ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Δημαρχείο Δοξάτου, σήμερα την 2 Μαϊου 2014 ημέρα Παρασκευή, μεταξύ αφενός του Δήμου Δοξάτου, που εδρεύει στο Καλαμπάκι Δράμας, στην οδό Κ.Καραμανλή, Τ.Κ. 66032 ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον Χατζηλαζάρου Αναστάσιο, Δήμαρχο Δοξάτου και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία ΣΤΑΗ ΑΡΤΕΜΙΣ, με ΑΦΜ: 109373555, ΔΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ, στην οδό Κατακουζηνού 10 Πλατ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 10677, με ΑΔΤ: ΑΒ 202575 και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «η Ανάδοχος», και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)( ΦΕΚ 114 Α /8-6-2006 ) 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ 1 του άρθρου 273 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)( ΦΕΚ 114 Α /8-6-2006 ) 3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 ( ΦΕΚ 263 Α /23-12-2008 ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών 6. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης για το «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω πράξη στο Ε.Π "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 7. Το άρθρο 11 του Π.Δ 28/1980 14SYMV002037913 2014-05-09 8. Την υπ. Αριθμ. 7654/24-10-2012 Απόφαση ένταξης της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΟΞΑΤΟΥ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με κωδικό MIS 376922 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 9. Την υπ αριθμ. 112/2012 Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Δοξάτου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της 75 ης πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007 2013 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 10. Την υπ αριθμ. 2/ΠΡΑΚΤ.22.10.2012 Έγκριση του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου». 11. Την Έγκριση με Αριθμ. Πρωτ. 5960/10-04-2014 της υπ. Αριθ. 5958/10-04-2014 Μελέτης Υπηρεσιών. 12. Τον Οδηγό παρακολούθησης και διαχείρισης των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες αγορών εργασίας» για τον Δικαιούχο, 13. Την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα για την Πράξη «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» με κωδικό MIS 376922 με αριθμ. 1/Πρακτ.18-12-2012 όπως τροποποιείται κάθε φορά και ισχύει, και σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου με την από 5958/10-04-2014 διακήρυξη του Δημάρχου Δοξάτου και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την υπ αριθμ. 7374/30-04-2014 απόφασή του ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση της υπηρεσίας «Νομική Συμβουλευτική υποστήριξη νέων επιχειρήσεων και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» του Δήμου Δοξάτου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου», στην οποία μετέχει ο Δήμος Δοξάτου ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» με διακριτικό τίτλο «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα», προβλέπεται η συνεργασία του Δήμου Δοξάτου με εξωτερικό συνεργάτη νομικό εξειδικευμένο σε θέματα επιχειρήσεων. Βασικός πυλώνας της προτεινόμενης πράξης είναι η υποστήριξη και προετοιμασία για τα πρώτα στάδια λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που θα ξεκινήσουν στα πλαίσια υλοποίησης των στόχων απασχόλησης. Ο Ανάδοχος θα παρέχει οριζόντια επιστημονική υποστήριξη για την παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης, έτσι ώστε αυτή να υλοποιηθεί με επιτυχία τόσο σε ότι αφορά στο φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο, όσο και σε ότι αφορά στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Τα τεύχη της Διαδικασίας που μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θα αποτελούν τα συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: H παρούσα σύμβαση, Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Η αίτηση του υποψηφίου, Η τεχνική έκθεση, η τεχνική περιγραφή και οι υποχρεώσεις των υπηρεσιών της δράσης. ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Η παρούσα υπηρεσία αφορά τη νομική συμβουλευτική υποστήριξη νέων επιχειρήσεων και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου». Βασικός πυλώνας της παρούσας υπηρεσίας είναι η υποστήριξη και προετοιμασία για τα πρώτα στάδια λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που θα ξεκινήσουν στα πλαίσια υλοποίησης των στόχων απασχόλησης. Η δράση αφορά 20 ωφελούμενους που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση σε δυναμικούς κλάδους ΜΜΕ, 40 αγρότες που θα επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους και 3 κοινωνικές επιχειρήσεις που θα ιδρύσουν 20 ωφελούμενοι στον τομέα Διαμόρφωση και καθαρισμός εξωτερικών εσωτερικών χώρων Κηποτεχνία. Η συμβουλευτική υποστήριξη αφορά την φάση προετοιμασίας έναρξης ή και λειτουργίας της επιχείρησης ή δραστηριότητας για 9 μήνες. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν θα αφορούν στην υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών σχετικά με νομικά θέματα επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα: Επιλογή νομικής μορφής Η επιταγή και η συναλλαγματική στις συναλλαγές Ποιες δυνατότητες υπάρχουν για να διασφαλίσουμε μια συναλλαγή ή απαίτησή μας από πίστωση, δάνειο, επιταγή, συναλλαγματική κ.τ.λ. Τι πρέπει να προσέχουμε στην εγγύηση, υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο, εκχώρηση κ.τ.λ. Τι είναι η προσωρινή διαταγή, τι επιδιώκουμε από αυτήν και σε ποίες περιπτώσεις μπορούμε να τη ζητήσουμε από το δικαστήριο. Με ποιους πρόσφορους τρόπους μπορούμε να επιδικάσουμε μια χρηματική απαίτηση. Τι είναι η διαταγή πληρωμής, σε ποίες περιπτώσεις εκδίδεται και τι πρέπει να προσέχουμε. Πότε μπορούμε να κηρύξουμε σε πτώχευση τον οφειλέτη μας και ποια τα αποτελέσματα της πτώχευσης για τον πτωχό και τους δανειστές του. Σε ποιο χρόνο παραγράφονται οι χρηματικές απαιτήσεις και με ποιους τρόπους διακόπτουμε και με ποιους τρόπους διακόπτουμε την παραγραφή αυτών των απαιτήσεων. Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν συμβουλές για συναφή θέματα που τους απασχολούν, θα λύνουν απορίες και έτσι θα αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία σε νομικά θέματα επιχειρήσεων που τους αφορούν. Σε περιπτώσεις που θα συσταθεί εταιρική μορφή ο νομικός σύμβουλος θα αναλάβει την διαδικασία σύστασης συμπεριλαμβανομένου της σύνταξης του καταστατικού.
Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν τις υπηρεσίες του εξειδικευμένου συμβούλου μέσω help desk τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε με επιτόπια επίσκεψη του συμβούλου. Η συνολική απασχόληση του συμβούλου ανά επιχείρηση εκτιμάται ότι θα είναι 1 εργατοημέρα. Σε περιπτώσεις που είναι εφικτό θα πραγματοποιείται η συμβουλευτική υποστήριξη σε ομάδες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο ωφελούμενος. Παραδοτέα: Οι υπηρεσίες της δράσης «Νομική Συμβουλευτική υποστήριξη νέων επιχειρήσεων και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» που αποτελούν και παραδοτέα του Αναδόχου προς το Δήμο Δοξάτου, είναι: 1. 1 ημέρα ανά ωφελούμενο σε διάστημα 9 μηνών 60 ωφελούμενοι και 3 κοινωνικές επιχειρήσεις (20 άτομα) 2. 63 εκθέσεις αναφοράς παροχής υπηρεσιών 3. Φύλλα χρονοχρέωσης στελεχών 4. Πληροφοριακό υλικό και λοιπό υλικό υποστήριξης της συμβουλευτικής (π.χ. σύνταξη καταστατικού σε περίπτωση σύστασης εταιρείας). Ρητά αναφέρεται ότι το φυσικό αντικείμενο θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. Προς αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων ο Ανάδοχος δεν μπορεί να συμμετέχει στην υλοποίηση των άλλων υποέργων του Προγράμματος ως υποψήφιος διαγωνιζόμενος. Η παρακολούθηση, επίβλεψη και πιστοποίηση των υπηρεσιών θα γίνεται από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου του Αναδόχου. Η επιτροπή θα συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών, με το οποίο θα εγκρίνονται και θα παραλαμβάνονται όλα τα ως άνω παραδοτέα και θα αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται ως προς αυτές. Μη συμμόρφωσή του θα οδηγεί σε λύση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) θα πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: Για την Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Δημαρχείο / Κ.Καραμανλή / Καλαμπάκι Δράμας / Τ.Κ. 66032 Τηλ.: 25213 52400, Fax: 25213 52409 Για την Ανάδοχο: ΣΤΑΗ ΑΡΤΕΜΙΣ Κατακουζηνού 10 Πλατ. Κάνιγγος/ ΑΘΗΝΑ / Τ.Κ. 10677 Τηλ. 210 3827582, Fax 210 3827582 Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του εγγράφου και την απόδειξη της. Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (αρ.31 ΠΔ 28/1980). ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η συμβουλευτική υποστήριξη αφορά την φάση προετοιμασίας έναρξης ή και λειτουργίας της επιχείρησης ή δραστηριότητας για 9 μήνες. ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλο το υλικό (εκθέσεις και λοιπά συναφή στοιχεία) όπως και κάθε σχετικό έγγραφο που θα παραχθεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, ή από τρίτους για λογαριασμό του Αναδόχου, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα για την με οποιονδήποτε τρόπο, χρήση και εκμετάλλευση του υλικού αυτού ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικώς στην Αναθέτουσα Αρχή, του Αναδόχου παραιτουμένου επί του παραπάνω δικαιώματος. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη σύμβαση αυτή και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στο τεύχος προκήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου. Καθ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής (Προϊσταμένης Αρχής, Δ.Υ. κ.λπ.) να συμμετέχει σε συσκέψεις (τακτικές και έκτακτες), να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη η Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να απαντά εγγράφως, εντός το πολύ πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στην Αναθέτουσα Αρχή σε οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση αυτή θέσει και σχετίζεται με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την υποβολή της προσφοράς, ώστε η Πράξη να εκτελεστεί όπως προβλέπεται και χωρίς καθυστερήσεις. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις της εταιρείας και του προσωπικού που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. Εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με τις τηρούμενες ημερομηνίες των υποέργων. Η σύμβαση θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο της. Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΤΙΜΗΜΑ Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, σύμφωνα και με την προσφορά του ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (5.121,95 ). Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών (1.178,05 ). Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ (6.300,00 ). Το έργο-υπηρεσία χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Ρητά αναφέρεται ότι το συμβατικό τίμημα για το σύνολο των παρερχομένων υπηρεσιών, δεν υπόκειται σε αναμορφώσεις και αναθεωρήσεις και δεν είναι δυνατό να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Τα παραπάνω ποσά αφορούν και καλύπτουν το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μεταφοράς. Ρητά συμφωνείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής από τις πιστώσεις του προγράμματος, Για τη καταβολή του τιμήματος χρειάζονται: - Πρωτόκολλο Τμηματικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και έγκρισης τους από την Αναθέτουσα Αρχή. - Χρηματικό ένταλμα και σχετικά παραστατικά πληρωμής - Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα - Κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τις σχετικές εισηγήσεις της Ε.Δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Ε.Δ. και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και της Ε.Δ. Η Ε.Δ. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα πραγματοποιηθεί ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών και ανάλογα με την πρόοδο των υπηρεσιών. Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις (φόρος εισοδήματος κ.λπ.). ΑΡΘΡΟ. 13 ο : ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη της εργασίας, που οφείλεται στον Ανάδοχο, επανορθώνεται από αυτόν σε εύλογη προθεσμία, καθοριζόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για παραλείψεις ή ελαττώματα της εργασίας, που δεν οφείλονται σε αυτόν και που μπορεί να οφείλονται είτε σε καθυστέρηση ή αμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής ή της Διαχειριστικής Αρχής ή άλλων τρίτων εμπλεκομένων, είτε στη χορήγηση από την Αναθέτουσα Αρχή λανθασμένων ή ανεπαρκών στοιχείων, είτε σε άλλους λόγους, για τους οποίους ο ανάδοχος δεν ευθύνεται. ΑΡΘΡΟ 14 ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σχετικά με την έκπτωση του Αναδόχου ισχύουν όσα προβλέπονται στο αρ.50 του ΠΔ. 28/1980 και ειδικότερα: Έκπτωση Αναδόχου: Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών, να υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας. Λύση της σύμβασης:
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση εφόσον συντρέχουν οι λόγοι, με ή χωρίς αποζημίωση του αναδόχου σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί υπέρ αυτής το δικαίωμα να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών του αναδόχου για διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ημερομηνία έναρξης της διακοπής και η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. Αμέσως μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως. Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία διάλυσης της σύμβασης. Σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία. Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της σύμβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών προθεσμιών. Ο ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη προσδιορίζει την ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την αποζημίωση έναντι της οποίας συναινεί στη συνέχιση των εργασιών και την ματαίωση της διάλυσης. Εφ όσον ο ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονομικών του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών προθεσμιών. Για την ματαίωση της διάλυσης και τον καθορισμό της αποζημίωσης ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, όταν αυτή δεν έχει λυθεί πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση παραμένει σε ισχύ ακόμη και στην περίπτωση που έχει λήξει η συνολική συμβατική προθεσμία με όλες τις σχετικές παρατάσεις. Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους: Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτήν την Σύμβαση εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου, ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Η Πτώχευση του αναδόχου (αρ.52 ΠΔ 28/1980), συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής. Λήξη της Σύμβασης Παραλαβή του αντικειμένου της: Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με την βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου που εκδίδεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον ανάδοχο, όπως αναλυτικά ορίζονται στη διακήρυξη κι ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. Η παραλαβή γίνεται εντός μηνός από την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή εργασιών, μετά από αίτηση του αναδόχου. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων περί πληρωμής λογαριασμών. ΑΡΘΡΟ 15 ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλομένων. Δηλώνεται ρητώς ότι καμιά αύξηση του οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματική εργασία δεν είναι επιλέξιμες. Σε κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο. ΑΡΘΡΟ 16 ο : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την υπηρεσία με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση της υπηρεσίας. γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. δ) o Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. ε) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την λύση της Σύμβασης μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής: α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. ΑΡΘΡΟ 17 ο : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάσει οποιονδήποτε όρο αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για το τμήμα εκείνο των υπηρεσιών που θα έχουν παρασχεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή κατά τους όρους της παρούσας και μόνο για το μέχρι τη γνωστοποίηση της καταγγελίας της σύμβασης χρονικό διάστημα. ΑΡΘΡΟ 18 ο : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και κατά πάγια εθνική νομολογία και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση
της παρούσας σύμβασης. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ενδεικτικά η πλημμύρα, ο σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, η απεργία άνω των 20 ημερών καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονός, εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας των συμβαλλομένων μερών. Οσάκις ο Ανάδοχος λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωση του για εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή, την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας δέκα (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα. Ρητά συμφωνείται ότι τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δε γεννούν αξίωση αποζημίωσης οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 19 ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Επομένως θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Κάθε διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει από τη Σύμβαση θα επιλύεται στα αρμόδια Διοικητικά ή Πολιτικά Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δυο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο Δήμος Δοξάτου έλαβε τρία (3) αντίγραφα και ο Ανάδοχος ένα (1) αντίγραφο και υπογράφεται όπως ακολουθεί. Η Αναθέτουσα Αρχή Ο Δήμαρχος Η Ανάδοχος Χατζηλαζάρου Αναστάσιος Στάη Άρτεμις