14SYMV

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, του έτους 2014, μεταξύ των: 14SYMV002287280 2014-09-12 Α. Tου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. (ΕΥΣΕΚΤ), που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κοραή αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, κo Ιωάννη Πλακιωτάκη (Π.Δ. Ορισμού Υφυπουργού 89/2014, Α 134), που στο εξής θα καλείται «Αναθέτουσα Αρχή» Β. Της Εταιρείας ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (στο εξής Ανάδοχος) με έδρα την Αθήνα και διεύθυνση Κοδριγκτώνος 16 ΤΚ 11257, τηλ: 210-9769560, φαξ: 210 9705762, ΑΦΜ 094354742, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, νόμιμος εκπρόσωπος Ροδόπουλος Κων/νος, που στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος». και έχοντας υπόψη : Την υπ αρ. πρωτ. 4.17529/οικ.3.873/10-06-2014 (ΑΔΑ: 7 ΚΨΝΛ-ΚΓ4) απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, με την οποία ανατέθηκε, κατόπιν διαπραγμάτευσης, στον Ανάδοχο η παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην υλοποίηση εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο «Μεθοδολογία, καταγραφή και αποτίμηση καλών πρακτικών των παρεμβάσεων ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007-2013», στο πλαίσιο του έργου «Θεματικές Μελέτες Αξιολόγησης» (κωδ. ΟΠΣ 303129), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας «16: Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», «17: Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» και «18: Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου», αντίστοιχα, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας για την ανάδειξη των καλών πρακτικών από τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2007-2013, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : 1

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Με την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη σύνταξη μελέτης η οποία θα επιλέξει, θα προτείνει και θα παρουσιάσει καλές πρακτικές των παρεμβάσεων μέσα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007-2013, θέτοντας κατά το δυνατόν πιο συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής τους. Ο μελετητής θα προχωρήσει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (κεντρικούς συντονιστικούς φορείς, διαχειριστικές αρχές, Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, δικαιούχους, κλπ), αξιοποιώντας τη μέχρι σήμερα εγχώρια και διεθνή εμπειρία μέσα από καταγραφές και παρουσιάσεις καλών πρακτικών και θα την εμπλουτίσει εξετάζοντας την μεθοδολογία επιλογής καλών πρακτικών, όπως αυτή είχε χρησιμοποιηθεί στο Γ ΚΠΣ, ενσωματώνοντας και τροποποιώντας τα κριτήριά της. Τα μεθοδολογικά κριτήρια της επιλογής και ανάδειξης των καλών πρακτικών θα λαμβάνουν υπόψη τη διάρθρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 (π.χ. θεματικές προτεραιότητες, γενικοί / ειδικοί στόχοι των ΕΠ, ομάδες στόχου) και έχουν προταθεί συνοπτικά από τον ανάδοχο στην προσφορά του. Ι. Η ανάθεση στον ανωτέρω Ανάδοχο έγινε κατόπιν διαπραγμάτευσης, βάσει των οριζομένων στο π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002), αλλά και στην υπ αριθ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισή τους». ΙΙ. Ο Ανάδοχος ενδεικτικά θα έχει ως έργο τα εξής: Να προτείνει μεθοδολογία για τον προσδιορισμό κριτηρίων επιλογής καλών πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις προσεγγίσεις των φορέων που υλοποιούν δράσεις ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ, καθώς και την δομή και τους στόχους των ΕΠ του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ. Να συγκεντρώσει τις παρεμβάσεις, κάνοντας εφαρμογή της προταθείσας μεθοδολογίας, επιλέγοντας και παρουσιάζοντας παρεμβάσεις σε επίπεδο υποέργου ύστερα από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. 2

Να συγκεντρώσει α) φωτογραφικό υλικό των παρεμβάσεων και β) αποσπάσματα συνεντεύξεων από τις επιλεγμένες παρεμβάσεις που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερη έκδοση παρουσίασης των καλών πρακτικών του ΕΚΤ. Εκτός των παραπάνω, έργο του Αναδόχου μπορεί να αποτελέσει και οτιδήποτε άλλο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος κατά την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση των υποχρεώσεών του, αναφέρεται στην Επιτροπή του άρθρου 3 της παρούσας σύμβασης, η οποία θα παρακολουθεί και θα παραλάβει το έργο του. ΙΙΙ. Παραδοτέα : Η μελέτη έχει δύο παραδοτέα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά (κατά δομή και περιεχόμενο) ως εξής: Πρώτο Παραδοτέο: Α) Επεξεργασία της μεθοδολογίας της σχετικής μελέτης «Δευτερογενής καταγραφή και αποτίμηση καλών πρακτικών του ΕΚΤ κατά την Γ προγραμματική περίοδο» και επικαιροποίηση των κριτηρίων της. Καταγραφή και συστηματοποίηση ενδεχόμενων καλών πρακτικών έχουν επιλεγεί μέχρι σήμερα από τους αρμόδιους φορείς και αφορούν την τρέχουσα προγραμματική περίοδο σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ. Συνεργασία του Αναδόχου με τους παραπάνω φορείς για τον προσδιορισμό των κριτηρίων που χρησιμοποίησαν και αποτίμηση της μέχρι τώρα εφαρμογής τους. Περαιτέρω αναζήτηση και προσδιορισμός άλλων κριτηρίων επιλογής καλών πρακτικών που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα από τους σχετικούς φορείς. Β) Πρόταση κριτηρίων επιλογής καλών πρακτικών που να τεκμηριώνεται ως προς την εγκυρότητα και τη λειτουργικότητά τους. Ενδεικτικά αναφέρονται 1. να αντιστοιχίζονται με τις Ομάδες στόχου των παρεμβάσεων 2. να αντιστοιχίζονται με τις θεματικές προτεραιότητες 3. να αντιστοιχίζονται με τους γενικούς και ειδικούς στόχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 4. οι προτεινόμενες παρεμβάσεις να βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης. 5. να μην παρουσιάζουν διαχειριστικά προβλήματα 6. να είναι καινοτόμες. Γ) Τελική πρόταση μεθοδολογίας επιλογής καλών πρακτικών από τον Ανάδοχο με σύνθεση των εφαρμοσμένων κριτηρίων (Α) και των κριτηρίων που προέκυψαν από την περαιτέρω αναζήτηση (Β). Ο προσδιορισμός των κριτηρίων θα πρέπει να λάβει υπόψη του όλο το πλαίσιο υλοποίησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων ξεκινώντας από το στάδιο του σχεδιασμού μέχρι και το στάδιο μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Επισημαίνεται ότι σε ό,τι αφορά το στάδιο μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης στο οποίο αξιολογείται η αποτελεσματικότητά της παρέμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 3

προτείνει κριτήρια επιλογής ως προς τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνεται στον ειδικό /γενικό στόχο τον οποίο υπηρετεί. Δεύτερο Παραδοτέο: Α) Επιτόπια έρευνα και συναντήσεις τόσο με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όσο και με τους φορείς υλοποίησης, προκειμένου να γίνει εις βάθος ανάλυση των επιλεχθεισών παρεμβάσεων. Το πρώτο στάδιο της μελέτης, θα διενεργηθεί μέσω συνεντεύξεων με τις Ειδικές Υπηρεσίες σε επίπεδο Δράσης, ενώ σε δεύτερο στάδιο, ο εντοπισμός των καλών πρακτικών θα διενεργηθεί μέσω συνεντεύξεων με τους φορείς υλοποίησης σε επίπεδο υποέργου. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Β) Παρουσίαση καλών πρακτικών παρεμβάσεων ΕΚΤ από τον Ανάδοχο στη βάση της πιλοτικής εφαρμογής της προταθείσας μεθοδολογίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διενεργήσει τουλάχιστον 60 συνεντεύξεις με τους φορείς υλοποίησης των παρεμβάσεων και να προτείνει τουλάχιστον 30 παρεμβάσεις σε επίπεδο δράσης ή υποέργου. Τα κριτήρια επιλογής των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη δομή των ΕΠ του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ (π.χ. θεματικές προτεραιότητες, γενικοί ειδικοί στόχοι των ΕΠ, γεωγραφική διασπορά των δράσεων, ομάδες στόχου). Γ) Συμπληρωματικά, ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει πρόταση μεθοδολογίας για τις δράσεις του Σύμφωνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς της νέας προγραμματικής περιόδου (θεματικούς στόχους, επενδυτικές προτεραιότητες, πεδία παρέμβασης, παρεμβάσεις προσανατολισμένες σε αποτελέσματα) καθώς και το βαθμό προόδου του σχεδιασμού των ΕΠ, χωρίς όμως την υποχρέωση εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Δ) Ο Ανάδοχος θα παραδώσει α) φωτογραφικό υλικό υπάρχον ή νέο για κάθε μία από τις επιλεγμένες παρεμβάσεις και β) αποσπάσματα συνεντεύξεων από φορείς υλοποίησης και ωφελούμενους των επιλεγμένων παρεμβάσεων. Τα στοιχεία θα πρέπει να αφορούν την κάθε μία από τις παρεμβάσεις που επιλέχτηκαν και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερη έκδοση παρουσίασης των καλών πρακτικών του ΕΚΤ. Ε) Συμπεράσματα-Παρουσίαση καλών πρακτικών σε επίπεδο υποέργου Οι επιμέρους προθεσμίες για την υποβολή των παραδοτέων προσδιορίζονται ως εξής: Σε ενάμιση (1,5) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης θα υποβληθεί το παραδοτέο Ι «Πρόταση μεθοδολογίας για την ανάδειξη καλών πρακτικών από τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007-2013». 4

Σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης θα υποβληθεί το τελικό παραδοτέο ΙΙ «Παρουσίαση καλών πρακτικών ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Συμπεράσματα Προτάσεις». ΑΡΘΡΟ 2 ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η διάρκεια του ως άνω αναλυτικά περιγραφόμενου έργου ανέρχεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, θα παρασχεθούν δε για την ΕΥΣΕΚΤ με τίτλο «Μεθοδολογία, καταγραφή και αποτίμηση καλών πρακτικών των παρεμβάσεων ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007-2013». Το σύνολο του έργου θα παραληφθεί με σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παράδοσης και Παραλαβής από την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης, η οποία θα πιστοποιήσει την καλή εκτέλεση του έργου. α) Η Επιτροπή, εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες του έργου, οφείλει να συντάξει τα Πρωτόκολλα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παράδοση του παραδοτέου του έργου. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παράδοσης και Παραλαβής θα συνταχθεί από την Επιτροπή με την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. β) Η Επιτροπή, εάν διαπιστώσει πλημμέλειες, ελλείψεις ή παραλείψεις του έργου, θα προβεί στην προσωρινή παραλαβή του, συντάσσοντας Πρωτόκολλο Προσωρινής Παράδοσης και Παραλαβής, στο οποίο θα διατυπώνονται οι παρατηρήσεις της Επιτροπής, με πρόσκληση του Αναδόχου προς αποκατάσταση των πλημμελειών, ελλείψεων ή παραλείψεων του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παράδοση του παραδοτέου του έργου, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, αναμορφώνοντας και παραδίδοντας το έργο, αφού ενσωματώσει τις υποδειχθείσες, από την Επιτροπή, βελτιώσεις στο έργο. Πρωτόκολλα Προσωρινής Παραλαβής με την ανωτέρω διαδικασία, είναι δυνατόν να συνταχθούν περισσότερα του ενός, εφ όσον η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει τούτο σκόπιμο. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής και εφ όσον έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες του έργου, η Επιτροπή υποχρεούται να προβεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην παραλαβή του αντίστοιχου μέρους ή ολόκληρου του έργου, συντάσσοντας και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής, η Επιτροπή δύναται να συντάξει Πρωτόκολλο μη 5

Παραλαβής, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της μη παραλαβής. Το Πρωτόκολλο αυτό αποτελεί τη βάση των περαιτέρω ενεργειών της Αναθέτουσας Αρχής για την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου και την καταγγελία της Σύμβασης. Σε κάθε Πρωτόκολλο, η Επιτροπή οφείλει να διατυπώσει το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσης του μέρους ή ολόκληρου του έργου, κάνοντας ρητή μνεία. Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε Πρωτόκολλο σε πρωτότυπο, αμέσως μετά τη σύνταξή του. Το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσης του έργου, καθώς και της συμμορφώσεως του Αναδόχου προς τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, κρίνεται αποκλειστικά από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα της Επιτροπής του άρθρου 3 και αποδεικνύεται αποκλειστικά από την ημερομηνία καταχώρισης των παραδοτέων του έργου ως εισερχομένων στο βιβλίο πρωτοκόλλου της οικείας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιμεληθεί της καταχωρίσεως αυτής. Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να ζητήσει εγγράφως εύλογη παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου, αφού επικαλεστεί και αποδείξει ανυπαίτια αδυναμία τήρησης του συμφωνηθέντος χρόνου. Η αίτηση απευθύνεται στον πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο οποίος πρέπει να αποφασίσει επί αυτής πριν από τον χρόνο λήξης της σύμβασης, κοινοποιώντας την απόφασή του και στην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή που συστάθηκε με την με αρ. 4.16088/οικ.3794/29-05-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η εν λόγω Επιτροπή, στην οποία υποβάλλονται τα παραδοτέα, είναι αρμόδια για τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης του έργου και της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και πιστοποιεί τις ενέργειες που έχουν ανατεθεί και πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας σύμβασης. Η παρακολούθηση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. 6

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε υποδείξεις από την Αναθέτουσα Αρχή και θα δέχεται ελέγχους, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών του, από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και από τα άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΑΜΟΙΒΗ Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (39.850 ) μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ και σαράντα εννέα χιλιάδες δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (49.015,50 ) συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ, η οποία θα καλυφθεί από πόρους του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 στο πλαίσιο του έργου «Θεματικές Μελέτες αξιολόγησης» με κωδικό ΟΠΣ 303129 και ενάριθμο στο ΠΔΕ 2010ΣΜ03480011. Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής συμπεριλαμβάνονται, η αμοιβή του Αναδόχου, τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεών του, των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου. Ρητά δε, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν της ανωτέρω συνολικής αμοιβής. Ο Ανάδοχος συμφωνεί, οι προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων ν αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις. Για την είσπραξη της αμοιβής του ο Ανάδοχος θα εκδώσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και θα υποβάλλει επίσης φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η καταβολή των πληρωμών θα γίνει τμηματικά σε 2 δόσεις. Η καταβολή της Α δόσης, ποσού ένδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (11.995,00 ) μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ, θα καταβληθεί με την πιστοποίηση της παραλαβής του πρώτου παραδοτέου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του άρθρου 3. 7

Η καταβολή της Β δόσης, ποσού είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (27.895,00 ) μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ, θα συνιστά εξόφληση του έργου και θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή του, η οποία θα πιστοποιείται με την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου. Η καταβολή εκάστης πληρωμής θα γίνεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ, και με την προϋπόθεση ότι θα έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει από τον Υπόλογο της Αναθέτουσας Αρχής στην Ανάδοχο Εταιρεία ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ή στον υπ αυτού νόμιμα εξουσιοδοτούμενο. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, ο Ανάδοχος προσκόμισε την με αριθμό 2850558619 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που εκδόθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς ποσού ευρώ τρεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (3.985,00 ), το οποίο αντιστοιχεί στο 10% της παραπάνω αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α. του Αναδόχου και ισχύος μέχρι την επιστροφή της. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική παράδοση και παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση του συνόλου των συμβατικών υποχρεώσεών του. Η Αναθέτουσα Αρχή σε ουδεμία επιβάρυνση υποβάλλεται στην περίπτωση τυχόν μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ α) Σε περίπτωση υπέρβασης του συμφωνηθέντος χρόνου εκτέλεσης του έργου, υπαναχώρησης του Αναδόχου ή μη τήρησης των όρων της παρούσας, αλλά και της συνημμένης προσφοράς παραρτήματος, ή πλημμελούς τήρησης και εφαρμογής αυτών, ρητά συμφωνείται ότι θα καταβάλλεται από τον Ανάδοχο ημερήσια ποινική ρήτρα 398,5 ΕΥΡΩ και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. 8

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι η συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα είναι εύλογος και ως εκ τούτου παραιτούνται της αξιώσεως για μείωση αυτής ως δυσαναλόγου. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί και δεν συμμορφωθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, και υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία της Αναθέτουσας Αρχής από τη μη εκτέλεση της σύμβασης. β) Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, αλλά και της συνημμένης προσφοράς παραρτήματος, των οποίων, συμφωνείται μεταξύ των μερών, ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, και να απαιτήσει απ αυτόν την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ A. Στην περίπτωση που α) ο Ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη ολοκλήρωση των οριζομένων στο άρθρο 1 παρ. ΙΙ της παρούσης, καταγγέλλεται η σύμβαση και κηρύσσεται έκπτωτος. β) οι προθεσμίες του άρθρων 2 και 3 της παρούσης παρέλθουν άπρακτες ή ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις τελικές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αφενός διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου πλην των ήδη παραληφθέντων τμημάτων του και αφ ετέρου η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός 20 ημερών από τη λήψη της. Στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος παραβιάσει όρο της παρούσας σύμβασης και η παραβίαση αυτή δεν είναι εφικτό από τη φύση της να αποκατασταθεί ή συντρέξει σπουδαίος λόγος για το Ελληνικό Δημόσιο ή γεγονός ανωτέρας βίας, η σύμβαση λύεται με την κοινοποίηση έγγραφης δήλωσης της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο. Β. Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάσει οποιονδήποτε όρο αυτής και δεν έχει αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της σχετικής γραπτής ειδοποίησης του Αναδόχου. 9

Γ. Η παρούσα σύμβαση δύναται να λυθεί κοινή συναινέσει, με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, ανά πάσα στιγμή μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την έναρξη της συμβατικής ισχύος της, εφόσον δεν εκκρεμεί καμιά υποχρέωση ή δεν υφίσταται κάποια αξίωση του ενός συμβαλλομένου προς τον άλλο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα οφειλόμενα έως του χρονικού σημείου της λύσης παραδοτέα και μόνον και όχι το σύνολο των παραδοτέων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις φάσεις του έργου, όπως αυτά σαφώς ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε περαιτέρω αποζημίωσης, παρά μόνον την αμοιβή του για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί και παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τους όρους της παρούσας και μόνον για το μέχρι τη λύση της σύμβασης χρονικό διάστημα. Δ. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης ο Ανάδοχος: α. Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. β. Δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί και παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τους όρους της παρούσας και μόνον για το μέχρι την λύση ή καταγγελία της σύμβασης χρονικό διάστημα. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί, από άλλον, κατά την εκτέλεση του έργου. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που απορρέουν απ αυτή τη σύμβαση, σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, που παρέχεται μόνον εγγράφως. ΑΡΘΡΟ 11 ο 10

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των στοιχείων που έχει στην κατοχή του και απορρέουν από την παρούσα σύμβαση στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου του, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Αντίθετα, η Αναθέτουσα Αρχή και το Ελληνικό Δημόσιο, για λογαριασμό των οποίων ενεργεί ο Ανάδοχος, δικαιούνται για απεριόριστο χρονικό διάστημα να κάνουν οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων, διαφυλάσσοντας κατά τα λοιπά τα ηθικά δικαιώματα του Αναδόχου, όπως αυτά προβλέπονται στο Ν. 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας». ΑΡΘΡΟ 12 ο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, αλλά και μετά τη λύση αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει την εμπιστευτικότητα και να μη γνωστοποιήσει ή ανακοινώσει σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιήσει τα παρακάτω στοιχεία για άλλο έργο και να μην κοινοποιήσει ή δημοσιεύσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του νόμου 2472/1997, όπως ισχύει, για την Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Άρθρο 14 ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος «ανωτέρα βία» θα νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης, πολέμου και γενικότερα τις περιπτώσεις, οι οποίες σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας, και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου. 11

Οσάκις ο Ανάδοχος, λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελλητί στην Αναθέτουσα Αρχή την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης. Άρθρο 15 ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Τα συμβατικά έγγραφα του έργου τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι: α) Η υπ αριθ. πρωτ. 4.17529 (ΑΔΑ: 7ΚΨΝΛ-ΚΓ4/10-6-2014) απόφαση ανάθεσης. β) Η υπ αριθ. πρωτ. 4.16048/3.793/28-5-2014 υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου / της Αναδόχου εταιρείας. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ τους αυτά ισχύουν με τη σειρά που παρατίθενται. Η υποβληθείσα από τον Ανάδοχο προσφορά και κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από τις προδιαγραφές του έργου και την παρούσα σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο και επ ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 16 ο ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ Όλες οι εκθέσεις, προτάσεις μελέτες, ενημερώσεις, λοιπά στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο που θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο, τόσο σε υλική, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το σύνολο του αρχείου που τυχόν σχηματιστεί μετά την εκτέλεση της σύμβασης και αφορούν στο της παρούσας εκτός από τη γενικού ή ειδικού χαρακτήρα τεχνογνωσία του Αναδόχου ή τρίτου που αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, ανήκουν στην κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει κάθε απαίτηση πρόσβασης της Αναθέτουσας Αρχής σε αυτά και με τη λήξη της σύμβασης να τα παραδώσει σε αυτήν. ΑΡΘΡΟ 17 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον εγγράφως και υπογράφεται από τον καθένα από τους συμβαλλομένους. ΑΡΘΡΟ 18 ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και έλαβε, η μεν Αναθέτουσα Αρχή τρία (3) πρωτότυπα, ο δε Ανάδοχος ένα (1). ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 13