεις. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του ΤΕΙ Λαμίας για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ 7 ο : Λύση Καταγγελία της Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου. 1. Με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του πρασίνου και αφού παρασχεθούν όλες οι απαιτούμενες υπηρεσίες και γίνει η αποπληρωμή του Αναδόχου, ή πριν την παρέλευση του συμβατικού χρόνου, εφόσον εξαντληθεί το συμβατικό τίμημα, λύεται η παρούσα σύμβαση. 2. Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, (β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τη σύμφωνη με τις διατάξεις της σύμβασης εντολής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, (γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά, (δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. 7

8 ΕΚΠΤΩΣΗ Αναδόχου 1. Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών μετά από μηνιαία προειδοποίησή του αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. 2. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή καταπίπτει. 3. Εάν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω εργασιών σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε εργάσιμη μέρα καθυστέρησης ποσοστό 1% επί του συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών που καθυστερούν και μέχρι 50% επί του συμβατικού τιμήματος αυτών. 4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι (20) εργάσιμων ημερών πέραν του προβλεπομένου για την αποκατάσταση της παροχής των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 5. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ.118/ Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ή σε ανώτερη βία. ΑΡΘΡΟ 8 ο : Ανωτέρα Βία. 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: (1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του αναδόχου. (2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στην επιχείρηση του αναδόχου. (3) Πλημμύρα. (4) Σεισμός. (5) Πόλεμος. (6) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). (7) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 4. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός 8

9 αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρετε η αποδοχή του αιτήματος. 5. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Τ.Ε.Ι. Λαμίας της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παροχής των υπηρεσιών του. ΑΡΘΡΟ 9 ο : Τροποποίηση της Σύμβασης. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 10 ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών. 1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, το Τ.Ε.Ι. Λαμίας και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. ΑΡΘΡΟ 11 ο : Λοιποί Όροι. 1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε., τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων κ.λπ. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία 2. Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις των στοιχείων της υπάρχουσας υποδομής (φυτικό κεφάλαιο, δίκτυο άρδευσης, κλπ) χωρίς τη γραπτή έγκριση του ΤΕΙ Λαμίας. 3. Ο ανάδοχος οφείλει να συντηρεί την αρτιότητα και να διασφαλίζει την καλή λειτουργία του υπάρχοντος δικτύου άρδευσης. 4. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 5. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει (από κοινού και εξ ολοκλήρου) όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε (εις ολόκληρον αλληλεγγύως) 9

10 και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 6. Τέλος, και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνούν ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού αναγνώσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, τα δύο κατατέθηκαν στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον Ανάδοχο Για το Τ.Ε.Ι. Λαμίας ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 10