ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/27-10- 2011 Από το πρακτικό 16/27-10-2011 της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 27Η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2011, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 1701/27-10-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς Συμβούλους ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης και ενημέρωσε το συμβούλιο ότι τη Δευτέρα 31-10-2011, λήγει η προθεσμία για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην με αριθ. πρωτ. οικ.: 169058/Π111/10.06.2011 Πρόσκληση (με κωδικό 4.7) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4: «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Ο Δήμος Μονεμβασίας έχει ήδη έτοιμο φάκελο με την πρόταση και αν συμφωνούμε θα μπορούσαμε με διαδημοτική συνεργασία να ενταχθούμε και εμείς σε αυτήν. Η ανάγκη αποκατάστασης των ΧΑΔΑ είναι επιτακτική λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει για το περιβάλλον. Επειδη το συμφέρον του Δήμου μας είναι να εκμεταλλευτούν την δυνατότητα που παρέχει η 69058/Π111/10.06.2011 Πρόσκληση (με κωδικό 4.7) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», δεν θα πρέπει να χάσουμε την προθεσμία, σας καλώ να ψηφίσετε καταρχήν αν συμφωνείτε 1
για το κατεπείγον της συνεδρίασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε ομόφωνα ως προς το κατεπείγον του θέματος γιατί αν δεν συζητηθεί θίγονται σοβαρά τα συμφέροντα του Δήμου. Αριθ. Απόφ. 69/2011 Θέμα μόνο. :Περί σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Μονεμβασιάς, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ελαφονήσου». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Ψαρομμάτη ο οποίος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής: Η προτεινόμενη πρόταση για έγκριση από το Δημοτικού Συμβουλίου αφορά τη διαδημοτική συνεργασία του Δήμου Μονεμβασιάς και Ελαφονήσου για θέματα που προβλέπει ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) στο άρθρο 100. Ο Δήμος μας όπως και Δήμος Μονεμβασιάς δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Α σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007 η οποία είναι απαιτούμενη για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ. Ουσιαστικά με την προγραμματική σύμβαση μεταβιβάζουμε και εμείς και ο Δήμος Μονεμβασιάς την αρμοδιότητα υλοποίησης του έργου στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα η οποία διαθέτει διαχειριστική επάρκεια. Στο παραπάνω πρόγραμμα με την ίδια διαδικασία συμμετέχουν και οι Δήμοι Νότιας Κυνουρίας, Μονεμβασιάς και Ευρώτα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ΧΑΔΑ στην Ανατολική Πελοπόννησο. Όπως ρητά περιγράφεται στο άρθρο 2 (Να παραδώσει μετά την οριστική παραλαβή στο Δήμο Ελαφονήσου τη λειτουργία του ΧΑΔΑ) αμέσως μετά την οριστική παραλαβή του έργου από το Δήμο Μονεμβασιάς η λειτουργία του ΧΑΔΑ θα περιέλθει στο Δήμο Ελαφονήσου. Λόγω του μικρού προϋπολογισμού για το δικό μας ΧΑΔΑ, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα η οποία ανέλαβε να συντάξει τις απαραίτητες προμελέτες, μας πρότεινε την παραπάνω διαδικασία. Για μεγάλα έργα που θα διεκδικήσουμε για το Δήμο μας, μπορούμε στο εξής να χρησιμοποιήσουμε τη Διαχειριστική επάρκεια της Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ή του Δήμου Σπάρτης, ή της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αφού όμως προετοιμάσουμε και έχουμε έτοιμες τις απαραίτητες μελέτες. Ο Δήμος Ελαφονήσου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94, 95 & 99 του Νόμου 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 3316/2006 μπορεί να συνάψει Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Μονεμβασιάς για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ελαφονήσου», δεδομένου ότι ο Δήμος Μονεμβασιάς θα συνάψει προγραμματική σύμβαση του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα η οποία διαθέτει διαχειριστική επάρκεια υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ. Ο Δήμος Μονεμβασιάς προετοιμάζεται να υποβάλει πρόταση 2
χρηματοδότησης στην με αριθ. πρωτ. οικ.: 169058/Π111/10.06.2011 Πρόσκληση (με κωδικό 4.7) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4: «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας: 44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων, για το έργο με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ» και ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 1.586.700,00, (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. & Ο.Ε., των απροβλέπτων, των απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.). Στον παραπάνω φάκελο έργου υπάρχει δυνατότητα να συμπεριληφθεί η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Ελαφονήσου ενδεικτικού προϋπολογισμού έργου: 40.000,00 με την έγκριση του σχεδίου της προτεινόμενης διαδημοτική συνεργασίας. Μετά τα ανωτέρω : Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι Τη σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Μονεμβασιάς, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ελαφονήσου», με τους όρους που αναφέρονται στο σχέδιο της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας που ακολουθεί. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010) Στη Μονεμβασιά, σήμερα την.. μεταξύ των παρακάτω συμβαλλόμενων : 1. Του Δήμου Μονεμβασιάς, που εδρεύει στη Δ.Κ. Μολάων και εκπροσωπείται κατά το νόμο από το Δήμαρχο κ. Ηρακλή Τριχείλη, σύμφωνα με την αριθ../2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2. Του Δήμου Ελαφονήσου, που εδρεύει στη Τ.Κ. Ελαφόνησο και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον Δήμαρχο Παναγιώτη Ψαρομμάτη, σύμφωνα με την αριθμ.../2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3852/2010 2. Τις διατάξεις των άρθρων 94 & 95 του Ν.3852/2010 3. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2006 συμφωνούν συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Οι Δήμοι Μονεμβασιάς και Ελαφονήσου προγραμματίζουν την διαδημοτική συνεργασία για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ελαφονήσου» δεδομένου ότι ο Δήμος Μονεμβάσιας θα υποβάλει πρόταση 3
χρηματοδότησης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» συμπεριλαμβάνοντας και την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Ελαφονήσου. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Για το λόγο αυτό ο Δήμος Μονεμβασιάς θα συνάψει προγραμματική σύμβαση με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, που είναι διαχειριστικά επαρκής φορέας. Με την παρούσα σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας ρυθμίζονται τα θέματα της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου που μεταβιβάστηκαν από το Δήμο Ελαφονήσου στο Δήμο Μονεμβασιάς και που θα αποκαλείται στο εξής «Κύριος του Έργου», της εκπόνησης των απαραίτητων μελετών και αδειοδοτήσεων και η οργάνωση και υλοποίηση του έργου. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας από το Δήμο Ελαφονήσου στο Δήμο Μονεμβασιάς των ενεργειών για την υποβολή πρότασης και υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» όσον αφορά την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Ελαφονήσου που συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω πρόταση και βρίσκεται εντός της γεωγραφικής περιφέρειας του Δήμου Ελαφονήσου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Δήμος Ελαφονήσου αναθέτει στο Δήμο Μονεμβασιάς να λειτουργήσει ως Κύριος του έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: Α. Να συντάξει και να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας για ένταξη του έργου για χρηματοδότηση στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ως «Κύριος του Έργου». ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 2.1. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα του Δήμου Ελαφονήσου Να ενεργεί ως Κύριος λειτουργίας του έργου για την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση του έργου. Να διευκολύνει με κάθε νόμιμο τρόπο τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Μονεμβασιάς στην υλοποίηση του έργου διαθέτοντας κάθε στοιχείο που θα βοηθήσει για το σκοπό αυτό. 4
Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως - όταν απαιτείται- με το Δήμο Μονεμβασιάς για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του έργου που αναλαμβάνονται με την παρούσα. Να λαμβάνει γνώση και να του παρέχεται κάθε απαραίτητη πληροφορία για την πορεία των ενεργειών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας. Να συμμετέχει με έναν (1) εκπρόσωπο στην επιτροπή παρακολούθησης και υλοποίησης του άρθρου 5 της παρούσας. Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 5 της παρούσας. Να ενημερώνει τους πολίτες για την εκτέλεση των ενεργειών, που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας. 2.2 Ο Δήμος Μονεμβασιάς αναλαμβάνει: Να ενεργεί μαζί με το Δικαιούχο Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση του έργου. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, καθώς και να προβαίνει στις απαραίτητες αναθέσεις για την εκπόνηση των μελετών τον έλεγχο και την έγκριση αυτών προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. Να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας για ένταξη του έργου για χρηματοδότηση ως «Κύριος του Έργου», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην πρόσκληση του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. και στο άρ. 22 του Ν. 3614/2007.. Να κοινοποιεί στο Δήμο Ελαφονήσου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στο φορέα χρηματοδότησης. Να υπογράψει ως Κύριος του Έργου το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων. Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου. Να παραλαμβάνει από τον Ανάδοχο τα παραστατικά και τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία, που αυτός εκδίδει στο όνομα του Κυρίου του έργου, να τηρεί φωτοτυπίες αυτών στο αρχείο του, να τα εγγράφει στο λογιστικό του σύστημα σε λογαριασμούς τάξεως και στη συνέχεια να αποστέλλει τα πρωτότυπα με ευθύνη του στον Κύριο του έργου, ώστε αυτός έγκαιρα να πραγματοποιήσει τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία του. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με το Δήμο Ελαφονήσου. Να μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεων του έναντι της παρούσας σύμβασης. 5
Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως - όταν απαιτείται- με το Δήμο Ελαφονήσου για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά την υλοποίηση του έργου που αναλαμβάνονται με την παρούσα. Να συμμετέχει με ένα (1) εκπρόσωπο στην επιτροπή παρακολούθησης και υλοποίησης του άρθρου 5 της παρούσας. Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 5 της παρούσας. Να παραδώσει μετά την οριστική παραλαβή στο Δήμο Ελαφονήσου τη λειτουργία του ΧΑΔΑ. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο συνολικός προϋπολογισμός του αντικειμένου της σύμβασης αυτής προσδιορίζεται συνολικά στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 ) συν Φ.Π.Α. 23%, που προέρχονται ως ακολούθως: Την οικονομική διαχείριση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης αναλαμβάνει ο Δήμος Μονεμβασιάς. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή των συμβαλλομένων μερών και διαρκεί μέχρι την 31-12-2013. Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι δυνατόν για λόγους αντικειμενικούς να τροποποιείται εν μέρει ή συνολικά με νεότερη έγγραφη συμφωνία των μερών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής του άρθρου. ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης και την εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων της σύμβασης αυτής, τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Τον εκπρόσωπο του Δήμου Μονεμβασιάς, κ. Ηρακλή Τριχείλη, Δήμαρχο. 2. Τον εκπρόσωπο του Δήμου Ελαφονήσου, κ. Παναγιώτη Ψαρομάτη, Δήμαρχο 3. Τον εκπρόσωπο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα κ. Μαρίνη Μπερέτσο, Δ/ντα Σύμβουλο της παραπάνω Εταιρείας. Η επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση του προέδρου. Συνεδριάζει όταν είναι παρόντα και τα (3) μέλη και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρεί (ή εκπληρεί πλημμελώς) τις υποχρεώσεις 6
του, μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Κάθε διαφορά των συμβαλλομένων που δεν δύναται να διευθετηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης, θα λύεται από τα αρμόδια δικαστήρια. ΑΡΘΡΟ 8 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 12.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 12.2 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη Σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη Σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξη τους συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1). ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για το Δήμο Μονεμβασιάς Ηρακλής Τριχείλης Δήμαρχος Για το Δήμο Ελαφονήσου Παναγιώτης Ψαρομμάτης Δήμαρχος Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 94, 95 & 99 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 3316/2006, και μετά από διαλογική συζήτηση: Ομόφωνα αποφασίζει Εγκρίνει την σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Μονεμβασιάς, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ελαφονήσου», με τους όρους που περιγράφονται στο παραπάνω σχέδιο. Εγκρίνει τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας από το Δήμο Ελαφονήσου στο Δήμο Μονεμβασιάς των ενεργειών για την υποβολή πρότασης και υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ 7
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» όσον αφορά την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Ελαφονήσου που συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω πρόταση και βρίσκεται εντός της γεωγραφικής περιφέρειας του Δήμου Ελαφονήσου. Η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου εφόσον ενταχθεί, θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του ΔΣ Ελαφονήσου που έχει και την ευθύνη για τον ΧΑΔΑ. Η απόφαση αυτή του Κ.Σ. έλαβε α.α. 69/2011 Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στο μοναδικό θέμα της κατεπείγουσας συνεδρίασης, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ TA ΜΕΛΗ Γεώργιος Σ. Αρώνης Μαρία Σ.Αρώνη ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ο Δήμαρχος 8