η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης ΣΥΜΒΑΣΗ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Κοµοτηνή σήµερα την ------------------ 2013 ηµέρα -----------, µεταξύ αφενός του ήµου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, που εδρεύει στην οδό ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 Τ.Κ. 69100 ο οποίος εκπροσωπείται νόµιµα από τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΤΡΙ Η, ήµαρχο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία **************, µε ΑΦΜ: *******, ΟΥ ********, που εδρεύει στην ********, στην οδό *********, Τ.Κ. *******, ******** και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Κο., µε Α Τ:. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση ως «ο Ανάδοχος», και έχοντας υπόψη: 1. την ******* απόφαση O.E., µε την οποία εγκρίνονται τα τεύχη της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών καθώς και η απ ευθείας ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας, 2. την εγκεκριµένη και εξειδικευµένη πίστωση ποσού 24.000,00 στον Προϋπολογισµό του ήµου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ στον ΚΑ: 00.64950.78 µε την απόφαση ********* του ηµοτικού Συµβουλίου, 3. την αρ. ΦΒ1/Ε5.5/9420/381/27-04-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εξοικονόµηση Ενέργειας ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «04-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», 4. το πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών υποψήφιων αναδόχων για την υπηρεσία ««Οριζόντιος επιστηµονικός σύµβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» του ήµου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» 5. την /..-..-2012 απόφαση ηµάρχου µε την οποία ανατέθηκε η υλοποίηση της υπηρεσίας ««Οριζόντιος επιστηµονικός σύµβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» του ήµου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» στον ως άνω Ανάδοχο. 6. Την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 7. την ανάγκη του ήµου για την παροχή σχετικών υπηρεσιών, 8. την µε αριθµ. Απόφαση.έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής 9. Το Π.. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980), «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, 10. Tο Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / 16.03.2007) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», 11. Το Π..118/10.07.2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», συµπληρωµατικά και αναλογικά ως προς τα ζητήµατα που συµβιβάζονται µε τη φύση του αντικειµένου της ιακήρυξης,

12. Την Υ.Α. Αριθµ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/Β/2010) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», 13. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», 14. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 15. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 16. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95), «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3263/2004, 17. Το Π..166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές», 18. Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες», 19. Το Ν. 3614/03.12.2007: ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013. (ΦΕΚ 267/03.12.2007 τεύχος Α ), 20. Το Ν. 3840/2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις, 21. Το Ν.3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 138/Α /16.6.2011), 22. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη-µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων, 23. Την υπ αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) «Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης» του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις µε Α.Π. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957 Β ) και µε Α.Π.28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (ΦΕΚ 1088 Β ) υπουργικές αποφάσεις και ισχύει, και σε συνέχεια της Πρόσκλησης για υποβολή προσφορών από την Αναθέτουσα Αρχή και της κατακύρωσης στον Ανάδοχο µε την /..- -2012 απόφαση ηµάρχου, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση της υπηρεσίας ««Οριζόντιος επιστηµονικός σύµβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Το υποέργο µε τίτλο ««Οριζόντιος επιστηµονικός σύµβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης µε τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (ΣΑΕ 061/8, κωδ Π Ε Ε0618), η οποία συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση συνδροµής για την τόνωση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής µε τη µείωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισορροπιών µέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρµογής των περιφερειακών οικονοµιών, συµπεριλαµβανοµένης της µετατροπής των βιοµηχανικών περιφερειών που παρακµάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και µέσω της υποστήριξης

της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτό το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας, της δηµιουργίας και της διατήρησης βιώσιµων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιµης ανάπτυξης. Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Εξοικονόµηση Ενέργειας ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» προβλέπεται να γίνουν παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε δηµοτικά κτίρια, κοινόχρηστους χώρους του ήµου, παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε δηµοτικές υποδοµές και στον χώρο των µεταφορών καθώς και δράσεις δηµοσιότητας και ενηµέρωσης. Ο Ανάδοχος θα παρέχει οριζόντια επιστηµονική υποστήριξη για την παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης, έτσι ώστε αυτή να υλοποιηθεί µε επιτυχία τόσο σε ότι αφορά στο φυσικό και οικονοµικό της αντικείµενο, όσο και σε ότι αφορά στο εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Τα τεύχη της ιαδικασίας που µετά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης θα αποτελούν τα συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα : H παρούσα σύµβαση, Το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, Η Συγγραφή Υποχρεώσεων Η Προσφορά του αναδόχου, ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Η παρούσα υπηρεσία αφορά την συµβουλευτική υποστήριξη του ήµου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ στην υλοποίηση του Προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Στο πλαίσιο της επίτευξης του παραπάνω στόχου, οι παρεχόµενες υπηρεσίες του Αναδόχου θα περιλαµβάνουν τα εξής: Συµβουλευτικές υπηρεσίες στις Υπηρεσίες του ήµου για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Πλήρης υποστήριξη του ήµου στην κάλυψη των απαιτήσεων του ΕΣΠΑ και της.α. τόσο σε επίπεδο τήρησης των προβλεπόµενων διαδικασιών (π.χ. διατήρηση και ενηµέρωση Φακέλου Πράξης, έγκαιρη ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των απαιτούµενων κάθε φορά εντύπων, συλλογή απαιτούµενων εγγράφων / παραστατικών για την υποβολή δαπανών στη.α. κλπ.), όσο και σε επίπεδο ορθής σύνταξης των προβλεπόµενων υποβαλλόµενων εντύπων (Τεχνικά ελτία Υποέργων, ελτία Παρακολούθησης Προόδου Πράξης και Υποέργων, ελτία δήλωσης δαπανών, αιτήµατα τροποποίησης Πράξης). Συµβουλευτικές υπηρεσίες για επιστηµονική παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης. Υποστήριξη στις Υπηρεσίες του ήµου για την ωρίµανση των Υποέργων της Πράξης. Παρακολούθηση του συνολικού χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της Πράξης. Έγκαιρη έγγραφη ενηµέρωση του ήµου για τις διαπιστούµενες χρονικές καθυστερήσεις και αιτιολόγησή τους. Έγγραφη διατύπωση προτάσεων για την άρση των αιτιών των καθυστερήσεων και την επίσπευση των διαδικασιών.

Καταγραφή και έγγραφη αναφορά στην Αναθέτουσα Αρχή των προβληµάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση της Πράξης. Έγγραφη διατύπωση προτάσεων για την επίλυσή τους. Σύνταξη µηνιαίων Εκθέσεων Πεπραγµένων στις οποίες θα αναφέρονται όλες οι ενέργειες που έχουν πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο του έργου. ιαχωρισµός τους σε ενέργειες σχετικές µε την παρακολούθηση/διαχείριση της Πράξης (π.χ. υποβολή προβλεπόµενων εγγράφων από το Σύστηµα ιαχείρισης) και σε υπηρεσίες σχετικές µε την υλοποίηση των Υποέργων (π.χ. υποστήριξη σε διαγωνιστικές διαδικασίες Υποέργου). Σύνταξη τελικής Έκθεσης Πεπραγµένων, κατά την ολοκλήρωση του έργου. Ρητά αναφέρεται ότι το φυσικό αντικείµενο θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης. Προς αποφυγή συγκρούσεων συµφερόντων ο Ανάδοχος δεν µπορεί να συµµετέχει στην υλοποίηση των άλλων υποέργων του Προγράµµατος ως υποψήφιος διαγωνιζόµενος. Παραδοτέα: Τα παραδοτέα του Αναδόχου προς το ήµο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, θα είναι τα εξής: 1. Εκθέσεις Πεπραγµένων µετά τη συµβασιοποίηση και υλοποίηση κάθε Άξονα δράσεων Ο Ανάδοχος θα συντάσσει Έκθεση Πεπραγµένων έπειτα από τη συµβασιοποίηση ή υλοποίηση κάθε Άξονα που θα περιλαµβάνει αναλυτικά τις παρεχόµενες υπηρεσίες του Συµβούλου κατά τη διάρκεια της σχετικής φάσης. Χρόνος υποβολής: Εντός 15 ηµερών από την υπογραφή σύµβασης ή ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης υποέργου/άξονα. 2. Εξαµηνιαίες Εκθέσεις στις οποίες θα περιέχονται τουλάχιστον τα εξής: Περιγραφή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και των παραδοτέων που υπεβλήθησαν και / ή παρελήφθησαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου του Συµβούλου εντός του εξαµήνου αναφοράς. Προγραµµατισµός των κάθε είδους υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν κατά το επόµενο εξάµηνο. ιατύπωση βασικών προτάσεων για την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση των δράσεων της εργασίας. Χρόνος υποβολής: Κάθε εξάµηνο από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και µέχρι 15 ηµέρες από το τέλος κάθε εξαµήνου. 3. Τελική Έκθεση Η Τελική (απολογιστική) Έκθεση θα έχει περιεχόµενο ανάλογο των εξαµηνιαίων εκθέσεων, και θα περιλαµβάνει το σύνολο των παραδοτέων και των παρεχόµενων υπηρεσιών του Συµβούλου κατά τη διάρκεια του έργου. Η εν λόγω έκθεση θα συνδέεται και µε τη καταβολή της τελευταίας δόσης που προβλέπεται στον τρόπο πληρωµής του Αναδόχου. Χρόνος υποβολής: Εντός 15 ηµερών από την ολοκλήρωση της Πράξης. Η παρακολούθηση, επίβλεψη και πιστοποίηση των υπηρεσιών θα γίνεται από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου του Αναδόχου. Η επιτροπή θα συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών, µε το οποίο θα εγκρίνονται και θα παραλαµβάνονται όλα τα ως άνω παραδοτέα και θα αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται ως προς αυτές. Μη συµµόρφωσή του θα οδηγεί σε λύση της σύµβασης.

Για τα υπόλοιπα θέµατα ο Ανάδοχος θα συντάσσει και θα παραδίδει στην Υπηρεσία απλά σηµειώµατα. ΑΡΘΡΟ 4ο : ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κάθε επικοινωνία ή αλληλογραφία µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνεται στην Ελληνική Γλώσσα, ενώ όλες οι εκθέσεις και τα σηµειώµατα που θα παραδίδονται, θα συντάσσονται κάθε φορά και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε τρία (3) αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 5ο : ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, ιοικητικές εντολές) θα πραγµατοποιείται ταχυδροµικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεοµοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: Για την Αναθέτουσα Αρχή: ήµος ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 / Τ.Κ. 69100 Τηλ. 2531352424, Fax2531082705 Για τον Ανάδοχο: ******* ******* / Τ.Κ. ******* Τηλ. *********, Fax******** Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του εγγράφου και την απόδειξη της. Όποτε στη Σύµβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως τον τόπο διαµονής του κατά την υπογραφή της σύµβασης καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή του τόπου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει εγγράφως αντίκλητο, για την παραλαβή κάθε εγγράφου που τον αφορά. (αρ.27 Π 28/1980). ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, µελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό µε την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούµενο αίτηµα του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου µε την οριστική παραλαβή του Έργου ή µε την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 7ο : ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της Αναθέτουσας Αρχής προκειµένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του µε τυχόν εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του. ΑΡΘΡΟ 8ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (αρ.31 Π 28/1980) ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η διάρκεια της υπηρεσίας συµπίπτει µε την ολοκλήρωση της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» δηλ. µε την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξης. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της Πράξης είναι η 31/12/2015. ΑΡΘΡΟ 10ο : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλο το υλικό (εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί) όπως και κάθε σχετικό έγγραφο που θα παραχθεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας και κατά την εκτέλεση της Σύµβασης από τον Ανάδοχο, ή από τρίτους για λογαριασµό του Αναδόχου, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή. Τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα για την µε οποιονδήποτε τρόπο, χρήση και εκµετάλλευση του υλικού αυτού ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικώς στην Αναθέτουσα Αρχή, του Αναδόχου παραιτουµένου επί του παραπάνω δικαιώµατος. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη σύµβαση αυτή και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στο τεύχος προκήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου. Καθ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής (Προϊσταµένης Αρχής,.Υ. κ.λ.π.) να συµµετέχει σε συσκέψεις (τακτικές και έκτακτες), να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να συµµετέχει σε επισκέψεις στις περιοχές που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη η Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να απαντά εγγράφως, εντός το πολύ πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, στην Αναθέτουσα Αρχή σε οποιοδήποτε

ερώτηµα ή διευκρίνιση αυτή θέσει και σχετίζεται µε το αντικείµενο της εν λόγω υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εµπρόθεσµη εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει µε την υποβολή της προσφοράς του και τις προθεσµίες τω υποέργων όπως αυτές αναφέρονται στο Τεχνικό ελτίο Πράξης και τις επικαιροποιήσεις του, στο ελτίο Προόδου και Παρακολούθησης Πράξης, ώστε η Πράξη να εκτελεστεί όπως προβλέπεται και χωρίς καθυστερήσεις. Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκµαίρεται ότι η.υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την οµάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει άµεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Η.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και µπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εµπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε µε ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογηµένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάσταση της. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση και λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες µπορεί να ανακύψουν από ατύχηµα ή θάνατο προσωπικού του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείµενες διατάξεις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις της εταιρείας και του προσωπικού του που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύµβασης. Εντός δέκα ηµερών από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραµµα σύµφωνα µε τις τηρούµενες ηµεροµηνίες των υποέργων. Η σύµβαση θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον νόµιµο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, ο οποίος µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο της. Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει αναπληρωτή εκπρόσωπο που θα έχει τις ίδιες αρµοδιότητες µε τον νόµιµο εκπρόσωπο. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στην αναθέτουσα αρχή, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταµένου της.υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύµβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των µεταβολών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύµφωνα µε το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ εντολή του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση, να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση και να συµµετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις µε όργανα ελέγχου/ παρακολούθησης της σύµβασης. ιαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν δικαιολογούν την εκ µέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύµβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόµο ή την σύµβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύµβασης, ο εργοδότης µπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόµου.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΤΙΜΗΜΑ Το Συµβατικό Τίµηµα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, σύµφωνα και µε την προσφορά του ανέρχεται στο ποσό των ********* (****** ). Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των ******** (****** ). Η συνολική αµοιβή του Αναδόχου συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. είναι ********* (******* ). Το έργο-υπηρεσία χρηµατοδοτείται κατά 70% από το ΕΤΠΑ και κατά 30% από ιδία συµµετοχή του ήµου. Ρητά αναφέρεται ότι το συµβατικό τίµηµα για το σύνολο των παρερχοµένων υπηρεσιών, δεν υπόκειται σε αναµορφώσεις και αναθεωρήσεις και δεν είναι δυνατό να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Τα παραπάνω ποσά αφορούν και καλύπτουν το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση των παρεχόµενων υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου και των εξόδων µεταφοράς. Ρητά συµφωνείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν καθίσταται υπερήµερος και δεν έχει καµία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αµοιβής του Αναδόχου εξαιτίας µη έγκαιρης χρηµατοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής από τις πιστώσεις του προγράµµατος, Για τη καταβολή του τιµήµατος χρειάζονται: - Πρωτόκολλο Τµηµατικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των παρεχόµενων υπηρεσιών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και έγκρισης τους από την Αναθέτουσα Αρχή. - Χρηµατικό ένταλµα και σχετικά παραστατικά πληρωµής - Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα - Κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό ΑΡΘΡΟ 13ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή µε βάση σχετικές εισηγήσεις της Ε.. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε την Ε.. και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και της Ε.. Η Ε.. είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιµέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα περιγράφεται στη σύµβαση µεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής και θα περιλαµβάνει τα παραδοτέα που ορίζονται στην παρούσα. Η συµβατική αµοιβή του Αναδόχου καταβάλλεται σε σύµφωνα µε την πορεία εξέλιξης της Πράξης, µε την υποβολή των ορισθέντων παραδοτέων και ύστερα από σχετική θετική πιστοποίηση του έργου του αναδόχου από την αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου και συγκεκριµένα: Η πληρωµή του Συµβατικου Τιµήµατος του Έργου θα γίνει ως εξής : Με την έγκριση των Τευχών ηµοπράτησης των Υποέργων 3,4,5,6,7 και κατόπιν παραλαβής από το ήµο αντίστοιχης Έκθεσης Πεπραγµένων από τον Ανάδοχο, θα καταβληθεί το 45% του Συµβατικού Τιµήµατος της υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένου του 23% Φ.Π.Α.).

Με την παραλαβή από τον ήµο του Υποέργου 3, 25% του Συµβατικού Τιµήµατος της υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένου του 23% Φ.Π.Α.). Με την παραλαβή από τον ήµο των Υποέργων 4 και 6, 10% του Συµβατικού Τιµήµατος της υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένου του 23% Φ.Π.Α.). Με την παραλαβή από τον ήµο των Υποέργων 5 5% του Συµβατικού Τιµήµατος της υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένου του 23% Φ.Π.Α.). Με την παραλαβή από τον ήµο των Υποέργων 7 5% του Συµβατικού Τιµήµατος της υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένου του 23% Φ.Π.Α.). Με την έκδοση της Απόφαση Ολοκλήρωσης της Πράξης και κατόπιν παραλαβής από το ήµο αντίστοιχης Έκθεσης Πεπραγµένων από τον Ανάδοχο, θα καταβληθεί το 10% του Συµβατικού Τιµήµατος της υπηρεσίας. Τα τιµολόγια του Αναδόχου για τις αµοιβές του θα είναι εκφρασµένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αµοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. Η πληρωµή θα γίνει µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρµόδιας Επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον οποίο βαρύνεται ο ήµος. Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. Η αµοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις κατά νόµο κρατήσεις (φόρος εισοδήµατος κ.λ.π.). Αρ. 14 ο Παραλείψεις Κάθε ελάττωµα ή παράλειψη της εργασίας, που οφείλεται στον Ανάδοχο, επανορθώνεται από αυτόν σε εύλογη προθεσµία, καθοριζόµενη από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για παραλείψεις ή ελαττώµατα της εργασίας, που δεν οφείλονται σε αυτόν και που µπορεί να οφείλονται είτε σε καθυστέρηση ή αµέλεια της Αναθέτουσας Αρχής ή της ιαχειριστικής Αρχής ή άλλων τρίτων εµπλεκοµένων, είτε στη χορήγηση από την Αναθέτουσα Αρχή λανθασµένων ή ανεπαρκών στοιχείων, είτε σε άλλους λόγους, για τους οποίους ο ανάδοχος δεν ευθύνεται. ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σχετικά µε την έκπτωση του Αναδόχου ισχύουν όσα προβλέπονται στο αρ.50 του Π. 28/1980 και ειδικότερα: Έκπτωση Αναδόχου Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής της Αναθέτουσας Αρχής και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, όταν αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πληµµελώς και ότι µετά από συνεχή επανάληψη της αντισυµβατικής συµπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει µε εξώδικη διαµαρτυρία και σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών, να υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύµβαση και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας. Λύση της σύµβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να διαλύσει τη Σύµβαση εφόσον συντρέχουν οι λόγοι, µε ή χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί υπέρ αυτής το δικαίωµα να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών του αναδόχου για διάστηµα µέχρι και τρεις (3) µήνες µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ηµεροµηνία έναρξης της διακοπής και η πιθανολογούµενη διάρκεια αυτής. Από την ηµεροµηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για τον περιορισµό των δαπανών αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. Αµέσως µετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως. Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 µήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία διάλυσης της σύµβασης. Σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόµενη στο άρθρο αυτό διαδικασία. Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Προϊσταµένη Αρχή ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της σύµβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόµιµα δικαιώµατά του. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των συµβατικών προθεσµιών. Ο ανάδοχος µε την Ειδική ήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη προσδιορίζει την ζητούµενη αποζηµίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την αποζηµίωση έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και την µαταίωση της διάλυσης. Εφ όσον ο ανάδοχος συναινεί στη µαταίωση της διάλυσης η σύµβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονοµικών του απαιτήσεων, µε ανάλογη παράταση των συµβατικών προθεσµιών. Για την µαταίωση της διάλυσης και τον καθορισµό της αποζηµίωσης ακολουθείται η νόµιµη διαδικασία σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Επισηµαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείµενο της σύµβασης, όταν αυτή δεν έχει λυθεί πρόωρα για κάποιον από τους νόµιµους λόγους, η σύµβαση παραµένει σε ισχύ ακόµη και στην περίπτωση που έχει λήξει η συνολική συµβατική προθεσµία µε όλες τις σχετικές παρατάσεις. Λύση της Σύµβασης για οικονοµικούς λόγους Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως γι' αυτήν την Σύµβαση εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου, ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Η Πτώχευση του αναδόχου (αρ.52 Π 28/1980), συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης, ενώ πτώχευση µέλους σύµπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος µετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής. Λήξη της Σύµβασης Παραλαβή του αντικειµένου της Η λήξη της Σύµβασης πιστοποιείται µε την βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου που εκδίδεται από την ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον ανάδοχο, όπως αναλυτικά ορίζονται στη διακήρυξη κι ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συµβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύµβασης. Η παραλαβή γίνεται εντός µηνός από την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο, µετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου και την παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. Μπορεί να γίνει τµηµατική παραλαβή εργασιών, µετά από αίτηση του αναδόχου. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγµα στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των νόµων περί πληρωµής λογαριασµών ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ουδεµία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή µεταβολή των όρων της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά µόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νοµίµων εκπροσώπων αµφοτέρων των συµβαλλοµένων.

ηλώνεται ρητώς ότι καµµία αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου δεν µπορεί να συµφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης, δεδοµένου ότι οι δαπάνες για συµπληρωµατική εργασία δεν είναι επιλέξιµες. Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συµφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και µε την απαραίτητη προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης του ΕΦ - ΚΑΠΕ και της ιαχειριστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση το συµβατικό αντικείµενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο. ΑΡΘΡΟ 17ο : ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (αρ. 39 Π 28/1980)-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή µεταβιβάσει την παρούσα σύµβαση ή µέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωµα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούµενη γραπτή συναίνεση του έτερου συµβαλλόµενου και του ΕΦ -ΚΑΠΕ και της ιαχειριστικής Αρχής. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του µε οποιονδήποτε τρίτο, στην εκτέλεση του παρόντος έργο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση υποκατάστασης θα υπογραφεί εκ µέρους των συµβαλλοµένων µερών συµπλήρωµα της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 18ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό που πηγάζει από τη παρούσα σύµβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσµεύει τους συµβαλλόµενους και µετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύµβασης αυτής. Σε περίπτωση αθέτησης της ως άνω υποχρέωσης, ο παραβάτης θα υπέχει πλήρη ευθύνη αποζηµίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία,, την οποία θα υποστεί το άλλο συµβαλλόµενο µέρος.οµοίως είναι δυνατή σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος εκτός της αποζηµίωσης και η πρόβλεψη κατάπτωσης ποινικής ρήτρας..ύψους που τα µέρη θεωρούν ως εύλογη και δίκαιη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, δέκα (10) ηµέρες µετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύµβασης αυτής. ΑΡΘΡΟ 19ο : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την υπηρεσία µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αµελεί να εκτελέσει οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο σχετικά µε την υλοποίηση της υπηρεσίας. γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. δ) o Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. ε) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό

δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την λύση της Σύµβασης µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά από αίτηµα της Αναθέτουσας Αρχής: α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άµεσα ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού της Συµβατικής Τιµής που αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος του Έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. ΑΡΘΡΟ 20ο : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση µε προηγούµενη γραπτή ειδοποίηση, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάσει οποιονδήποτε όρο αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµίωσης, παρά µόνο την αµοιβή του για το τµήµα εκείνο των υπηρεσιών που θα έχουν παρασχεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή κατά τους όρους της παρούσας και µόνο για το µέχρι τη γνωστοποίηση της καταγγελίας της σύµβασης χρονικό διάστηµα. ΑΡΘΡΟ 21ο : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για την µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα και κατά πάγια εθνική νοµολογία και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ενδεικτικά η πληµµύρα, ο σεισµός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεµος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, η απεργία άνω των 20 ηµερών καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόµοιο γεγονός, εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθµού υπαιτιότητας των συµβαλλοµένων µερών.

Οσάκις ο Ανάδοχος λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωση του για εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια σύµβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή, την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσµίας δέκα (20) ηµερών από τότε που έλαβε χώρα. Ρητά συµφωνείται ότι τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά µόνο ως λόγος καθυστέρησης και σε καµία περίπτωση δε γεννούν αξίωση αποζηµίωσης οποιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη. ΑΡΘΡΟ 22ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΩΣΙ ΙΚΙΑ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιµετωπίζουν καλόπιστα τις αµοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους µε πνεύµα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Εποµένως θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει µεταξύ τους σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών Κάθε διαφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτει από τη Σύµβαση θα επιλύεται στα αρµόδια ιοικητικά ή Πολιτικά ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δυο µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα Σύµβαση σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο ήµος ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ έλαβε τρία (3) αντίγραφα και ο Ανάδοχος ένα (1) αντίγραφο και υπογράφεται όπως ακολουθεί. Η Αναθέτουσα Αρχή Για τον Ανάδοχο/Ο Ανάδοχος Ο ήµαρχος ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ο Νόµιµος εκπρόσωπος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ ΗΣ