ΑΔΑ: ΒΛΓ77ΛΨ-ΕΚ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 29 / 11 / 2013 Αρ. Πρωτ.: - 6187 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς: Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη 13SYMV001801735 Κ. Καραμάρκο 2013-12-21 Πληροφορίες : Ανδρέας Ι. Φιλιππόπουλος Βασιλικής Μικρού 4, 50 100, Κοζάνη Τηλέφωνο : 24613 50922 (Fax: 24610 49424) Fax : 24610 53969 E-mail : afilippopoulos@mou.gr Θέμα : Αποδοχή περιεχομένου Πρακτικών του σταδίου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού & Πρόσκληση για υπογραφή Σύμβασης Ανάθεσης του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3) Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθμ. 1976 / 25 04 2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3) Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020», 2. Τη με ημερ. 10.05.2013 προσφορά του «Κωνσταντίνου Ε. Καραμάρκου» ( Α.Π. 2147 / 10.05.2013 της Υπηρεσίας μας ), 3. Την αριθμ. 2266 / 15 05 2013 απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3) Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020», 4. Τo αριθμ. 5864 / 15 11 2013 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, με το οποίο διαβιβάστηκε στον Προϊστάμενο ΕΔΑ / ΠΔΜ το Πρακτικό Νο 5 της Συνεδρίασής της για την ολοκλήρωση του τελικού σταδίου του διαγωνισμού, 5. Τo αριθμ. 5921 / 18 11 2013 έγγραφο Εισήγηση του Προϊστάμενου ΕΔΑ / ΠΔΜ, με το οποίο διαβιβάστηκε στο Περιφερειάρχη Δυτική Μακεδονίας το Πρακτικό Νο 5 της Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ολοκλήρωση του τελικού σταδίου του διαγωνισμού, 6. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις από μέρους των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την αποδοχή του περιεχόμενου του Πρακτικού Νο 5 της Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3) Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020» και την ανάθεσή του στην Εταιρεία «Κ. Καραμάρκος», η 6. Απόφαση Κατακύρωσης - Ανάθεσης - Πρόσκληση υπογραφής Σύμβασης Σελ. 1/2 [71210/3/20-01-2012]
ΑΔΑ: ΒΛΓ77ΛΨ-ΕΚ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ οποία καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το Αναλυτικό Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και το Π.Δ. 118/2007. Οι απαιτήσεις σχετικά με την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνονται στο τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου που αποτελεί παράρτημα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Σχετ. 1). Το συμβατικό τίμημα διαμορφώθηκε από την προσφορά σας στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (33.250,00 ) πλέον ΦΠΑ (23%) ποσού επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (7.647,50 ), δηλαδή στο συνολικό ποσό των σαράντα χιλιάδων οχτακόσιων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (40.897,50 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για το λόγο αυτό σας καλούμε εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης στα Γραφεία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης του παραπάνω έργου, σχέδιο της οποίας σας αποστέλλεται συνημμένα. Για την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να προσκομίσετε την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (3.325,00 ), ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Παρακαλούμε να μας υποβάλετε όλα τα ανωτέρω στοιχεία τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, προκειμένου να ελεγχθούν και να καταρτισθεί το κείμενο της σύμβασης. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Συνημμένα: - Πρακτικό Νο 5 της Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, - Τo αριθμ. 5864 / 15 11 2013 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, - Τo αριθμ. 5921 / 18 11 2013 έγγραφο Εισήγηση του Προϊστάμενου ΕΔΑ / ΠΔΜ, - Σχέδιο Σύμβασης Εσωτερική Διανομή 1. Προϊστάμενος ΕΔΑ / ΠΔΜ, κ. Κιουρτσίδης Χαράλαμπος 2. Προϊστάμενος Μονάδας Β, κ. Καραντίνος Χρίστος 3. Προϊστάμενος Μονάδας Δ, κ. Κοκκινίδης Παναγιώτης 4. Υπεύθυνος Έργου, κ. Φιλιππόπουλος Ανδρέας 5. Χρονολογικό Αρχείο Γεώργιος Κ. Δακής 6. Απόφαση Κατακύρωσης - Ανάθεσης - Πρόσκληση υπογραφής Σύμβασης Σελ. 2/2 [71210/3/20-01-2012]
Σύμβαση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Άξονας Προτεραιότητας Θεματική Προτεραιότητα Μακεδονία Θράκη 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ ΠΔΜ» 85 «Υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος» Πρόσκληση 47 με αρ. πρωτοκ. 280 / 03 02 2012 Κωδικός Έργου ΟΠΣ 423757 Τίτλος Έργου Τίτλος Υποέργου Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 Αριθμός 03 Ημ/νία Σύμβασης 11 / 12 / 2013 Ανάδοχος Κ. Καραμάρκος Ποσό Σύμβασης Καθαρό Ποσό: 33.250,00, ΦΠΑ (23%): 7.647,50, Συνολικό Ποσό: 40.897,50 Διάρκεια Σύμβασης 11 / 12 / 2013 10 / 08 / 2015 ( 20 μήνες ) 7. Σύμβαση.doc Σελ. 1/12
ΣΥΜΒΑΣΗ Τίτλος Έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020» Κωδικός ΠΔΕ: 2013ΕΠ00580002, Κωδικός Ο.Π.Σ.: 423757 ΤΔΕ: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020» Υποέργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020» Στην Κοζάνη σήμερα την Τετάρτη, 11 / 12 / 2013, μεταξύ: Α. Της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΝΠΔΔ), που εδρεύει στην Κοζάνη, στη ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 50100 με ΑΦΜ: 999935715, Δ.Ο.Υ.: Κοζάνης, τηλ. 24613 50905 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Δακή Γεώργιο (στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή»), Β. Της εταιρείας «Κ. Καραμάρκος», που εδρεύει στην Κοζάνη, Βασιλικής Μικρού 4, ΤΚ 501 00, με ΑΦΜ: 045056783, ΔΟΥ: Κοζάνης, τηλ. 24610 30713, Fax: 24610 49424, η οποία εκπροσωπείται από τον κ. Καραμάρκο Κωνσταντίνο (στο εξής «ο Ανάδοχος») και έχοντας υπόψη τη με αριθ. 6187 / 29.11.2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Δακή Γεώργιου, με θέμα «Αποδοχή περιεχομένου Πρακτικών του σταδίου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού & Πρόσκληση για υπογραφή Σύμβασης Ανάθεσης του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3) Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020», συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο Σύμβουλος θα παρέχει υπηρεσίες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που αφορούν στη διαδικασία του σχεδιασμού και στην κατάρτιση του εξειδικευμένου Προγράμματος Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014 2020: 1. Συγκέντρωση, επεξεργασία και σύνθεση κειμένων, τα οποία θα συμβάλουν στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων ανάπτυξης της περιόδου 2014 2020 σε περιφερειακό επίπεδο (κατευθύνσεις περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής) και θα αποτελέσουν βασική 7. Σύμβαση.doc Σελ. 2/12
συνιστώσα των κατευθύνσεων της Εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για τα έτη 2014 2020, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 1 η και 2 η Εγκύκλιο Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περιόδου 2014 2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αλλά και στις τυχόν μεταγενέστερες. Στα ενδεικτικά βασικά κείμενα εργασίας περιλαμβάνονται: Η σχετική έκθεση της ΕΕ/DG REGIO για τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα προγραμματική περίοδο 2014 2020, Η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τις κατευθύνσεις της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 2020, Η πρόταση της ΓΓΕΤ με τις Εθνικές κατευθύνσεις ΕΤΑΚ στη νέα προγραμματική περίοδο 2014 2020, Οι προτάσεις των κεντρικών φορέων για τις Εθνικές τομεακές κατευθύνσεις στη νέα προγραμματική περίοδο 2014 2020, Το κείμενο εργασίας (position paper) της Ε.Ε. για τις κατευθύνσεις της χώρας μας στη νέα προγραμματική περίοδο 2014 2020 και Κείμενα από σχετικές ιστοσελίδες για το RIS 3 (https://dl.dropbox.com/u/11907735/ris3/ris3-connectingsmartandsustainableguide.pdf, https://dl.dropbox.com/u/11907735/ris3/ris3-guide-greek-version.pdf, κ.α.), 2. Συλλογή επεξεργασία πρωτογενών ή/και δευτερογενών στοιχείων και προτάσεων φορέων και επιτροπών για θέματα στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η σύνταξη εκθέσεων παρουσίασης και αξιολόγησης (εκθέσεις εξειδίκευσης προτεραιοτήτων), 3. Προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς τον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας που αφορούν στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014 2020, 4. Προετοιμασία εισηγήσεων προς τους φορείς και κοινωνικούς εταίρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχεδιασμό της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης για την περίοδο 2014 2020 καθώς και η επεξεργασία και εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων, 5. Στήριξη της Περιφέρειας στη διοργάνωση εξειδικευμένων συναντήσεων εργασίας και άλλων εκδηλώσεων (ημερίδες κ.λ.π.) με τον επιχειρηματικό, ερευνητικό και επιστημονικό χώρο, τη συλλογή επεξεργασία των προτάσεων και τη σύνταξη εκθέσεων παρουσίασης και αξιολόγησής τους για το σχεδιασμό της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 6. Συνεχής συνεργασία συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας με την Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των επιμέρους Θεματικών Ομάδων Σχεδιασμού, καθώς επίσης και με τον Σύμβουλο Στήριξης της Περιφέρειας για την 7. Σύμβαση.doc Σελ. 3/12
κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της νέας Προγραμματικής περιόδου 2014 2020, 7. Στήριξη της Περιφέρειας στη δημιουργία και λειτουργία ενός περιφερειακού μηχανισμού (μιας περιφερειακής δομής) για θέματα ΕΤΑΚ και έξυπνης περιφερειακής εξειδίκευσης, 8. Σύνταξη του Προγράμματος Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014 2020. Ο σχεδιασμός και ο εντοπισμός των προτεινόμενων στοχευμένων δράσεων θα πρέπει να βασίζεται σε προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω (bottom-up) και θα προέρχεται από επιτόπια έρευνα συνεργασία τεχνικές συναντήσεις ενημέρωση ενεργοποίηση ευαισθητοποίηση επιχειρηματικών ομάδων, οργανισμών και φορέων. Ο σχεδιασμός του προγράμματος θα γίνει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες της Περιφέρειας και θα είναι εναρμονισμένος με τις κατευθύνσεις των σχετικών εγκυκλίων, των τομεακών πολιτικών, της σχετικής Ενωσιακής πολιτικής, του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014 2020 και των άλλων σχετικών πολιτικών και κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων. Στα περιεχόμενα περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες: 1. Συνοπτική Παρουσίαση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 2. Υφιστάμενη Κατάσταση Έρευνας Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑΚ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Η ταυτότητα και η εξειδίκευση της Δυτικής Μακεδονίας - Οι υποδομές, οι δομές, οι φορείς και το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα ΕΤΑΚ - Οι σημαντικές δράσεις ΕΤΑΚ των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων και τα αποτελέσματά τους - Η θέση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον τομέα ΕΤΑΚ σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο 3. Ο Σχεδιασμός και η Εφαρμογή των Πολιτικών για την ΕΤΑΚ - Οι εμπλεκόμενοι Φορείς στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της πολιτικής για την ΕΤΑΚ - Το Πλαίσιο Διαχείρισης, οι Συνέργειες μεταξύ πολιτικών και χρηματοδοτικών μέσων - Οι βασικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες στον τομέα ΕΤΑΚ σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο - Παραδείγματα επιτυχημένων πολιτικών και δράσεων σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο 4. Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Αναφορά δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών και κινδύνων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον τομέα ΕΤΑΚ - Ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία - Οι Δυνατότητες Βιώσιμης Εξειδίκευσης σε τομεακό και χωρικό επίπεδο - Το όραμα της Περιφέρειας 7. Σύμβαση.doc Σελ. 4/12
- Οι αντικειμενικοί στόχοι και οι βασικοί άξονες παρεμβάσεων 5. Προτεινόμενες Δράσεις Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων Προτεινόμενες Δράσεις - Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων σε τομεακό και χωρικό επίπεδο - Στοχευμένες Δράσεις και Πρωτοβουλίες ΕΤΑΚ και Έξυπνης Εξειδίκευσης - Δράσεις δημιουργίας συμμαχιών και επιχειρηματικότητας - Δράσεις για την Ψηφιακή Οικονομία και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης δράσεων και πρωτοβουλιών ΕΤΑΚ και έξυπνης εξειδίκευσης - Χρηματοδοτικό πλαίσιο δράσεων και πρωτοβουλιών ΕΤΑΚ και έξυπνης εξειδίκευσης Ετήσια Κατανομή προτεινόμενου Προϋπολογισμού Συνοπτικά Τεχνικά Δελτία Δράσεων και Πρωτοβουλιών ΕΤΑΚ και έξυπνης εξειδίκευσης (τίτλος, πρόγραμμα, τομέας, περιγραφή, σκοπός-αντικειμενικοί στόχοι, φορέας/είς υλοποίησης, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, εκτιμώμενος προϋπολογισμός, χρηματοδότηση, τρόπος εφαρμογής, αναμενόμενα αποτελέσματα με έμφαση στην απασχόληση). 6. Απαιτούμενες Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Εφαρμογής - Απαιτούμενες προϋποθέσεις για την επιτυχή και αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων - Προτεινόμενα μέτρα και ενέργειες για τη βελτίωση και την ενίσχυση της ιδιωτικής έρευνας και ενσωμάτωσης της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών - Απαιτούμενες Υποδομές Στήριξης και Προώθησης των Δράσεων και των Πρωτοβουλιών Καινοτομίας και Έξυπνης Εξειδίκευσης 7. Το Περιφερειακό Σύστημα για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Τεχνολογική Ανάπτυξη - Δομή, Οργάνωση, Δικτύωση, Λειτουργία, Διοίκηση, Χρηματοδότηση - Παρακολούθηση Αξιολόγηση Τροποποίηση Προσαρμογή 8. Εκ των προτέρων αποτίμηση αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των δράσεων και πρωτοβουλιών Καινοτομίας και Έξυπνης Εξειδίκευσης με έμφαση στην απασχόληση Τα περιεχόμενα είναι πιθανό να αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με το περιεχόμενο νεότερων Εθνικών και Ενωσιακών εγγράφων. ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Η παρούσα σύμβαση συνομολογείται ότι είναι σύμβαση παροχής υπηρεσιών, διάρκειας είκοσι (20) μηνών, με έναρξη την 11 / 12 / 2013 και λήξη την 10 / 08 / 2015. Ειδικότερα για το παραδοτέο που αφορά στο Πρόγραμμα Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014 2020 το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα πρέπει να προηγείται των αντίστοιχων χρόνων υποβολής του Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014 2020, δηλαδή: Το πρώτο σχέδιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014 2020 μέχρι 20 / 01 / 2014 και Το τελικό Πρόγραμμα Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014 2020 μέχρι 21 / 03 / 2014. 7. Σύμβαση.doc Σελ. 5/12
Η υλοποίηση του έργου θα γίνει από την Ομάδα του Έργου, όπως αναφέρεται στη σχετική προσφορά του Αναδόχου και τη συνολική ευθύνη του Υπεύθυνου του Έργου κ. Καραμάρκου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο τεύχος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου, που αποτελεί παράρτημα της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα παραδοτέα του Αναδόχου είναι Τριμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις, η τελική απολογιστική έκθεση και το κείμενο Προγράμματος Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014 2020. Η υποβολή των παραπάνω παραδοτέων θα πραγματοποιείται σε τρία (3) αντίτυπα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε cd) με ενσωματωμένο το λογότυπο της ΕΔΑ / ΠΔΜ και σύμφωνα προς τους κανόνες δημοσιότητας του ΕΣΠΑ και τις οδηγίες της ΕΔΑ / ΠΔΜ. Το αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα παρακολουθεί το έργο του Αναδόχου καθ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και θα παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις επί των παραδοτέων του Αναδόχου. Η παραλαβή του έργου συνίσταται στην παραλαβή των παραδοτέων του έργου (όπως περιγράφονται παραπάνω) με την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 3: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παρακολούθηση, επίβλεψη και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του Αναδόχου θα γίνεται από 3μελή Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής, που θα συγκροτηθεί με σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Ο Ανάδοχος υποβάλλει τα σχετικά παραδοτέα σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης. Η Αναθέτουσα Αρχή δια της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής μελετά και αξιολογεί το παραδοτέο και εφόσον είναι εμπρόθεσμο και το περιεχόμενο του είναι έγκυρο και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσης, προβαίνει στη σύνταξη του σχετικού «Πρωτοκόλλου Παραλαβής» εντός διαστήματος δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή αυτού στην ΕΔΑ / ΠΔΜ. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος (όπου προβλέπεται). Εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής επί του Παραδοτέου, αυτές αποστέλλονται εγγράφως στον Ανάδοχο εντός διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή αυτού στην ΕΔΑ / ΠΔΜ. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι 7. Σύμβαση.doc Σελ. 6/12
συναφείς με τη φύση και το περιεχόμενο του Έργου του Αναδόχου, όπως περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: (α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των Εκθέσεων, (β) Επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς, (γ) Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Ανάδοχου. Στην περίπτωση (α) ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει την Έκθεση με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις του εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των σχετικών παρατηρήσεων της Ε.Π.Π. Εάν το επανυποβαλόμενο παραδοτέο προς την ΕΔΑ / ΠΔΜ δεν θεωρηθεί και πάλι ικανοποιητικό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, με έγγραφό της που γνωστοποιείται στον Ανάδοχο εντός διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω επανυποβολή του παραδοτέου στην ΕΔΑ / ΠΔΜ, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσης. Εάν παρέλθει άπρακτη η προηγούμενη προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, τότε το παραδοτέο θεωρείται σιωπηρά οριστικά παραληφθέν και ο Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει την αμοιβή του που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με την επιφύλαξη ζημίας που θα υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή από τις πλημμέλειες (Άρθρο 28 3 & 4 του Π.Δ. 118 / 2007). Στην περίπτωση (β) ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του, στα σημεία που του επισημάνθηκαν, κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής, μετά από μεταξύ τους συνεννόηση. Σε περίπτωση καθυστέρησης εφαρμόζεται το άρθρο 8 1 της παρούσας. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει μη ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, τότε εφαρμόζεται το άρθρο 8 2 της παρούσας (Άρθρο 33 & 34 1 & 2 του Π.Δ. 118 / 2007). Η παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την παραλαβή και θα αναφέρονται στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής των προαναφερθέντων υπηρεσιών και τις οποίες ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την επόμενη φάση και πριν την οριστική παραλαβή να ολοκληρώσει σύμφωνα με τις επισημάνσεις της Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 4: ΑΜΟΙΒΗ Η αμοιβή του Αναδόχου για το σύνολο του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ ( 33.250,00 ) πλέον ΦΠΑ (23%) ποσού επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 7.647,50 ), δηλαδή στο συνολικό ποσό των σαράντα χιλιάδων οκτακόσιων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 40.897,50 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου καθώς και τα γενικά ή ειδικά για την εκτέλεση της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 7. Σύμβαση.doc Σελ. 7/12
εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ρητά δε, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής αμοιβής. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη 2007 2013». Το τίμημα θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από το λογαριασμό του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020», με αριθμό εγγραφής στο 2013ΕΠ00580002. ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή ενός έκαστου από τα προβλεπόμενα παραδοτέα, ως εξής: Α δόση, που αντιστοιχεί στο 50% του ποσού με την ολοκλήρωση του πρώτου Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο 2, Β δόση, που αντιστοιχεί στο 30% του ποσού με την ολοκλήρωση του Τελικού Προγράμματος Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο 2, Γ δόση, που αντιστοιχεί στο 20% του ποσού με την ολοκλήρωση και την Παράδοση του Έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διενεργηθούν οι πληρωμές θα είναι να έχουν παραληφθεί και να έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής με την έκδοση σχετικού Πρωτόκολλου Παραλαβής, τα Παραδοτέα του Έργου κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο 2. Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόμενης αμοιβής του, υποχρεούται στην έκδοση του αντίστοιχου νομίμου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών συνοδευόμενο από τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας αυτών. O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεος. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται από τον Υπόλογο της ΕΔΑ / ΠΔΜ, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο «Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης των Ειδικών Υπηρεσιών που εφαρμόζουν το Π.Δ. 4/2002» της Διαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ., όπως ισχύει κάθε φορά, και το Π.Δ. 4/2002 και αφού προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις. 7. Σύμβαση.doc Σελ. 8/12
Η αποστολή των αντιστοίχων Πρωτοκόλλων Παραλαβής στον Ανάδοχο επέχει θέση εντολής τιμολόγησης των παραληφθέντων υπηρεσιών του από την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής του άρθρου 3 της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την εξής εγγυητική επιστολή υπ αριθ. 72879 (ημ. Έκδοσης 02 / 12 / 2013) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ ( 3.325,00 ) του Καραμάρκου Κωνσταντίνου, που αντιπροσωπεύει το 10% της συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., που θα του επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου, καθώς και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεών του στην παρούσα σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, της οποίας συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ή αδυναμίας του Αναδόχου να εκτελέσει τις υπηρεσίες του εν όλω ή εν μέρει ή δεν τις εκτελέσει προσηκόντως ή εγκαίρως, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού το δηλώσει αμέσως μετά τη διαπίστωση της πλημμέλειας εγγράφως προς τον Ανάδοχο, να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, να μην επιστρέψει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, να καταβάλλει στον Ανάδοχο μόνον το ποσό που θα αντιστοιχεί στις παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες μέχρι την ημερομηνία λύσης της σύμβασης και να αναζητήσει από αυτόν κάθε ζημία που θα προκύψει από τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε. ΑΡΘΡΟ 8: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΝΕΣ Για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι την παράδοση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 6 της παρούσας και πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου ορίζεται ως ρήτρα το ποσό των εκατό πενήντα ευρώ 150,00 ημερησίως, Εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή. ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την παροχή των προαναφερθέντων υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 7. Σύμβαση.doc Σελ. 9/12
Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να διαφυλάττουν το απόρρητο των στοιχείων που λαμβάνουν γνώση με την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, τα οποία σχετίζονται με τον αντισυμβαλλόμενο, τους υπαλλήλους του, τους προμηθευτές του ή τις εργασίες του. Επίσης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το απόρρητο επεκτείνεται και στο έντυπο και στο ηλεκτρονικό υλικό (ηλεκτρονικά έγγραφα, ψηφιακές απεικονίσεις), δισκέτες, προγράμματα Η/Υ, οδηγίες, εγκυκλίους κλπ, που κάνουν χρήση ή λαμβάνουν γνώση οι συμβαλλόμενοι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην κάνει οποιαδήποτε άλλη, άμεση ή έμμεση χρήση αυτών, πέραν αυτής που εξυπηρετεί τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης. Ως εμπιστευτικές και απόρρητες θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που θα παρέχονται κατά διαστήματα και με οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών του κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Η υποχρέωση εχεμύθειας που απορρέει από το παρόν άρθρο ισχύει καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης και για μια τριετία από τη λήξη αυτής. Η καθ οιονδήποτε τρόπο παραβίαση εκ μέρους του Αναδόχου της ανωτέρω υποχρέωσης, θα συνεπάγεται την επιβολή εις βάρος του ποινικής ρήτρας ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 ), για κάθε παραβίαση κατά τα ανωτέρω. ΑΡΘΡΟ 11: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλα τα αποτελέσματα μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι πλέον ο αποκλειστικός δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης 7. Σύμβαση.doc Σελ. 10/12
μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 12: ΕΥΡΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση καλύπτει το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου και υπερέχει οποιασδήποτε άλλης διαπραγμάτευσης ή συμφωνίας σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι το σύνολο των προθέσεων και των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων έχουν περιληφθεί στην παρούσα σύμβαση η οποία εκφράζει ξεκάθαρα όλες τις απαιτήσεις και τις προθέσεις τους. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης θα αποδεικνύεται εγγράφως. ΑΡΘΡΟ 13: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οποιαδήποτε κοινοποίηση εγγράφων ή επικοινωνία απαιτείται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης θα γίνεται είτε με αποστολή συστημένης ταχυδρομικής επιστολής, με απόδειξη παραλαβής, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε μέσω τηλεομοιοτυπικού (φαξ) βέβαιης χρονολογίας, είτε με προσωπική παράδοση των πρωτότυπων εγγράφων στις σχετικές διευθύνσεις των συμβαλλόμενων μερών όπως εμφανίζονται στην παρούσα σύμβαση ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση έχει τυχόν γνωστοποιηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο. ΑΡΘΡΟ 15: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Κοζάνης. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης αυτής γίνεται μόνον έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι με την παρούσα σύμβαση, που καταρτίστηκε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, έλαβαν δε τρία (3) η Αναθέτουσα Αρχή και δύο (2) ο Ανάδοχος. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 7. Σύμβαση.doc Σελ. 11/12
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Γεώργιος Κ. Δακής Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Καραμάρκος Κωνσταντίνος 7. Σύμβαση.doc Σελ. 12/12