Ρέθυµνο 20-06-2012. Αρ. πρωτ. 3532

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Στεφανία Ασουµανάκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAKOINOΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ, 20-07-2012 Ρέθυµνο 20-06-2012 Αρ. πρωτ. 3532 Τηλ.: 28310-23653 / 58842 Fax: 28310-58843 Email: 28eba@culture.gr ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προµήθεια χειροποίητων κεραµιδιών βυζαντινού τύπου για το έργο «Ανάδειξη Επιλεγµένων Μεσοβυζαντινών Μνηµείων Κρήτης - Κύπρου µε Καινοτόµες µεθόδους» (ακρωνύµιο ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ), το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από τους εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 20%, στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013» (INTERREG IV). (Προϋπολογισµός έως 9.000,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Το άρθρο 81 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5-8-1991) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» 2. Το Π..99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ 46/Α/24-3-1992), όπως τροποποιηµένο και συµπληρωµένο ισχύει σήµερα και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 7, 9 & 12 όπως το τελευταίο εξ αυτών τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παρ. 33β του άρθρου 19 του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001) «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις» 3. Το Π..191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003) «Οργανισµός του Υπουργείου Πολιτισµού» 4. Τη µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-2004 (ΦΕΚ 180/Β/30-1-2004) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής /νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.»

5. Το Π..186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/28-12-2009) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού & Τουριστικής Ανάπτυξης» 6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17-8-2010) «ηµοσιονοµική ιαχείριση & Ευθύνη» & του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/17-12-2010) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας» 7. Το Ν. 2286/30-1-1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων» 8. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» 9. Το Π.. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το µέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.. 118/2007 και του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007), όπως ισχύει αναλογικά 10. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων & Πράξεων των Κυβερνητικών, ιοικητικών & Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις» 11. Τη µε αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παραγρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν στην προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 12. Την από 15-06-2011 και µε κωδικό Κ1_2_06 σύµβαση χρηµατοδότησης µεταξύ της ιαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αφετέρου, της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Κύριου ικαιούχου του έργου, της πράξης µε τίτλο «Ανάδειξη επιλεγµένων Μεσοβυζαντινών Μνηµείων Κρήτης-Κύπρου µε καινοτόµες µεθόδους» και ακρωνύµιο «ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013, µε συγχρηµατοδότηση 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου 13. Τη Συλλογική Απόφαση ΕΠ3028/11-8-2011 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί ένταξης του έργου στο Π..Ε. µε κωδικό έργου 2011ΕΠ30280017 (Α Α 4Α ΜΩΦ-3ΤΛ)» 14. Τις εγκεκριµένες και διαθέσιµες πιστώσεις για το έργο, µε ΣΑΕΠ 3028 - Κωδικός έργου 2011ΕΠ30280017 15. Το µε αριθ. πρωτ. 3127/01-06-2012 αίτηµα της οµάδας επίβλεψης για προµήθεια χειροποίητων κεραµιδιών βυζαντινού τύπου 16. Την από 01-06-2012 Τεχνική Περιγραφή των µηχανικών της 28ης Ε.Β.Α. Φωτεινής Κουγλέρη και Κατερίνας Σταµάτη 17. Την µε αριθ. 3127/14-06-2012 απόφαση έγκρισης δαπάνης για την προµήθεια χειροποίητων κεραµιδιών βυζαντινού τύπου Ανακοινώνει Ότι θα προβεί σε απευθείας ανάθεση προµήθειας χειροποίητων κεραµιδιών βυζαντινού τύπου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη Επιλεγµένων Μεσοβυζαντινών Μνηµείων Κρήτης - Κύπρου µε καινοτόµες µεθόδους» (ακρωνύµιο ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ) και ειδικότερα για τις εργασίες αποκατάστασης στην Ιερά Μονή Αγίου Ευτυχίου στο Χρωµοναστήρι ήµου Ρεθύµνου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Συγκεκριµένα απαιτείται η προµήθεια χειροποίητων κεραµιδιών βυζαντινού τύπου όπως αυτά περιγράφονται στην συνηµµένη Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας. Η προµήθεια των κεραµιδιών θα γίνεται σταδιακά, µε την πρόοδο των εργασιών, επιτόπου του έργου, στο Χρωµοναστήρι ήµου Ρεθύµνου. Η τιµή της προσφοράς θα είναι ανά *τεµάχιο στρωτήρα και ανά τεµάχιο καλυπτήρα* και θα συµπεριλαµβάνει τη µεταφορά στο ναό του Αγίου Ευτυχίου στο Χρωµοναστήρι, ενώ δε θα συµπεριλαµβάνει το Φ.Π.Α. και θα παραµείνει ίδια, έως και την ολοκλήρωση της εργασίας, δηλ. στις 30-06-2013 (µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων στο άρθρο 5 του σχεδίου σύµβασης). Η συνολική δαπάνη δε θα υπερβεί το ποσόν των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας και για τις επόµενες πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, (έως και 27-06-2012) να υποβάλουν τις οικονοµικές προσφορές σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφουν για το έργο «Ανάδειξη Επιλεγµένων Μεσοβυζαντινών Μνηµείων Κρήτης - Κύπρου µε καινοτόµες µεθόδους» είτε στα γραφεία της 28 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στο Ρέθυµνο, (Αρκαδίου 214-74100 Ρέθυµνο, τηλ. 2831023653) και να ενηµερώνονται σχετικά, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή (υπόψη κας Κουγλέρη ή κας Σταµάτη). Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της 28 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΠΟ.Τ και στην ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1. Τεχνική περιγραφή των µηχανικών της 28 ης Ε.Β.Α. Φωτεινής Κουγλέρη και Κατερίνας Σταµάτη 2. Έντυπο προσφοράς 3. Σχέδιο σύµβασης Η Αναπληρώτρια ιευθύντρια της Εφορείας Αναστασία Τζιγκουνάκη Αρχαιολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ρέθυµνο, 01-06-2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη Επιλεγµένων Μεσοβυζαντινών Μνηµείων Κρήτης - Κύπρου µε καινοτόµες µεθόδους» (ακρωνύµιο ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ) και συγκεκριµένα για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού του Αγίου Ευτυχίου στο Χρωµοναστήρι ήµου Ρεθύµνου, θα απαιτηθεί η προµήθεια χειροποίητων κεραµιδιών βυζαντινού τύπου ειδικών διαστάσεων, προκειµένου να γίνει επικεράµωση της στέγης του ναού. 1. Στρωτήρες (λούκια ή ποταµοί) διαστάσεων ~ 60 Χ 35 εκ. 2. Καλυπτήρες (καπάκια) διαστάσεων ~ 60 Χ 23 εκ. Στο κόστος της παραπάνω προµήθειας δε θα περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α., ενώ θα περιλαµβάνεται η µεταφορά και παράδοσή των κεραµιδιών στο εργοτάξιο. Οι τιµές της προσφοράς θα παραµείνουν ίδιες έως και την ολοκλήρωση του έργου στις 30-06-2013 (µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων στο άρθρο 5 του σχεδίου σύµβασης). Ρέθυµνο 01-06 - 2012 Θεωρήθηκε Η Αναπληρώτρια ιευθύντρια της Εφορείας οι επιβλέπουσες του έργου Φωτεινή Κουγλέρη Αρχιτέκτων Μηχανικός Αναστασία Τζιγκουνάκη Αρχαιολόγος Κατερίνα Σταµάτη Πολιτικός µηχανικός

Προς την 28 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο κάτωθι υπογεγραµµένος προσφέρω µε βάση τη σχετική τεχνική περιγραφή της 28 ης Ε.Β.Α. την παρακάτω τιµή για την προµήθεια χειροποίητων κεραµιδιών βυζαντινού τύπου, για τις ανάγκες του έργου «Ανάδειξη Επιλεγµένων Μεσοβυζαντινών Μνηµείων Κρήτης - Κύπρου µε καινοτόµες µεθόδους» (ακρωνύµιο ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ) και συγκεκριµένα για την αποκατάσταση του ναού Αγίου Ευτυχίου στο Χρωµοναστήρι ήµου Ρεθύµνου: Χειροποίητα κεραµίδια βυζαντινού τύπου /*τεµάχιο καλυπτήρα* /*τεµάχιο στρωτήρα* Τα κεραµίδια θα έχουν διαστάσεις 60 Χ 35 εκ. οι στρωτήρες και 60 Χ 23 εκ οι καλυπτήρες. Στην παραπάνω τιµή δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α., ενώ περιλαµβάνεται η µεταφορά και η παράδοση των κεραµιδιών επί τόπου του έργου, στο Χρωµοναστήρι ήµου Ρεθύµνου. Οι τιµές της προσφοράς θα παραµείνουν ίδιες έως και την ολοκλήρωση του έργου στις 30-06-2013 (µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων στο άρθρο 5 του σχεδίου σύµβασης). Ο προσφέρων - -2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ρέθυµνο 20-06-2012 ΣΥΜΒΑΣΗ Για την προµήθεια χειροποίητων κεραµιδιών βυζαντινού τύπου στον Ιερό Ναό Αγίου Ευτυχίου στο Χρωµοναστήρι ήµου Ρεθύµνου, στο έργο «Ανάδειξη Επιλεγµένων Μεσοβυζαντινών Μνηµείων Κρήτης - Κύπρου µε καινοτόµες µεθόδους» (ακρωνύµιο ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ), το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από τους εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 20%, στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013» (INTERREG IV). Προϋπολογισµός : έως 9.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Στο Ρέθυµνο, σήµερα.. ηµέρα. του έτους 2012, στα γραφεία της 28 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρκαδίου 214, 74100 Ρέθυµνο και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών : Α) Της 28 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Αρκαδίου 214 74100, Ρέθυµνο, µε Α.Φ.Μ.: 090283815,.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από την Αναπληρώτρια ιευθύντρια της 28 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Αναστασία Τζιγκουνάκη Β) ο κ. ΑΝΑ ΟΧΟΣ, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας «ΑΝΑ ΟΧΟΣ» ο οποίος εδρεύει.. µε ΑΦΜ..Ο.Υ.. καλούµενος εφεξής ο «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συµβαλλοµένων, Αναστασία Τζιγκουνάκη µε την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: 1. Το Π.. 191/2003 (ΦΕΚ146/Α/13-6-2003) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού» 2. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 3. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ247/Α/27-11-95) «Περί του ηµοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 4. Το Π..118/07 (ΦΕΚ150/Α/10-7-07) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» 5. Το Ν.1958/5-8-91 (ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» 6. Το Π..99/92 (ΦΕΚ46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» 7. Το Π.. 186/2009 (ΦΕΚ213/Α/7-10-2009) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού & Τουριστικής Ανάπτυξης» 8. Την Υ.Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη

δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών η εκτέλεση έργων» 9. Τις εγκεκριµένες και διαθέσιµες πιστώσεις για το έργο, µε ΣΑΕΠ 3028 - Κωδικός Έργου 2011ΕΠ30280017 10. Την από 01-06-2012 Τεχνική Έκθεση των µηχανικών της 28 ης Ε.Β.Α. Φωτεινής Κουγλέρη και Κατερίνας Σταµάτη 11. Τη µε αριθ. 3127/14-06-2012 απόφαση έγκρισης δαπάνης ποσού έως ευρώ 9.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων 12. Τη µε αριθ.. απόφαση απευθείας ανάθεσης ποσού έως 9.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων στον «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑ ΟΧΟΥ». ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο δεύτερο των συµβαλλοµένων την προµήθεια χειροποίητων κεραµιδιών βυζαντινού τύπου σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη επιλεγµένων Μεσοβυζαντινών Μνηµείων Κρήτης - Κύπρου µε καινοτόµες µεθόδους» (ακρωνύµιο ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ), το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από τους εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 20%, στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013» (INTERREG IV). Οι όροι της σύµβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο της σύµβασης - τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια χειροποίητων κεραµιδιών βυζαντινού τύπου σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας, σταδιακά µε την πρόοδο των εργασιών και µε ευθύνη του αναδόχου. Για την προµήθεια χειροποίητων κεραµιδιών βυζαντινού τύπου δόθηκε από τον Ανάδοχο η εξής προσφορά: Χειροποίητα κεραµίδια βυζαντινού τύπου /*τεµάχιο καλυπτήρα* /*τεµάχιο στρωτήρα* Τα κεραµίδια θα έχουν διαστάσεις 60Χ35εκ. οι στρωτήρες και 60Χ23εκ. οι καλυπτήρες. Στην παραπάνω τιµή δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ, ενώ περιλαµβάνεται η µεταφορά και η παράδοση των κεραµιδιών επί τόπου του έργου, στο Χρωµοναστήρι ήµου Ρεθύµνου. Οι τιµές της προσφοράς θα παραµείνουν ίδιες έως και την ολοκλήρωση του έργου στις 30-06-2013 (µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων στο άρθρο 5 του σχεδίου σύµβασης). ΑΡΘΡΟ 2 ιάρκεια - τρόπος και τόπος εκτέλεσης εργασιών / Υποχρεώσεις - Κυρώσεις Αναδόχου Έναρξη της παρούσας σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως την 30-6-2013, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου του έργου «Ανάδειξη Επιλεγµένων Μεσοβυζαντινών Μνηµείων Κρήτης Κύπρου µε καινοτόµες µεθόδους» (ακρωνύµιο ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ), το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από τους εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 20%, στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013» (INTERREG IV).

Η προµήθεια θα πραγµατοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο της Ιεράς Μονής Αγίου Ευτυχίου στο Χρωµοναστήρι ήµου Ρεθύµνου, σταδιακά και ανάλογα µε την εξέλιξη και τις ανάγκες του έργου, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας µας και θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 30.06.2013. Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από την Υπηρεσία 3 ηµέρες πριν από την προµήθεια των υλικών και θα ευθύνεται για την έγκαιρη παράδοση τους στο εργοτάξιο. Το ωράριο παράδοσης θα είναι από 7.30 έως 15.00. Εάν µετά από τρεις συνεχόµενες ειδοποιήσεις δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κηρύσσεται έκπτωτος. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που προκύπτουν από τις ανάγκες του έργου, η µη συµµόρφωση του αναδόχου στα παραπάνω αναφερόµενα, µετά από τρεις έγγραφες συστάσεις έχουν ως αποτέλεσµα να κηρυχθεί αυτός έκπτωτος. Έγγραφες συστάσεις µπορεί να είναι µε: αναγραφή στο ηµερολόγιο του έργου, ειδοποίηση µέσω mail του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή fax στον αριθµό που θα δηλώσει ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης, έγγραφη επιστολή ή µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο κρίνει ο φορέας του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε όλους τους Νόµους και κανονισµούς εργασίας που σχετίζονται µε την ασφάλεια και υγεία. Να λαµβάνει και να τηρεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Να τηρεί τις οδηγίες και παρατηρήσεις του Επιβλέποντος Μηχανικού (εφαρµογή του Σ.Α.Υ. µε τις αναθεωρήσεις και τον εµπλουτισµό του, µε τα αναγκαία πρόσθετα µέτρα εξαιτίας της εξέλιξης των έργων) και να εφαρµόζει, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τη µελέτη των µέτρων ασφαλείας του έργου. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις, στον χώρο του έργου που θα οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 263/87, προϊσταµένη αρχή του έργου θα είναι η 28 η Ε.Β.Α. ΑΡΘΡΟ 3 Αξία Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό έως 9.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α και λοιπών νοµίµων κρατήσεων. ΑΡΘΡΟ 4 Πληρωµή Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών. Την εκτέλεση των εργασιών θα επιβεβαιώσουν οι επιβλέποντες του έργου. Πριν την πληρωµή ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της 28ης Ε.Β.Α. τα εξής δικαιολογητικά: Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών Καταστατικό Σύστασης µε τυχόν τροποποιήσεις του ή Κωδικοποιηµένο Καταστατικό. Όσον αφορά στις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται το Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης Καταστατικού. Αν έγινε πρόσφατη τροποποίηση του Καταστατικού και δεν έχει δηµοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ., πρέπει να προσκοµίζεται αντίστοιχο έγγραφο του φορέα προς τη /νση Εµπορίου και αποδεικτικό κατάθεσης στο Φ.Ε.Κ. για δηµοσίευση του Καταστατικού. Το Καταστατικό, όταν δεν είναι πρωτότυπο, για µεν τις Ο.Ε., Ε.Ε. Ε.Π.Ε. και Αστικές µη κερδοσκοπικές, προσκοµίζεται θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο για δε τις Α.Ε., από την /νση Εµπορίου της Αποκεντρωµένης ιοίκησης. Όταν υπάρχει Κωδικοποίηση Καταστατικού, δεν απαιτείται η προσκόµιση των προηγουµένων τροποποιήσεών του. Απόφαση του αρµόδιου οργάνου, στην οποία αναφέρονται: α) η συγκρότηση του.σ. σε σώµα, β) ο ορισµός του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας, που έχει το δικαίωµα για την υπογραφή της σύµβασης και

την παραλαβή της επιταγής/γών πληρωµής των προκαταβολών και της αποπληρωµής του έργου και γ) η διάρκεια της θητείας του.σ. Επίσης Απόφαση συγκρότησης του αρµόδιου οργάνου, που ίσχυε κατά την ηµέρα υπογραφής της σχετικής σύµβασης ή των τροποποιήσεων αυτής. Για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. προσκοµίζονται τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. Σε περίπτωση πρόσφατης τροποποίησης της απόφασης, η οποία ακόµη δεν έχει δηµοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ., προσκοµίζεται αντίστοιχο έγγραφο του φορέα προς τη /νση Εµπορίου και αποδεικτικό κατάθεσης στο Φ.Ε.Κ. για δηµοσίευση της απόφασης Πιστοποιητικό µη λύσης του αναδόχου, πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο από την εκδούσα αρχή, για µεν τις Α.Ε. από την ιεύθυνση Εµπορίου της οικείας Αποκεντρωµένης ιοίκησης, και για τις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Αστικές µη κερδοσκοπικές, από το οικείο Πρωτοδικείο. Στο πιστοποιητικό αυτό περιέχονται και οι τροποποιήσεις του Καταστατικού Πιστοποιητικό µη πτώχευσης του αναδόχου από το οικείο Πρωτοδικείο, πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο, επικυρωµένο από την εκδούσα αρχή Πιστοποιητικό µη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση του αναδόχου από το οικείο Πρωτοδικείο, πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο, επικυρωµένο από την εκδούσα αρχή Ασφαλιστική ενηµερότητα (βεβαίωση µη οφειλής), πρωτότυπη σε ισχύ, ή ακριβές αντίγραφο επικυρωµένο από την εκδούσα αρχή Φορολογική ενηµερότητα, πρωτότυπη σε ισχύ, ή ακριβές αντίγραφο επικυρωµένο από την εκδούσα αρχή ή ηλεκτρονική φορολογική ενηµερότητα βάσει του άρθρου 29 του ν. 3943/2011 ή τηλεοµοιοτυπία από την Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων µέσω taxis. Η τηλεοµοιοτυπία αυτή χορηγείται από το Κ.Ε.Π., κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου, σφραγισµένη και θεωρηµένη από τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι δεν έχει εκχωρήσει την σύµβαση του σε Τράπεζα µέχρι και την ηµεροµηνία πληρωµής Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της υπηρεσίας Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις του έργου µε ΣΑΕΠ 3028 Κωδικός Έργου 2011ΕΠ30280017. ΑΡΘΡΟ 5 Χρόνος δέσµευσης του Αναδόχου για τις τιµές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να διατηρήσει την τιµή της προσφοράς του µέχρι και την 30-6-2013, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου του έργου. Εάν και εφόσον δοθεί χρονική παράταση των εργασιών από την αρµόδια διαχειριστική αρχή, οφείλει να διατηρήσει την τιµή της προσφοράς του για την εγκεκριµένη διάρκειά της και εφόσον αυτή δεν ξεπερνάει τους 12 (δώδεκα) µήνες. ΑΡΘΡΟ 6 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε τους όρους της παρούσας ή καθυστερεί να εκτελέσει τις απαιτούµενες εργασίες, η υπηρεσία δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο µε απλή δήλωση της. ΑΡΘΡΟ 7 Εκχώρηση - Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς

επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Αναπληρώτριας ιευθύντριας της 28 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 8 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 9 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των µερών σχετικά µε την ερµηνεία και εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης η επίλυσή της γίνεται από τα αρµόδια ικαστήρια Ρεθύµνου. ΑΡΘΡΟ 10 ιάρκεια σύµβασης Η σύµβαση έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως την 30-6-2013, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου του έργου «Ανάδειξη Επιλεγµένων Μεσοβυζαντινών Μνηµείων Κρήτης - Κύπρου µε καινοτόµες µεθόδους» (ακρωνύµιο ΕΥΜΑΘΙΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ), που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013 (INTERREG IV). Σε περίπτωση χρονικής παράτασης των εργασιών, που µπορεί να γίνει ύστερα από έγκριση της αρµόδιας διαχειριστικής αρχής, δύναται να χρησιµοποιηθεί το δικαίωµα προαίρεσης (15% επιπλέον του συµβατικού χρόνου). ΑΡΘΡΟ 11 Σύνταξη σύµβασης Έκαστος των συµβαλλοµένων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας σύµβασης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όµοια αντίτυπα, και αφού διαβιβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους. Από τα αντίτυπα τα τρία κατατέθηκαν στο Λογιστήριο της 28 ης Ε.Β.Α. και ένα έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την 28 η Ε.Β.Α Η Αναπληρώτρια ιευθύντρια της Εφορείας Ο Ανάδοχος Αναστασία Τζιγκουνάκη Αρχαιολόγος