13SYMV

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 11985/2957 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 13SYMV001710621 2013-11-11 ΣΥΜΒΑΣΗ για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «"Η Πράσινη Βίβλος για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης" του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013» Στην Αθήνα σήμερα 19 Απριλίου 2013 στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Πειραιώς αριθμ. 40, Αθήνα, μεταξύ των : 1) Άννας Στρατινάκη, Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που έχει την έδρα του στην Αθήνα, Πειραιώς 40, Τ.Κ. 10182, ως εκπροσώπου του Δημοσίου με βάση τις κείμενες διατάξεις (εφεξής Αναθέτουσα Αρχή) και 2)α. Σταμάτιο Λάμπρου, με Α.Δ,Τ. ΑΕ 581430, νόμιμο Εκπρόσωπο Διαχειριστή της εταιρείας ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Αλεξάνδρας 91,Τ.Κ. 11474, ΑΦΜ εταιρείας 095502452 ΔΟΥ ΙΘ ΑΘΗΝΩΝ και β. Μηνά Αναλυτή, με Α.Δ,Τ. ΑΚ 682783, νόμιμο Εκπρόσωπο Διαχειριστή της εταιρείας ΣΥΓΚΛΙΣΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Π.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δορυλαίου 8, Τ.Κ. 11521, (εφεξής Ανάδοχος Ένωση Εταιρειών), και έχοντας υπόψη: 1. Την υπ αριθ. 10153/2512/08-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΙΛ-Ο6Ε) απόφαση της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 1

ΠΡΟΝΟΙΑΣ, με την οποία κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμ. Πρωτ.: 2090/482/24-01-2013 (Διακήρυξη 2/2013) και ανατέθηκε στους Αναδόχους η εκπόνηση του έργου με τίτλο: «Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ" ΤΟΥ Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013», με κωδ. ΟΠΣ 393311, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 2. Την με αριθμ. Πρωτ.: 2090/482/24-01-2013 (Διακήρυξη 2/2013) Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Με την παρούσα σύμβαση, οι Ανάδοχοι ( Ένωση εταιρειών) θα αναλάβουν το έργο, με τίτλο: «Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ» ΤΟΥ Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013. Αντικείμενο του Εργου είναι η τεκμηρίωση των αξόνων και προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ενταξης με την εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Η Πράσινη Βίβλος για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ενταξης», η οποία θα αξιοποιηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαδικασιών διαβούλευσης στο πεδίο της ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με βάση διεθνείς καλές πρακτικές και το υφιστάμενο περιβάλλον. Αφετηρία της Μελέτης αποτελεί το υφιστάμενο θεσμικό υπόβαθρο οργάνωσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και οι εκ του νόμου αρμοδιότητές του για την άσκηση πολιτικών καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. 1.Το περιεχόμενο της Μελέτης διαρθρώνεται στους ακόλουθους Αξονες: ΑΞΟΝΑΣ 1. Το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της Πράσινης Βίβλου α) Αποτύπωση των υφιστάμενων παρεμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης. Ειδικότερα, εδώ θα μελετηθούν : -Το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο των παρεμβάσεων -Οι πηγές χρηματοδότησης των παρεμβάσεων β) Αποτύπωση των υφιστάμενων παρεμβάσεων άλλων φορέων της κεντρικής διοίκησης και των ΟΤΑ Α και Β βαθμού στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης. Ειδικότερα, εδώ θα μελετηθούν : -Το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο των παρεμβάσεων 2

-Οι πηγές χρηματοδότησης των παρεμβάσεων γ) Εντοπισμός διεθνών καλών πρακτικών ως προς τον σχεδιασμό και υλοποίηση αντίστοιχων παρεμβάσεων. δ) Ανάλυση των συναφών παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης(θεσμοί, πολιτικές, χρηματοδοτικά εργαλεία) στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης. ε) Σύνθεση των αποτελεσμάτων των παραπάνω αναλύσεων με τη μορφή SWOT Ανάλυσης (Δυνατά και Αδύνατα Σημεία, Ευκαιρίες, Απειλές/Strengths, Weaknesses. Opportunities, Threats) που θα οδηγήσει στο σχεδιασμό των Στρατηγικών Αξόνων της Πράσινης Βίβλου. ΑΞΟΝΑΣ 2. Ο Σχεδιασμός των Αξόνων της Πράσινης Βίβλου Ο Σχεδιασμός περιλαμβάνει τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ενταξης ανά στρατηγικό άξονα δράσης και προσδιορίζει τις απαιτούμενες ενέργειες υλοποίησης. Οι άξονες συσχετίζονται με τις πλέον σημαντικές κοινωνικοπολιτικές παρεμβάσεις την περίοδο 2013-2015, που υπηρετήσουν τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής. Ετσι, για κάθε παρέμβαση θα καταρτίζεται συγκεκριμένο σχέδιο που θα περιλαμβάνει τα κύρια χαρακτηριστικά και τους στόχους της παρέμβασης, τον τρόπο, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τις τεχνικές χρηματοδότησης. Ειδικότερα, η Μελέτη θα εκπονηθεί σε δύο Φάσεις (Α και Β) ως ακολούθως : Φάση Α : Καταγραφή και ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της Πράσινης Βίβλου ( Αξονας 1 της Μελέτης). Φάση Β : Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης της Πράσινης Βίβλου ( Αξονας 2 της Μελέτης). Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Μελέτης είναι τα εξής : Πλήρης αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (θεσμικό πλαίσιο, λειτουργίες, πόροι, οργάνωση και άλλα κρίσιμα δεδομένα) στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης Οριοθέτηση και τεκμηρίωση των στρατηγικών επιλογών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δράσεων κοινωνικής ένταξης με βάση διεθνείς καλές πρακτικές και το υφιστάμενο περιβάλλον Εκπόνηση των αξόνων της Πράσινης Βίβλου (οριοθέτηση και τεκμηρίωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, διάρθρωση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, προσδιορισμός πηγών χρηματοδότησης). Η εκτέλεση των επιμέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά από κοινή συμφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Εργου. 3

Δ. Παραδοτέα και χρονοδιάγραμμα υποβολής Ο Ανάδοχος Ένωση Εταιρειών στο πλαίσιο εκπόνησης της συγκεκριμένης Μελέτης θα υποβάλλει στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, τα ακόλουθα Παραδοτέα: Παραδοτέο 1: Η αποτύπωση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της Πράσινης Βίβλου (Άξονας 1 της Μελέτης) Παραδοτέο 2: Το Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης της Πράσινης Βίβλου (Άξονας 2 της Μελέτης). Το Παραδοτέο 2 θα συνοδεύεται από εκτενή περίληψη 20 30 σελίδων, όπου θα παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια πορίσματα της Μελέτης. Η διάρκεια των επιμέρους Φάσεων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υποβολής των Παραδοτέων αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: ΦΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΦΑΣΗ Α ΦΑΣΗ Β ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 (Άξονας 1 της Μελέτης) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 (Άξονας 2 της Μελέτης) Η Φάση Α διαρκεί δύο (2) μήνες και το Παραδοτέο 1 υποβάλλεται με την ολοκλήρωση της Φάσης Α Η Φάση Β διαρκεί τρεις (3) μήνες και το Παραδοτέο 2 υποβάλλεται με την ολοκλήρωση της Φάσης Β Ε. Διάρκεια και τόπος υλοποίησης Έργου Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο Ανάδοχος Ένωση Εταιρειών είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, στο οποίο εξειδικεύονται οι επιμέρους εργασίες της κάθε φάσης και φαίνονται οι χρονικές τους διασυνδέσεις. Η παροχή των υπηρεσιών των Αναδόχων, εκτός των εργασιών που είναι απαραίτητο να γίνουν στα γραφεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θα γίνεται στα γραφεία του. ΣΤ. Ομάδα έργου Αναδόχου Ο Ανάδοχος Ένωση Εταιρειών πρέπει να συγκροτήσει Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από ικανό αριθμό στελεχών (όχι λιγότερα από πέντε) για την έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση του έργου. Η απασχόληση καθενός θα πρέπει να συνδέεται με κάποια ενότητα του έργου και να προσδιορίζεται ποσοτικά από τους Αναδόχους, σύμφωνα με την προσφορά τους. 4

Επικεφαλής της Ομάδας Έργου θα είναι ο Υπεύθυνος Έργου, που πρέπει να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που ορίζονται στην προκήρυξη. ΆΡΘΡΟ 2 - ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. ΆΡΘΡΟ 3 - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση ανάθεσης του έργου στον ανάδοχο. ΆΡΘΡΟ 4 - ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές Εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: Για την Αναθέτουσα Αρχή: «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.κωδ..10182 ΑΘΗΝΑ Για τον Ανάδοχο (Ένωση Εταιρειών): «ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. και ΣΥΓΚΛΙΣΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Π.Ε.» Ταχ.Δ/νση:α) Λ. Αλεξάνδρας 91 και β) Δορυλαίου 8, Αθήνα Ταχ. κωδ.:α) 11474 ΑΘΗΝΑ και β)115 21-ΑΘΗΝΑ 5

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της. Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. ΆΡΘΡΟ 5 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο Ανάδοχος Ένωση Εταιρειών δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής εξαιρουμένης της αναφοράς στην εκτέλεση του Έργου στην εμπειρία του Αναδόχου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. ΆΡΘΡΟ 6 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ο Ανάδοχος Ένωση Εταιρειών, με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υπογραφή της σύμβασης, συνομολογούν και αποδέχονται ότι το σύνολο του παραγόμενου από αυτούς υλικού στα πλαίσια παροχής των αναληφθεισομένων υπηρεσιών, όπως το περιεχόμενο όλων των κειμένων και λοιπών πληροφοριακών εγγράφων τα οποία παράγουν κατά την εκτέλεση του έργου με όλα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας» και το σύνολο των εξ αυτών απορρεουσών εξουσιών, με την πληρωμή τους, μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή αυτοδικαίως, χωρίς καμία άλλη - πλην της παρούσας - ιδιαίτερη περί αυτού συμφωνία. Ρητά συμφωνείται ότι το παραδοτέο βάσει της συναφθείσας σύμβασης αποτελεί ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής η οποία, από την παραλαβή του και την καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο, δύναται να το επεκτείνει, τροποποιεί, διαθέτει, εκμεταλλεύεται και 6

γενικότερα να το χρησιμοποιεί κατά την κρίση της, χωρίς προηγούμενη άδεια του Αναδόχου ούτε και των τρίτων που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής ή εκτέλεσής του. Ο Ανάδοχος δικαιούται να κάνει χρήση των παραδοτέων του για επιστημονικούς λόγους (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και ανακοινώσεις σε συνέδρια), μετά την οριστική παραλαβή του και μόνο με την έγγραφη προς τούτο άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του έργου, σε παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου. ΆΡΘΡΟ 7 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ο Ανάδοχος Ένωση Εταιρειών δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή να αναθέσουν αυτή την σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιέχονται σε αυτή ή τα εισπρακτέα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 8- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή θα γνωστοποιήσει άμεσα τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή για την παραλαβή του Έργου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. ΑΡΘΡΟ 9- ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 9.1. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα των Αναδόχων. 9.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούνται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 10- ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 10.1. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και εξοπλισμό της που έχουν συνάφεια με το Έργο. 10.2. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος και θα αποζημιώνει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για κάθε ζημία ή βλάβη, που θα προκληθεί στις 7

εγκαταστάσεις του, στο προσωπικό του, σε τρίτους και θα οφείλεται σε αποκλειστική αμέλεια του κατά την άσκηση των καθηκόντων του. ΑΡΘΡΟ 11- ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από την παρούσα υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. ΑΡΘΡΟ 12- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 12.1. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του. 12.2. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως προκληθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 12.3. Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. ΑΡΘΡΟ 13- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο του Αναδόχου θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. ΆΡΘΡΟ 14 -ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 14.1 Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα των Αναδόχων επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε οι Ανάδοχοι υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 1% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Η μέση ημερήσια αξία του έργου προκύπτει αφού διαιρεθεί το συνολικό συμβατικό τίμημα με τον αριθμό ημερών της συνολικής συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τους Αναδόχους εκπτώτους. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν οι Ανάδοχοι αποδείξουν ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 8

14.2 Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει τους Αναδόχους εκπτώτους αν δεν εκπληρώνουν ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της σύμβασης, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (χωρίς ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 14.3 Σε περίπτωση εκπτώσεως των Αναδόχων, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 14.4 Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, οι ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. 14.5 Στοιχεία Παραδοτέων Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα παραδοτέα του έργου πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας που απαιτούνται για την επιτυχή έκβαση του έργου. Αντίστοιχα, τα παραδοτέα θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου βάσει των εξής ελάχιστων κριτηρίων: Συνέπεια: Κάθε παραδοτέο θα πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τεύχους διακήρυξης και της αντίστοιχης σύμβασης αναφορικά με τους στόχους που καλύπτει, τους πόρους των οποίων την ανάλωση απαιτεί και το συμφωνηθέντα χρόνο παράδοσης. Συνάφεια: Κάθε παραδοτέο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει προδιαγραφεί καθώς και να συνεισφέρει αποτελεσματικά στους γενικότερους στόχους του έργου. Βάθος: Κάθε παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία στο απαιτούμενο για το σκοπό του βάθος, έτσι ώστε να καλύπτει ικανοποιητικά το στόχο του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τεύχους διακήρυξης και της αντίστοιχης σύμβασης. Εύρος: Κάθε παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία στο απαιτούμενο για τον σκοπό του εύρος, έτσι ώστε να είναι πλήρες και ολοκληρωμένο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τεύχους διακήρυξης και της αντίστοιχης σύμβασης. 14.6 - Παρακολούθηση και οριστική παραλαβή του έργου 1.Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής. 2. Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι: i. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο, ii. Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων, 9

iii. Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο σε συνεργασία με τον Ανάδοχο και iv. Η παραλαβή του παραδοτέου του έργου. 3. Η επίβλεψη της εκπόνησης του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για ελλείψεις, παραλείψεις, ανακρίβειες, σφάλματα ή παρεκκλίσεις που θα διαπιστωθούν κατά την διαδικασία επίβλεψης του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή του. 4. H παραλαβή των παραδοτέων θα γίνει κατά το χρόνο που ορίζεται στη διακήρυξη σε τρία αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Ειδικότερα για την παραλαβή του παραδοτέου, η Επιτροπή εξετάζει τα εξής: i. το εμπρόθεσμο ή μη της υποβολής του παραδοτέου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, ii. τη συμμόρφωση του Αναδόχου με το αντικείμενο και το περιεχόμενο του παραδοτέου, σύμφωνα με την περιγραφή του έργου, Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση του έργου. 5. Εάν, κατά την εξέταση του παραδοτέου, η Επιτροπή διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις, ανακρίβειες, σφάλματα ή παρεκκλίσεις στο περιεχόμενο ή στην ποιότητα του παραδοτέου σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, προβαίνει σε σύνταξη εγγράφου παρατηρήσεων στο οποίο θα διατυπώνονται οι παρατηρήσεις και οι υποδείξεις της Επιτροπής προς τον Ανάδοχο καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί. 6. Σε περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το έγγραφο παρατηρήσεων της Επιτροπής, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής αναμορφώνοντας και παραδίδοντας το παραδοτέο του έργου, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες αλλαγές σε ενιαίο κείμενο. Έγγραφα παρατηρήσεων με την ανωτέρω διαδικασία είναι δυνατόν να συνταχθούν περισσότερα του ενός εφόσον η Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής κρίνει τούτο σκόπιμο κατά την επανυποβολή του παραδοτέου. 7. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις υποδείξεις της Επιτροπής, η Επιτροπή συντάσσει Πρωτόκολλο μη Παραλαβής, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της μη παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί τη βάση των περαιτέρω ενεργειών της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη σύμβαση. 8. Η Επιτροπή εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες του παραδοτέου, οφείλει να συντάξει το Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την παράδοση του παραδοτέου. Η Επιτροπή εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες του παραδοτέου, οφείλει να συντάξει το Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την παράδοση του παραδοτέου. 10

Άρθρο 15 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 15.1 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εφάπαξ, σε ΕΥΡΩ, με την ολοκλήρωση του έργου, κατόπιν υποβολής του σχετικού τιμολογίου στην αρμόδια Διεύθυνση. 15.2 Η καταβολή θα γίνεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ. 15.3 Ο Ανάδοχος βαρύνεται με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου επί του καθαρού ποσού (προ ΦΠΑ). Κρατήσεις 0,10 επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ κατά την πρώτη πληρωμή (Ν.4013/2011). ΆΡΘΡΟ 16. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του νόμου 2472/1997, όπως ισχύει, για την Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. ΑΡΘΡΟ 17- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 18- ΑΜΟΙΒΗ 18.1. Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ευρώ, επιπλέον Φ.Π.Α. 23% (20.700,00 ευρώ) και έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΚΩΔ. ΣΑΕ: Ε034/8 Φορέας ΣΑ:1011400 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: 2012ΣΕΟ3480534 18.2. Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής συμπεριλαμβάνονται, η αμοιβή του Αναδόχου, τα γενικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεών του, των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου. Ρητά δε, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν της ανωτέρω συνολικής αμοιβής. Για την είσπραξη της αμοιβής του ο Ανάδοχος θα εκδώσει το νόμιμο φορολογικό στοιχείο (π.χ. Τιμολόγιο - Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών κλπ) και θα υποβάλλει επίσης φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. ΑΡΘΡΟ 19- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος στον ανάδοχο θα γίνει εφάπαξ με την οριστική παραλαβή του έργου, σε ΕΥΡΩ, με επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος, που θα εκδοθεί από τον Υπόλογο που θα ορισθεί από την Υπηρεσία στο όνομα του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής του σχετικού Τιμολογίου στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 11

Η Επιτροπή για την παραλαβή του έργου θα συντάξει πρακτικό καλής εκτέλεσης του έργου, το οποίο θα παραδώσει στην ως άνω Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου για την πληρωμή του αναδόχου. Ο Ανάδοχος συμφωνεί, οι προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων ν αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις. ΑΡΘΡΟ 20- ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 20.1 Ο Ανάδοχος διατηρεί ανεξάρτητη επιχείρηση, συναλλάσσεται με τους τρίτους με το δικό του όνομα και για δικό του λογαριασμό και κατά συνέπεια η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι οιουδήποτε τρίτου, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, έναντι αρχών, συνεργατών, υπαλλήλων ή προστηθέντων του, έστω και αν οι υποχρεώσεις αυτές σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εκτέλεση του έργου. 20.2 Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να ενεργεί πράξεις στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής και γενικά να τη δεσμεύει έναντι τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρέχει στον Ανάδοχο εντολή ή πληρεξουσιότητα για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που σχετίζονται με το έργο. Η ως άνω εντολή ή πληρεξουσιότητα θα παρέχεται και θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 20.3 Συμφωνείται και δηλώνεται ρητώς ότι ο Ανάδοχος δεν συνδέεται με την Αναθέτουσα Αρχή με σχέση προστήσεως, αντιπροσώπευσης ή εξηρτημένης εργασίας καθώς και ότι ο Ανάδοχος δεν θα παραπλανήσει οποιονδήποτε με τρόπο που να προκαλεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι του έχει παρασχεθεί τέτοια εξουσία από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 21.ΛΥΣΗ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ A. Στην περίπτωση που οι προθεσμίες των άρθρων 13 και 14 της παρούσης παρέλθουν άπρακτες ή ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις τελικές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αφενός διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και αφ ετέρου η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός 20 ημερών από τη λήψη της. Στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος παραβιάσει όρο της παρούσας σύμβασης και η παραβίαση αυτή δεν είναι εφικτό από τη φύση της να αποκατασταθεί ή συντρέξει σπουδαίος λόγος για το Ελληνικό Δημόσιο ή γεγονός ανωτέρας βίας, η σύμβαση λύεται με την κοινοποίηση έγγραφης δήλωσης της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο. Β. Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάσει οποιονδήποτε όρο αυτής και δεν έχει αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση 12

μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της σχετικής γραπτής ειδοποίησης του Αναδόχου. Γ. Η παρούσα σύμβαση δύναται να λυθεί κοινή συναινέσει, με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, ανά πάσα στιγμή μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την έναρξη της συμβατικής ισχύος της, εφόσον δεν εκκρεμεί καμιά υποχρέωση ή δεν υφίσταται κάποια αξίωση του ενός συμβαλλομένου προς τον άλλο. Δ. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης ο Ανάδοχος: α.είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. β.δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί και παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τους όρους της παρούσας και μόνο για το μέχρι τη λύση ή καταγγελία της σύμβασης χρονικό διάστημα. ΑΡΘΡΟ 22- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 23- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο Ανάδοχος (Ένωση Εταιρειών) κατέθεσε την αριθμ.: 1596884/15-04-2013 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ του ΤΣΜΕΔΕ, που καλύπτει ΠΟΣΟΣΤΟ 10% της συμβατικής αξίας της παρεχόμενης προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ. ποσού 9.000,00 ευρώ, για την καλή εκτέλεση της παρούσης, αντίγραφο οποίας επισυνάπτεται. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί ο Ανάδοχος (Ένωση Εταιρειών) μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 24- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 24.1. Για κάθε διαφορά μεταξύ των μερών θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλυθεί πρώτα με φιλικό διακανισμό. 13

24.2 Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας επίλυσης της διαφοράς με φιλικό διακανονισμό, συμφωνούνται ως αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συνιστά: α) η με αριθμό πρωτοκόλλου 10153/2512/08-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΙΛ-Ο6Ε) απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων πρόχειρου διαγωνισμού της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. β) η προσφορά των Αναδόχων Εταιρειών. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού ανεγνώσθη και βεβαιώθηκε υπεγράφη από τα συμβαλλόμενα μέρη. Έλαβαν ο μεν πρώτος (Υπουργείο) δύο πρωτότυπα, ο δε δεύτερος (Ανάδοχος) ένα πρωτότυπο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 1.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 14