14SYMV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ <<ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ >> Α.Φ.Μ. 999100816 ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 24933/2013 ΑΔΑ: 14SYMV002248402 2014-08-21 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Πάτρα σήμερα στίς 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ.οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι Αφενός ΤΟ Π.Γ.Ν.Π. που εδρεύει στο ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ΔΙΟΙΚΗΤΗ Κο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΠΟΝΑΝΟ και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως η << Αναθέτουσα Αρχή >> και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία BBD NIK.ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που εδρεύει στο Δρέπανο Αχαϊας, τ.κ. 26 504 έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 093628458.. υπάγεται στη ΔΟΥ: Α ΠΑΤΡΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο ΣΩΤΗΡΙΟ ΛΑΪΝΙΩΤΗ Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 5172/20.8.2013 και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», Λαμβάνοντας υπόψη : 1) Την υπ. Αριθ.70/2010 διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ». 2) Την από. 16/12/2010 προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 3) Την υπ. αριθ. 38/15-10-2013 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Προμήθεια: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 20-01-2014 Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η από 16/12/2010 προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας υλικού 1

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α/Α: 3 - ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ - ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΑ ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ CHANGZHOU HUANKANG MEDICAL DEVICE CO, LTD, ΚΙΝΑΣ. Είναι κατασκευασμένα από αιθυλένιο (από σκληρό πλαστικό φιλικό προς το περιβάλλον), υποαλλεργικά, μη πυρογενή, ελαστικά, δεν σπάνε κατά τη χρήση, σταθεροποιούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης τους, με βίδα, διαφορετικό χρώμα κάθε μέγεθος και διατίθενται ανά ένα συσκευασμένα σε αδιάβροχη, ανθεκτική, διαφανή θήκη. ΜΕΓΕΘΟ Σ Συσκευασία 1. SMALL ατομική & σε κουτί των 100 τεμαχίων 2. ατομική & σε κουτί MEDIUM των 100 τεμαχίων 3. LARGE ατομική & σε κουτί των 100 τεμαχίων Μ.Μ. Φ.Π.Α. Τιμή σε άνευ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ 23% 0,2345 500 117,25 144,21 ΤΕΜ 23% 0,2345 3800 891,10 1.096,05 ΤΕΜ 23% 0,2345 350 82,07 100,94 Α/Α: 11 - ΣΛΙΠ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ Ελαστικά, δικτυωτά, υποαλλεργικά γυναικολογικά σλίπ μ.χ.. Διαθέτουν ειδικό στρώμα που επιτρέπει στο σώμα να αναπνέει, κατάλληλα για στήριξη σερβιετών λεχωίδων καθώς και για άτομα που υποστηρίζονται με πάνες ακράτειας. ΧΡΗΣΗ: Τοποθετούνται και αφαιρούνται εύκολα, χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς στο ανθρώπινο σώμα και διαθέτουν τέλεια εφαρμογή, έτσι ώστε να συγκρατείται η πάνα ακράτειας ή η σερβιέτα στο πιο κατάλληλο σημείο του σώματος. Είναι δυνατόν τα σλιπ μ.χ. που προσφέρουμε να πλυθούν στους 60 βαθμούς Κελσίου για να μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν περισσότερες φορές. Είναι προϊόντα του oίκου FRA spa Ιταλίας, που είναι πρωτοπόρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο τομέα ποιοτικών προϊόντων βρεφικής προστασίας και ατομικής υγιεινής. ΣΥΝΘΕΣΗ: Πολυεστέρας με (λιγότερο) ελαστάν ΜΕΓΕΘΟΣ: UNISLIP UNIVERSAL (ενιαίο μέγεθος) Συσκευασία κουτί των 10 τεμαχίων & σε κιβώτιο με 10 κουτιά Μ.Μ. Φ.Π.Α. Τιμή σε άνευ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΤΕΜΑΧ 23% 0,25 350 87,50 107,62 ΙΟ Α/Α: 14 - ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΛΟΧΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Σερβιέτες υποαλλεργικές, με την ονομασία EGOSAN. Τα επιθέματα υγείας (σερβιέτες) είναι αντιαλλεργικά, αδιάβροχα, από υλικό απορροφητικό, εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή στο ανθρώπινο σώμα και εγγυώνται μεγάλη προστασία και αναμφισβήτητη πρακτικότητα, δεν τρίβουν, δεν αφήνουν χνούδι. Φέρουν στη μία πλευρά επιφάνεια με αδιάβροχη επένδυση και αυτοκόλλητο. Ενδείκνυνται για χρήση στη Μαιευτική κ Γυναικολογική Κλινική και ειδικότερα στις λεχωίδες. Είναι προϊόντα του οίκου SANTEX spa Ιταλίας, πρωτοπόρου στον τομέα προϊόντων ατομικής υγιεινής και φροντίδας. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΕ CM 1. 30cm x 10cm (MEDIUM) 2. 11cm x 33cm (LARGE) Συσκευασία κουτί των 24 τεμαχίων & σε κιβώτιο με 12 κουτιά κουτί των 24 τεμαχίων & σε κιβώτιο με 10 κουτιά Μ.Μ. Φ.Π. Α. Τιμή σε άνευ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΤΕΜ 13% 0,0637 1800 114,66 129,56 ΤΕΜ 13% 0,0898 33000 2.963,40 3.348,64 Α/Α: 35.1 - ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3-WAY ΑΠΛΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3-WAY (3 way-stop cock), του οίκου XUYI WEBEST MEDICAL PRODUCT CO, LTD, Κίνας, αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία, μιας χρήσεως από υψηλής ποιότητας ειδικό πλαστικό σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, σε ατομική διαφανή συσκευασία. Τοποθετούνται μεταξύ της συσκευής του ορού & του 2

φλεβοκαθετήρα, για να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης χορήγησης 3 ορρών ή διαλυμάτων. Διαθέτουν ενδείξεις στην κατεύθυνση της οπής και φέρουν ένδειξη για τη χρήση σε αρτηρία ή φλέβα, διαφανή άκρα (δύο θηλυκά & ένα αρσενικό), με μαλακό άξονα για εύκολη περιστροφή, και διαφανή υποαλλεργικά πώματα στα άκρα, με άριστη εφαρμογή. Συσκευασία Μ.Μ. Φ.Π. Α. Τιμή σε άνευ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ Φ.Π.Α. κουτί των 1000 τεμαχίων ΤΕΜ 23% 0,1623 180.000 29.214,00 35.933,20 Α/Α: 38 - ΠΟΔΙΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (πυλορότες) μιας χρήσης, ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ V&L (Shanghai) International INC, προέλευσης Κίνας. Είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο, μακρυές, κρεμάνε στο λαιμό, δένουν στη μέση και καλύπτουν όλο το εμπρός του σώματος του χρήστη (θώρακα, κοιλιά και γόνατα), μη αποστειρωμένες, μη τοξικές. Είναι πολύ ανθεκτικές αδιάβροχες, λευκές, άνετες στο φόρεμα και δεν γλιστράνε. Διατίθεται στην εξής διάσταση: 80 χ 125 εκ Συσκευασία Μ.Μ. Φ.Π.Α Τιμή σε άνευ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ κουτί των 1000 τεμαχίων ΤΕΜ 23% 0,0348 33.000 1.148,40 1.412,53 Α/Α: 40 - ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, άκαμπτα, άθραυστα, αδιάβροχα, μεγάλης ακρίβειας, τα οποία φέρουν μπίπερ. Κατάλληλα για μέτρηση από μασχάλη, πρωκτό, στόμα με δυνατότητα απολύμανσης με αλκοόλη του οίκου HANGZHOU SEJOY ELECTRONICS & INSTRUMENTS Co Ltd, Κίνας. Συσκευασία Μ.Μ. Φ.Π.Α Τιμή σε ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ. άνευ κουτί των 12 τεμαχίων ΤΕΜ 23% 1,62 3300 5.346,00 6.575,58 Α/Α: 43 - ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Νεφροειδή χάρτινα μιας χρήσης του οίκου FINESS HEALTHCARE COMPANY LIMITED, Κίνας. Κατασκευασμένα αποκλειστικά από σκληρό πεπιεσμένο 100% ανακυκλωμένο χαρτί, υδατοδιαλυτά και πλήρως βιοδιασπώμενα. Δε διαπερνώνται από τα αιχμηρά αντικείμενα και να είναι ανθεκτικά στην διαπερατότητα των υγρών. Απόλυτα κατάλληλα για κλινική και νοσοκομειακή χρήση. Συσκευασία Μ.Μ. Φ.Π.Α. Τιμή σε άνευ ΠΟΣΟΤΗ ΜΕ ΤΑ κουτί των 100 τεμαχίων ΤΕΜ 23% 0,078 55.000 4.290,00 5.276,70 Α/Α: 44 - ΠΑΝΕΣ (ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ) ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ Προσφέρουμε τα υποσέντονα του οίκου HEFEI JINGCHENG PLASTIC PRODUCTS Co Ltd, Κίνας, μιας χρήσης, που εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή και άνεση, αποφεύγοντας συχνές αλλαγές και απρόβλεπτα δυσάρεστα επακόλουθα. Εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή στο ανθρώπινο σώμα, δεν τρίβουν, δεν αφήνουν χνούδι. Ταιριάζουν σε κάθε είδος κρεβατιού και η χρησιμοποίησή τους είναι απαραίτητη σε κάθε νοσηλεία. Τα υποσέντονα έχουν ευρέως απορροφητική επιφάνεια και εγγυώνται μεγάλη προστασία και αναμφισβήτητη πρακτικότητα. Φέρουν στη μία επιφάνεια αδιάβροχη επένδυση. Είναι κατασκευασμένα από απορροφητικό και υποαλλεργικό υλικό, που δεν επηρεάζει την ευαίσθητη φυσιολογική ισορροπία του δέρματος και συνεπώς κρατάει την επιδερμίδα του ασθενούς στεγνή. ΔΙΑΣΤΑΣ Η ΣΕ CM Συσκευασία 1. 40Χ60 τσάντα 15 τεμαχίων & σε κιβώτιο με 10 τσάντες 2. 60Χ60 κουτί των 50 τεμαχίων & σε Μ.Μ. Φ.Π.Α. Τιμή σε άνευ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΤΕΜ 23% 0,0829 60.000 4.974,00 6.118,02 ΤΕΜ 23% 0,1223 35.000 4.280,50 5.265,01 3

κιβώτιο με 6 κουτιά 4. 60Χ90 τσάντα 15 τεμαχίων & σε κιβώτιο με 10 τσάντες ΤΕΜ 23% 0,1587 140.000 22.218,00 27.328,14 Α/Α: 45 - ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ Προσφέρουμε καλύμματα στρωμάτων (στρωματοθήκες), του οίκου FINESS HEALTHCARE COMPANY LIMITED, Κίνας, προέλευσης Κίνας. Αδιάβροχες, σαγρέ, σε διάσταση 210Χ90cm κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο, με λάστιχο γύρω-γύρω για κάλυψη της πάνω πλευράς και των πλαϊνών του στρώματος. Είναι μαλακές, εύκαμπτες για να προσαρμόζονται στις καμπύλες του σώματος για αποφυγή κατακλίσεων. Πλένονται εύκολα με τα κοινά νοσοκομειακά καθαριστικά. Διατίθεται σε χρώμα σιέλ. Συσκευασία Μ.Μ. Φ.Π.Α Τιμή σε ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ. άνευ Φ.Π.Α. κουτί των 10 ΤΕΜ 23% 0,3584 10.000 3.584,00 4.408,32 τεμαχίων & σε κιβώτιο με 10 κουτιά Α/Α: 46.3 - ΠΑΝΑ-ΒΡΑΚΑΚΙ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ L Προσφέρουμε τα προϊόντα EGOSAN του οίκου SANTEX spa Ιταλίας. Πρόκειται για πάνες ακράτειας μιας χρήσης, «κλειστού τύπου», μεγάλης απορροφητικότητας & υψηλής τεχνολογίας. Διαθέτουν σκληρή αυτοκόλλητη ταινία & ζώνες προστασίας & έτσι αποφεύγονται οι διαρροές υγρών από τις κινήσεις από πλάγια, εμπρός και πίσω. Οι επανακολλητικές ταινίες τους και το ειδικό λάστιχο που διαθέτουν και στις δύο πλευρές εξασφαλίζουν απόλυτη & σωστή εφαρμογή. Κατασκευάζονται αποκλειστικά για κλινική & νοσοκομειακή χρήση, εξασφαλίζουν αντιαλλεργική προστασία και διατηρούν το δέρμα του χρήστη στεγνό και καθαρό. ΜΕΓΕΘ Συσκευασία Μ.Μ. Φ.Π.Α Τιμή σε ΠΟΣΟΤΗ ΟΣ. άνευ ΤΑ LARGE τσάντα 30 τεμαχίων (κιβώτιο με 4 τσάντες) ΤΕΜ 23% 0,3276 50.000 16.380,00 20.147,40 Α/Α: 49.1 - ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ μιάς χρήσεως, για κατακεκλιμένους ασθενείς του οίκου FINESS HEALTHCARE COMPANY LIMITED, Κίνας. Κατασκευασμένα αποκλειστικά από 100% ανακυκλωμένο χαρτί πλήρως βιοδιασπώμενο. Χωρητικότητας άνω των 900ml. Ενδείκνυνται για κατακεκλιμμένους ασθενείς. Kατάλληλα για πολτοποίηση στην ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων σκευών. Διατηρούν το σχήμα τους, χωρίς διαρροές υγρών, για τουλάχιστον τέσσερις ώρες και άνω από τη χρήση τους. Συσκευασία Μ.Μ. Φ.Π.Α. Τιμή σε άνευ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕ κουτί των 110 τεμαχίων ΤΕΜ 23% 0,54 25.000 13.500,00 16.605,00 Α/Α: 50.1 - ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ, χάρτινες μιάς χρήσεως του οίκου FINESS HEALTHCARE COMPANY LIMITED, Κίνας. Κατασκευασμένες αποκλειστικά από 100% ανακυκλωμένο πεπιεσμένο σκληρό χαρτί για να είναι ανθεκτικές στη διαπερατότητα των υγρών, υδατοδιαλυτή και πλήρως βιοδιασπώμενη. Χωρητικότητας άνω των 1,3 λίτρων. Ενδείκνυνται για κατακεκλιμμένες γυναίκες. Kατάλληλες για πολτοποίηση στην ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων σκευών. Διατηρούν το σχήμα τους, χωρίς διαρροές υγρών, για τουλάχιστον τέσσερις ώρες από τη χρήση τους. Συσκευασία Μ.Μ. Φ.Π.Α. Τιμή σε άνευ ΠΟΣΟΤΗΤΑ κουτί των 100 ΤΕΜ 23% 0,53 10.000 5.300,00 6.519,00 4

τεμαχίων Α/Α: 51 - ΣΛΙΠ ΑΠΛΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Ελαστικά, δικτυωτά, υποαλλεργικά γυναικολογικά σλίπ μ.χ. Διαθέτουν ειδικό στρώμα που επιτρέπει στο σώμα να αναπνέει, κατάλληλο για λεχωΐδες μητέρες καθώς και για άτομα που υποστηρίζονται με πάνες ακράτειας. ΧΡΗΣΗ: Τοποθετούνται και αφαιρούνται εύκολα, χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς στο ανθρώπινο σώμα και διαθέτουν τέλεια εφαρμογή, έτσι ώστε να συγκρατείται η πάνα ακράτειας ή η σερβιέτα στο πιο κατάλληλο σημείο του σώματος. Είναι δυνατόν τα σλιπ μ.χ. που προσφέρουμε να πλυθούν και να χρησιμοποιηθούν περισσότερες φορές. Είναι προϊόντα του oίκου FRA spa Ιταλίας, που είναι πρωτοπόρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο τομέα ποιοτικών προϊόντων βρεφικής προστασίας και ατομικής υγιεινής. Διατίθενται ως ακολούθως: ΜΕΓΕΘΟΣ: UNISLIP UNIVERSAL (ενιαίο μέγεθος) Συσκευασία Μ.Μ. Φ.Π.Α. Τιμή σε άνευ ΠΟΣΟΤΗΤ Α κουτί των 10 τεμαχίων & σε κιβώτιο με 10 κουτιά ΤΕΜ 23% 0,25 6.000 1.500,00 1.845,00 Α/Α: 52.1 - ΣΕΝΤΟΝΙΑ (ΡΟΛΛΟΙ) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΑΠΛΑ ΧΑΡΤΙΝΑ Ρολά σεντόνια για χρήση σε εξεταστικά κρεβάτια (box), από αρίστης χαρτί (100% καθαρός χημικός πολτός). Διαθέτει τέλεια απορροφητικότητα και ραφές ανά 40cm περ. για γρήγορο και ομοιόμορφο τεμαχισμό των φύλλων, εύκολη χρήση και οικονομία στην κατανάλωσή του. Παράγεται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας μας (Ρίο Αχαΐας). ΔΙΑΣΤΑΣ Η ΣΕ CM x M 1. 50cm x 100m 2. 60cm x 100m Συσκευασία Μ.Μ. Φ.Π. Α. ανθεκτική & αδιάβροχη με 12 ρολά ανθεκτική & αδιάβροχη με 15 ρολά Τιμή σε άνευ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΤΕΜ 23% 3,52 8.000 28.160,00 34.636,80 ΤΕΜ 23% 4,27 700 2.989,00 3.676,47 Α/Α: 52.2 - ΣΕΝΤΟΝΙΑ (ΡΟΛΛΟΙ) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ρολά σεντόνια για χρήση σε εξεταστικά κρεβάτια (box), από αρίστης ποιότητος αδιάβροχο / πλαστικοποιημένο χαρτί (100% καθαρός χημικός πολτός με αδιάβροχη επένδυση ειδικής πλαστικής μεμβράνης πολυαιθυλενίου). Διαθέτει τέλεια απορροφητικότητα και ραφές ανά 40cm περ. για γρήγορο και ομοιόμορφο τεμαχισμό των φύλλων, εύκολη χρήση και οικονομία στην κατανάλωσή του. Παράγεται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας μας (Ρίο Αχαΐας). ΔΙΑΣΤΑΣ Η ΣΕ CM x M 1. 60cm x 50m 2. 50cm x 50m Συσκευασία Μ.Μ. Φ.Π.Α. Τιμή σε άνευ ανθεκτική & αδιάβροχη με 20 ρολά ανθεκτική & αδιάβροχη με 15 ρολά ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΤΕΜ 23% 2,42 300 726,00 892,98 ΤΕΜ 23% 2,09 230 480,70 591,26 Α/Α: 71.1 - ΣΥΡΙΓΓΕΣ 50-60ml ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ LUER LOCK ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ LUER LOCK, ατομικά συσκευασμένες μιάς χρήσεως, προϊόντα του οίκου JIANGSU KANGHUA MEDICAL EQUIPMENT CO, LTD, Κίνας. Πληρούν απόλυτα όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις (& τα αντίστοιχα ΦΕΚ): α) Υ.Α. Α6/6404 δις (ΦΕΚ τ.β 681/91) β) Υ.Α.Α6/4198 (ΦΕΚ τ.β 384/86) 5

γ) Υ.Α. Α6/6404 (ΦΕΚ τ.β 680/91) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1. Είναι μιας χρήσης, ατομικά συσκευασμένες, καθαρές και αποστειρωμένες (5 έτη) 2. Τα υλικά συσκευασίας είναι πλαστικό φιλμ (blister) και medical grade paper (ιατρικό χαρτί) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποστείρωση και επιλέγονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της Απόφασης Α6/6404 δις. 3. Στη συσκευασία υπάρχει στα ελληνικά περιγραφή του είδους, αναφορά στο εύρος της βελόνας, στη μέθοδο αποστείρωσης, στην ημερομηνία παραγωγής και λήξης, στο υλικό της σύριγγας καθώς και στο εργοστάσιο κατασκευής του προϊόντος και φέρει την ένδειξη: «Να μη χρησιμοποιείται με παραλδεϋδη» 4. Είναι κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο για τον κύλινδρο, από πολυαιθυλένιο για το έμβολο και φυσικό καουτσούκ σιλικοναρισμένο για το ελαστικό παρέμβυσμα. 5. Φέρουν πιστοποιητικά ISO 9000 και σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ. 6. Είναι στείρες και ελεύθερες πυρετογόνων ουσιών. Ως μέθοδος αποστείρωσης, κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς, χρησιμοποιείται το αιθυλενοξείδιο, όπου η συγκέντρωση υπολείμματος είναι μικρότερη από 2 ppm. 7. Δεν περιέχουν τοξικές ουσίες. 8. Έχουν σαν μονάδα χωρητικότητας το ml (cc). 9. Φέρουν διαγράμμιση και αρίθμηση στο κύλινδρο, η οποία είναι ανθεκτική και ευκρινής, ορατή κατά την αποστείρωση, δοκιμασία και χρήση. Ο αριθμός είναι καλά διατυπωμένος. 10. Όταν χρησιμοποιούνται με την κατάλληλη βελόνα επιτρέπουν την ικανοποιητική λήψη ενέσιμου υγρού καθώς και ικανοποιητική έγχυση. 11. Έχουν ικανοποιητική αντοχή σε μηχανικές πιέσεις και είναι απαλλαγμένες από ξένα σώματα που μπορούν να προκαλέσουν δυσάρεστα επακόλουθα. 12. Ο κύλινδρος της σύριγγας είναι ικανοποιητικά διαφανής ώστε να επιτρέπει τον εντοπισμό μικρών φυσαλίδων αέρα, με συνθήκες κανονικής όρασης. Το ελαστικό παρέμβυσμα παρέχει άριστη στεγανότητα και στον υπολειπόμενο νεκρό όγκο και η κεφαλή της βελόνης εφαρμόζει τέλεια στο στυλίσκο της σύριγγας. 13. Το ανοικτό άκρο του κυλίνδρου είναι εφοδιασμένο με πτερύγια τα οποία έχουν σκοπό λόγω του μεγέθους τους, να εξασφαλίζουν σταθερό κράτημα και ομαλή κίνηση εμβόλου. 14. Το έμβολο παλινδρομεί ελεύθερα και δεν έχει στεγανή επαφή κατά τη διαδρομή του μέσα στο κύλινδρο. Στο τέλος του κυλίνδρου υπάρχει ειδικό stop, ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν. ΜΕΓΕΘΟ Σ ΣΕ ML 50/60ml με μικρό beck Συσκευασία κουτί των 50 τεμαχίων (400 τεμ./κιβώτιο) Μ.Μ. Φ.Π.Α. ΤΕΜ ΑΧΙΟ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ Τιμή σε άνευ 23% 8000 0,1523 1.218,40 1.498,63 Α/Α: 71.2 - ΣΥΡΙΓΓΕΣ 50-60ml ΧΟΝΔΡΟ ΜΠΕΚ CATHETER ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ατομικά συσκευασμένες μιάς χρήσεως, προϊόντα του οίκου JIANGSU KANGHUA MEDICAL EQUIPMENT CO, LTD, Κίνας. Πληρούν απόλυτα όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις (& τα αντίστοιχα ΦΕΚ): α) Υ.Α. Α6/6404 δις (ΦΕΚ τ.β 681/91) β) Υ.Α.Α6/4198 (ΦΕΚ τ.β 384/86) γ) Υ.Α. Α6/6404 (ΦΕΚ τ.β 680/91) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1. Είναι μιας χρήσης, ατομικά συσκευασμένες, καθαρές και αποστειρωμένες (5 έτη) 2. Τα υλικά συσκευασίας είναι πλαστικό φιλμ (blister) και medical grade paper (ιατρικό χαρτί) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποστείρωση και επιλέγονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της Απόφασης Α6/6404 δις. 3. Στη συσκευασία υπάρχει στα ελληνικά περιγραφή του είδους, αναφορά στο εύρος της βελόνας, στη μέθοδο αποστείρωσης, στην ημερομηνία παραγωγής και λήξης, στο υλικό της σύριγγας καθώς και στο εργοστάσιο κατασκευής του προϊόντος και φέρει την ένδειξη: «Να μη χρησιμοποιείται με παραλδεϋδη» 4. Είναι κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο για τον κύλινδρο, από πολυαιθυλένιο για το έμβολο και φυσικό καουτσούκ σιλικοναρισμένο για το ελαστικό παρέμβυσμα. 5. Φέρουν πιστοποιητικά ISO 9000 και σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ. 6. Είναι στείρες και ελεύθερες πυρετογόνων ουσιών. Ως μέθοδος αποστείρωσης, κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς, χρησιμοποιείται το αιθυλενοξείδιο, όπου η συγκέντρωση υπολείμματος είναι μικρότερη από 2 ppm. 6

7. Δεν περιέχουν τοξικές ουσίες. 8. Έχουν σαν μονάδα χωρητικότητας το ml (cc). 9. Φέρουν διαγράμμιση και αρίθμηση στο κύλινδρο, η οποία είναι ανθεκτική και ευκρινής, ορατή κατά την αποστείρωση, δοκιμασία και χρήση. Ο αριθμός είναι καλά διατυπωμένος. 10. Όταν χρησιμοποιούνται με την κατάλληλη βελόνα επιτρέπουν την ικανοποιητική λήψη ενέσιμου υγρού καθώς και ικανοποιητική έγχυση. 11. Έχουν ικανοποιητική αντοχή σε μηχανικές πιέσεις και είναι απαλλαγμένες από ξένα σώματα που μπορούν να προκαλέσουν δυσάρεστα επακόλουθα. 12. Ο κύλινδρος της σύριγγας είναι ικανοποιητικά διαφανής ώστε να επιτρέπει τον εντοπισμό μικρών φυσαλίδων αέρα, με συνθήκες κανονικής όρασης. Το ελαστικό παρέμβυσμα παρέχει άριστη στεγανότητα και στον υπολειπόμενο νεκρό όγκο και η κεφαλή της βελόνης εφαρμόζει τέλεια στο στυλίσκο της σύριγγας. 13. Το ανοικτό άκρο του κυλίνδρου είναι εφοδιασμένο με πτερύγια τα οποία έχουν σκοπό λόγω του μεγέθους τους, να εξασφαλίζουν σταθερό κράτημα και ομαλή κίνηση εμβόλου. 14. Το έμβολο παλινδρομεί ελεύθερα και δεν έχει στεγανή επαφή κατά τη διαδρομή του μέσα στο κύλινδρο. Στο τέλος του κυλίνδρου υπάρχει ειδικό stop, ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν. ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ ML 50/60ml με μεγάλο(χονδρό) beck, με catheter tip Συσκευασία Μ.Μ. Φ.Π.Α ποσότητ Τιμή σε. α άνευ κουτί των 50 ΤΕΜ 23% 20.000 0,1523 3.046,00 3.746,58 τεμαχίων (400 τεμ./κιβώτιο) : 152.610,99 ΓΕΝ. : 187.403,71 ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Προμήθειας ορίζεται σε ένα έτος με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης με τμηματική παράδοση κατόπιν παραγγελίας. Ειδικότερα ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 20-01-2014. και ημερομηνία λήξης η 19-01-2015.. ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης ποσότητας προμήθειας ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 και με τα παρακάτω: Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι προμήθειες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος ή των υπηρεσιών που καθυστερούν. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 7

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των 187.403,71. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει).στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό 225/702052-0/30-1-2014 εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ. ποσού ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ευρώ (15.262,00 ) (10% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την 22/05/2015, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων του έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 4. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 9.Κατά την πληρωμή του ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.επιπλέον θα παρακρατείται 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το ΥΥΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3580/07και την αριθ. ΔΥ6α/οικ.75262/4-6-09 εγκύκλιο της Κ.Υ. του ΥΥΚΑ ΑΡΘΡΟ 8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα 8

ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο. Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών που ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, μεταβιβάζεται επ αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία 9

έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07. ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρώθουν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από 70/2010 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από 16/12/2010 κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του Αναδόχου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα Ο ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ., κάτοικος ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ...., ΤΚ 26504... τηλ:2610/992707.., fax 2610/990648...,.. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Πατρών εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία πρωτότυπα, δύο έλαβε η αναθέτουσα αρχή και ένα το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ 10