14SYMV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4ηΥ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δράμας ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ -ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνολικού Τιμήματος 14.499,24 με το ΦΠΑ. Στη Δράμα, σήμερα την 26/11/2014, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός, Το Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ που εδρεύει στην Ιπποκράτους Τέρμα Ιπποκράτους Τέρμα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή του Νοσοκομείου Δράμας, Τρέντσιος Κωνσταντίνος και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου για την εταιρεία Β. Καραχάλιος Χ.Κουκλίδης Σ.Δακούρας ΟΕ, που εκπροσωπεί νόμιμα ο κ. Κουκλίδης Χαράλαμπος (Οικισμός «Ληδία Μαρία» Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ 57001 ΑΦΜ 998680570 ΔΥΟ Z Θεσσαλονίκης ΤΗΛ.2310481627 fax 231043052) ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», Λαμβάνοντας υπόψη:15-10-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης Γ.Ν. Δράμας για την ωρίμανση υλοποίηση έργων Ε.Σ.Π.Α. (Προγραμματική περίοδος 2014-2020). 1. Την προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της προαναφερόμενης διακήρυξης/ πρόσκλησης. 2. Tην 208/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Ανάδοχος, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τις εν λόγω υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες: Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την παροχή υπηρεσιών διαστασιολόγησης αξιολόγησης της σκοπιμότητας λειτουργίας μονάδας ΣΗΘ ωρίμανση του έργου με την έκδοση, των από το νόμο επιβαλλόμενων, αδειών και εγκρίσεων - την σύνταξη του φακέλου υποβολής/αίτησης για ένταξη του έργου σε εθνικό ή/και ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιδότησης όποτε αυτό προκηρυχθεί, για το Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ Το Έργο/ προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των περί προμηθειών διατάξεων. Με συνολική δαπάνη 11.788,00 πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 14.499,24 με το ΦΠΑ. Αναλυτικότερα: Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τις υπηρεσίες του Γ.Ν. Δράμας για την ωρίμανση έργων του Νοσοκομείου, προς διασφάλιση της ταχύτερης και πληρέστερης υποβολής αντίστοιχων

προτάσεων για την ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο σχετικών προσκλήσεων, με φορέα υλοποίησης το Νοσοκομείο. Το προς υποστήριξη έργο είναι το παρακάτω: «Εφαρμογή συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) στον χώρο του Νοσοκομείου» Οι υπηρεσίες που θα απαιτηθούν από τον Ανάδοχο είναι οι εξής: Υποστήριξη ολοκλήρωσης μελετών Ο τεχνικός σύμβουλος και τα στελέχη του θα πρέπει να υποστηρίξουν, με παροχή τεχνογνωσίας και όποιου εξειδικευμένου λογισμικού απαιτηθεί, τις υπηρεσίες του νοσοκομείου στην ολοκλήρωση των μελετών των παραπάνω έργων, βάσει των υποδείξεων της υπηρεσίας, των τυχόν υφισταμένων και εγκεκριμένων προμελετών και σε στενή συνεργασία μαζί της, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και πληρότητα των μελετών. Επίσης θα υποστηρίξουν τις υπηρεσίες του νοσοκομείου σε όλα τα στάδια των διαδικασιών έκδοσης των απαραίτητων αδειών (περιβαλλοντική αδειοδότηση, αδειοδότηση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας - ΡΑΕ) εφόσον απαιτείται και των εγκρίσεων σκοπιμότητας, για την ωρίμανση των έργων. Tο φυσικό αντικείμενο της τεχνικής υποστήριξης αφορά την έρευνα της δυνατότητας των παραπάνω τεχνολογιών στο Γ.Ν. Δράμας και τον προσδιορισμό όλων των παρακάτω παραγόντων: Εφαρμογή εγκατάστασης και διασύνδεσης μονάδας Σ.Η.Θ.Υ.Α. Πλήρης ενεργειακή αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τις ενεργειακές καταναλώσεις των κτιρίων του νοσοκομείου. Η εργασία αυτή είναι απαραίτητο να προηγηθεί κάθε άλλης καθότι, με την ορθή αποτύπωση των υφιστάμενων ενεργειακών καταναλώσεων (ηλεκτρικών και θερμικών), θα προσδιοριστούν οι μελλοντικές ενεργειακές απαιτήσεις του νοσοκομείου, τις οποίες θα κληθεί να καλύψει το συγκρότημα συμπαραγωγής που θα εγκατασταθεί. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες δράσεις: Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας σε κάθε επιμέρους κτίριο του νοσοκομείου. Μελέτη της διακύμανσης ζήτησης ενέργειας, σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση. Προσδιορισμός του βασικού ενεργειακού φορτίου (base load). Αναλυτική οικονομική και περιβαλλοντική αποτίμηση των πλεονεκτημάτων της συμπαραγωγής. Για τη συγκεκριμένη μονάδα που θα έχει επιλεχθεί στην προηγούμενη φάση θα γίνει αποτίμηση: Κόστους λειτουργίας Κόστους συντήρησης Πρόβλεψη παραγωγής θερμικής ενέργειας (σε ΚWh και σε Kcal) Πρόβλεψη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (σε ΚWh) Προσδιορισμός του αναμενόμενου οικονομικού και περιβαλλοντικού οφέλους 2

Έκδοση των απαραίτητων αδειών Αφού έχουν προσδιοριστεί όλες οι παράμετροι λειτουργίας της μονάδος συμπαραγωγής θα σχηματισθούν με τα απαραίτητα τεύχη (τεχνική περιγραφή τεχνικές προδιαγραφές τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων αναδόχου κτλ) και σχέδια οι φάκελοι, προκειμένου να εκδοθούν: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Άδεια παραγωγής από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), εφόσον απαιτείται, ανάλογα προς το μέγεθος ή των μονάδων που θα προκύψουν. Σύνταξη της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης Στη φάση αυτή θα διαμορφωθεί ολοκληρωμένα η τελική πρόταση, θα συμπληρωθεί ο κατάλληλος φάκελος και τα τεύχη Δημοπράτησης και αφού ελεγχθεί η πληρότητα του φακέλου από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου θα υποβληθεί, προκειμένου το Νοσοκομείο να διαθέτει πλήρη ωριμότητα υποβολής αίτησης ένταξης, όποτε υπάρξει σχετική πρόσκληση. Διοικητική Υποστήριξη Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του Συμβούλου θα περιλαμβάνουν: Έκδοση των απαραίτητων αδειών. Περιλαμβάνει μέριμνα για την έκδοση απόφασης έγκρισης ή/και τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων και αδειοδότηση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), εφόσον αυτή απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα έργου, η οποία θα απαρτίζεται από ικανό αριθμό στελεχών για την έγκαιρη και την απαιτούμενη ποιοτικά υλοποίηση της υπηρεσίας που θα του ανατεθεί. Τα στελέχη της Ομάδας έργου θα πρέπει να έχουν εμπειρία σε υπηρεσίες ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με αυτά που αναφέρονται στην παραπάνω περιγραφή. Ο χρόνος εργασίας θα επιμεριστεί και θα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και τις οδηγίες της Διοίκησης του νοσοκομείου και της επιτροπής επίβλεψης παραλαβής της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Χρόνος παράδοσης του έργου ορίζετε στις 30/12/2014 Η ομάδα έργου του αναδόχου θα εγκατασταθεί στα γραφεία του αναδόχου, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο εξειδικευμένο εξοπλισμό και λογισμικό για τις ανάγκες των μελετών. Η ομάδα θα καθοδηγείται από τις υπηρεσίες της Διοίκησης του νοσοκομείου, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης των μελετών και έκδοσης των αναγκαίων αδειοδοτήσεων. Η παρακολούθηση, επίβλεψη και η πιστοποίηση των υπηρεσιών θα γίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου και θα αποτελείται από στελέχη του νοσοκομείου. Η Διοίκηση του νοσοκομείου θα προγραμματίζει τις υπηρεσίες του αναδόχου, θα ορίζει απαιτήσεις και προθεσμίες υλοποίησης και θα του παρέχει τα διαθέσιμα στοιχεία και δεδομένα. Μετά την υποβολή των παραδοτέων του έργου η Επιτροπή θα συντάσσει Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών, με το οποίο θα πιστοποιούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες και θα αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται ως προς 3

αυτές. Μη συμμόρφωσή του θα οδηγεί σε λύση της σύμβασης. Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του, με την υποβολή Τελικής Έκθεσης από τον Ανάδοχο και την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου. ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΑΔΙΩΝ Η παροχή της υπηρεσίας υποστήριξης από την Ομάδα Έργου του συμβούλου στην εκπόνηση των δύο μελετών, όπως αυτές ορίστηκαν στο 1 «Αντικείμενο έργου», θα υλοποιηθεί ως εξής: Εφαρμογή Σ.Η.Θ.Υ.Α. Φάση 1 Πλήρης ενεργειακή αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τις ενεργειακές καταναλώσεις των κτιρίων του νοσοκομείου. Υποβολή μελετών για την έκδοση Περιβαλλοντικής άδειας και αδειοδότηση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Φάση 2 Αναλυτική οικονομική και περιβαλλοντική αποτίμηση των πλεονεκτημάτων της συμπαραγωγής. Φάση 3 -Σύνταξη διακήρυξης έργου με τη διαδικασία της προμήθειας -Σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργου και ειδικότερα: Γενικοί όροι διαγωνισμού Γενικοί όροι τεχνικών προδιαγραφών Τεχνικές προδιαγραφές Φύλλο Συμόρφωσης Σχέδιο σύμβασης ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου από υπέρβαση προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ118/07. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για 4

την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω νόμιμες κρατήσεις : α)υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 1,5%. Επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 2% πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.20% επί του τέλους χαρτοσήμου. β) 2% υπέρ Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης. γ) Επί της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 0,10% δ) παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για υπηρεσίες Το τίμημα της παρούσας Σύμβασης, παραμένει σταθερό και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου/ προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Ο χρόνος πληρωμής ορίζεται από τα προβλεπόμενα του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές», του αρθ. 35 του ΠΔ 118/07, του ΠΔ 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και λοιπών διατάξεων, τις διατάξεις του Ν. 3984/2011. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε εγγυητική καλής εκτέλεσης με αριθμό 538090 του Ταμείου Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε αξίας 590,00 (το 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.) η οποία θα επιστραφεί μετά την λήξη της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/ και της πρόσκλησης - διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Κατά τα λοιπά ως ορίζεται από την οικεία πρόσκληση. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας ως ορίζεται από την οικεία διακήρυξη και το άρθρο 37 του ΠΔ 118/07. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν 5

δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει/ λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των εργασιών που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ118/07. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Το κείμενο της σύμβασης, η προσφορά του προμηθευτή και οι όροι της Πρόσκλησης κατισχύουν κάθε άλλου κειμένου, εκτός πρόδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει αφού επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις αν τούτο επιβάλλεται, να έχουν εκπληρωθεί οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Για οποιοδήποτε θέμα ή περίπτωση που αναφέρονται στην όλη διαδικασία και δεν γίνεται μνεία ισχύουν οι όροι της οικείας Διακήρυξης, καθώς και τα αναγραφόμενα στο ΠΔ 118/2007 και λοιπές ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις. Η παρούσα αφού συντάχθηκε σε δύο όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω, και έλαβε ένα αντίτυπο έκαστος των συμβαλλομένων. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6