16PROC

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝ ΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε) Αρ.ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα ΠΑΤΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Δ/νση : Κτίριο Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Τ.Κ. : 26333 Πάτρα Τ.Θ. : 3167 Πληροφορίες : Β.Κατσιμπέρη Τηλ. 2610.365.163 Fax: 2610.365160 e-mail:vkatsiberi@patrasport.gr; danap@patrasport.gr Πάτρα: 26.05.2016 Αρ. Πρωτ.: 3588 Aρ. Σχεδίου: 1070 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επαναληπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους. Ημερομηνία: 09-06-2016 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 11:00π.μ. Κτήριο Υπηρεσιών Ν.Λιμένα, 263 33 ΠΑΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 30.000,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 09100000-0 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 64, παρ.2αα ν.4172//2013) Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ένα έτος με δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής για παράταση του χρόνου ισχύος της για δύο ακόμη μήνες με ανακοίνωσή της και για έναν επιπλέον μήνα με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. Παρακρατείται από την πρώτη πληρωμή του Αναδόχου κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του Ν. 4013/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64, παρ.2αα ν.4172//2013, εφόσον ο προμηθευτής είναι Νομικό Πρόσωπο Έχοντες υπ όψιν: Το Π.Δ. 118./2007 με τις πιθανές τροποποιήσεις του Ν. 4281/2014. Το Ν. 2286/95 περί «προμηθειών του Δημόσιου τομέα και Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων».

τις διατάξεις του Ν. 2362/1995, άρθ. 83, παρ. 1 όπως αυτό αναθεωρήθηκε με την υπ αρ. 35130/ 739 απόφ. Υπ. Οικονομικών ( ΦΕΚ 1291Β/11-8-2010 για το ύψος Υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου ). τις διατάξεις του Ν. 2856/ 2000 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α / 248), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3336/ 2005 (ΦΕΚ Α / 95). Το ν.2932/01 (ΦΕΚ 145 Α /27-06-01) «.Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες Διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Το ν.3310/2005, ΦΕΚ Α' 30/14.2.2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως ισχύει σήμερα. Το Ν. 3429/05 (ΦΕΚ 314 Α /27-12-2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)». Το ν.3548/07 (ΦΕΚ 68/20-3-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 59/2007 τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 60/2007 τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 όπως εκάστοτε αυτό ισχύει. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ. Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α/02-02-2012) και το Ν. 4072/2012. Τις υπ αρ. 115/2015 και 116/2015 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. περί αρμοδιοτήτων του Πρόεδρου & Δ/ντος Συμβούλου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.. Tην υπ. αρ. 50/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Επαναληπτικό Πρόχειρο Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κτήριο Υπηρεσιών Ν.Λιμένα, 263 33 ΠΑΤΡΑ 09-06-2016 Κτήριο Υπηρεσιών Ν.Λιμένα, 263 33 ΠΑΤΡΑ 09-06-2016 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό 30.000,00,πλέον ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ Διεύθυνση Αναθέτουσας: Κτήριο Υπηρεσιών Ν. Λιμένα, 263 33 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνο : 2610-365113 (όλες τις εργάσιμες ημέρες). Φαξ : 2610-365 110 e-mail: info@patrasport.gr; manageroffice@patrasport.gr; Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Ανάπτυξης & Εκμετάλλευσης Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.: Κτήριο Υπηρεσιών Ν. Λιμένα, 263 33 ΠΑΤΡΑ Βασιλική Κατσιμπέρη, Τηλέφωνο : 2610-365163 (όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ). Φαξ : 2610-365 160 e-mail:vkatsiberi@patrasport.gr; ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο επαναληπτικός διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας προκήρυξης. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07). ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της επαναληπτικής Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ( www.patrasport.gr ). Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, e-mail account.κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η ανακοίνωση του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε. ( www.patrasport.gr )., στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., στο ΚΗΜΔΗΣ, σε έντυπο εθνικής εμβέλειας καθώς και στον τοπικό τύπο. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι μέρες (120) (άρθρο 13, παρ. 1, ΠΔ 118/07) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται

ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής: (α) Νομικά φυσικά πρόσωπα (β) Ενώσεις προμηθευτών (γ) Συνεταιρισμοί (δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν σε κάθε περίπτωση τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης εφόσον δεν αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς του Ελληνικού δημοσίου ή ΝΠΔΔ. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. H επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία, υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και της ζητηθεί από την Υπηρεσία εάν αυτή κρίνει ότι, η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό ( ήτοι: Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ ) 2.3. Ο αριθμός της Διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού, 2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

2.6 Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να ανοιχθεί ΜΟΝΟ από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής του επαναληπτικού Διαγωνισμού». 3. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά, τα ακόλουθα: Τεχνική προσφορά Οικονομική προσφορά [Συμπληρωμένη στο έντυπο της Υπηρεσίας-επί ποινή αποκλεισμού-] Εντός του φακέλου τις Τεχνικής Προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: Κάθε Προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά, και με ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού πλέον Φ.Π.Α. ήτοι εξακόσια (600,00) ευρώ Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει θα έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ενός (1) μήνα μετά την ημερομηνία λήξης του χρόνου ισχύος των προσφορών, προσμετρούμενους από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ήτοι συνολικά πέντε (5) μήνες προσμετρούμενους από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ενώ ανανεώνονται αναλόγως εφόσον υπάρξει παράταση ισχύος των προσφορών. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η επωνυμία της εταιρείας, η νομική της μορφή και η έδρα της, η αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται «ότι έχω λάβει πλήρη γνώση της επαναληπτικής Διακήρυξης και γνωρίζω πλήρως τις Τοπικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου και θα προσφέρω στα πλαίσια του έργου ολοκληρωμένες και πλήρεις Υπηρεσίες σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα επαναληπτική διακήρυξη». Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί σύμπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: - Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. - Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. - Έχει καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή και δη για ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. - Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. - Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. - Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. - Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. - Έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. - Δεν συμφωνεί με τις κείμενες διατάξεις περί βασικού μετόχου. Επισημαίνεται ότι την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση απόφαση υποβάλλουν: i) όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ή σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του ii) iii) Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, ο Πρόεδρος του συνεταιρισμού Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών-κοινοπραξία, η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή `Κοινοπραξία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του επαναληπτικού διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. 7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του επαναληπτικού διαγωνισμού, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αναφέρουν στις προσφορές τους την έκπτωση που δίνουν επί τοις εκατό (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής του είδους όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και αναγράφεται στην ιστοσελίδα www.fuelprices.gr; του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε ευρώ την ημέρα χορήγησης του καυσίμου, ανάλογα με την ποιότητα και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Η έκπτωση θα δίνεται για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης επί της τιμής κατά λίτρο και χιλιόλιτρο αντίστοιχα. 2. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς το ποσοστό έκπτωσης. 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ποσοστό έκπτωσης για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής του ποσοστού έκπτωσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. Το ποσοστό έκπτωσης δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με το ποσοστό έκπτωσης. 6. Εάν στον επαναληπτικό διαγωνισμό το ποσοστό έκπτωσης είναι ασυνήθιστα υψηλό θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης το ποσοστό έκπτωσης κριθεί ως ασυνήθιστα υψηλό, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 7. Προσφορές που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : 1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. 2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό. 3. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο. 4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης. 8. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 9. Ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό έκπτωσης. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης κριθεί ως ασυνήθιστα υψηλό, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 10. Για οποιονδήποτε άλλον τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η κατακύρωση γίνεται στο μειοδότη κατ είδος κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Η αξία της σύμβασης που θα υπογραφεί δεν δύναται να ξεπεράσει τα 30.000 (πλέον ΦΠΑ) που είναι και το ύψος του προϋπολογισμού. Η υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες της όπως αυτές προκύψουν διατηρεί το δικαίωμα να μην προμηθευτεί καύσιμα για ολόκληρη τη συμβατική αξία. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του επαναληπτικού Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του επαναληπτικού Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007 και ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της με δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής για παράταση του χρόνου ισχύος της για δύο ακόμη μήνες με ανακοίνωσή της και για έναν επιπλέον μήνα με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο. Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, ποσού ίσο με το 5% της προυπολογισθείσας δαπάνης ήτοι ποσού χίλια πεντακόσια [ 1500,00] Ευρώ. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην επαναληπτική Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Αναδόχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον ανάδοχο. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται είτε μέσω πρατηρίου ή πρατηρίων του προμηθευτή.

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την ορισμένη για το σκοπό αυτό επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, προβλέπεται κράτηση 0,10% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα παρακρατείτε από την πρώτη εντολή πληρωμής του Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως έχει έκτοτε τροποποιηθεί και ισχύει. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση, πέραν των χρονικών περιθωρίων που αναφέρονται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση. Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να συμψηφίσει τα πρόστιμα με την μορφή παρακράτησης από τις πληρωμές,. Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση έκπτωσης υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/07. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Πάτρα. Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Νίκος Κοντοές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ [ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ] Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων του Οργανισμού λιμένος Πατρών ΑΕ, και συγκεκριμένα: 1. προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων, 2. προμήθεια πετρελαίου κίνησης (όχι Bio) Τα προαναφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές και ισχύουν κάθε φορά για κάθε είδος. Τα υπό προμήθεια καύσιμα προορίζονται για κάθε νόμιμη χρήση. Οι συμμετέχοντες στον επαναληπτικό διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην Οικονομική τους προσφορά, την έκπτωση που δίνουν επί τοις εκατό (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σε ευρώ την ημέρα χορήγησης του καυσίμου, ανάλογα με την ποιότητα και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Η έκπτωση θα δίνεται για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης επί της τιμής ανά λίτρο ή χιλιόλιτρο (τιμή Πράκτορα ή πρατηριούχου). Ο μειοδότης οφείλει να παραδίδει τις ποσότητες των καυσίμων που ζητούνται στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠΑ ΑΕ στην πόλη της Πάτρας, όπου είναι και η έδρα της υπηρεσίας μας. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται μέσω πρατηρίου ή πρατηρίων του προμηθευτή όταν πρόκειται για λιανική πώληση είτε από τις εγκαταστάσεις ή πρακτορεία όταν πρόκειται για χονδρική πώληση. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1. βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων: 10.000 λίτρα 2. πετρελαίου κίνησης Diesel (όχι Bio): 15.000 λίτρα Οι ανωτέρω ποσότητες αφορούν το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και μπορούν αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ Την Αρμόδια Επιτροπή Οργανισμού Λιμένος Πατρών ΑΕ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος: Ο υπογράφων την παρούσα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :... Με την ΙΔΙΟΤΗΤΑ του: της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ή του νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας( επιλέξτε ανάλογα ) με την ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.., Αφού έλαβα γνώση : Όλων των όρων της επαναληπτικής Διακήρυξης και αφού μελέτησα επί τόπου τις συνθήκες για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του έργου, ΠΡΟΣΦΕΡΩ Ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο της προμήθειας, Διακήρυξη, όπως παρακάτω: όπως αυτή περιγράφεται στην Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων: ολογράφως..[%], αριθμητικώς.[%] Πετρέλαιο κίνησης Diesel (όχι Bio): ολογράφως..[%],αριθμητικώς [%] Ο Προσφέρων [Σφραγίδα & Υπογραφή]