14SYMV001911598 2014-03-10 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Καλλιθέα σήμερα την 10 η Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ αφενός: α)του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που εδρεύει στην Καλλιθέα, στη Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671 με Α.Φ.Μ: 090015175, Δ.Ο.Υ: Α Καλλιθέας, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Καθηγητή κ. Ευάγγελο Πρόντζα, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ιδρύματος και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «το Πανεπιστήμιο» και αφετέρου: β)της εταιρίας με την επωνυμία Διεθνές Πρακτορείο Δημοσιεύσεων - Διαφημίσεων Α.Ε., με τον διακριτικό τίτλο ΔΙΤΣ Α.Ε., που εδρεύει στην οδό Σταδίου 43 10559 Αθήνα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 094018316 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Παπαπαναγή Βασιλική του Νικολάου Πρόεδρο του Δ.Σ., με Α.Δ.Τ. AK516391/2012, σύμφωνα με Νο 191/29-3-2011 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω Εταιρείας με το οποίο συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», αφού έλαβαν υπ' όψιν τους οι συμβαλλόμενοι: 1.Την υπ'αριθ. 14/26-11-2013 (θέμα 5ο) Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.(ΑΔΑ: ΒΛ13469Β7Α-5Η8) 2.Την με αριθ.πρωτ. 633/28-11-2013 Απόφαση Προέγκρισης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ : ΒΛ0Ν469Β7Α-ΤΟΧ) 3.Την υπ'αριθ.πρωτ.21/7-1-2014 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του Ιδρύματος. (ΑΔΑ: ΒΙ6Α469Β7Α-ΚΔΤ) 4. Την με αριθ.πρωτ. 83/17-2-2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ :ΒΙΕ7469Β7Α-ΒΣΞ) 5.Την υπ' αριθ.26/27-2-2014 (Θέμα 7ο) Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος περί της κατακύρωσης. (ΑΔΑ ΒΙΚΥ469Β7Α-0ΥΥ) 6.Την από 27-1-2014 προσφορά του Αναδόχου να παρέχει τις υπηρεσίες και εγγυήσεις που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και της υπ αριθ. Πρωτ.21/7-1-2014 Προκήρυξης: Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1.1. Το Πανεπιστήμιο αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης των πανεπιστημιακών ανακοινώσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στον ημερήσιο τύπο, με κριτήριο κατακύρωσης το ποσοστό τριάντα έξι τοις εκατό (36%) έκπτωσης στην τιμή που καθορίζεται βάσει της Κ.Υ.Α. του Υπ. Εσωτερικών και του Υφυπ. Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό 2/82452/0020/2008 (ΦΕΚ 2441/τ.Β'/2-12-2008 ) «περί καθορισμού της τιμής των καταχωρουμένων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιεύσεων του Δημοσίου και του ΝΠΔΔ», και μέχρις ανακλήσεως της από το Νόμο ή κατά περίπτωση μέχρι αλλαγής από τις Εφημερίδες, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, από την υπογραφή της συμβάσεως και μέχρι 31/12/2014, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Πρωτ. 21/7-1-2014 προκήρυξη και όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α αυτής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης, ώστε το τελικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Ανάδοχος, να συνάδει με τον σκοπό για τον οποίο προκήρυξε τον συγκεκριμένο προαναφερόμενο διαγωνισμό το Πανεπιστήμιο. 1.2. Αξία σύμβασης: Η συνολική αξία της σύμβασης δύναται να ανέλθει στο ποσό των 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 8.130,08 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Άρθρο 2 - ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2.1. Το εν λόγω τίμημα θα διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των δημοσιεύσεων, με παρεχόμενη έκπτωση τριάντα έξι τοις εκατό (36%), μέχρι και 31/12/2014 και θα καταβληθεί άπαξ ή τμηματικά, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του δικαιούχου, με βάση τα τιμολόγιά του, αφού γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συγκεκριμένα αφού προσκομισθούν από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα Δαπανών: α) Τιμολόγιο (στο τιμολόγιο πρέπει να αναγράφεται χωριστά η τιμή δαπάνης δημοσίευσης για κάθε διακήρυξη, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμούς, αντίγραφο του οποίου θα στέλνεται και στην Υπηρεσία που έδωσε την εντολή) β) Εντολή δημοσίευσης από την αρμόδια υπηρεσία καθώς και το φύλλο δημοσίευσης και γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον απαιτείται. 2.2. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Προμηθευτή. Γίνονται κρατήσεις επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%, χαρτόσημο επί αρχικών κρατήσεων 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20% (συνολικά 3,072%). Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής(αφαιρουμένων των ανωτέρω κρατήσεων) του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για προμήθεια υλικών ή 8% για παροχή υπηρεσιών). 2.3. Σε κάθε πληρωμή θα παρακρατείται κράτηση 0,10% προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο 3 του Ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2β του άρθρου 238 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α'/11-4- 2012) και στη συνέχεια όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 61 του 4146/2013 (ΦΕΚ 90/τ.Α'/18-4-2013) περί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ.. 2.4. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Πανεπιστήμιο. Η δε δαπάνη βαραίνει τον ΚΑΕ 0851-00-01 του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με την Απόφαση Προέγκρισης Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ.πρωτ. 633/28-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0Ν469Β7Α-ΤΟΧ) και την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 22 καταχώρησης στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής και αριθ.πρωτ. 83/17-2-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕ7469Β7Α-ΒΣΞ). 2.5. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 2.6. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.
Άρθρο 3 - ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 3.1. ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: Οι ανακοινώσεις για διαγωνισμούς και λοιπές δημοσιεύσεις θα αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο και ταχυδρομικώς από τις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Ο χρόνος για την έγκαιρη δημοσίευσή τους στις εφημερίδες θα καθορίζεται κάθε φορά από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία και θα αποστέλλεται μετά στην Υπηρεσία αυτή το σχετικό φύλλο δημοσίευσης. 3.2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: Τα σχετικά φύλλα των δημοσιεύσεων εις τριπλούν θα στέλνονται στις Υπηρεσίες που έδωσαν την εντολή μαζί με το τιμολόγιο, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την δημοσίευση. Άρθρο 4 - ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις ζητηθέντες υπηρεσίες από την υπογραφή της σύμβασης εως και 31/12/2014. Άρθρο 5 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 5.1. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στο Πανεπιστήμιο σε εκτέλεση της σύμβασης, ακόμη και της τυχαίας καταστροφής, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο και τις Αποφάσεις του Πανεπιστημίου. 5.2.Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, του προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ ευκαιρία της υλοποίησης της προμήθειας από τον Προμηθευτή, εφ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού ή σε ελάττωμα της προμήθειας. 5.3. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως το Πανεπιστήμιο για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα ή αμέλεια του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση της προμήθειας. 5.4. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλεια του προσωπικού του που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης καθώς και στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αυτών σε οποιοδήποτε κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης Άρθρο 6 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 6.1. Το Πανεπιστήμιο, δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α)ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση. β)ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές. γ)ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει την προμήθεια ή μέρος αυτής υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του Πανεπιστημίου. δ)ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. ε)εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. 6.2.Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους του Πανεπιστημίου καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, το Πανεπιστήμιο δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν το Πανεπιστήμιο γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 6.3. Με την μετά από καταγγελία του Πανεπιστημίου λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση του Πανεπιστημίου:
α)να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρέωσης του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. β)να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει το Πανεπιστήμιο, όποιο προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 6.4. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, το Πανεπιστήμιο βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 6.5 Το Πανεπιστήμιο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 6.6.Το Πανεπιστήμιο δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής και το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος της προμήθειας που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. Άρθρο 7 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ 7.1.Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη παρούσα Σύμβαση στο σύνολό της ή μέρος αυτής, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 7.2.Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. Η υποκατάσταση του αναδόχου απαγορεύεται. Άρθρο 8 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 8.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 8.2.Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 8.3.Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: i.γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αναδόχου. ii.γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του αναδόχου. iii.πλημμύρα. iv.σεισμός. v.πόλεμος. vi.εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). vii.εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 8.4.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 8.5.Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Αναδόχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της υπηρεσίας. Άρθρο 9 - ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ α)ο/η Ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη γραπτή συμφωνία του ετέρου μέρους, ενώ ο/η Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους με οποιοδήποτε τρόπο με αυτό/αυτή συνδεόμενους για την εκτέλεση του παρόντος έργου.
β) Ο/Η Ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της σύμβασης ή χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό πληροφορικής και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι γνωρίζουν και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας, η δε Εταιρεία μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις και στους τυχόν υπεργολάβους. γ)κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για όλους τους συμβαλλόμενους οι διατάξεις του Ν.2472/1997 Προστασία και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ 50/τ.Α'/1997), όπως ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 10.1.Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία εκτέλεσης των υπηρεσιών και οι δημοσιεύσεις δεν ανακοινωθούν και αποσταλούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών που καθυστερούν μέχρι και 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτών. 10.2.Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παραλαβής και δημοσίευσης της ανάθεσης και η ανάθεση δεν δημοσιευθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος. 10.3.Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 10.4.Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 10.5.Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. Άρθρο 11 - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση της προμήθειας. Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο στοιχείο αυτής, η με αριθ. Πρωτ. 21/7-1-2014 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και η από 27-1-2014 Οικονομική προσφορά του Αναδόχου. Άρθρο 12 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 12.1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 12.2. Το Πανεπιστήμιο και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 12.3. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 13 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αυτά αφού συμφωνήθηκαν μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων και αφού κατατέθηκε από τον Ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ με αριθμό αυτής 687127 και ποσού # οκτακοσίων δέκα τριών ευρώ euro # η οποία καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, η οποία θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική του εξοπλισμού, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίτυπα, τα οποία αφού υπογράφτηκαν ως ακολούθως, το Πανεπιστήμιο έλαβε δύο αντίγραφα και το άλλο συμβαλλόμενο μέρος ένα.
Σε περίπτωση καταγγελίας ή μονομερούς λύσης της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου εκπίπτει η υπέρ του Πανεπιστημίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Τ α σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν α μ έ ρ η ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Ανάπτυξης Καθηγητής Ευάγγελος Πρόντζας Παπαπαναγή Βασιλική