ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1373 Βέροια, 4 Απριλίου 2012 Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα 3 59100 Βέροια Τηλ : 23310 29737 FAX : 23310 71725 e-mail: 11eba@culture.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2010ΣΕ01480031«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» του Ε.Π. «Μακεδονία - Θράκη». Στην Βέροια, σήµερα, 3 η Απριλίου του έτους 2012, ηµέρα Τρίτη, στα γραφεία της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αντωνίου Καµάρα 3, Βέροια, και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: Α) Της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Αντωνίου Καµάρα 3, ΤΚ:59100, Βέροια, µε ΑΦΜ : 090283815,.Ο.Υ. Βέροιας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από την κα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙ Η, Αναπληρώτρια Προϊστάµενη της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. και Β) Της εταιρείας Ιωάννης & Θεοφάνης Τζιτζικλής ΑΕ (Κεραµοποιία), που εδρεύει στο 3 ο χλµ. Γιαννιτσών-Θεσσαλονίκης, ΤΚ 58100, τηλ. 23820 29578, Φαξ 23820 20122, µε ΑΦΜ: 999295260 και.ο.υ. Γιαννιτσών, εφεξής καλούµενη ο «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, Αγγελική Κοτταρίδη, µε την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: 1. Το Π.. 191/2003 (ΦΕΚ.146/τ.Α /13-06-2003) «Οργανισµός του Υπουργείου Πολιτισµού» 2. Το Ν. 1958/91 άρθρο 8 παρ. 4 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 3. Το Π.. 99/92 άρθρο 11 παρ. 1 α «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2947/2001 άρθρο 19 παρ. 33. 4. Το Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Το Π.. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/4-12-96) «Περί κανονισµού προµηθειών στο ηµόσιο». 6. Την υπ αρ.35130/739 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 7. Το Π.. 186/2009(ΦΕΚ 213/07.10.2009) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 8. Το Π..74/85 που αφορά στην συµπλήρωση του Π..16/80 και την Απόφαση ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-04 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων και δικαίωµα υπογραφής στους Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών» Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 9. Το Πρόγραµµα Έργων της Εφορείας για το έτος 2012. 10. Τις πιστώσεις του έργου 2010ΣΕ01480031«Αποκατάσταση Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας» 11. Το πρακτικό µε αριθµ. 1201/26-03-12 της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη για την «Προµήθεια και παράδοση κεραµιδιών και ειδικών κεραµικών προϊόντων στην Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας» για τις ανάγκες του έργου 2010ΣΕ01480031 «Αποκατάσταση Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας» του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». 12. Την υπ αριθµ. 1215/26-03-2012 απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος του µειοδοτικού διαγωνισµού. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων την «Προµήθεια και παράδοση ειδικών κεραµικών προϊόντων στην Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας» για τις ανάγκες του έργου 2010ΣΕ01480031«Αποκατάσταση Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας» του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα υλικά, σεβόµενος πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζονται στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τους όρους που τίθενται από την υπ αριθµ. 896/08-03-2012 προκήρυξη του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι όροι της σύµβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο της σύµβασης τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείµενο της σύµβασης είναι η «Προµήθεια και παράδοση ειδικών κεραµικών προϊόντων στην Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας» για τις ανάγκες του έργου 2010ΣΕ01480031 «Αποκατάσταση Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας» του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη», όπως αναφέρονται στην υπ αριθµ. 896/08-03-2012 προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και σύµφωνα µε την από 23-03-2012 προσφορά του Αναδόχου. Όλα τα υλικά που θα προσκοµιστούν θα είναι σύµφωνα µε την συνηµµένη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η προσκοµισθείσα προσφορά αφορούσε το κάτωθι τµήµα του διαγωνισµού και αναλύθηκε όπως φαίνεται στον πίνακα :
Α/Α Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Μ/Μ Ποσότητα Τιµή Μονάδας (χωρίς Μερική απάνη (χωρίς ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 - ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΤΟΥΒΛΑ 3.1 διαστάσεων 30x30x2,5 ΤΕΜ 240 2,00 480 ευρώ 3.2 διαστάσεων 15x30x3,5 ΤΕΜ 1.100 1,30 1.430 ευρώ 3.3 διαστάσεων 15x30x3,5 χρώµατος ώχρα ΤΕΜ 800 1,30 1.040 ευρώ 3.4 3.5 χρώµατος ώχρα ΤΕΜ 2.500 2,60 6.500 ευρώ ΤΕΜ 500 2,60 1.300 ευρώ 3.6 3.7 3.8 3.9 διαστάσεων 30x30x4,5 Χειροποίητα τοξοειδή τούβλα διαστάσεων 15x30x3,5 Χειροποίητα τοξοειδή τούβλα διαστάσεων 30x30x3,5 ΤΕΜ 1.800 3,20 5.760 ευρώ ΤΕΜ 3.700 2,60 9.620 ευρώ ΤΕΜ 90 1,30 117 ευρώ ΤΕΜ 310 2,60 806 ευρώ Συνολική τιµή κατηγορίας 3 - ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΤΟΥΒΛΑ ολογράφως (χωρίς Είκοσι επτά χιλιάδες πενήντα τρία ευρώ Φ.Π.Α. (%) Έξι χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο ευρώ και δέκα εννέα λεπτά αριθµητικά (µε 33.275,19 ολογράφως (µε Τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ και δέκα εννέα λεπτά ΑΡΘΡΟ 2 ιάρκεια τρόπος και τόπος εκτέλεσης εργασιών / Υποχρεώσεις - Κυρώσεις Αναδόχου Ο συνολικός χρόνος προµήθειας και παράδοσης των ειδικών κεραµικών προϊόντων του υποέργου 2010ΣΕ01480031 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» ορίζεται το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως την 31-12-2013,
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου του υποέργου 2010ΣΕ01480031 «Αποκατάσταση Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας». Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προµήθεια υλικά στον τόπο του έργου, δηλαδή στην Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας, που βρίσκεται επί των οδών Κεντρικής και Αντωνίου Καµάρα στη Βέροια. Τα υλικά θα παραδίδονται σταδιακά σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών από την παραλαβή της έγγραφης παραγγελίας που θα αποστέλλεται στον προµηθευτή από τους επιβλέποντες του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να συνοδεύει τα υλικά που παραδίδει µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και οφείλει να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς καθυστέρηση κάθε υλικό το οποίο είναι ελαττωµατικό ή µη σύµφωνο µε την τεχνική περιγραφή, µε άλλο ισοδύναµο. Η επίβλεψη του υπ όψη έργου θα γίνει από µηχανικούς που έχει ορίσει η 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 263/87, προϊσταµένη αρχή του έργου θα είναι η 11η Ε.Β.Α. ΑΡΘΡΟ 3 Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε την µε αριθµ. 143969/3-4-2012 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας Κύπρου, αξίας 2.705,30, που αντιπροσωπεύει το 10% της συνολικής δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 4 Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 33.275,19 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 2. Η καθαρή αξία ανέρχεται στο ποσό των 27.053,00. ΑΡΘΡΟ 5 Πληρωµή Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ, τµηµατικά, µετά την παραλαβή των εκάστοτε υλικών από την Επιτροπή Παραλαβής υλικών και εργασιών που έχει ορισθεί µε την υπ αριθ. 636/08-02-2012 απόφαση της 11 ης Ε.Β.Α. Πριν την πληρωµή ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της 11 ης Ε.Β.Α. τα εξής δικαιολογητικά: Τιµολόγια ελτία Αποστολής Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκη 2007-2013» στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Το εν λόγω υποέργο αφορά το έργο 2010ΣΕ01480031 «Αποκατάσταση Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας», και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταµείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, µε κωδ. ΟΠΣ 296583. ΑΡΘΡΟ 6.- ικαίωµα προαίρεσης Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της συνολικής δαπάνης. Σε περίπτωση αύξησης των απαιτούµενων ποσοτήτων των προϊόντων έπειτα από την κρίση των επιβλεπόντων δύναται να χρησιµοποιηθεί το δικαίωµα προαίρεσης.
ΑΡΘΡΟ 7 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τους όρους της παρούσας η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του ελληνικού ηµοσίου, σύµφωνα µε τις περί προµηθειών διατάξεις. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.. 118/2007, επιβάλλεται πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 32 του 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8 Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Αναπληρώτριας Προϊσταµένης της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΑΡΘΡΟ 9 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 10 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των µερών σχετικά µε την ερµηνεία και εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης η επίλυσή της γίνεται από τα αρµόδια ικαστήρια Βέροιας. ΑΡΘΡΟ 11 ιάρκεια σύµβασης Η σύµβαση έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως την 31-12-2013. ΑΡΘΡΟ 12 Σύνταξη σύµβασης Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε έξι (6) όµοια αντίτυπα, και αφού διαβιβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφθηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους. Από τα αντίτυπα τα πέντε κατατέθηκαν στο Λογιστήριο της 11 ης Ε.Β.Α. και ένα έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Ανάδοχος Για την 11 η Ε.Β.Α. Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη της Εφορείας Αγγελική Κοτταρίδη Αρχαιολόγος