Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα, την 20η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμ. 22 (Α.Φ.Μ. 998554158, Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών) και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κα ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ του Χαραλάμπους, σύμφωνα με τη με αριθμό Φ.10035/31064/2000/29-12-2011 απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Διορισμός Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών) αφ' ετέρου δε της «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στην Αργυρούπολη, οδός Διγ. Ακρίτα & Κυπρίων Αγωνιστών αριθ. 24 (Α.Φ.Μ. 099025216, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διαχειριστή της κο ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΣΕΚΟΥΡΑ του Αποστόλου σύμφωνα με το από 25/04/2012 καταστατικό, που στο εξής θα καλείται για λόγους συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995, του ν. 2286/1995 και του π.δ. 118/2007 και ύστερα από τη με αρ. πρωτ. ΔΙΠΣΑΠ/Φ306/139/24-10-2014 Εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, Στέγασης και Συντήρησης του Ο.Α.Ε.Ε., με τη με αριθμό 370/67/4-11-2014 (ΑΔΑ: Β56Β4691Ω3-4ΨΑ) απόφασή του, αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την απευθείας ανάθεση των ηλεκτρολογικών εργασιών στο ιδιόκτητο ακίνητο του ΟΑΕΕ επί της Λεωφόρου Μεσογείων 332 στην Αγία Παρασκευή, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την κοινή λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου, αντί ποσού #3,590.00# πλέον Φ.Π.Α. 23% στον ανωτέρω Ανάδοχο. Ήδη σήμερα ο Ο.Α.Ε.Ε., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, αναθέτει, σε εκτέλεση της άνω απόφαση του Δ.Σ. αυτού, το ως άνω έργο στην ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία και αναλαμβάνει να εκτελέσει, σύμφωνα με την από 22/10/2014 προσφορά της, με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες: ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκτέλεση των ηλεκτρολογικών εργασιών στο ιδιόκτητο ακίνητο του ΟΑΕΕ επί της Λεωφόρου Μεσογείων 332 στην Αγία Παρασκευή, για την κοινή λειτουργία των περιφερειακών τμημάτων Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Και συγκεκριμένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις πιο κάτω εργασίες: I. Εγκαταστάσεις Ασθενών: δίκτυο δομημένης καλωδίωσης data-voice για 20 θέσεις εργασίας. II. Εγκαταστάσεις Ισχυρών: Ηλεκτροδότηση των παραπάνω 20 θέσεων εργασίας 16A /230V. III. Ηλεκτρολογική υποδομή συστήματος ηλεκτρονικής προτεραιότητας. IV. Μικτονόμηση τηλεφωνικών γραμμών. 1
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: I) Ασθενή Ρεύματα: Δομημένη καλωδίωση για 20 διπλές θέσεις data-voice i. Η ενοποιημένη καλωδιακή υποδομή (data-voice) θα είναι δομημένη (structured wiring) και θα βασίζεται στα ισχύοντα πρότυπα τηλεπικοινωνιακής καλωδίωσης ANSI/ΤΙΑ/ ΕΙΑ 568Β - ΙSΟ/IEC 11801. Η καλωδίωση στο σύνολό της θα γίνει με καλώδια τεσσάρων ζευγών (οκτασύρματα) UTP κατηγορίας CAT5e ή μεγαλύτερης. Η καλωδίωση που αφορά στις συγκεκριμένες 20 (διπλές) θέσεις εργασίας θα είναι εξ ολοκλήρου νέα. ii. Όλα τα καλώδια θα τερματίζονται πλήρως (και τα οκτώ σύρματα) και στα δύο άκρα (πίσω πλευρά των patch-panels του κατανεμητή και RJ45 τηλεπικοινωνιακές παροχές) σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. iii. Τα καλώδια θα διανέμονται στις ψευδοροφές όχι απαραιτήτως επί ειδικής σχάρας αλλά τουλάχιστον με κατάλληλη στήριξη (δεματικά κλπ), και στους υπόλοιπους χώρους όπου οι οδεύσεις θα είναι εμφανείς εντός επίτοιχων πλαστικών καναλιών κατάλληλων διαστάσεων. Τα κανάλια μπορεί να είναι τύπου Legrand DLP (πλακέ) κατάλληλων διαστάσεων με χωνευτές πρίζες ή και απλά, μικρότερων διαστάσεων και με πρίζες εξωτερικού τύπου, αρκεί όλες οι καλωδιώσεις σε όλη την έκταση της εκτός ψευδοροφής όδευσής τους να είναι εντός των καναλιών και προστατευμένες. Όλα τα κανάλια θα φέρουν αφαιρούμενο καπάκι στην μπροστινή πλευρά και οι καλωδιώσεις θα είναι επισκέψιμες. Για τις κάθετες οδεύσεις θα χρησιμοποιηθούν επίσης κανάλια όπου αυτές γίνονται επίτοιχα, διαφορετικά θα οδεύσουν εντός κατάλληλων κολώνων. Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης κατά 1-2 μέτρα της διπλής παροχής έτσι ώστε η θέση τους να προσαρμόζεται ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες τα καλώδια που απολήγουν στην παροχή πρέπει να έχουν το αντίστοιχο πλεόνασμα μήκους. iv. Σε κάθε κανάλι θα προβλέπεται χώρος για τη συστέγαση επιπρόσθετων καλωδίων UTP σε ποσοστό 30% των εγκατεστημένων. Παρόμοια πρόβλεψη πρέπει να υπάρχει και στις οπές που πιθανόν να γίνουν για την όδευση των καλωδίων διαμέσου μεσοτοιχιών ή ορόφων. Στην τελευταία περίπτωση οι οπές πρέπει να επενδύονται εσωτερικά με κατάλληλο υλικό έτσι ώστε να αποφεύγεται τραυματισμός των καλωδίων κατά την τοποθέτησή τους. v. Οι ενώσεις και αλλαγές κατεύθυνσης και διατομής είναι επιθυμητό να γίνονται με ειδικά τεμάχια (π.χ. γωνίες, ταυ) ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά η αισθητική του χώρου. Σε τακτά διαστήματα τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,5 μέτρα, τα καλώδια πρέπει να σταθεροποιούνται εντός του καναλιού ή επί της ψευδοροφής με ειδικά πλαστικά "άγκιστρα" ή άλλο παρόμοιο τρόπο. vi. Θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο επίτοιχο Rack του δευτέρου ορόφου όπου καταλήγουν οι τηλεφωνικές γραμμές του Υπογείου με όλο τον υπάρχοντα εξοπλισμό του. Εάν ο χώρος εντός του υφιστάμενου Rack κριθεί ανεπαρκής για τον τερματισμό του νέου δικτύου τότε θα 2
vii. viii. ix. τοποθετηθεί μεγαλύτερο επιδαπέδιο Rack από τον ΟΑΕΕ. Αν χρειαστεί αποσύνδεση και επανασύνδεση των τηλεφωνικών γραμμών που καταλήγουν στο υφιστάμενο Rack, αυτές θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο. Θα τοποθετηθούν δύο Patch Panels UTP 24 ports έκαστο και ένα Switch 24ports, τα οποία θα προμηθεύσει αμφότερα ο ΟΑΕΕ. Οι καλωδιώσεις θα τερματιστούν στα Patch Panels ομαδοποιημένες ώστε στο ένα Patch Panel να τερματίζουν μόνο τηλεφωνικές γραμμές και στο δεύτερο μόνο data. Προμήθεια και τοποθέτηση 20 πριζών data-voice με διπλή παροχή RJ45 των τεσσάρων ζευγών (ή 40 πρίζες με μονή παροχή RJ45), από τις οποίες οι 11 (ή 22 μονές) θα τοποθετηθούν επί των γκισέ και οι 9 (ή 18 μονές) επίτοιχες όπισθεν γραφείων (όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο κάτοψης). Οι πρίζες θα είναι ίδιας κατηγορίας με την καλωδίωση (CAT5e ή μεγαλύτερης) και θα αναρτώνται χωνευτά επί του πλαστικού καναλιού που φέρει την καλωδίωση ή θα είναι εξωτερικού τύπου αναλόγως με τον τύπου καναλιού που θα χρησιμοποιηθεί. Οι πρίζες πρέπει να φέρουν κλείστρα για προστασία από τη σκόνη και ειδικές υποδοχές για πινακίδα αρίθμησης και κατά προτίμηση με χρωματική κωδικοποίηση. Οι πρίζες θα παρέχουν δυνατότητα επιθεώρησης και αποκατάστασης των συνδέσεων από το μπροστινό μέρος και χωρίς να απεγκαθίσταται η βάση της πρίζας. Οι θέσεις των πριζών φαίνονται στο σχέδιο κάτοψης του ορόφου. Τα κανάλια θα οδεύουν κατά μήκος των γκισέ και μέσω οπών που θα διανοιχτούν σε αυτά, ενώ οι πρίζες θα είναι χωνευτές εντός των καναλιών ή εξωτερικού τύπου στηριγμένες στην εσωτερική κάθετη επιφάνεια των γκισέ. Οι ακριβείς θέσεις των οπών, πριζών και οδεύσεων θα υποδειχθούν από τους μηχανικούς του OAEE επί τόπου του έργου. Η διάνοιξη των οπών στα γκισέ δεν αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. Όλες οι πρίζες θα παραδοθούν τερματισμένες στον αντίστοιχο κατανεμητή (patch panel). Το σύστημα καλωδίωσης θα παραδοθεί με πλήρεις μετρήσεις ανά παροχή, οι πρίζες και οι κατανεμητές θα είναι αριθμημένοι και το δίκτυο θα παραδοθεί πιστοποιημένο με πλήρη τεκμηρίωση της εγκατάστασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Όλες οι οδεύσεις καλωδίωσης και οι πρίζες θα αποτυπωθούν στα αρχιτεκτονικά σχέδια που θα παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (ΑUTOCAD). Θα εγκατασταθεί κάθετη καλωδίωση η οποία θα αποτελείται από δύο καλώδια UTP τεσσάρων ζευγών έκαστο κατηγορίας CAT5e ή μεγαλύτερης τα οποία θα ξεκινούν από το Rack του δευτέρου ορόφου και θα καταλήγουν στο Rack του πρώτου. II) Ισχυρά Ρεύματα: Ηλεκτροδότηση 20 σημείων i. Όλες οι εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων θα γίνουν σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384. Θα χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας του 2 ου ορόφου στον οποίο θα προστεθούν μικροαυτόματοι των 16Α για την ηλεκτροδότηση των νέων γραμμών ισχυρών. Το ακριβές πλήθος των διακοπτών θα κριθεί στην πορεία των εργασιών καθώς ένα μέρος του παλιού δικτύου ενδέχεται να καταργηθεί και να 3
ii. iii. iv. απελευθερώσει κάποιους από τους υφιστάμενους μικροαυτόματους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στο νέο δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση κάθε ξεχωριστή γραμμή NYM 3 X 2,5mm 2 θα καταλήγει σε έναν διακόπτη 16 Α και θα τροφοδοτεί συνολικά μέχρι τρεις θέσεις εργασίας. Τα νέα φορτία (ονομαστικά) θα ισοκατανεμηθούν στις τρεις φάσεις του πίνακα. Για την καλωδίωση ισχυρών ρευμάτων, τα καλώδια θα διανέμονται στις ψευδοροφές όχι απαραιτήτως επί ειδικής σχάρας αλλά τουλάχιστον με κατάλληλη στήριξη (δεματικά κλπ), και στους υπόλοιπους χώρους όπου οι οδεύσεις θα είναι εμφανείς εντός επίτοιχων πλαστικών καναλιών κατάλληλων διαστάσεων. Τα κανάλια μπορεί να είναι τύπου Legrand DLP (πλακέ) κατάλληλων διαστάσεων με χωνευτές πρίζες ή και απλά, μικρότερων διαστάσεων και με πρίζες εξωτερικού τύπου, αρκεί όλες οι καλωδιώσεις σε όλη την έκταση της εκτός ψευδοροφής όδευσής τους να είναι εντός των καναλιών και προστατευμένες. Τα κανάλια που θα χρησιμοποιηθούν για την όδευση των ισχυρών ρευμάτων σε κάθε περίπτωση θα είναι ίδιου τύπου με αυτά των ασθενών. Τα δίκτυα ασθενών και ισχυρών θα οδεύουν σε απόσταση τουλάχιστον 30cm μεταξύ τους εντός της ψευδοροφής. Στους υπόλοιπους χώρους οι καλωδιώσεις ισχυρών θα οδεύουν σε ξεχωριστό κανάλι από αυτό των ασθενών σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm ή σε κοινό κανάλι στην περίπτωση που είναι συγκεκριμένου τύπου με τέτοια πρόβλεψη. Όλα τα κανάλια θα φέρουν αφαιρούμενο καπάκι στην μπροστινή πλευρά και οι καλωδιώσεις θα είναι επισκέψιμες. Για τις κάθετες οδεύσεις θα χρησιμοποιηθούν επίσης κανάλια όπου αυτές γίνονται επίτοιχα, διαφορετικά θα οδεύσουν εντός κατάλληλων κολώνων. Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης κατά 1-2 μέτρα των ηλεκτρικών παροχών έτσι ώστε η θέση τους να προσαρμόζεται ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες τα καλώδια που απολήγουν στην παροχή πρέπει να έχουν το αντίστοιχο πλεόνασμα μήκους. Οι οπές που πιθανόν θα γίνουν για την όδευση των καλωδίων διαμέσου μεσοτοιχιών ή ορόφων θα πρέπει να επενδύονται εσωτερικά με κατάλληλο υλικό έτσι ώστε να αποφεύγεται τραυματισμός των καλωδίων κατά την τοποθέτησή τους. Οι ενώσεις και αλλαγές κατεύθυνσης και διατομής είναι επιθυμητό να γίνονται με ειδικά τεμάχια (π.χ. γωνίες, ταυ) ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά η αισθητική του χώρου. Σε τακτά διαστήματα τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,5 μέτρα, τα καλώδια πρέπει να σταθεροποιούνται εντός του καναλιού ή επί της ψευδοροφής με ειδικά πλαστικά "άγκιστρα" ή άλλο παρόμοιο τρόπο. Θα ηλεκτροδοτηθούν οι 20 θέσεις εργασίας στις οποίες θα καταλήγει και η δομημένη καλωδίωση (σύμφωνα με το σχέδιο κατόψεως). Στις 9 επίτοιχες όπισθεν των γραφείων θα τοποθετηθούν μονοί ρευματοδότες τύπου SHCUKO 16A/230V εξωτερικού τύπου. Στις 11 θέσεις επί των γκισέ, για κάθε μία θέση εργασίας θα τοποθετηθούν 3 ρευματοδότες τύπου SHCUKO 16A/230V, χωνευτοί σε κανάλι στην περίπτωση χρησιμοποίησης καναλιού τύπου Legrand DLP ή παρόμοιου, ή εναλλακτικά ένα πολύπριζο 3 θέσεων SHCUKO 16A/230V με διακόπτη απομόνωσης το οποίο θα στηριχθεί στην εσωτερική κάθετη επιφάνεια του γκισέ. Για την ηλεκτροδότηση του συνόλου των 20 σημείων θα χρησιμοποιηθούν καλώδια τύπου NYM 4
3 X 2,5mm 2. Η κατανομή φορτίων θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε ξεχωριστή γραμμή θα ξεκινά από τον νέο πίνακα από μικροαυτόματο διακόπτη 16Α και θα ηλεκτροδοτεί μέχρι 3 σημεία από τα 20. Οι διακλαδώσεις της καλωδίωσης των ισχυρών ρευμάτων θα γίνουν όπισθεν των ρευματοδοτών ή εντός κουτιών διακλάδωσης εντός της ψευδοροφής ή επίτοιχων εξωτερικού τύπου. v. Κατά την παράδοση του έργου θα παραδοθεί ηλεκτρολογικό σχέδιο κάτοψης του χώρου όπως κατασκευάστηκε. III) Ηλεκτρολογική υποδομή συστήματος ηλεκτρονικής προτεραιότητας εξυπηρέτησης κοινού Το σύστημα ηλεκτρονικής προτεραιότητας αποτελείται από 3 σημεία. Ένα σημείο όπου θα εγκατασταθεί η κεντρική μονάδα, ένα σημείο για το ηλεκτρονικό εκδοτήριο και δέκα τερματικά στις θέσεις εργασίας επί των γκισέ. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι μόνο η προμήθεια και εγκατάσταση της καλωδιακής υποδομής και των αντίστοιχων καναλιών εντός των οποίων θα οδεύσει. Για κάθε μία θέση εργασίας από τις δέκα καθώς και για την μία θέση του εκδοτηρίου, θα εγκατασταθούν από δύο καλώδια UTP κατηγορίας CAT5e (συνολικά 22 καλώδια), τα οποία θα καταλήγουν στο σημείο όπου θα τοποθετηθεί η κεντρική μονάδα του συστήματος. Όλες οι εν λόγω θέσεις αποτυπώνονται στο σχετικό σχέδιο κάτοψης, οι δε ακριβείς θέσεις θα υποδειχτούν από μηχανικούς του ΟΑΕΕ επί τόπου του έργου. Τα καλώδια θα πλεονάζουν δύο μέτρα σε κάθε απόληξη (στο σημείο της κεντρικής μονάδας και στο σημείο της συσκευής) και δεν θα τερματιστούν σε πρίζες ή βύσματα αλλά θα αφεθούν ως αναμονές. Όλες οι καλωδιώσεις θα οδεύσουν εντός των ίδιων πλαστικών καναλιών στα οποία θα οδεύσουν και τα υπόλοιπα καλώδια της εγκατάστασης ασθενών εκτός από πιθανά τμήματα της όδευσης τα οποία δεν είναι κοινά όπου και θα τοποθετηθούν επιπλέον κανάλια κατάλληλης διατομής. IV) Μικτονόμηση τηλεφωνικών γραμμών Θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες συνδέσεων και μικτονόμησης όλων των τηλεφωνικών γραμμών στο patch panel του δευτέρου ορόφου σύμφωνα με τις υποδείξεις των μηχανικών του ΟΑΕΕ επί τόπου του έργου και αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της καλωδίωσης. ΑΡΘΡΟ 2. ΤΙΜΗΜΑ Το τίμημα της παρούσας σύμβασης συμφωνείται στο ποσό των 3.590,00 πλέον Φ.Π.Α., η προσφερθείσα δηλαδή από την Ανάδοχο τιμή, σύμφωνα με την από 22/10/2014 οικονομική προσφορά της, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 370/67/4-11-2014 (ΑΔΑ: Β56Β4691Ω3-4ΨΑ) απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. 5
Το ανωτέρω συμφωνηθέν τίμημα είναι εύλογο, δίκαιο, οριστικό και δεν υπόκειται σε καμία αυξομείωση ή αναπροσαρμογή από καμία αιτία, ούτε από τυχόν αυξομείωση των τιμών των υλικών ή των ημερομισθίων. Στο ανωτέρω τίμημα περιλαμβάνεται η αξία των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, η όλη δαπάνη της εργασίας, το εμπορικό και εργολαβικό κέρδος της Αναδόχου, καθώς και τα έξοδα που θα απαιτηθούν για τη μεταφορά των υλικών στις εγκαταστάσεις του ΟΑΕΕ επί της Λεωφόρου Μεσογείων 332 στην Αγία Παρασκευή, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προαναφερθείσες εργασίες. ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Ανάδοχος ευθύνεται, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, για την ακριβή και πιστή τήρηση και εφαρμογή των κείμενων διατάξεων νόμων, ως και αυτών των Αστυνομικών ή άλλων Αρχών για την ορθή εκτέλεση του έργου, καθώς και για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας. Η Ανάδοχος δηλώνει ότι διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και μέσα για την εκτέλεση του έργου. Καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, η Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον ΟΑΕΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών. Η Ανάδοχος, σε περίπτωση ατυχήματος, που ήθελε προξενηθεί είτε στο προσωπικό του Ο.Α.Ε.Ε., είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, κατά την εκτέλεση των εργασιών, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου ή των από αυτόν εντεταλμένων για τη συντήρηση, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά αυτός, υποχρεούται δε να αποζημιώσει τον παθόντα για κάθε από το ατύχημα προκληθείσα βλάβη ή ζημία (θετική ή αποθετική). Γενικά η Ανάδοχος θα φέρει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος. Ο Ο.Α.Ε.Ε. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση, εισφορές ΙΚΑ ή οποιαδήποτε αμοιβή στο προσωπικό της Αναδόχου ή σε τρίτους. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, η Ανάδοχος κατέθεσε τη με αριθμό 1654864/19-11-2014 εγγυητική επιστολή του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ συνολικού ποσού 179,50, που αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α. Η ανωτέρω εγγύηση εφόσον δεν καταπέσει, θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης (εκτέλεση της σύμβασης) και την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου από αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα οριστεί από τον ΟΑΕΕ. 6
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α. Η Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το ως άνω έργο μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας. Β. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ύστερα από σχετικό αίτημα της Αναδόχου, που υποβάλλεται υποχρεωτικά, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, μπορεί να παρατείνεται ο συμβατικός χρόνος μέχρι το ¼ αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να έχει εκτελεστεί το έργο, η Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Επίσης, ο παραπάνω συμβατικός χρόνος παράδοσης, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να μετατίθεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων, που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγκαίρως ήτοι εντός τριών (3) ημερών και εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που η Ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει εγκαίρως τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση μη έγκαιρης και προσήκουσας εκτέλεσης του έργου από την Ανάδοχο, στο χρόνο που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση, αλλά και στην περίπτωση άρνησης της Αναδόχου να εκτελέσει οποιοδήποτε από τα επιμέρους τμήματα του έργου, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσας, θα επέρχονται οι παρακάτω συνέπειες, αθροιστικά ή διαζευκτικά: α. Η Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που γενικά απορρέει από αυτήν. β. Παρακρατείται η οφειλόμενη στην Ανάδοχο αμοιβή. γ. Γίνεται κατάπτωση της εγγυοδοσίας καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης υπέρ του Ο.Α.Ε.Ε. δ. Ο ΟΑ.Ε.Ε. διατηρεί, επί πλέον των παραπάνω κυρώσεων, και κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμα αποζημίωσης του (θετικής ή αποθετικής) για ζημίες, που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση ή αδυναμία του Αναδόχου να εκτελέσει πλήρως ή προσηκόντως τη σύμβαση, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα, που του παρέχεται από την οικεία νομοθεσία και τον Κ.Π.Δ. ως προς την επιβολή προστίμων κλπ. ΑΡΘΡΟ 8. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 7
Α. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ρητά ότι οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσας σύμβασης, οριζομένων όλων ως ουσιωδών, από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, παρέχει το δικαίωμα στον άλλο να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση, προ πέντε (5) ημερών. Β. H σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε περίπτωση που η Ανάδοχος: α. κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. β. καθυστερήσει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητά της την εκτέλεση του έργου. Γ. Ο Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως γι αυτόν, χωρίς την τήρηση προθεσμίας με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς την Ανάδοχο και με αυτοδίκαιη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης η Ανάδοχος τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης η Ανάδοχος δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης παρά μόνο της αμοιβής της για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί μόνο για το μέχρι τη λύση ή καταγγελία της σύμβασης χρονικό διάστημα. ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται εφάπαξ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας από την Τριμελή Επιτροπή Προμηθειών έτους 2014-15 και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, που ισχύουν για το Δημόσιο και αφού προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α.- Τιμολόγιο της Αναδόχου. β.- Φορολογική ενημερότητα. γ.- Ασφαλιστική ενημερότητα. δ.- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ε.- Τα τιμολόγια υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις, που βαρύνουν αποκλειστικά την Ανάδοχο (3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., 2,4% ΟΓΑ + ΧΑΡΤ. επί του Μ.Τ.Π.Υ και 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ. δηλ. σύνολο κρατήσεων 3,172%) και παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τον Ν. 2198/94. ζ.- Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής. Ο. Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Ε. Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0879 του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Ε. έτους 2014-15. ΑΡΘΡΟ 10. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 8
Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του που προκύπτουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτον, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Απαγορεύεται η εκχώρηση από την Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΘΡΟ 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Π.Δ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 13. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας σύμβασης αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο. Επί της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν. 2286/1995, Π.Δ. 118/2007, το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, το άρθρο 101 του Κανονισμού Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε., η με αριθμό 370/67/4-11-2014 (ΑΔΑ: Β56Β4691Ω3-4ΨΑ) απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. και η αρ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ.Φ124/423/6-11-2014 (ΑΔΑ: Ω33Υ4691Ω3- Κ38) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και η από 22/10/2014 προσφορά της Αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Αυτά αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται στην παρούσα, συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) αντίτυπα, έλαβε δε δύο (2) των πρωτοτύπων ο Ο.Α.Ε.Ε. και ένα (1) των πρωτοτύπων η Ανάδοχος και υπογράφεται όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε. Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ 9