ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 2/7-08-202 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67 / 202 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Περί συμμετοχής του Δήμου Μυκόνου στο πρόγραμμα ως κύριος του έργου «Προμήθεια μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού» και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» Στη Μύκovo και στo Δημoτικό Κατάστημα, σήμερα τηv 7 η του μηνός Αυγούστου του έτους 202, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 3:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από 3-08-202 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτoύ κ.δημητρίου Σκαγιά, η oπoία επιδόθηκε σε κάθε έvα Δημoτικό Σύμβoυλo, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 67 τoυ Ν.3852/200. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (2) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκατρία (3 ), δηλαδή: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2. ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 3. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 3. ΠΑΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4. ΣΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ 5. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5. ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 6. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ 7. ΣΙΚΙΝΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ 8. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ( οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν 0. ΝΑΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ προσήλθαν). ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΣΑΛΑΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παρόντος και του Δημάρχου Μυκόνου, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ-ΜΕΓΑ,

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δ. Σ. και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα παρακάτω: Α. Το υπ αριθμ.64082/272/5-7-202 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με θέμα «Προμήθεια μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού» (επισυνάπτεται) Β. Το από 4/08/202 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (κ.μάνο Τελώνη) για την ανάγκη λήψης απόφασης του Δ.Σ. Μυκόνου για την ένταξη στο πρόγραμμα «Προμήθεια μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού» Γ. Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που πρέπει να υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν.364/2007 άρθρο 22 για την Πράξη «Προμήθεια μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού» και η οποία έχει ως ακολούθως: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 364/2007 Μεταξύ «Δήμου Μυκόνου» και «Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» για την Πράξη: «Προμήθεια μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού» [Ερμούπολη, 3/08/202]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Προμήθεια μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού» Στην Ερμούπολη, σήμερα τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 202, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :. του Δήμου Μυκόνου, που εδρεύει στη ν. Μύκονο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο, κ. Αθανάσιο Κουσαθανά-Μέγα και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου» 2. την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη της Σύρου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Ιωάν - νη Μαχαιρίδη, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρα - κάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :. Το Ν. 364/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ - βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-203» (ΦΕΚ 267 Α/3-2- 2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 0 του Ν. 3840/200. 2. Τη με αριθ.38/202 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 3. Τη με αριθ. /202 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυκόνου. συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-203» (Κωδικός 27, Άξονας Προτεραιότητας 2: «Δια - χείριση και διανομή νερού (Πόσιμο νερό)», προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια Μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο». Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νε - ρού σε συνέχεια της υποβολής πρότασης στο ΕΣΠΑ για την προμήθεια μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού για τα μικρά νησιά της Περιφέρειας (MIS 35854). Με την προμήθεια των μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού αφενός θα παρέχεται στους πολίτες πόσιμο νερό μέσα από την επεξεργασία και βελτίωση του νερού των δημοτικών δικτύων ύδρευσης και αφετέρου θα μειωθούν δραστικά οι πλαστικές συ - σκευασίες εμφιαλωμένου νερού, που θα κατέληγαν ως απορρίμματα στους χώρους διάθεσης. Η επεξεργασία του νερού θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της αντίστρο - φης όσμωσης (R.O.) και οι μονάδες έχουν δυνατότητα παραγωγής 6.000 lt πόσιμου νερού/ημέρα. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 364/2007, κατά την προγραμμα - τική περίοδο 2007-203 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδο - τούμενων έργων.

Δεδομένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρ - κεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-203, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου / κατηγορίας Α που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 364/2007 στη σύναψη της πα - ρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της. Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί: Πράξη: έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δι - καιούχους προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας με τον οποίο σχετίζονται. Έργο: Τεχνικό έργο, προμήθεια, υπηρεσία, δράση που συμβάλλει στην ολοκλήρωση πράξης και που στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΔ) αναφέρεται ως υποέργο ή έχει τα χαρακτηριστικά υποέργου αλλά δεν αναφέρεται στο ΤΔΠΠ επειδή δεν είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση. Κύριος του Έργου, φορέας για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο, έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας των έργων μετά την ολοκλήρωσή τους και ο οποίος στο ΤΔΠΠ αναφέρεται ως φορέας πρότασης. Φορέας Υλοποίησης: φορέας που διαθέτει διαχειριστική επάρκεια σύμφωνα με την παρ. άρθρου του άρθρου 22 του Ν. 364/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. του άρθρου 0 του Ν. 3840/0, ο οποίος ενεργεί κατ εντολή του κυρίου του έργου, για την επιλογή αναδόχου, την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου κλπ και στο ΤΔΠΠ αναφέρεται ως δικαιούχος. Ανάδοχος: φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη, που συνάπτει έγγραφη σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας για την εκπόνηση μελετών, εκτέλεση έργων, παροχή υπηρεσιών ή προμηθειών. ΑΡΘΡΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρ - μοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Προμήθεια μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού» («το Έργο») από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: ) Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 2) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 3) Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ 4) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 5) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νο - μοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων. 6) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 7) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. 8) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 9) Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.

0) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή). ) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα τεύχη δημοπράτησης των έργων και των προμηθειών. Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 2.. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. Να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή για την εκτέλεση του Έργου και τη δαπάνη του μη επιλέξιμου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Να διασφαλίσει τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για την κάλυψη των πρόσθετων ή και μη επιλέξιμων δαπανών που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του Έργου, προκειμένου αυτό να καταστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό, καθώς και το κόστος των πρόσθετων δαπανών διοίκησης που προκαλούνται στο Φορέα Υλοποίησης κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Να εγγράψει τις δαπάνες της παρούσας στον προϋπολογισμό του 2 Να διενεργεί τις πληρωμές προς τον Ανάδοχο (τους Αναδόχους) με βάση τις Πιστοποιήσεις του Φορέα Υλοποίησης 3 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του. Nα λειτουργεί τις μονάδες, να μεριμνά για τη συντήρησή τους, να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και να προβαίνει στις απαραίτητες χημικές αναλύσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να εξασφαλίσει τους χώρους εγκατάστασης-λειτουργίας του εξοπλισμού. Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου. 2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. Εφ όσον απαιτείται ίδια συμμετοχή ή και ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη 2 Εφ όσον ο κύριος του έργου θα διενεργεί τις πληρωμές προς τον (τους) ανάδοχο (αναδόχους) 3 Όπως προηγουμένως

Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. του άρθρου 7 του ν. 364/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης. Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων. Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές. Να εξασφαλίσει σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου. ΆΡΘΡΟ 3 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 3.. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 440.220,00 ευρώ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων και αναλύεται ως ακολούθως: Η δράση θα υλοποιηθεί σε εννέα (9) νησιά, όπου πρόκειται να τοποθετηθούν συνο - λικά είκοσι τρεις (23) μονάδες παραγωγής πόσιμου νερού. Ο Δήμος Μυκόνου συμ - μετέχει στο πρόγραμμα με δύο (2) μονάδες. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου. H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. ΑΡΘΡΟ 5 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Περιοχή εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου / Δήμος Μυκόνου, στην οποία θα εκτελεστεί το Έργο, για το οποίο αυτή καταρτίζεται.

ΑΡΘΡΟ 6 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 6. Στις συμβάσεις ανάθεσης των υποέργων θα περιγράφονται ο ρόλος, οι αρμο - διότητες, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του κάθε συμβαλλόμενου μέρους. 6.2 Άμεσα αντισυμβαλλόμενοι στην εργολαβική σύμβαση θα είναι ο Κύριος του Έρ - γου και ο Ανάδοχος του Έργου. Στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ο Φορέας Υλοποίησης θα ενεργεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και, ως δικαιούχος έναντι της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα ασκεί, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 6.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό, καλής εκτέλεσης του Έργου κλπ, τα τιμολόγια, τα παραστατικά και τα απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία, όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής και λοιπά παραστατικά, θα εκδίδονται στο όνομα του Κυρίου του Έργου και θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στο Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης θα μεριμνά για την εγγραφή τους στο λογιστικό του σύστημα σε λογαριασμούς τάξεως και θα αποστέλλει έγκαιρα τα πρωτότυπα στο Κύριο του Έργου, ώστε να προβαίνει στην εμπρόθεσμη εγγραφή τους στα σχετικά Βιβλία και τη φύλαξή τους, για όσο χρόνο επιβάλλουν οι σχετικοί κανονισμοί και η κείμενη ελληνική νομοθεσία. Αντίγραφα όλων των παραστατικών και των χρηματικών ενταλμάτων που θα εκδίδονται από τον Κύριο του Έργου, θα φυλάσσονται από το Φορέα Υλοποίησης στο φάκελο του Έργου, προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές. ΑΡΘΡΟ 7 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7. Οι μη επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν τον Κύριο του Έργου και θα χρηματοδο - τηθούν από ιδίους αυτού πόρους, είτε από δανειοδότηση είναι οι ακόλουθες: Οι δαπάνες για πρόσθετες εργασίες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Έργου και που δεν αποτελούν αντικείμενο συγχρηματο - δότησης. Επιπρόσθετες δαπάνες που για οποιοδήποτε λόγο θα απαιτηθούν να καταβληθούν για την ολοκλήρωση του Έργου και υπερβαίνουν ή δεν εντάσσο - νται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό και θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του Έργου. Ο μη επιλέξιμος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του Κυρί - ου του Έργου 4. Το κόστος των πρόσθετων δαπανών διοίκησης που προκαλούνται στο Φορέα Υλοποίησης κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 7.2 Η καταβολή των δαπανών της προηγούμενης παραγράφου 7. πραγματοποιείται ανάλογα με τη χρονική εξέλιξη των λοιπών δαπανών του Έργου. ΑΡΘΡΟ 8 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από 5 : - έναν () εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επι - τροπής με τον αναπληρωτή του - έναν () εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και - ένα () μέλος υποδεικνυόμενο από το φορέα χρηματοδότησης της Πράξης με τον αναπληρωτή του. Το αργότερο εντός 30 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-4 Πχ τόκοι δανείων 5 Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών

203» (Κωδικός 27, Άξονας Προτεραιότητας 2: «Διαχείριση και διανομή νερού (Πόσι - μο νερό)», οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακο - λούθησης. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προ - γραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμ - βασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέρ - γειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχε - τικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως και εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα, που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε δώδεκα (2) μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Οι λοιπές λεπτομέρειες, που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεω - ρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. ΑΡΘΡΟ 0 ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α του ν. 364/2007 ο Φορέας Υλοποίη - σης ευθύνεται καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι

του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρί - των ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου. ΑΡΘΡΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβα - σης της αρμοδιότητας υλοποίησης. ΑΡΘΡΟ 2 ΡΗΤΡΕΣ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμη - νεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επι - τροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Ερμούπολης της Σύρου. ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6 Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυ - νατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φο - ρέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης..2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλο - μένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησι - μοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχω - ρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής..3 Εμπιστευτικότητα. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκα - τάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλ - θουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρε - ώσεών του. 6 Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.

ΑΡΘΡΟ 5 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γί - νεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλ - λόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προ - γραμματική σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Τίτλος Πράξης

«Προμήθεια μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού» 2. Φορέας πρότασης: Δήμος Μυκόνου 3. Δικαιούχος: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 4. Φορέας λειτουργίας: Δήμος Μυκόνου 5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης: Πρόκειται να τοποθετηθούν στο νησί μονάδες επεξεργασίας και βελτίωσης νερού των δημοτικών δικτύων ύδρευσης, το οποίο θα διατίθεται ως πόσιμο, με σκοπό την αντιμετώπιση του έντονου προβλήματος της έλλειψης πόσιμου νερού στα νησιά και του προβλήματος της κατανάλωσης πλαστικών συσκευασιών εμφιαλωμένου νερού, οι οποίες μετά τη χρήση τους καταλήγουν ως απορρίμματα που αποδομώνται πολύ αργά μειώνοντας το χρόνο λειτουργίας των χώρων διάθεσης. Η επεξεργασία του νερού θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της Αντίστροφης Όσμωσης (R.O.) και οι μονάδες θα έχουν δυνατότητα παραγωγής 6.000 lt πόσιμου νερού ανά ημέρα έκαστη. 6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Δήμος Μυκόνου 7. Προϋπολογισμός Υποέργα ΠΔΕ Ίδιοι πόροι Κυρίου του Έργου ίδια συμμετοχή Φ.Π.Α. σύνολα Έργο 440.220,00 0 0 440.220,00 Συνολικός προϋπολογισμός / 440.220,00 χρη 0 0 440.220,00 ματοδότηση Πράξης 8. Διάρκεια υλοποίησης Έργα Διάρκεια (σε μήνες) Έργο 6 Έργο 2 2 Συνολική διάρκεια Πράξης 24 Μετά από τα πιο πάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τους συμβούλους ν αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :. Το Ν. 364/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-203» (ΦΕΚ 267 Α/3-2-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 0 του Ν. 3840/200. 2. Τη με αριθ.38/202 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,

Α. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Μυκόνου στο πρόγραμμα ως Κύριος του έργου «Προμήθεια μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού» ένταξη στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ (Κωδικός 27, Άξονας Προτεραιότητας 2, Θεματική Προτεραιότητα 45 και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως Φορέας Υλοποίησης. Β. Εγκρίνει την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου (Κύριος του Έργου) και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Φορέας Υλοποίησης) για την υλοποίηση της Πράξης ως το παραπάνω σχέδιο. Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Μυκόνου, για την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης και για οτιδήποτε άλλο χρειασθεί. Η παρούσα απόφαση να σταλεί: στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου στην Πρόεδρο Δ.Σ.Μυκόνου για να λάβουν γνώση και για τις δικές τους ενέργειες και στο συντονιστή της Ο.Δ.Ε. για να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 67/202. Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΙΚΙΝΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΑΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ακριβές απόσπασμα Μύκονος, 27-08-202 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ