14PROC

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΞΡ4691ΩΓ-ΤΙ6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 27.03.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/31/2021 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ. Κώδικας: 10431 Πληροφορίες: Β. Βασιλακοπούλου Τηλέφωνο : 210 5213645 Fax : 2105222456 ΦΓ 4/14 14PROC001946756 2014-03-27 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΈΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο) με συλλογή προσφορών κατόπιν σχετικής ανάρτησης στο διαδίκτυο, πιθανής δαπάνης 19.500,00 ΕΥΡΩ, πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την υλοποίηση του έργου «εκτύπωση, εμφακέλωση και παράδοση απλών επιστολών-προσκλήσεων σε οφειλέτες του ΚΕΑΟ» Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α ) σχετικά με την ίδρυση Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. 2. Το Π.Δ. 266/89 «Οργανισμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το άρθρο 5 του Ν. 861/79 περί αρμοδιοτήτων του Δ. Σ. και του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 4. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 5. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 118/07. 6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α /13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 7. Tις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α ) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 8. Την με αριθ. Π1/678/26-3-2013 «Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)» εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων. 9. Τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α/17.08.10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», αρθ.21, σύμφωνα με τις οποίες πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιαδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμοδίου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση). 10.Το με αρ. Π/4/10.01.14 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προγραμματισμού & Προδιαγραφών. 11.Την υπ αρ. πρωτ. Λ53/Γ/4/539/22.01.14 Απόφαση Έγκρισης Πίστωσης του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΔΑ:ΒΙΨ94691ΩΓ-4ΓΡ ). 12.Την υπ αριθ. ΑΑΥ Μ2 (ΑΔΑ: ΒΙΚ54691ΩΓ-ΥΞΩ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για το έτος 2014, ποσού 23.985,00 που βαρύνει τον ΚΑΕ 20831Κ και αφορά ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ. 13.Τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισμό, με συλλογή προσφορών κατόπιν σχετικής ανάρτησης στο διαδίκτυο, πιθανής δαπάνης 19.500,00 ΕΥΡΩ, πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την υλοποίηση του έργου «εκτύπωση, εμφακέλωση και παράδοση απλών επιστολών-προσκλήσεων σε οφειλέτες του ΚΕΑΟ» Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι στις 7/04/2014, ημέρα

Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στον 3 ο όροφο-γραφείο 7 του κτιρίου της Δ/νσης Προμηθειών & Χημ. Υπ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 στην Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν το φάκελο της προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Αγ. Κωνσταντίνου 16, 3 ος όροφος, γραφείο 7) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορική εταιρεία (Courrier) στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και όρους της Υπηρεσίας και θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 118/07. Η Επιτροπή Προχείρων διαγωνισμών μπορεί να ζητήσει να προσκομίσετε συμπληρωματικά στοιχεία που κατά την κρίση της θεωρεί απαραίτητα. 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο όρος «ανάδοχος» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) (β) (γ) και (δ) κατηγορίες. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 3 μήνες, προσμετρούμενος από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 8/07/2014. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η προσφορά θα υποβληθεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο (2) αντίγραφα (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) έως τις 7/04/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Υπηρεσία μας (Αγ. Κωνσταντίνου 16, 3 ος όροφος, γραφείο 7). Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, να είναι δακτυλογραφημένη και να μην φέρει παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Προσφορές για μέρος της ποσότητας που ορίζει η προκήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Αγ. Κων/νου 16-18, Αθήνα, 3 ος όροφος. Ο αριθμός της διακήρυξης ΦΓ./. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους: Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α 75, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, και με ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης την ημερομηνία της προσφοράς: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990. Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ότι συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.

Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού που αναφέρονται στο παράρτημα 4 (Τεχνικές Προδιαγραφές), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα υπό προμήθεια είδη με: 1) την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ, ανά είδος 2) το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στον οποίο υπάγεται κάθε είδος 3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Εφόσον οι Προμηθευτές συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προχείρων Διαγωνισμών της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ακόλουθη διαδικασία: α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα Δικαιολογητικά και οι Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και φυλάσσονται από την Επιτροπή. β. Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών συντάσσεται σχετικό Πρακτικό από την αρμόδια Επιτροπή, το οποίο παραδίδει στη Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπ., Τμήμα Γεν. Υλ. Χρήσεως & Αναλωσίμου και εκδίδεται σχετική απόφαση. γ. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, όσων από τις τεχνικές προσφορές γίνονται αποδεκτές, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, γίνεται κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την Επιτροπή Προχείρων Διαγωνισμών. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό επί των οικονομικών προσφορών, το οποίο παραδίδει στη Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπ., Τμήμα Γεν. Υλ. Χρήσεως & Αναλωσίμου και εκδίδεται σχετική απόφαση. δ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά διαβιβάζονται σφραγισμένοι στη Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπ., Τμήμα Γεν. Υλ. Χρήσεως & Αναλωσίμου, το οποίο μεριμνά για την επιστροφή τους στους υποψηφίους αναδόχους, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. ε. Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.

στ. Για όλα τα παραπάνω η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τη σχετική της απόφαση σε όλους τους συμμετέχοντες σε κάθε φάση της διαδικασίας. ζ. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, απορρίπτονται στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εκπρόσωποι τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 2.2 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Προχείρων Διαγωνισμών, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: 2.2.1 Οι Έλληνες πολίτες: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι: -συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), -δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), -απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), -νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α 305), ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι

ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους -Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. -Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. -Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 2.2.2 Οι αλλοδαποί: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 1.1. β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

2.2.3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1.1 και 1.2 αντίστοιχα. - Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) - Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. - Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 2.2.4 Οι συνεταιρισμοί: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 1.1. β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου 1.3. γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 2.2.5 Οι ενώσεις εταιρειών που υποβάλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή την κοινοπραξία. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις Μετά το πέρας του ελέγχου η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στη Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπ., Τμήμα Γεν. Υλ. Χρήσεως & Αναλωσίμου και εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης. 2.3 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά την εκτύπωση, εμφακέλωση και παράδοση απλών επιστολών προσκλήσεων σε οφειλέτες του ΚΕΑΟ. Αναλυτικά: Η δομή των αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή θα παραδίδεται στον ανάδοχο για επεξεργασία με τα περιεχόμενα/ κείμενα των επιστολών με τις διευθύνσεις των παραληπτών, η εκτύπωση τους θα γίνεται σε καθορισμένη δομή και σειρά. Θα αποστέλλονται περίπου 200.000 ± 25% επιστολές- προσκλήσεις ετησίως ανά την Ελλάδα. Κάθε απλή επιστολή πρόσκληση θα εκφακελώνεται σε φάκελο με παράθυρο κάτω δεξιά όπου θα είναι εμφανή τα στοιχεία παραλήπτη και αριστερά τα στοιχεία του αποστολέα ( ΚΕΑΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πειραιώς 28-10437 ΑΘΗΝΑ ). Οι φάκελοι θα ταξινομούνται ανά προορισμό όπως θα επιδεικνύει κάθε φορά το αρχείο και θα παραδίδονται στη συνέχεια στο φορέα ταχυδρομικών υπηρεσιών που θα υποδείξει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την αποστολή στους παραλήπτες. (κωδικός αρχείου ειδών ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ) CPV: 48811000-6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο θα εκτελείται τμηματικά ανά δεκαπενθήμερο και θα καλύψει ανάγκες ενός έτους. Ο προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο υποχρεούται να υλοποιεί σε δεκαπενθήμερη βάση. 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ Επιστολή πρόσκληση Ποσότητα προσκλήσεων : 200.000 περίπου ετησίως με πιθανή αύξηση ±25% Διαστάσεις : 297 Χ 210 mm (Α4) Τύπος χάρτου: απλός γραφής 80gr/m 2 Εκτύπωση : Μονόχρωμη όψη Ως έντυπο ορίζεται μια σελίδα εκτύπωσης. Φάκελος (τύπος C6/C5) Ποσότητα: 200.000 περίπου ετησίως με πιθανή αύξηση ±25% Διαστάσεις : 114 Χ 229 mm με δεξί παράθυρο (δυνατότητα χωρητικότητας έως τρία φύλλα Α4 διπλωμένα σε μορφή «Ζ») Τύπος χαρτιού : Χαρτί λευκό από χημικό πολτό 100 %. Αντανακλαστικότητα χαρτιού>60% Εκτύπωση: Μονόχρωμη. Όλο το λεκτικό θα είναι τυπωμένα με μελάνι ανεξίτηλο Μακέτα: Στοιχεία αποστολέα (ΚΕΑΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πειραιώς 28-104 37 ΑΘΗΝΑ ) στην άνω αριστερή γωνία (εμπρόσθια όψη) σε απόσταση 15mm από κάθε πλευρά. Διαστάσεις Fenetre : Θα βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία (εμπρόσθια όψη) και θα απέχει 15mm από την κάθε πλευρά. Πλαστική μεμβράνη θα καλύπτει όλη την επιφάνεια του παράθυρου. Η κατασκευή της και η εφαρμογή της πάνω στο φάκελο να είναι με τρόπο που να μην ζαρώνει. Τέλος η πλαστική μεμβράνη του παράθυρου πρέπει να είναι άχρωμη, πλήρως διαφανής και ματ (όχι γυαλιστερή), ώστε να μη δημιουργεί αντανακλάσεις. Η τελική μακέτα του φακέλου θα καθορίζεται κάθε φορά από τις ανάγκες του παρόχου ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το βάρος του φακέλου δε θα ξεπερνά τα 50 gr. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σχεδίαση της επιστολής πρόσκλησης και του φακέλου δείγματα των οποίων θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μας για έγκριση. Ο ανάδοχος υποχρεούται : Να κατασκευάσει τα απαιτούμενα προγράμματα για την ολοκληρωμένη και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου στο σύνολο του (από την παραλαβή του

ηλεκτρονικού αρχείου ως και την παράδοση των επιστολών προσκλήσεων στην εταιρεία αποστολής). Να παραδώσει δείγματα εκτύπωσης προς έγκριση στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μετά τη λήψη των αρχείων. Κατασκευή εκτύπωση των απλών επιστολών προσκλήσεων: Τελικά δοκίμια εκτύπωσης θα δοθούν στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για έγκριση. Παραλαβή ηλεκτρονικών αρχείων, το ΚΕΑΟ θα παραδίδει μηνιαία 17.000 ±25% ηλεκτρονικά αρχεία με τα μεταβλητά στοιχεία (απλές επιστολές). Δημιουργία του εκτυπωτικού αρχείου Εκτύπωση επί των λευκών φύλλων με μαύρο μελάνι, δύο όψεις Δίπλωση των φύλλων σε μορφή «Ζ» Εμφακέλωση των εκτυπωμένων φύλλων στους φακέλους Ταξινόμηση των ταχυδρομικών αντικειμένων ανά προορισμό σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μας αρχείο Εκτύπωση λίστας απλών προς κατάθεση στο ΚΕΑΟ. Παράδοση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες προς διανομή αυθημερόν, παράδοση στον παραλήπτη εντός τριών ημερών. ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε παράδοση παραλαβή απολογιστικά, μετά την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης. Οι συμμετέχοντες στην οικονομική τους προσφορά θα αναφέρουν μία μοναδική τιμή ανά χιλιάδα εντύπων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Η τιμή περιλαμβάνει προμήθεια λευκών φύλλων Α4 και φακέλων (σύμφωνα με τις προδιαγραφές), εκτύπωση επί των λευκών φύλλων με μαύρο μελάνι, δύο όψεις, δίπλωση των φύλλων σε μορφή «Ζ», εμφακέλωση των εκτυπωμένων φύλλων στους φακέλους (σύμφωνα με τις προδιαγραφές), δεσμοποίηση, ταξινόμηση των ταχυδρομικών αντικειμένων ανά προορισμό σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μας αρχείο και αποστολή στην υπηρεσία μας της λίστας των απλών επιστολών καθημερινά. Επισημαίνεται ότι το 10% των επιστολών προσκλήσεων αναμένεται να είναι από δύο έως τρία φύλλα Α4 με εκτύπωση επί των λευκών φύλλων με μαύρο μελάνι, δύο όψεις, δίπλωση των φύλλων σε μορφή «Ζ» και εμφακέλωση των εκτυπωμένων φύλλων στους φακέλους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τιμή Χιλιάδας ανά Εντύπων Πλήθος Εντύπων ανά με προσαύξηση ±25% 200.000 Τελική τιμή με προσαύξηση ±25% Οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α. Κριτήριο Κατακύρωσης Ως κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή του αναδόχου για την τελική επιλογή του αναδόχου προτείνεται η χαμηλότερη τιμή. Παρακολούθηση και παραλαβή του έργου Η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό. Ειδικοί όροι Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις διατάξεις του Ν2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα: Να σέβεται τους θεμελιώδεις κανόνες της θεμιτής επεξεργασίας. Να σέβεται τα δικαιώματα των υποκείμενων επεξεργασίας εργοδοτών. Να σέβεται την εχεμύθεια και να τηρεί το απόρρητο της επεξεργασίας, Να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των υπό επεξεργασία αρχείων. 5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η συνολική πιθανή δαπάνη του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 19.500,00 πλέον ΦΠΑ, δηλαδή 250.000 επιστολές (200.000 + 25% = 250.000) επί 78 /χιλιάδα 6.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο μειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης,

το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07 «εάν ο προμηθευτής, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου». Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα (μέχρι 30%) ή μικρότερη ποσότητα (μέχρι 50%) από την προκηρυχθείσα ποσότητα. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά από κάθε παράδοση παραλαβή απολογιστικά, μετά την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης από την Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό. 8. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ Σε περίπτωση μη εκτέλεσης του έργου εκ μέρους του αναδόχου εντός του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ.118/2007, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 32 του Π.Δ.118/2007. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών Γεωργία Βουτσινά

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΓ.) «Επεξεργασία αρχείων, εκτύπωση, εμφακέλωση, παράδοση απλών επιστολώνπροσκλήσεων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2)..

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΔΑ: ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Στην Αθήνα σήμερα την.η, μηνός, έτους.., ημέρα.., στα γραφεία της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων, αφενός μεν: α) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 8), εφεξής αποκαλούμενο στην παρούσα Σύμβαση «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», το οποίο νομίμως εκπροσωπείται από. σε εκτέλεση της υπ αριθ. 090/1/10-02-83 απόφασης του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων», χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα Σύμβαση, αφετέρου δε, β) της εταιρείας με την επωνυμία.., που εδρεύει στην οδό.. ΑΦΜ.ΔΟΥ. τηλ ΦΑΞ..εφεξής αποκαλούμενη στην παρούσα Σύμβαση «Ανάδοχος», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τ,σύμφωνα με την από..φεκ/καταστατικό της εταιρείας. Έχοντας υπόψη : Α. την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με τη οποία διεξήχθη ο διαγωνισμός και ιδιαίτερα : Το άρθρο 5 του Ν. 861/79 περί αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. και του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ισχύει. Τις διατάξεις του ΠΔ 266/89 Οργανισμός του ΙΚΑ, όπως τροποποιήθηκε και

Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/τ.Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95(ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις Τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07/07) Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α /13-07-10) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Τις διατάξεις Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α /02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 29, παρ. 2.α. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11, άρθ.4, παρ.3 (ΦΕΚ 204/τ. Α 15-09-11) περί σύστασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4038/12 και της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Β 3400) Τις διατάξεις του Ν. 3871/10 άρθ. 21 (ΦΕΚ 141/τ. Α /17-08-10) Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη. Το Π.Δ. 113/10 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194Α) Β. τις αποφάσεις: Τη με αριθμό Λ31Γ/.. (ΑΔΑ.) προκήρυξη για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού στις.. Τη με αριθ. πρωτ. Λ53/Γ/..Απόφαση του του ΙΚΑ ΕΤΑΜ έγκρισης πίστωσης ποσού #...# ΕΥΡΩ, πλέον του ΦΠΑ, για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το έργο «Επεξεργασία αρχείων, εκτύπωση, εμφακέλωση, παράδοση απλών επιστολών-προσκλήσεων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), για χρονικό διάστημα ενός έτους». Την με αριθ. πρωτ. Φ.1/..Απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ποσού πλέον ΦΠΑ για το έτος 2014 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ του προϋπολογισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να καλυφθεί πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Την με αριθ. ΑΑΥ Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2014 σε βάρος του ΚΑΕ 20831 Την υπ αριθμ. Λ36/Γ/..απόφαση του του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο το αποτέλεσμα του Προχείρου Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις σε συνέχεια της υπ αριθ. Λ31Γ/..προκήρυξης. συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι : (Οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και οι πίνακες περιεχομένων, τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και θα αγνοούνται για την ερμηνεία της Σύμβασης.) ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις αντίστοιχες έννοιες: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Το Ν.Π.Δ.Δ. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ) που εδρεύει στην Αθήνα Αγ. Κωνσταντίνου 8, τ.κ. 102 41, το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Αναθέτουσας Αρχής που στεγάζεται στον 3 ο όροφο του επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 16 Αθήνα τκ 102 41 κτιρίου. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η εταιρεία με την επωνυμία, ΑΦΜ ΔΟΥ.., η οποία βάσει της με αρ.λ36γ/ απόφασης κατακύρωσης συμβάλλεται με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΡΓΟ: Η σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η παρούσα Σύμβαση, εκτέλεση του έργου με αντικείμενο την επεξεργασία αρχείων, εκτύπωση, εμφακέλωση, παράδοση απλών επιστολών-προσκλήσεων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), σε οφειλέτες του, για χρονικό διάστημα ενός έτους, πιθανής δαπάνης 19.500, πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Η με αριθμό Λ31Γ/.. (ΑΔΑ ) προκήρυξη για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού στις.. ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ: Η υπ. αριθ. Λ36/Γ/ απόφαση του.του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και ανατέθηκε η υλοποίηση του έργου. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η παρούσα έγγραφη συμφωνία μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου,, όπως αυτή είναι δυνατό να τροποποιηθεί, μεταβληθεί ή συμπληρωθεί. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ(ΕΠΠΕ): Ομάδα προσώπων, οριζόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. ΤΙΜΗΜΑ: Η τιμή στην οποία κατακυρώθηκε το Έργο. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά την εκτύπωση, εμφακέλωση και παράδοση απλών επιστολών προσκλήσεων σε οφειλέτες του ΚΕΑΟ. Αναλυτικά: Η δομή των αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή θα παραδίδεται στον ανάδοχο για επεξεργασία με τα περιεχόμενα/ κείμενα των επιστολών με τις διευθύνσεις των παραληπτών, η εκτύπωση τους θα γίνεται σε καθορισμένη δομή και σειρά. Θα αποστέλλονται περίπου 200.000 ± 25% επιστολές- προσκλήσεις ετησίως ανά την Ελλάδα. Κάθε απλή επιστολή πρόσκληση θα εκφακελώνεται σε φάκελο με παράθυρο κάτω δεξιά όπου θα είναι εμφανή τα στοιχεία παραλήπτη και αριστερά τα στοιχεία του αποστολέα ( ΚΕΑΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πειραιώς 28-10437 ΑΘΗΝΑ ). Οι φάκελοι θα ταξινομούνται ανά προορισμό όπως θα επιδεικνύει κάθε φορά το αρχείο και θα παραδίδονται στη συνέχεια στο φορέα ταχυδρομικών υπηρεσιών που θα υποδείξει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την αποστολή στους παραλήπτες.

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ Επιστολή πρόσκληση Ποσότητα προσκλήσεων : 200.000 περίπου ετησίως με πιθανή αύξηση ±25% (περίπου 17.000±25% μηνιαίως ) Διαστάσεις : 297 Χ 210 mm (Α4) Τύπος χάρτου: απλός γραφής 80gr/m 2 Εκτύπωση : Μονόχρωμη όψη Ως έντυπο ορίζεται μια σελίδα εκτύπωσης. Φάκελος (τύπος C6/C5) Ποσότητα: 200.000 περίπου ετησίως με πιθανή αύξηση ±25% (17.000±25% περίπου μηνιαίως ) Διαστάσεις : 114 Χ 229 mm με δεξί παράθυρο (δυνατότητα χωρητικότητας έως τρία φύλλα Α4 διπλωμένα σε μορφή «Ζ») Τύπος χαρτιού : Χαρτί λευκό από χημικό πολτό 100 %. Αντανακλαστικότητα χαρτιού>60% Εκτύπωση: Μονόχρωμη. Όλο το λεκτικό θα είναι τυπωμένα με μελάνι ανεξίτηλο Μακέτα: Στοιχεία αποστολέα (ΚΕΑΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πειραιώς 28-104 37 ΑΘΗΝΑ ) στην άνω αριστερή γωνία (εμπρόσθια όψη) σε απόσταση 15mm από κάθε πλευρά. Διαστάσεις Fenetre : Θα βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία (εμπρόσθια όψη) και θα απέχει 15mm από την κάθε πλευρά. Πλαστική μεμβράνη θα καλύπτει όλη την επιφάνεια του παράθυρου. Η κατασκευή της και η εφαρμογή της πάνω στο φάκελο να είναι με τρόπο που να μην ζαρώνει. Τέλος η πλαστική μεμβράνη του παράθυρου πρέπει να είναι άχρωμη, πλήρως διαφανής και ματ (όχι γυαλιστερή), ώστε να μη δημιουργεί αντανακλάσεις. Η τελική μακέτα του φακέλου θα καθορίζεται κάθε φορά από τις ανάγκες του παρόχου ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το βάρος του φακέλου δε θα ξεπερνά τα 50 gr. ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σχεδίαση της επιστολής πρόσκλησης και του φακέλου δείγματα των οποίων θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μας για έγκριση. Ο ανάδοχος υποχρεούται : Να κατασκευάσει τα απαιτούμενα προγράμματα για την ολοκληρωμένη και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου στο σύνολο του (από την παραλαβή του ηλεκτρονικού αρχείου ως και την παράδοση των επιστολών προσκλήσεων στην εταιρεία αποστολής). Να παραδώσει δείγματα εκτύπωσης προς έγκριση στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μετά τη λήψη των αρχείων.

Κατασκευή εκτύπωση των απλών επιστολών προσκλήσεων: Τελικά δοκίμια εκτύπωσης θα δοθούν στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για έγκριση. Παραλαβή ηλεκτρονικών αρχείων, το ΚΕΑΟ θα παραδίδει μηνιαία 17.000 ±25% ηλεκτρονικά αρχεία με τα μεταβλητά στοιχεία (απλές επιστολές). Δημιουργία του εκτυπωτικού αρχείου Εκτύπωση επί των λευκών φύλλων με μαύρο μελάνι, δύο όψεις Δίπλωση των φύλλων σε μορφή «Ζ» Εμφακέλωση των εκτυπωμένων φύλλων στους φακέλους Ταξινόμηση των ταχυδρομικών αντικειμένων ανά προορισμό σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μας αρχείο Εκτύπωση λίστας απλών προς κατάθεση στο ΚΕΑΟ. Παράδοση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες προς διανομή αυθημερόν, παράδοση στον παραλήπτη εντός τριών ημερών. ΑΡΘΡΟ 5: ΤΙΜΗΜΑ Το κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των πλέον του ΦΠΑ 23%, ήτοι ποσό ( ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά 200.000 περίπου ετησίως, με πιθανή αύξηση ±25% έντυπα, για χρονικό διάστημα ενός έτους σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του προμηθευτή και αναλυτικότερα: Τιμή Χιλιάδας ανά χιλιάδα Εντύπων Πλήθος Εντύπων με Τελική τιμή προσαύξηση ±25% με προσαύξηση ±25% 200.000 Οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε παράδοση παραλαβή απολογιστικά, μετά την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης. Η τιμή περιλαμβάνει προμήθεια λευκών φύλλων Α4 και φακέλων (σύμφωνα με τις προδιαγραφές), εκτύπωση επί των λευκών φύλλων με μαύρο μελάνι, δύο όψεις, δίπλωση των φύλλων σε μορφή «Ζ», εμφακέλωση των εκτυπωμένων φύλλων στους φακέλους (σύμφωνα με τις προδιαγραφές), δεσμοποίηση, ταξινόμηση των ταχυδρομικών αντικειμένων ανά προορισμό σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μας αρχείο και αποστολή στην υπηρεσία μας της λίστας των απλών επιστολών καθημερινά. Επισημαίνεται ότι το 10% των επιστολών προσκλήσεων αναμένεται να είναι από δύο έως τρία φύλλα Α4 με εκτύπωση επί των λευκών

φύλλων με μαύρο μελάνι, δύο όψεις, δίπλωση των φύλλων σε μορφή «Ζ» και εμφακέλωση των εκτυπωμένων φύλλων στους φακέλους Ο ανάδοχος επιβαρύνεται πλέον των προβλεπομένων νόμιμων κρατήσεων και με παρακράτηση 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 άρθ.4 του Ν.4013/15-9-11 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 εδάφιο β του άρθρου 238 Ν.4072/12). H προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 118/07, την προσφορά του προμηθευτή, τους όρους της υπ αρ. πρωτ. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας και θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το έργο θα εκτελείται τμηματικά ανά δεκαπενθήμερο και θα καλύψει ανάγκες ενός έτους. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υλοποιεί σε δεκαπενθήμερη βάση. Όσον αφορά την παράδοση και την παραλαβή ηλεκτρονικών αρχείων θα γίνονται ακριβώς όπως ορίζονται από τις υποχρεώσεις του αναδόχου επί των τεχνικών προδιαγραφών. ΑΡΘΡΟ 8: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα ορίσει Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής του έργου η οποία θα ελέγχει κατά πόσο ικανοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικοί όροι της σχετικής σύμβασης και θα συντάξει Πρωτόκολλο Παραλαβής ύστερα από την συνολική ολοκλήρωση του έργου. Ειδικοί όροι Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις διατάξεις του Ν2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα: Να σέβεται τους θεμελιώδεις κανόνες της θεμιτής επεξεργασίας. Να σέβεται τα δικαιώματα των υποκείμενων επεξεργασίας εργοδοτών. Να σέβεται την εχεμύθεια και να τηρεί το απόρρητο της επεξεργασίας, Να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των υπό επεξεργασία αρχείων. ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ αρ..εγγυητική επιστολή της Τράπεζας.., ταχ..δ/νση αξίας.. (.) ευρώ που καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται με την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του Έργου και την εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ο ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης και τους τεχνικούς κανόνες (νόρμες) και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους υλοποίησης παρόμοιων έργων, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφηκαν ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεσή του. ΑΡΘΡΟ 11: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η μη εκτέλεση της σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου καθώς και η μη παράδοση του είδους εντός της οριζόμενης προθεσμίας και μετά από παράταση που χορηγήθηκε σύμφωνα με το αρθ.26 του ΠΔ 118/07 επιβάλλουν εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων από το άρθρο 32 του Π.Δ.118/07 και πρόστιμο που καταπίπτει σε βάρος του Αναδόχου ή και σε όφελος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λόγω ποινικής ρήτρας, ποσού που καταλογίζεται ως εξής, εκτός αν άλλως ορίζεται στην προκήρυξη: α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07 χρόνου παράτασης ποσοστό 3%, επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Τα παραπάνω κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμου υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η σύμβαση είναι δυνατό να τροποποιηθεί εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 13 : ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Οι συμβαλλόμενοι δεν δικαιούνται να μεταβιβάσουν ή εκχωρήσουν ολικά ή μερικά τη Σύμβαση ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις ή δικαιώματά τους προς οιονδήποτε χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του άλλου. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης χρηματικών ποσών καταβλητέων από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί στην Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ 14 : ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, οπότε ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις εξής περιπτώσεις: α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο, τους όρους και τις διαδικασίες που ορίζονται στη Σύμβαση. β) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. γ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του πηγάζουσας από την παρούσα, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο ή οποιονδήποτε αντί αυτού ή για λογαριασμό του τρίτο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές και εφαρμόζονται οι συνέπειες του νόμου και του Π.Δ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 15: ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η παρούσα σύμβαση συντάθηκε στην Ελληνική Γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 16: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο προμηθευτής ευθύνεται για τα τυχηρά υπό στενή έννοια (απλά ή συνήθη) στη νομότυπη εκπλήρωση των αναλαμβανομένων από αυτόν υποχρεώσεων σε εκτέλεση της Σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του προμηθευτή. Ο προμηθευτής επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τους σχετικούς λόγους και περιστατικά, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 17: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως ανακύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν καταστεί δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα καθ ύλη αρμόδια δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα,.

ΑΡΘΡΟ 18: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Η προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την προσφορά του προμηθευτή, θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95 σε συνδυασμό με το ΠΔ 118/07( ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις Η κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου προς τον Ανάδοχο θα γίνεται νόμιμα στη διεύθυνση, η οποία αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως, να κοινοποιεί εγγράφως αμέσως τούτο, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η παρούσα σύμβαση αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο. Στηρίζεται στα εξής έγγραφα κατά την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 1. Την υπ αριθ. πρωτ. Λ31Γ/. (ΑΔΑ.) προκήρυξη για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού στις 2. Την Τεχνική και Οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 3. Την με αριθμό Λ36/Γ..απόφαση κατακύρωσης και κατισχύει αυτών πλην κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών ή παραλείψεων. Η παρούσα Σύμβαση αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων το ένα έλαβε ο Ανάδοχος και τα δυο το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ