Αριθ. Πρωτ. : 9477 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Ε. Στοϊλίδου Τηλέφωνο :

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-414 1369 & 214-414 1138 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 9477 Ηµεροµηνία : 08.06.18 Πληροφορίες : Ε. Στοϊλίδου Τηλέφωνο : 214 414 1194 ΘΕΜΑ: Συνο τικός διαγωνισµός Τ -038/18 για την εκ όνηση τεχνικών εκθέσεων αρακολούθησης εριβαλλοντικών όρων Θορύβου και ονήσεων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. για το έτος 2018. ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. MR-830130 2. Α όφαση Ανάληψης Υ οχρέωσης Α Α:60ΜΜΟΡΛΟ-ΙΜΛ/11.01.18 Προϋ ολογισµός: Είκοσι εννέα χιλιάδες (29.000,00) Ευρώ λέον ΦΠΑ. Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ροκηρύσσει συνο τικό διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες ροσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την λέον συµφέρουσα α ό οικονοµικής ά οψης ροσφορά βάσει τιµής, για την εκ όνηση τεχνικών εκθέσεων αρακολούθησης εριβαλλοντικών όρων θορύβου και δονήσεων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. για το έτος 2018. Ο διαγωνισµός ροκηρύσσεται και διεξάγεται σύµφωνα µε το ν. 4412/2016. Οι υ ηρεσίες έχουν συµ εριληφθεί στον εγκεκριµένο ροϋ ολογισµό της ΣΤΑΣΥ και η σύµβαση ου θα ανατεθεί στον Ανάδοχο θα χρηµατοδοτηθεί α ό τις διαθέσιµες ιστώσεις της ΣΤΑΣΥ. Ο αρών διαγωνισµός αφορά στην διενέργεια, εντός του 2018, µετρήσεων Θορύβου και ονήσεων κατά τη λειτουργία της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., και η εκ όνηση των α αιτούµενων τεχνικών εκθέσεων αρακολούθησης εριβαλλοντικών όρων, βάσει των εγκεκριµένων εριβαλλοντικών όρων και των ρογραµµάτων αρακολούθησης θορύβου και δονήσεων ό ου αυτά υ άρχουν, της κείµενης νοµοθεσίας και τυχόν ρόσθετων α αιτήσεων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., ό ως αναλυτικότερα αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της αρούσης. Η ροσφορά θα είναι σύµφωνη µε τους όρους και τις ροδιαγραφές ου εριγράφονται στο συνηµµένο τεύχος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ µε τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές». εν ε ιτρέ εται η υ οβολή ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων υ ηρεσιών ή η υ οβολή εναλλακτικής ροσφοράς για τις ζητούµενες υ ηρεσίες. Η υ οβολή µίας µόνο ροσφοράς δεν κωλύει την ρόοδο της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεσης της σύµβασης. Τ -038/18 1/14

ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος ρέ ει µέχρι την ηµεροµηνία ανάληψης των υ οχρεώσεων του να έχει εκ αιδεύσει το ροσω ικό του σύµφωνα µε τους όρους του αρόντος ιαγωνισµού και υλο οιήσει ο οιαδή οτε άλλη υ οχρέωση α ορρέει α ό τα Τεύχη του ιαγωνισµού και αφορούν τις υ οχρεώσεις του Αναδόχου. Η διάρκεια ισχύος της Σύµβασης ου θα υ ογραφεί µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου αφορά το χρονικό διάστηµα α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της Σύµβασης µέχρι 27.02.2019 και εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος α ό τις αρµόδιες Υ ηρεσίες/φορείς ειδάλλως θα υ άρξει σχετική αράτασή του. Η αρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά: 1) στον ιστότο ο του ρογράµµατος ιαύγεια, 2) στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ www.stasy.gr, 3. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµόσιων Συµβάσεων (ΚΗΜ ΗΣ). Ηλεκτρονικά θα αναρτούνται ο οιεσδή οτε τυχόν ενηµερωτικές ε ιστολές, βελτιώσεις, συµ ληρώσεις, ή διευκρινίσεις ου αφορούν τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. Πληροφορίες τεχνικής φύσεως αρέχονται καθηµερινά σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 214-414 1319, υ εύθυνη ε ικοινωνίας κα Κατερίνα Γεωργαλή. 1. ικαιούµενοι Συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στον ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά ρόσω α η συνεταιρισµοί ή Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών ροσώ ων ου ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα, µε δραστηριότητες σχετικές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και ου είναι εγκατεστηµένα σε: α) κράτος µέλος της Ευρω αϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή β) κράτος µέλος της Συµφωνίας του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) γ) τρίτες χώρες ου έχουν υ ογράψει και κυρώσει την Συµφωνία ερί ηµοσίων Συµβάσεων (Σ Σ), στο βαθµό ου η υ ό ανάθεση σύµβαση καλύ τεται α ό τα αραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ευρω αϊκή Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Σ Ε ή δ)τρίτες χώρες ου δεν εµ ί τουν στις ανωτέρω ερι τώσεις και έχουν συνάψει διµερή ή ολυµερή συµφωνία µε την ΕΕ. Ε ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µ ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος µίας και µόνο κοινο ραξίας / σύµ ραξης. Οι ενώσεις δεν α αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ροκειµένου να υ οβάλλουν ροσφορά. Σε ερί τωση ου η σύµβαση ανατεθεί σε κά οια α ό αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει ριν την υ ογραφή της σύµβασης να συσταθεί Κοινο ραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τα µέλη της Κοινο ραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου. Τ -038/18 2/14

2. Υ οβολή Προσφοράς Οι ροσφορές θα υ οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την Τετάρτη 20 Ιουνίου και ώρα 10:00 στο Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο φάκελο της ροσφοράς να αναγράφεται : ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ -038/18 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΟΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» Προς: ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Αθηνάς 67 Τ.Κ. 105 52 Αθήνα Υ όψη: Ε ιτρο ής ιαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σηµειώνουµε: 1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ροσφορές ου θα σταλούν ταχυδροµικά, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές θα έχουν αραληφθεί α οδεδειγµένα ριν την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. 2. Οι ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες. 3. Οι ροσφορές θα υ οβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα Η α οσφράγιση των ροσφορών θα ραγµατο οιηθεί δηµόσια την Τετάρτη 20 Ιουνίου και ώρα 10:30 στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «Αθηνά», 2 ος όροφος, α ό την ε ιτρο ή διενέργειας του διαγωνισµού. Η αρµόδια Ε ιτρο ή ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας α οσφράγισης των ροσφορών την ηµεροµηνία και ώρα ου ορίζεται ανωτέρω. Προσφορές ου υ οβάλλονται εκ ρόθεσµα α ορρί τονται ως µη κανονικές και ε ιστρέφονται χωρίς να α οσφραγισθούν. Η α οσφράγιση διενεργείται δηµόσια, αρουσία των ροσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκ ροσώ ων τους, οι ο οίοι λαµβάνουν γνώση των λοι ών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων ου υ οβλήθηκαν α ό αυτούς. Οι αριστάµενοι στην διαδικασία ε ιδεικνύουν αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο ταυτο οίησης και αραστατικό εκ ροσώ ησης. Οι φάκελοι ροσφορών των διαγωνιζόµενων, θα ελεγχθούν α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού σε κλειστή συνεδρίαση. Τ -038/18 3/14

Η διαδικασία ου ακολουθείται είναι η εξής : Μονογράφεται και α οσφραγίζεται ο φάκελος ροσφοράς, ο ο οίος εριλαµβάνει τα νοµιµο οιητικά έγγραφα, τα έγγραφα «Τεχνική και ε αγγελµατική ικανότητα» και την οικονοµική ροσφορά, µονογράφονται δε και σφραγίζονται α ό το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά ου υ οβάλλονται ανά φύλλο. Η ε ιτρο ή καταχωρεί όσους υ έβαλαν ροσφορές, τα α οτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών και την κατάταξη βάσει των οικονοµικών ροσφορών σε ρακτικό και γνωµοδοτεί για τον ροσωρινό ανάδοχο. Το ρακτικό υ ογράφεται α ό τα µέλη της ε ιτρο ής. Σε ερί τωση ου ροκύψουν ισότιµες ροσφορές, η ΣΤΑΣΥ ε ιλέγει τον ροσωρινό ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων ου υ έβαλαν ισότιµες ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ ιον της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού και αρουσία των οικονοµικών φορέων ου έχουν ροσφέρει την ίδια τιµή και το α οτέλεσµα καταγράφεται στο ρακτικό. Το ρακτικό µε το α οτέλεσµα του διαγωνισµού ε ικυρώνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 «Κατακύρωση διαγωνισµού» του αρόντος. Συµ λήρωση - Α οσαφήνιση Πληροφοριών & ικαιολογητικών Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ροσφορών, η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. µ ορεί να καλεί εγγράφως τους ροσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµ ληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά ου έχουν υ οβάλει, µέσα σε εύλογη ροθεσµία, η ο οία δεν µ ορεί να είναι µικρότερη α ό ε τά (7) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης σε αυτούς της σχετικής ρόσκλησης. Ο οιαδή οτε διευκρίνιση ή συµ λήρωση υ οβάλλεται α ό τους ροσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί α ό την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δεν λαµβάνεται υ όψη. Η ιο άνω διευκρίνιση ή η συµ λήρωση αφορά µόνο στις ασάφειες, ε ουσιώδεις ληµµέλειες ή ρόδηλα τυ ικά σφάλµατα ου ε ιδέχονται διόρθωση ή συµ λήρωση, ό ως ιδίως αράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υ οφακέλων των ροσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές α οκλίσεις των εγγράφων της ροσφοράς α ό την ορολογία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, ου δεν ε ιφέρουν έννοµες συνέ ειες ως ρος το εριεχόµενό τους, ελλείψεις ως ρος τα νοµιµο οιητικά στοιχεία, ληµµελή σήµανση αντιγράφων ου εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α 74) και µεταφράσεων και λοι ών ιστο οιητικών ή βεβαιώσεων, διαφορο οίηση της δοµής των εγγράφων της ροσφοράς α ό τα υ οδείγµατα ου θεσ ίζονται µε το νόµο, τις κανονιστικές ράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµ λήρωση ή η διευκρίνιση κατά το ρώτο εδάφιο δεν ε ιτρέ εται να έχει ως συνέ εια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υ οβολή εγγράφων σε συµµόρφωση των όρων της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµ λήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών ου έχουν ήδη υ οβληθεί. Η διευκρίνιση ή η συµ λήρωση της αραγράφου 1 δεν ρέ ει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέ εια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. Τ -038/18 4/14

Ο αναθέτων φορέας µ ορεί να καλεί εγγράφως τους ροσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη ροθεσµία η ο οία δεν µ ορεί να είναι µικρότερη α ό ε τά (7) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης της σχετικής ρόκλησης, το εριεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής ροσφοράς ου έχουν υ οβάλει, αν εριέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, ε ουσιώδεις αραλείψεις ή ρόδηλα τυ ικά ή υ ολογιστικά σφάλµατα ου ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι µ ορεί να θερα ευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν ρέ ει να έχει ως α οτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της ροσφοράς και δεν ρέ ει να ροσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό λεονέκτηµα της συγκεκριµένης ροσφοράς σε σχέση µε τις λοι ές. Η αροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον ροσφέροντα, σύµφωνα µε τις αραγράφους 1 έως 4, είναι υ οχρεωτική για τον αναθέτοντα φορέα, εάν ε ίκειται α οκλεισµός του ροσφέροντα ή υ οψηφίου α ό τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της ροσφοράς. 3. Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να εσωκλείσουν στο φάκελό τους τα αρακάτω έγγραφα, τα ο οία ρέ ει να υ οβληθούν σε ρωτότυ α ή σε ευκρινή αντίγραφα: 3.1 Νοµιµο οιητικά Έγγραφα α) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό Αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και το ο οίο να είναι σε ισχύ κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. β) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις φορολογικές τους υ οχρεώσεις, το ο οίο να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. γ) Πιστο οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α ό το οικείο Ε ιµελητήριο µε το ο οίο θα ιστο οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε άγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης ε αγγέλµατος α ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου. δ) Αντίγραφο της α όφασης µε την ο οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α ό το ο οίο θα ροκύ τει το ρόσω ο ου εκ ροσω εί την εταιρία ή ιστο οιητικό έκδοσης τελευταίου τριµήνου αρµόδιας διοίκησης ή δικαστικής αρχής α ό το ο οίο να ροκύ τει το εν ενεργεία.σ και το ρόσω ο ου εκ ροσω εί την εταιρία. ε) Ισχύον καταστατικό µε τις τυχόν τρο ο οιήσεις και ιστο οιητικό ερί καταστατικών τρο ο οιήσεων α ό την αρµόδια αρχή. στ)υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ου θα υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, στην ο οία θα δηλώνεται: ότι έχει µελετήσει λε τοµερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της αρούσας Πρόσκλησης, καθώς και των συνθηκών ου αφορούν το Τ -038/18 5/14

έργο (χώροι α ασχόλησης, ωράριο α ασχόλησης κλ ) µετά α ό λε τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ ό τους όρους του ιαγωνισµού αυτού, ότι τα υ οβαλλόµενα στοιχεία και ληροφορίες ου υ οβάλλει µε την ροσφορά του είναι ακριβή, ότι έχει µελετήσει ε ακριβώς του όρους του αρόντος ιαγωνισµού και τους α οδέχεται, Κατά την σύνταξη της ροσφοράς και κατά την εκτέλεση της αρούσας σύµβασης, θα τηρεί τις υ οχρεώσεις του ου α ορρέουν α ό τις διατάξεις της εριβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, ου έχουν θεσ ισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι ο οίες α αριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/2016. Η αθέτηση της υ οχρέωσης της ανωτέρω αραγράφου συνιστά σοβαρό ε αγγελµατικό αρά τωµα. ότι δεν έχει α οκλειστεί α ό ηµόσιους ιαγωνισµούς για ο οιονδή οτε λόγο ή σε κάθε ερί τωση έχει αρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της χρονικής εριόδου ισχύος του α οκλεισµού. ζ) Οι διαγωνιζόµενοι ροσκοµίζουν ένορκη βεβαίωση, µε ηµεροµηνία την ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας υ οβολής ροσφοράς, στην ο οία ε ι οινή α οκλεισµού θα δηλώνεται ότι «εν έχει ε ιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών ριν α ό τη ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας υ οβολής ροσφοράς ή αίτησης συµµετοχής: αα) τρεις (3) ράξεις ε ιβολής ροστίµου α ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Ε ιθεώρησης Εργασίας για αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ου χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υ ουργική α όφαση 2063/ 1632/2011 (Β` 266), ό ως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «ολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι ο οίες ροκύ τουν αθροιστικά, α ό τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή ββ ) δύο (2) ράξεις ε ιβολής ροστίµου α ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Ε ιθεώρησης Εργασίας για αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ου αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι ο οίες ροκύ τουν αθροιστικά α ό δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. ΟΙ υ ό αα και ββ κυρώσεις έχουν / δεν έχουν α οκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ». 3.2 Τεχνική και ε αγγελµατική ικανότητα Οι διαγωνιζόµενοι (φυσικά ρόσω α, µελετητικές εταιρείες ή συµ ράξεις µελετητικών εταιρειών κλ ) ρέ ει να έχουν α οδεδειγµένες ικανότητες και εξειδικευµένες γνώσεις στις µελέτες συγκοινωνιακού θορύβου ροκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό. Ειδικότερα, το ροσω ικό του Αναδόχου ου θα α ασχοληθεί µε το αντικείµενο του έργου και θα φέρει υ ογραφή στα αραδοτέα (τεχνικές εκθέσεις µελέτες), θα ρέ ει: Α. Να διαθέτει τυχίο Περιβαλλοντικών Μελετών Β η Γ τάξεως (κατηγορίας 27) ό ως ορίζεται στην ΚΥΑ οικ.211773/φεκ Β 1367/27.04.2012. Για την α όδειξη του ανωτέρω οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να καταθέσουν µε τη ροσφορά τους αντίγραφο του σε ισχύ τυχίου τους (Π 138/2009). Τ -038/18 6/14

Β. Να έχει α οδεδειγµένη εµ ειρία σε αρόµοιες µελέτες, δηλαδή εµ ειρία στην υλο οίηση ειδικών µελετών µε ακουστικές µετρήσεις (χαρτογράφησης ή /και αξιολόγησης ακουστικού εριβάλλοντος, ρογράµµατα αρακολούθησης, κλ ) θορύβου και δονήσεων σε σιδηροδροµικά και συγκοινωνιακά έργα (βλ. ΚΥΑ οικ.211773/φεκ Β 1367/27.04.2012). Για την α όδειξη του ανωτέρω, οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν µε την ροσφορά τους αντίγραφα τριών (3) τουλάχιστον συµβάσεων/αναθέσεων (φυσικού ή νοµικού ροσώ ου) ου θα έχουν ολοκληρωθεί ε ιτυχώς τα τελευταία δέκα (10) έτη, συνολικού ύψους αντίστοιχου του εκτιµώµενου ροϋ ολογισµού του αρόντος έργου. Γ. Να διαθέτει την α αιτούµενη, για τις ανάγκες των µετρήσεων, υλικοτεχνική µετρολογική υ οδοµή. Για την α όδειξη του ανωτέρω, οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να καταθέσουν µε την ροσφορά τους: α) Τεχνικά Φυλλάδια (prospectus) του εξο λισµού β) Υ εύθυνη ήλωση ότι διαθέτουν τον α αιτούµενο υλικοτεχνικό εξο λισµό για την υλο οίηση του έργου. 3.3 Υ εργολαβίες Σε ερί τωση υ εργολαβίας, ο ροσφέρων, θα ρέ ει να αναφέρει στην ροσφορά του το τµήµα της σύµβασης ου ροτίθεται να αναθέσει υ ό µορφή υ εργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υ εργολάβους ου ροτείνει. Α αγορεύεται στον Ανάδοχο η υ οκατάστασή του στην εκτέλεση του Έργου εν όλω ή εν µέρει α ό άλλο φυσικό ή νοµικό ρόσω ο και η εκχώρηση σε τρίτον µέρους ή του συνόλου του συµβατικού αντικειµένου χωρίς την ροηγούµενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της ΣΤΑΣΥ. Σε αντίθετη ερί τωση η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να ροχωρήσει στην καταγγελία της Σύµβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκ τωτο. Υ εργολαβίες και ροµήθειες του Αναδόχου δεν δηµιουργούν συµβατική σχέση µεταξύ ο οιουδή οτε ροµηθευτή ή υ εργολάβου και της ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να λάβει ροηγουµένως έγγραφη έγκριση της ΣΤΑΣΥ για την χρησιµο οίηση υ εργολάβου για την εκτέλεση ο οιωνδή οτε εργασιών της Σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να αρνηθεί να εγκρίνει τη χρησιµο οίηση υ εργολάβων, εφόσον κατά την κρίση της δεν διασφαλίζονται οι όροι εκτέλεσης του έργου ου αναφέρονται στην αρούσα Σύµβαση. Η µη τήρηση της υ οχρέωσης αυτής α ό τον Ανάδοχο συνιστά αράβαση συµβατικής υ οχρέωσης. 3.4 Οικονοµική Προσφορά Στην Οικονοµική Προσφορά θα εριέχονται όλα τα στοιχεία ου α αιτούνται, σύµφωνα µε το Συνηµµένο Παράρτηµα (Ι) του τεύχους διακήρυξης, µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τ -038/18 7/14

4. Κριτήριο Ανάθεσης Η ε ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ου ληρούν τους όρους συµµετοχής στον διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού τους µε βάση τον έλεγχο των Νοµιµο οιητικών Εγγράφων και Ουσιαστικών Προσόντων. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόµενος ου θα υ οβάλλει την λέον συµφέρουσα α ό οικονοµικής ά οψης ροσφορά βάσει τιµής. Προσφορές ου θα υ ερβαίνουν την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη, ό ως αυτή ορίζεται στον αρόντα ρόχειρο διαγωνισµό, δεν θα γίνονται α οδεκτές. Εφόσον α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση των ροσφερθέντων τιµηµάτων και τιµών ου είναι σύµφωνες µε την οικονοµική του ροσφορά και έχουν ε έλθει κατό ιν λε τοµερούς υ ολογισµού των αρεχόµενων υ ηρεσιών, την ακρίβεια των ο οίων εγγυάται. 5. Κατακύρωση ιαγωνισµού Η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού εισηγείται στον ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΣΤΑΣΥ την κατακύρωση του διαγωνισµού στον µειοδότη, ο ο οίος ληροί τους όρους συµµετοχής στον διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού του. Ο ιευθύνων Σύµβουλος εγκρίνει τα α οτελέσµατα και την κατακύρωση του διαγωνισµού. Η ε ιτρο ή αξιολόγησης κοινο οιεί σε όλους τους διαγωνιζόµενους το α οτέλεσµα του διαγωνισµού µαζί µε αντίγραφο του ρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των ροσφορών, µε κάθε ρόσφορο τρό ο, ό ως µε τηλεµοιοτυ ία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κ.λ.., ε ί α οδείξει Κατά της ανωτέρω α όφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, η ροθεσµία άσκησης της ο οίας είναι έντε (5) ηµέρες α ό την κοινο οίηση αυτής στους διαγωνιζόµενους. Μετά την ά ρακτη άροδο της ροθεσµίας άσκησης της ένστασης ή την έκδοση α ορρι τικής α όφασης ε αυτής, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται και α οστέλλεται στον Ανάδοχο ε ιστολή ανάθεσης και ρόσκληση ροσκόµισης των α αραίτητων εγγράφων για την υ ογραφή της σύµβασης, η ο οία αναρτάται στο δικτυακό χώρο της ΙΑΥΓΕΙΑΣ και ΚΗΜ ΗΣ. 6. Υ ογραφή Σύµβασης Ο Ανάδοχος θα υ ογράψει σύµβαση µε την ΣΤΑΣΥ διάρκειας α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της µέχρι και την 27 η.02.2019 και εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος α ό τις αρµόδιες Υ ηρεσίες /φορείς. Τα ε ιµέρους αραδοτέα του έργου θα υ οβάλλονται ό ως ορίζεται στο άρθρο 4 του Παραρτήµατος ΙΙΙ - Τεχνικές Προδιαγραφές του Τεύχους ιακήρυξης. Τ -038/18 8/14

Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να αρατείνει µονοµερώς την ιο άνω διάρκεια ισχύος της σύµβασης µέχρι ένα (1) ε ι λέον έτος. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υ οχρεώσεις στους τοµείς του εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου ου έχουν θεσ ιστεί α ό το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Ο Ανάδοχος ριν την υ ογραφή της σύµβασης οφείλει να ροσκοµίσει ή καταθέσει: Ο Ανάδοχος ριν την υ ογραφή της σύµβασης θα ροσκοµίσει ή καταθέσει: Εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών α ό την κοινο οίηση της ανάθεσης εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης για οσό ίσο µε το 5% του συµβατικού τιµήµατος, η ο οία θα εκδίδεται α ό αναγνωρισµένη Τρά εζα ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στις χώρες µέλη της ΕΕ και του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου και έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών ε ιστολών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και σύµφωνα µε το συνηµµένο υ όδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ του τεύχους διακήρυξης). Εγγυητική ε ιστολή ου δεν εκδίδεται σύµφωνα µε το υ όδειγµα δεν γίνεται α οδεκτή. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία / σύµ ραξη, η εγγυητική ε ιστολή αυτή ρέ ει να εκδοθεί υ έρ όλων των µελών της κοινο ραξίας / σύµ ραξης και όχι υ έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. Γίνονται δεκτές και εγγυητικές ε ιστολές α ό το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή α ό το ΤΣΜΕ Ε. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει και αραµένει σε ισχύ και ενέργεια, µέχρι να ολοκληρωθούν ικανο οιητικά όλες οι α αιτήσεις της Σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε ιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την λύση ή λήξη της Σύµβασης µε την ροϋ όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της ΣΤΑΣΥ Α.Ε για ο οιαδή οτε υ αίτια ή ανυ αίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και δεν έχει υ άρξει λόγος για κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής καλής εκτέλεσης, ολικά ή µερικά. Αν ο ανάδοχος ροτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου ή µέρους του έργου σε υ εργολάβο, τότε ο ανάδοχος υ οχρεούται να ζητήσει α ό τον υ εργολάβο ένορκη βεβαίωση ότι «εν έχει ε ιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών ριν α ό τη ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας υ οβολής ροσφοράς ή αίτησης συµµετοχής: αα) τρεις (3) ράξεις ε ιβολής ροστίµου α ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Ε ιθεώρησης Εργασίας για αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ου χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υ ουργική α όφαση 2063/ 1632/2011 (Β` 266), ό ως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «ολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι ο οίες ροκύ τουν αθροιστικά, α ό τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή ββ ) δύο (2) ράξεις ε ιβολής ροστίµου α ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Ε ιθεώρησης Εργασίας για αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ου αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι ο οίες ροκύ τουν αθροιστικά α ό δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. ΟΙ υ ό αα και ββ κυρώσεις έχουν / δεν έχουν α οκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ». H άνω ένορκη βεβαίωση του υ εργολάβου θα είναι συνηµµένη στην εκ µέρους του αναδόχου έγγραφη γνωστο οίηση του υ εργολάβου στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Τ -038/18 9/14

Σε ερί τωση µη έγκαιρης ροσκόµισης της ανωτέρω ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκ τωτος. 7. Ποινική Ρήτρα Σε ότι αφορά τις οινικές ρήτρες ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 218 του ν. 4412/2016. Για την κήρυξη εκ τώτου ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016. Εφόσον ε ιβληθεί ρήτρα στον ανάδοχο µίας σύµβασης, η εξόφληση του φορολογικού αραστατικού αυτής θα ρέ ει να ραγµατο οιείται εντός 15 (δεκα έντε) ηµερολογιακών ηµερών α ό την έκδοσή του µέσω τρα εζικής ε ιταγής ή κατάθεσης στον λογαριασµό όψεως της εταιρείας ό ως αυτός θα υ οδεικνύεται. 8. Παρακολούθηση και εκτέλεση της Σύµβασης Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να εκτελεί τις εργασίες της Σύµβασης τηρώντας τις ροβλε όµενες α αιτήσεις και ειδικότερα τις α αιτήσεις Ασφάλειας, και γενικότερα όλους τους όρους της αρούσας Σύµβασης υ ό την ε ίβλεψη της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στα συµβατικά τεύχη καθώς και σύµφωνα µε τους όρους του ν. 4412/2016 άρθρα 334 έως 338, 216 έως 220. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις Εργασίες της Σύµβασης υ ό την ε ίβλεψη της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η ε ίβλεψη αυτή αφορά τον έλεγχο τήρησης α ό τον Ανάδοχο των όρων της Σύµβασης και γενικότερα των συµβατικών του υ οχρεώσεων, αλλά σε καµία ερί τωση δεν α αλλάσσει τον Ανάδοχο α ό τις ευθύνες του για αραλείψεις ή σφάλµατα κατά την εκτέλεση των Εργασιών της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος είναι υ εύθυνος για την αρτιότητα των Εργασιών του, σύµφωνα µε τους κανόνες της ε ιστήµης και της τεχνικής. Κάθε ελάττωµα ή έλλειψη στην εκτέλεση των Εργασιών, διορθώνεται α ό τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Συµβατικά Τεύχη και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να εφαρµόζει κάθε εντολή, οδηγία και υ όδειξη της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ου α ορρέει α ό τους όρους της Σύµβασης. Οι εντολές των ε ιβλε όντων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δίνονται στον Ανάδοχο εγγράφως, εκτός αν άλλως ρητώς ορίζεται στην αρούσα σύµβαση. Τα στοιχεία ε ικοινωνίας των αρµοδίων για την ε ίβλεψη εκ µέρους της ΣΤΑ.ΣΥ.Α.Ε. (Ε ιβλέ οντες της Σύµβασης και ανα ληρωτές) θα κοινο οιηθούν εγγράφως στον Ανάδοχο µετά την υ ογραφή της σύµβασης. Αντίστοιχα, ο Ανάδοχος θα ορίσει υ εύθυνο υλο οίησης/εκτέλεσης των εργασιών, τα στοιχεία του ο οίου οφείλει να κοινο οιήσει εγγράφως στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.. Σε όλη τη διάρκεια του έργου θα υ άρχει συνεργασία του ροσω ικού του Αναδόχου µε τους αρµόδιους για την ε ίβλεψη της Σύµβασης και µε τις τεχνικές υ ηρεσίες. Ο Ανάδοχος θα αρέχει ο οιοδή οτε δικαιολογητικό, έγγραφο και ληροφορία του ζητηθεί, α ό τους Ε ιβλέ οντες για τη ιστο οίηση των εργασιών του. Τ -038/18 10/14

9. Τρό ος Πληρωµής Η καταβολή στον Ανάδοχο του συµβατικού τιµήµατος θα γίνει α ολογιστικά µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την υ οβολή του συνόλου των αραδοτέων, κατό ιν έγκρισης/α οδοχής τους α ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε και σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 4 του Παραρτήµατος ΙΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές του Τεύχους ιακήρυξης. Ο τρό ος ληρωµής θα ραγµατο οιείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016. Η ληρωµή θα γίνει ενενήντα (90) ηµέρες µετά α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. Σε ερί τωση ου η αραλαβή του τιµολογίου καθυστερήσει έραν των έντε (5) ηµερών α ό την ηµεροµηνία έκδοσής του, η ληρωµή θα γίνεται ενενήντα (90) ηµέρες µετά την αραλαβή του. Μετά την έγκριση/α οδοχή των αραδοτέων α ό την ΣΤΑΣΥ Α., ο Ανάδοχος υ οχρεούται να ροσκοµίσει στην ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την καταβολή του συνολικού τιµήµατος: Φορολογικό αραστατικό (Τιµολόγιο Παροχής Υ ηρεσιών) Πιστο οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας. Βεβαίωση Πληρωµής Ασφαλιστικών Εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε κλ ) Ο Ανάδοχος θα ροσκοµίσει ο οιοδή οτε άλλο ε ι λέον δικαιολογητικό α αιτείται α ό την ελληνική νοµοθεσία και ζητηθεί α ό την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ιευκρινίζεται ότι: Ο Ανάδοχος θα είναι λήρως και α οκλειστικά υ εύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες ληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Ε αγγελµατικών, ηµόσιων ή άλλων φορέων, ό ως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, ΠΕ ΜΕ Ε, ΤΕΕ κλ. Το Συµβατικό Τίµηµα δεν εριλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας θα καταβάλλεται α ό την ΣΤΑΣΥ στον Ανάδοχο µε την ληρωµή του τιµολογίου. Το τιµολόγιο θα ροσκοµίζεται στην Κεντρική Γραµµατεία της ΣΤΑΣΥ και θα έχει τα αρακάτω στοιχεία: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς Αθηνάς 67, 105 52 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 099939745, ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Για ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου ο Ανάδοχος µ ορεί να ε ικοινωνεί µε το Λογιστήριο. Τ -038/18 11/14

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 4013/2011, ό ως αυτό διαµορφώθηκε µε το άρθρο 26 του ν. 4412/2016, για συµβάσεις ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων εντακοσίων (2.500) Ευρώ, ε ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% στην σύµβαση ου θα υ ογραφεί, υ έρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και θα αρακρατηθεί στην ρώτη ληρωµή. Ε ίσης, ε ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υ έρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύµφωνα µε την αράγραφο 3 του άρθρου 350 Ν 4412/2016 και θα αρακρατείται σε κάθε ληρωµή του αναδόχου. 10. Ματαίωση ιαγωνισµού 1. Ο αναθέτων φορέας µε ειδικά αιτιολογηµένη α όφασή του, µετά α ό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει την διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: α) εφόσον η διαδικασία α έβη άγονη είτε λόγω µη υ οβολής ροσφοράς είτε λόγω α όρριψης όλων των ροσφορών ή αιτήσεων ή α οκλεισµού όλων των ροσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή β) στην ερί τωση του τελευταίου εδαφίου της αρ. 5 του άρθρου 105, του Ν. 4412/2016. 2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µ ορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη α όφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά α ό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες ερι τώσεις: α) λόγω αράτυ ης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές αράµετροι ου σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει λέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον ο οίο ροορίζεται το υ ό ανάθεση αντικείµενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, δ) αν η ε ιλεγείσα ροσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα α ό οικονοµική ά οψη, ε) στην ερί τωση της αραγράφου 4 του άρθρου 97, του Ν. 4412/2016, στ) για τους αναθέτοντες φορείς ου είναι αναθέτουσες αρχές, για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 3. Αν δια ιστωθούν σφάλµατα ή αραλείψεις σε ο οιοδή οτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µ ορεί, µετά α ό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το α οτέλεσµά της ή να α οφασίσει την ε ανάληψή της α ό το σηµείο ου εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η αράλειψη. 4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας ου αναφέρονται στις αραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον ε ιτρέ εται η κατάθεση τέτοιων ροσφορών. Τ -038/18 12/14

5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, ε ίσης, το δικαίωµα, µετά α ό γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να α οφασίσει, αράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και την ε ανάληψη ο οιασδή οτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τρο ο οίηση ή µη των όρων της ή να ροσφύγει στη διαδικασία της δια ραγµάτευσης, εφόσον, στην τελευταία αυτή ερί τωση, ληρούνται οι όροι και οι ροϋ οθέσεις των άρθρων 266 και 269 του Ν.4412/16 6. Ειδικά για την ερί τωση δ της αραγράφου 2 για τη µαταίωση α αιτείται ειδική αιτιολογηµένη α όφαση του αρµόδιου οργάνου. 11. Ενστάσεις Γενικά σε ότι αφορά ενστάσεις ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/16 και για τη γνωµοδότηση τους ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016. 12. Τρο ο οίηση Σύµβασης Για την τρο ο οίηση της σύµβασης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 337 του Ν.4412/2016. 13. ικαίωµα µονοµερούς λύσης σύµβασης Για το δικαίωµα µονοµερούς λύσης σύµβασης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 338 του Ν.4412/2016. Γεώργιος Σ. Θωµό ουλος ιευθύνων Σύµβουλος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Παράρτηµα (Ι) - Οικονοµική Προσφορά Παράρτηµα (ΙΙ) - Υ όδειγµα Εγγυητικής Ε ιστολής Καλής Εκτέλεσης Παράρτηµα (ΙΙΙ) - Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Τ -038/18 13/14

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -038/18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΟΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Οικονοµική Προσφορά θα δοθεί σε Ευρώ, α οκλειόµενης της εξάρτησης µε ο οιοδή οτε τρό ο του τιµήµατος α ό την ισοτιµία του Ευρώ µε ξένα νοµίσµατα. Οι διαγωνιζόµενοι καλούνται να συντάξουν την ροσφορά τους µε τυ ο οιηµένο τρό ο συµ ληρώνοντας τους ίνακες ου ακολουθούν στις ε όµενες σελίδες. Οι ροσφορές ρέ ει να µην φέρουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ροσθήκες κλ ) ε ί οινή α οκλεισµού. Οικονοµική ροσφορά ου εριέχει ασάφειες ή είναι αόριστη ή υ ό αίρεση α ορρί τεται ως µη α οδεκτή, µετά α ό γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού. Εξάλλου, διατύ ωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονοµική ροσφορά ή ε ιφυλάξεις ε αυτής, θα θεωρηθούν ως ε ιφυλάξεις ε ί των όρων του διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην α όρριψη της οικονοµικής ροσφοράς του διαγωνιζοµένου ου τις διατυ ώνει. Σε ερί τωση υ άρξεως ρόδηλων αριθµητικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά διαγωνιζοµένου, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού ροβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών ράξεων και χρησιµο οιεί για την κατάταξη των ροσφορών, την διορθωµένη λέον ροσφορά του διαγωνιζοµένου. Η Οικονοµική Προσφορά υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, ο ο οίος ε ίσης µονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Μονογραφές ου τυχόν λεί ουν, θα µ ουν α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού και η ροσφορά θα θεωρείται ισχυρή. Προσφορά όµως ου θα υ οβληθεί ανυ όγραφη θεωρείται άκυρη. Σε ερί τωση κοινο ραξίας/σύµ ραξης Εταιρειών, η ροσφορά υ ογράφεται και µονογράφεται αντίστοιχα α ό τους νόµιµους εκ ροσώ ους όλων των Εταιρειών ου συµµετέχουν στη σύµ ραξη. ιευκρινίζεται ότι, εναλλακτικές ροσφορές ή ροσφορές για µέρος των ζητούµενων υ ηρεσιών δεν γίνονται δεκτές. Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ου θα δοθούν α ό τους διαγωνιζοµένους, α οτελούν την λήρη α οζηµίωσή τους για την λήρη, ε ιτυχή και εµ ρόθεσµη εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής και τεκµαίρεται ότι για τον ροσδιορισµό τους έχουν συνυ ολογισθεί και ληφθεί υ όψη όλες οι δα άνες για τις αµοιβές του ροσω ικού και των συνεργατών ου θα α ασχοληθούν και κάθε µορφής έξοδα ου θα α αιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όλες οι δα άνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοι ά κόστη µε τα ο οία βαρύνεται ο ανάδοχος σύµφωνα µε τη Σύµβαση, ό ως ε ίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. Καθ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης οι τιµές αυτές είναι και θα αραµείνουν σταθερές και δεν υ όκεινται σε αναθεώρηση ή ε ικαιρο οίηση για ο οιοδή οτε λόγο ή αιτία. Ο διαγωνιζόµενοι ρέ ει να λάβουν υ όψη τους ότι κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης θα ρέ ει να τηρούν την κείµενη εργατική νοµοθεσία, τις οικείες εφαρµοστέες συλλογικές ρυθµίσεις εργασίας (συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτηρικές α οφάσεις), ασφαλιστική και ερί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και ρόληψης του ε αγγελµατικού κινδύνου νοµοθεσία, όρος ο ο οίος θα συµ εριληφθεί στη σύµβαση µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου. Τ -038/18 Π (Ι)- 1/4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προσφορές ου θα υ ερβαίνουν την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη, ό ως αυτή ορίζεται στο Τεύχος ιακήρυξης, δεν θα γίνονται α οδεκτές. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 4013/2011, ό ως αυτό διαµορφώθηκε µε το άρθρο 26 του ν. 4412/2016, για συµβάσεις ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων εντακοσίων (2.500) Ευρώ, ε ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% στην σύµβαση ου θα υ ογραφεί, υ έρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. Ε ίσης, ε ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υ έρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύµφωνα µε την αράγραφο 3 του άρθρου 350 Ν 4412/2016 και θα αρακρατείται σε κάθε ληρωµή του αναδόχου. Τ -038/18 Π (Ι)- 2/4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι διαγωνιζόµενοι θα υ οβάλλουν συµ ληρωµένο τον αρακάτω ίνακα τιµολόγησης των αναλυτικών ε ί µέρους υ ηρεσιών / εργασιών: ΕΡΓΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ (ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 2) 1. ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Θ ΚΑΙ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ α) ΓΡΑΜΜΗ Μετρήσεις Αερόφερτου 1 Θορύβου 1ου εξαµήνου*** ιεξαγωγή µετρήσεων Θ και µε φορητό σύστηµα και υ οβολή τεχνικών εκθέσεων (3 αραδοτέα) Μετρήσεις Αερόφερτου Θορύβου 2ου εξαµήνου*** Μετρήσεις ονήσεων, µε εκτίµηση εδαφοµεταφερόµενου Θορύβου*** Μία Τεχνική Έκθεση (1ου εξαµήνου) Αριθµός Θέσεων Μέτρησης/ Παραδοτέων Μία Τεχνική Έκθεση 1 12 12 6 1 Τιµή µονάδας/ Θέση Μέτρησης ή ανά Παραδοτέο ( ) Συνολικό Κόστος ( ) λέον ΦΠΑ β) ΓΡΑΜΜΕΣ 2 & 3 γ) ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΑΜ δ) ΟΛΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Η ΚΑΙ ΑΜΑΞ/ΣΙΑ ιεξαγωγή µετρήσεων Θ και µε φορητό σύστηµα και υ οβολή τεχνικών εκθέσεων (2 αραδοτέα) ιεξαγωγή µετρήσεων Θ και µε φορητό σύστηµα και υ οβολή τεχνικών εκθέσεων (2 αραδοτέα) ιεξαγωγή µετρήσεων Θ και και υ οβολή τεχνικών εκθέσεων (8 αραδοτέα)* Μία Συγκεντρωτική Έκθεση Προτεινόµενων Μέτρων Μετρήσεις Αερόφερτου Θορύβου Μετρήσεις ονήσεων, µε εκτίµηση εδαφοµεταφερόµενου Θορύβου Μία Τεχνική Έκθεση 1 Μία Συγκεντρωτική Έκθεση Προτεινόµενων Μέτρων Μετρήσεις Αερόφερτου Θορύβου 1 10 12 1 10 Μετρήσεις ονήσεων, µε εκτίµηση 10 εδαφοµεταφερόµενου Θορύβου Μία Τεχνική Έκθεση 1 Μία Συγκεντρωτική Έκθεση 1 Προτεινόµενων Μέτρων Μετρήσεις Αερόφερτου 4 Θορύβου* Μετρήσεις ονήσεων, µε εκτίµηση 4 εδαφοµεταφερόµενου Θορύβου* Οκτώ Τεχνικές Εκθέσεις και αντίστοιχες Εκθέσεις 8 Προτεινόµενων Μέτρων* (1) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε ( λέον ΦΠΑ) Τ -038/18 Π (Ι)- 3/4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Γραµµή Τραµ Αριθµός Μηνών/ Παραδοτέων Τιµή µονάδας/ Μήνα ή ανά Παραδοτέο( ) 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ Συλλογή και ε εξεργασία Τακτικός έλεγχος ορθής δεδοµένων µετρήσεων Θ λειτουργίας Μ.Σ και λήψη και Μόνιµου Σταθµού µετρήσεων (1 σταθµός x 12 στην Πλατεία Κρήτης και 12 µήνες) ** υ οβολή τεχνικών εκθέσεων Μία Τεχνική Έκθεση 1 (2 αραδοτέα) Μία Συγκεντρωτική Έκθεση Προτεινόµενων 1 Συλλογή και ε εξεργασία δεδοµένων µετρήσεων Θ και τριών Μόνιµων Σταθµών στις θέσεις «Παναγίτσα», Ν. Κόσµος» «Κασοµούλη» Πλατεία Κρήτης και υ οβολή τεχνικών εκθέσεων (2 αραδοτέα) Μέτρων Τακτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας Μ.Σ και λήψη µετρήσεων (3 σταθµοί x 12 µήνες) ** Μία Τεχνική Έκθεση 1 Μία Συγκεντρωτική Έκθεση Προτεινόµενων Μέτρων (2) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ σε ( λέον ΦΠΑ) 36 1 (1 + 2) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ σε ( λέον ΦΠΑ) Συνολικό Κόστος( ) λέον ΦΠΑ Συµβατικό τίµηµα (ΣΤ) =... Ευρώ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) Σηµειώνεται ότι, *κατά τη διάρκεια της Σύµβασης ενδέχεται να χρειαστεί να διενεργηθούν αρα άνω µετρήσεις α ό όσες ορίζονται στα σηµεία 2.1 Α.δ και 2.1 Β.δ, Άρθρου 2 του Παραρτήµατος ΙΙΙ, δηλαδή ε ι λέον των ανωτέρω τεσσάρων µετρήσεων ανά είδος. Σε αυτή την ερί τωση ο Ανάδοχος δεσµεύεται να τις υλο οιήσει και να υ οβάλλει τα σχετικά αραδοτέα (τεχνική έκθεση και έκθεση ροτεινόµενων µέτρων ανά θέση-είδος µέτρησης) σύµφωνα µε τους όρους της αρούσας και στην ίδια τιµή µε αυτή της οικονοµικής ροσφοράς του ου θα αντιστοιχεί στα σηµεία 2.1 Α.δ και 2.1 Β.δ ανά θέση-είδος µέτρησης. ** κατά τη διάρκεια της Σύµβασης ενδέχεται να διενεργηθούν λιγότερες ε ισκέψεις (τακτικοί έλεγχοι) στους Μόνιµους Σταθµούς (ΜΣ) ό ως ορίζονται στα άρθρα 2.2 Α και 2.3 Α του Παραρτήµατος ΙΙΙ. Σε αυτή την ερί τωση ο Ανάδοχος δεσµεύεται να υ οβάλλει τα σχετικά αραδοτέα (τεχνική έκθεση και έκθεση ροτεινόµενων µέτρων) σύµφωνα µε τα στοιχεία µετρήσεων των Μ.Σ. όλου του έτους, ό ως α οτυ ώνεται και στα άρθρα 2.2 και 2.3 του Παραρτήµατος ΙΙΙ. *** για την διεξαγωγή των µετρήσεων στη Γραµµή 1, ενδέχεται να κριθεί α αραίτητη η εκ αίδευση του ροσω ικού του Αναδόχου, το κόστος της ο οίας βαρύνει τον ίδιο σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Παραρτήµατος ΙΙΙ και έχει συνυ ολογιστεί στη σύνταξη της οικονοµικής ροσφοράς. Τίθεται η Υ ογραφή του διαγωνιζόµενου εάν ρόκειται για φυσικό ρόσω ο ειδάλλως του Νοµίµου Εκ ροσώ ου του ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας (σε ερί τωση κοινο ραξίας/ σύµ ραξης τίθενται οι υ ογραφές των νοµίµων εκ ροσώ ων όλων των εταιρειών ου συµµετέχουν στην κοινο ραξία/ σύµ ραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συµ ραττουσών εταιρειών). ----------------//---------------- ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τ -038/18 Π (Ι)- 4/4

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -038/18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΟΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙ) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Προς την: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Αθηνάς 67 10552 ΑΘΉΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ....... ΓΙΑ ΠΟΣΟ Ευρώ ( )...... 1. Με την ε ιστολή αυτή σας γνωστο οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α έναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υ έρ.. για οσό.ευρώ. Στο ως άνω οσό εριορίζεται η ευθύνη µας για την καλή εκτέλεση των όρων της µεταξύ της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και της ως άνω εταιρείας Σύµβασης για την εκ όνηση τεχνικών εκθέσεων αρακολούθησης εριβαλλοντικών όρων Θορύβου και ονήσεων για το έτος 2018 (Τ -038/18). 2. Παραιτούµαστε ρητά και ανε ιφύλακτα α ό την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, α ό το δικαίωµα ροβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη ροσω ο αγών και ιδιαίτερα ο οιασδή οτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, ό ως και α ό τα δικαιώµατά µας ου τυχόν α ορρέουν α ό τα υ όψη άρθρα. 3. Σε ερί τωση ου, α οφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την ο οία θα µας γνωστο οιήσετε ότι η υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρεία δεν εκ λήρωσε την υ οχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ου αναφέρεται ανωτέρω, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την αρούσα ε ιστολή, τη ρητή υ οχρέωση να σας καταβάλουµε αυθηµερόν, µε την κοινο οίηση στην Τρά εζά µας της σχετικής ειδο οίησής σας, χωρίς ο οιαδή οτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του οσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. 4. Για την καταβολή της υ όψη εγγύησης δεν α αιτείται καµία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρείας ούτε θα ληφθεί υ όψη ο οιαδή οτε τυχόν ένσταση ή ε ιφύλαξη ή ροσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής ή τη θέση αυτής υ ό δικαστική µεσεγγύηση. 5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ όψη εγγύησή µας θα αραµείνει σε λήρη ισχύ µέχρι να ε ιστραφεί σ εµάς η αρούσα εγγυητική ε ιστολή. Μέχρι τότε, θα αραµείνουµε υ εύθυνοι για την άµεση καταβολή σ εσάς του οσού της εγγύησης. 6. Σε ερί τωση ου ανακύψει διαφωνία ως ρος την εγγύηση αυτή η τις σχετικές ληρωµές, η διαφορά θα ε ιλύεται στα καθ ύλη αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. Βεβαιούµε ε ίσης ότι, µε την έκδοση της αρούσας εγγυητικής ε ιστολής, δεν υφίσταται αράβαση των διατάξεων ου αφορούν το καθορισµό ανώτατου ορίου για την έκδοση εγγυητικών ε ιστολών α ό την Τρά εζα µας

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -038/18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΟΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙΙ) ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2, 3 και ΤΡΑΜ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 Τ -0-17-Τ Π(ΙI)--7 /2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Αντικείµενο του έργου είναι η διενέργεια, εντός του 2018, µετρήσεων Θορύβου και ονήσεων κατά τη λειτουργία της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (εφεξής ΣΤΑΣΥ ή Εταιρεία) και η εκ όνηση των α αιτούµενων τεχνικών εκθέσεων αρακολούθησης εριβαλλοντικών όρων, βάσει των εγκεκριµένων εριβαλλοντικών όρων και των ρογραµµάτων αρακολούθησης θορύβου και δονήσεων ό ου αυτά υ άρχουν, της κείµενης νοµοθεσίας και τυχόν ρόσθετων α αιτήσεων της ΣΤΑΣΥ. Η συνολική χρονική διάρκεια του έργου θα είναι α ό την ανάθεση - υ ογραφή της σύµβασης ου θα συναφθεί µέχρι 27.02.2019 και εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος α ό τις αρµόδιες Υ ηρεσίες/φορείς, ειδάλλως θα υ άρξει σχετική αράτασή του. Τα ε ιµέρους αραδοτέα του έργου θα υ οβάλλονται ό ως ορίζεται στο αρακάτω άρθρο 4. 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η αροχή υ ηρεσιών του Αναδόχου αφορά: α) στη διεξαγωγή µετρήσεων µε φορητό σύστηµα σε θέσεις, ό ως αυτές ορίζονται κατωτέρω στο 2.1Α και Β και µε τρό ο ου να καλύ τουν το σύνολο των λησιέστερων ρος το έργο δεκτών και να αρέχουν αντικειµενική εικόνα της οιότητας του ακουστικού εριβάλλοντος, καθώς και στην λήρη ανάλυση και αξιολόγηση των καταγραφών και β) στη συλλογή των στοιχείων των καταγεγραµµένων µετρήσεων θορύβου και δονήσεων στο µόνιµο σταθµό (Μ.Σ.) στην Πλατεία Κρήτης στη Γραµµή ΤΡΑΜ και στην λήρη ανάλυση και αξιολόγηση των καταγραφών, ό ως εριγράφεται στην αράγραφο 2.2. γ) στη συλλογή των στοιχείων των καταγεγραµµένων µετρήσεων θορύβου και δονήσεων στους 3 µόνιµους σταθµούς (Μ.Σ.) στις θέσεις «Παναγίτσα», «Νέος Κόσµος» και «Κασοµούλη» στη Γραµµή ΤΡΑΜ και στην λήρη ανάλυση και αξιολόγηση των καταγραφών, ό ως εριγράφεται στην αράγραφο 2.3. Και στις τρεις ερι τώσεις η διαδικασία των µετρήσεων και η ανάλυση των δεδοµένων θα ακολουθεί τα οριζόµενα στα ρογράµµατα εριβαλλοντικής αρακολούθησης θορύβου και δονήσεων και στους αντίστοιχους εγκεκριµένους εριβαλλοντικούς όρους, ό ου αυτά υ άρχουν (ΑΕΠΟ ΚΥΑ 141416/25.10.2005 και 196862/02.03.2011, Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 2010, ΑΕΠΟ ΚΥΑ 105061/29.08.2001, 132056/10.07.2000, οικ.203853/14.12.2012, Σχέδιο Αντιµετώ ισης Θορύβου και ονήσεων α ό τη λειτουργία του Τραµ NVPD-O-REVC/19.07.2002, ΑΕΠΟ ΚΥΑ 113855/01.01.1998, ΚΥΑ 140198/27.05.2009, ΠΕ.ΧΩ. οικ.25474/15.06.2000, ΠΕ.ΧΩ.3291/15.06.2005, ΚΥΑ 140960/07.07.2005, ΚΥΑ 143638/27.07.2005, ΚΥΑ 102375/20.03.2008) και την κείµενη νοµοθεσία (ΚΥΑ οικ.211773-φεκ 1367/Β/27.04.2012 κλ ). 2.1 Α. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ α. Για τη Γραµµή 1: Καταγραφή αερόφερτου θορύβου σε δώδεκα (12) θέσεις, εντός του 1 ου εξαµήνου, µε 24ωρες µετρήσεις ανά θέση, οι ο οίες α οτυ ώνονται αναλυτικά στον Πίνακα 1 και ε ανάληψη τους εντός του 2 ου Τ -038/18 Π(ΙΙΙ)-1/14

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ εξαµήνου στις ίδιες θέσεις, ήτοι συνολικά 24 µετρήσεις αερόφερτου θορύβου. β. Για τις Γραµµές 2 & 3: Καταγραφή αερόφερτου θορύβου σε δέκα (10) θέσεις, µε 24ωρες µετρήσεις ανά θέση, ό ως α οτυ ώνονται αναλυτικά στους Πίνακες 3 και 4. γ. Για τη Γραµµή ΤΡΑΜ: Καταγραφή αερόφερτου θορύβου σε δέκα (10) θέσεις, µε 24ωρες µετρήσεις ανά θέση, ό ως α οτυ ώνονται αναλυτικά στον Πίνακα 5. δ. Ε ι ρόσθετες µετρήσεις σε όλο το δίκτυο ή και σε Αµαξοστάσια 1 : Καταγραφή αερόφερτου θορύβου µε 24ωρες µετρήσεις σε τέσσερις (4) κατ εκτίµηση θέσεις, οι ο οίες θα υ οδειχθούν α ό την Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έργου, είτε για να αξιολογηθούν τυχόν αρά ονα, καταγγελίες ολιτών φορέων κλ, είτε λόγω υ ηρεσιακών αναγκών των τεχνικών υ ηρεσιών της Εταιρείας. Β. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΝΗΣΕΩΝ α. Για τη Γραµµή 1: Καταγραφή δονήσεων, µε εκτίµηση του εδαφοµεταφερόµενου θορύβου σε έξι (6) θέσεις, µε 24ωρες µετρήσεις ανά θέση, οι ο οίες α οτυ ώνονται αναλυτικά στον Πίνακα 2. β. Για τις Γραµµές 2 & 3: Καταγραφή δονήσεων, µε εκτίµηση του εδαφοµεταφερόµενου θορύβου σε δώδεκα (12) θέσεις, µε 24ωρες µετρήσεις ανά θέση, οι ο οίες α οτυ ώνονται αναλυτικά στους Πίνακες 3 και 4. γ. Για τη Γραµµή ΤΡΑΜ: Καταγραφή δονήσεων, µε εκτίµηση του εδαφοµεταφερόµενου θορύβου σε δέκα (10) θέσεις, µε 24ωρες µετρήσεις ανά θέση, στις αντίστοιχες θέσεις και χρονικές εριόδους µε αυτές των καταγραφών αερόφερτου θορύβου, ό ως α οτυ ώνονται αναλυτικά στον Πίνακα 5. δ. Ε ι ρόσθετες µετρήσεις σε όλο το δίκτυο ή/και Αµαξοστάσια 1 : Καταγραφή δονήσεων, µε εκτίµηση του εδαφοµεταφερόµενου θορύβου και µε 24ωρες µετρήσεις σε τέσσερις (4) κατ εκτίµηση θέσεις, οι ο οίες θα υ οδειχθούν α ό την Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έργου, είτε για να αξιολογηθούν τυχόν αρά ονα, καταγγελίες ολιτών φορέων κλ, είτε λόγω υ ηρεσιακών αναγκών των τεχνικών υ ηρεσιών της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της Σύµβασης ενδέχεται να χρειαστεί να διενεργηθούν αρα άνω µετρήσεις α ό όσες ορίζονται στα ανωτέρω σηµεία 2.1, Α.δ και 2.1 Β.δ, δηλαδή ε ι λέον των ανωτέρω τεσσάρων µετρήσεων ανά είδος. Σε αυτή την ερί τωση ο Ανάδοχος δεσµεύεται να τις υλο οιήσει και να υ οβάλλει τα σχετικά αραδοτέα (τεχνική έκθεση και έκθεση ροτεινόµενων µέτρων ανά θέση είδος µέτρησης) σύµφωνα µε τους όρους της αρούσας και στην ίδια τιµή µε αυτή της οικονοµικής ροσφοράς του ου θα αντιστοιχεί στα σηµεία 2.1, Α.δ και 2.1 Β.δ ανά θέση είδος µέτρησης. 1 Αµαξοστάσια Σε ολίων, Ελαιώνα, Σταυρού, Ελληνικού, Πειραιά, Ν. Φαλήρου. Τ -038/18 Π(ΙΙΙ)-2/14

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ειδικά για το θόρυβο, σε ερι τώσεις ό ου αναµένεται αξιόλογη στάθµη εριβαλλοντικού θορύβου, η µέγιστη στάθµη του εριβαλλοντικού θορύβου βάθους θα ρέ ει να είναι τουλάχιστον 3 db(a) µικρότερη α ό τη µετρούµενη στάθµη κατά τη διέλευση συρµών, ειδάλλως θα ρέ ει να εξετασθεί άλλη θέση εγκατάστασης του σταθµού αρακολούθησης. Βάσει νοµοθεσίας, οι θέσεις µέτρησης του θορύβου θα βρίσκονται σε ύψος 4,0 ± 0,2 m (3,8-4,2 m) άνω α ό το έδαφος και σε α όσταση 2m α ό την ιο εκτεθειµένη ρόσοψη του δέκτη, µακριά α ό κάθετες ηχο-ανακλαστικές ε ιφάνειες, ώστε να α οφεύγονται τυχόν ανακλάσεις ου θα ε ιβαρύνουν τη µετρούµενη στάθµη. Οι αισθητήρες µέτρησης της ε ιτάχυνσης δόνησης θα ρέ ει να το οθετηθούν λησίον του δυσµενέστερου σηµείου, κατά ερί τωση. Για τη µέτρηση των δονήσεων θα χρησιµο οιηθούν κατάλληλα ε ιταχυνσιόµετρα ή γεώφωνα. Οι καταγραφές αυτές θα γίνονται σε ψηφιακό καταγραφικό DAT και στη συνέχεια, αφού ενισχυθούν, θα αναλύονται σε 1/3 της οκτάβας στο φάσµα συχνοτήτων 10Hz έως 200Hz. Σε όλες τις µετρήσεις θορύβου και δονήσεων θα εριλαµβάνεται η καταγραφή του σήµατος ενεργο οίησης (Τrigger Signal) µε το οθέτηση κατάλληλου αισθητήρα στη σιδηροτροχιά ή στο ε ί εδο της σταθερής ε ιδοµής. Τέλος, σηµειώνεται ότι οι θέσεις των µετρήσεων (Πίνακες 1 έως 5) µ ορούν να τρο ο οιηθούν κατά την κρίση της ΣΤΑΣΥ. 2.1.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Τα όργανα ηχοµετρήσεων και οι βαθµονοµητές τους θα ρέ ει να ληρούν τις τεχνικές ροδιαγραφές ου εριέχονται στις δηµοσιεύσεις 61672-1 και την ΚΥΑ οικ.211773/2012, µε τις τυχόν αναθεωρήσεις τους. Θα ρέ ει να διατίθεται κατάλληλος ε εξεργαστής για ολοκληρωτική και οσοστοµετρική ανάλυση εριβαλλοντικού θορύβου για το σύνολο των ανωτέρω δεικτών και να αρέχεται συνεχής λειτουργία µε ξηρά στοιχεία (µ αταρίες) για ερίοδο > 24 ωρών. Θα έχει µικρόφωνο µε ρο-ενισχυτή 1/2 class Ι (κατά 61672-1) και θα διαθέτει διάταξη ροστασίας έναντι των δυσµενών καιρικών συνθηκών, της υγρασίας και του αέρα, µε κατάλληλο ανεµοκάλυ τρο εφοδιασµένο µε διάταξη ροστασίας α ό ουλιά. 2.1.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΝΗΣΕΩΝ Τα όργανα ου θα χρησιµο οιηθούν για την καταγραφή της δόνησης θα είναι ε ιταχυνσιόµετρα ή γεώφωνα µε µεγάλη ευαισθησία (10 V/g) και δυνατότητα καταγραφής σε ένα τουλάχιστον κανάλι, ώστε στη συνέχεια να αναλύονται σε 1/3 της οκτάβας στο φάσµα συχνοτήτων 10Hz έως 200Hz, µε δυναµικό εύρος µετρήσεων 100 db. Η καταγραφή του σήµατος των οργάνων θα γίνεται µε χρήση κατάλληλων ενισχυτών και το λογισµικό θα διαθέτει δυνατότητα ψηφιακής ολοκλήρωσης για τον υ ολογισµό της ταχύτητας. Για κάθε διέλευση συρµού, ό ως αυτή θα ανιχνεύεται α ό το Trigger signal, θα γίνεται αυτόµατη καταγραφή δονήσεων και αξιολόγησή τους. Τ -038/18 Π(ΙΙΙ)-3/14

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.1.3 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Στο εδίο Πριν και µετά α ό κάθε δέσµη µετρήσεων θορύβου ένας κατάλληλος βαθµονοµητής Class 1 κατά ISO-EN-20942 ή τυχόν άλλη αναθεώρησή του, θα ρέ ει να εφαρµοστεί στο µικρόφωνο για να ελεγχθεί εάν η τιµή αναφοράς ου εκ έµ εται α ό τον βαθµονοµητή ταιριάζει µε αυτή ου αναγράφεται στην οθόνη του συστήµατος µέτρησης. Εάν υ άρχει διαφορά ου υ ερβαίνει τα 0.5 db(a) µεταξύ των βαθµονοµήσεων ριν και µετά τη µέτρηση, οι µετρήσεις θα ρέ ει να ε αναλαµβάνονται. Στο εργαστήριο Ο βαθµονοµητής, το ηχόµετρο και οι αισθητήρες δόνησης θα ρέ ει να είναι βαθµονοµηµένοι και διακριβωµένοι µε τεκµηριωµένες µεθόδους βαθµονόµησης και διακρίβωσης σε εγκεκριµένο/ ιστο οιηµένο εργαστήριο βαθµονόµησης σύµφωνα µε τα διεθνή ρότυ α. Ο βαθµονοµητής και το ηχόµετρο θα ρέ ει να έχουν βαθµονοµηθεί και διακριβωθεί τους τελευταίους εικοσιτέσσερις (24) µήνες (βλ. ΚΥΑ οικ.211773/2012). Ε ισηµαίνεται ότι, ο οιοδή οτε σύστηµα χρησιµο οιηθεί για τις ακουστικές µετρήσεις ( ου εριλαµβάνει, µικρόφωνα, καλώδια, ενισχυτές, καταγραφικά κλ.) οφείλει να τηρεί τις τεχνικές ροδιαγραφές του Ευρω αϊκού ροτύ ου EN ISO 3095, ου µε τη σειρά του τεκµηριώνεται µε τα α αραίτητα - εν ισχύ - ιστο οιητικά. 2.2 ΣΥΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΟΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΣΤΑΘΜΟ (ΜΣ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στο Μόνιµο Σταθµό Θορύβου και ονήσεων Γραµµής Τραµ ου είναι εγκατεστηµένος στη γεωγραφική θέση της Πλατείας Κρήτης στην εριοχή της Βούλας, ραγµατο οιούνται συνεχείς µετρήσεις θορύβου και δονήσεων, καθηµερινά όλο το 24ωρο, µε αξιο οίηση των ήδη εγκατεστηµένων και διακριβωµένων αισθητηρίων, ήτοι ένα µικρόφωνο τύ ου 1225 της Norsonic και ένα µονοαξονικό ε ιταχυνσιόµετρο τύ ου KS48C της MMF. Οι µετρήσεις καταγράφονται σε ηχόµετρα αναλυτές ήχου και δονήσεων τύ ου Nor140 της εταιρείας Norsonic, µε µέσο α οθήκευσης κάρτες µνήµης (τύ ου SD). Ο Ανάδοχος έχει την υ οχρέωση, να συλλέγει όλα τα καταγεγραµµένα στοιχεία και να υλο οιεί τις α αιτούµενες εργασίες και µέτρα ρος λήψη αξιό ιστων και αξιο οιήσιµων στοιχείων (ορθή λειτουργία του σταθµού, έλεγχος ευαισθησίας οργάνων, συγκριτικές µετρήσεις αερόφερτου θορύβου, κλ ). Η συχνότητα συλλογής των δεδοµένων θα γίνεται µε δική του µέριµνα και ευθύνη. Αναλυτικά, ο Ανάδοχος θα υλο οιεί τα κάτωθι: Α) Τακτικό έλεγχο της ορθής λειτουργίας του ΜΣ µηνιαίως. Ο έλεγχος της λειτουργίας του ΜΣ θα εριλαµβάνει την ε ιβεβαίωση καταγραφής του εξο λισµού, τον συγχρονισµό των δύο αναλυτών του (ρολόγια) και τον έλεγχο Τ -038/18 Π(ΙΙΙ)-4/14