14SYMV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.2.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. 12/29.1.2014 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προϋπολογισμού & Δαπανών 14SYMV001900653 2014-03-04 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Στη Λαμία σήμερα την 12.2.2014 μεταξύ: Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», το οποίο εδρεύει στη Λαμία (3 ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία), Α.Φ.Μ.: 997502348, Δ.Ο.Υ.: Λαμίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναπληρωτή Προέδρου αυτού, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΕΡΤΖΑΝΗ, και αφ ετέρου δε της «XEROX HELLAS Α.Ε.E.» με Α.Φ.Μ.:094035442 της Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Κανέλλο Κανελλόπουλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Λεωφόρος Συγγρού 127, με Α.Δ.Τ.:ΑΙ090295 Τ.Α: Αργυρούπολης.. Συμφωνήθηκαν και αμοιβαία έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: Ήδη με την παρούσα το πρώτο συμβαλλόμενο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (καλούμενο στο εξής «Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας») αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο «XEROX HELLAS Α.Ε.E.» (καλούμενο στο εξής «ο Ανάδοχος») και αυτός αναλαμβάνει την προμήθεια του χαρτιού που του κατακυρώθηκε, συμφωνήθηκε και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο της Σύμβασης. Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η προμήθεια χαρτιού για Εκτύπωση Φωτοαναπαραγωγή, για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία Νομού Φθιώτιδας και στα Ψαχνά Νομού Ευβοίας. Άρθρο 2 ο : Διάρκεια της Σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε Είκοσι (20) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία ενημέρωσης του μειοδότη ότι του κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός. 1

Άρθρο 3 ο : Αμοιβή υπηρεσιών Κρατήσεις Τρόπος πληρωμής. 1. Το συνολικό τίμημα για την προμήθεια του χαρτιού της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των Πενήντα Δύο Χιλιάδων Εννιακοσίων Ογδόντα Ευρώ (52.980,00 ) ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. που σήμερα είναι 23% και θα βαρύνει τον Κ.ΑΕ. 1731. 2. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 3. Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου. 4. Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του χαρτιού (άρθρο 35, παρ. 1 α, του π.δ.118/2007) από αρμόδια επιτροπή, η οποία μετά την παράδοση παραλαβή θα συντάξει και θα εκδώσει σχετικό πρακτικό παράδοσης παραλαβής. 5. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ ( ), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 6. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και ειδικότερα: α) Τιμολόγιο. β) Πρακτικό παραλαβής της τριμελούς επιτροπής. γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 7. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παράδοσης από την αρμόδια επιτροπή. 8. Η πληρωμή αναστέλλεται: α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 (παρ. 7), του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 9. Για την πληρωμή θα εκδοθούν τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από το τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 2

Άρθρο 4 ο : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος που αναδείχθηκε μειοδότης στον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια Χαρτιού για Εκτύπωση Φωτοαναπαραγωγή για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας», με αριθμό Διακήρυξης 2933/5.11.2013 και ημερομηνία διεξαγωγής την 3.12.2013, αποτέλεσμα το οποίο κατακυρώθηκε με την αριθ.12/29.1.2014 Απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, τα παρακάτω είδη, πλήρη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους, που αναφέρονται στα υπηρεσιακά έγγραφα του σχετικού διαγωνισμού και την προσφορά του: 1 η Κατηγορία: ΧΑΡΤΙ Α4: 10.500.000 φύλλα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIN A4 (210mm x 297mm) ΒΑΡΟΣ 80gr/m 2 ± 3% ΠΑΧΟΣ 104-108μm ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ Μεγαλύτερη από 120 κατά CIE ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Μεγαλύτερη από 90% κατά ISO 2471 ΥΓΡΑΣΙΑ 3.5% - 5% κατά DIN EN 20287 ΠΟΛΤΟΣ 100% ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ Σύνολο 1 ης Κατηγορίας ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%: 43.260,00 2 η Κατηγορία: ΧΑΡΤΙ Α3: 100.000 φύλλα. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIN A3 (297mm x 420mm) ΒΑΡΟΣ 80gr/m 2 ± 3% ΠΑΧΟΣ 104-108μm ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ Μεγαλύτερη από 120 κατά CIE ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Μεγαλύτερη από 90% κατά ISO 2471 ΥΓΡΑΣΙΑ 3.5% - 5% κατά DIN EN 20287 ΠΟΛΤΟΣ 100% ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ Σύνολο 2 ης Κατηγορίας ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%: 840,00 3

3 η Κατηγορία: ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ Α4: 2.000.000 φύλλα. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIN A4 (210mm x 297mm) ΒΑΡΟΣ 80gr/m 2 ± 3% ΠΑΧΟΣ 104-108μm ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ Μεγαλύτερη από 85 κατά CIE ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Μεγαλύτερη από 90% κατά ISO 2471 ΥΓΡΑΣΙΑ 3.5% - 5% κατά DIN EN 20287 ΠΟΛΤΟΣ 100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ TOTAL CHLORINE FREE (TCF) Σύνολο 3 ης Κατηγορίας ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%: 8.880,00 1. Το χαρτί θα πρέπει να είναι μονόφυλλο και κατάλληλο για την απευθείας φωτοεκτύπωση και στις δύο όψεις του. 2. Επίσης, να μην απαιτείται ειδική μεταχείριση και υπερβολικές προφυλάξεις πριν από τη χρησιμοποίησή του, ούτε να παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία σε κανονικό φωτισμό γραφείου. 3. Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες. 4. Η συσκευασία να είναι σε δεσμίδες των πεντακοσίων (500) φύλλων περιτυλιγμένες σε ειδικό περιτύλιγμα το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία αδιαβροχοποίησης, τουλάχιστον στην μία επιφάνεια, έτσι ώστε να προστατεύεται από την εργασία του περιβάλλοντος στους διάφορους αποθηκευτικούς χώρους όπου φυλάγεται. Το υλικό περιτυλίγματος επίσης πρέπει να έχει ικανή αντοχή ώστε να αντέχει σε συνηθισμένες μετακινήσεις και χειρισμούς. 5. Το κόψιμο των φύλλων κάθε δεσμίδας θα πρέπει να έχει γίνει έτσι ώστε να είναι τελείως λείο και να μην παρουσιάζει επικολλημένα ρινίσματα χαρτιού (γρέζια). 6. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: α) το είδος του περιεχομένου χαρτιού, β) το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή ή του κατασκευαστή, γ) οι διαστάσεις των φύλλων, δ) το πλήθος των φύλλων, ε) το βάρος του χαρτιού (gr/m 2 ). 7. Οι δεσμίδες να είναι στη συνέχεια συσκευασμένες σε ανθεκτικά κιβώτια ώστε να αντέχουν στις διακινήσεις με τα συνηθισμένα μέσα μεταφοράς και τις φορτοεκφορτώσεις. 8. Στο κιβώτιο να αναγράφονται οπωσδήποτε όλες οι ανωτέρω αναγραφόμενες ενδείξεις των δεσμίδων και επί πλέον ο αριθμός των περιεχόμενων δεσμίδων, καθώς και ο κωδικός αριθμός (όπου υπάρχει) ο οποίος χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη ποιότητα και παρτίδα του περιεχομένου χαρτιού. Σε περίπτωση παράδοσης χαρτιού με άλλο κωδικό αριθμό που χαρακτηρίζει την ποιότητα δεν θα γίνεται παραλαβή και αυτό θα επιστρέφεται. 9. Τα κιβώτια να είναι συσκευασμένα σε παλέτες περιτυλιγμένες με πλαστικό κατά υδατοστεγή τρόπο, να είναι τοποθετημένες σε ανθεκτική βάση που να αντέχει σε μετακινήσεις και να έχει ύψος αρκετά εκατοστά για προστασία από την υγρασία του δαπέδου αποθήκευσης. 4

10.Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, Νομού Φθιώτιδας και στα Ψαχνά Νομού Εύβοιας, σε αυτοτελείς παλέτες και κατόπιν συνεννόησης με το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 11.Όλα τα σχετικά με την παράδοση έξοδα (μεταφορικά, φορτοεκφορτωτικά κ.λπ.) βαρύνουν τον μειοδότη. 12.Κατά την οριστική παραλαβή του χαρτιού θα γίνει έλεγχος, για να διαπιστωθεί αν το χαρτί είναι όμοιο με εκείνο που προσέφερε ο προμηθευτής στο διαγωνισμό. Επίσης, φυλάσσεται αντίδειγμα που θα σταλεί για εξέταση στην αρμόδια Ελληνική Αρχή, σε περίπτωση διαφωνιών ή αμφιβολιών για τα χαρακτηριστικά του χαρτιού. Άρθρο 5 ο : Εκχωρήσεις Μεταβιβάσεις. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Άρθρο 6 ο : Λύση Καταγγελία της Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου. 1. Με την παράδοση του χαρτιού και αφού παρασχεθούν όλες οι απαιτούμενες υπηρεσίες και την αποπληρωμή του Αναδόχου, λύεται η παρούσα σύμβαση. 2. Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, (β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τη σύμφωνη με τις διατάξεις της σύμβασης, εντολής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, (γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά, (δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. ΕΚΠΤΩΣΗ Αναδόχου 1. Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου μετά από μηνιαία προειδοποίησή του αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από 5

μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. 2. Επίσης, το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 3. Εάν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης των ανωτέρω υλικών, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε εργάσιμη μέρα καθυστέρησης ποσοστό 1% επί του συμβατικού τιμήματος των προς παράδοση υλικών που καθυστερούν και μέχρι 50% επί του συμβατικού τιμήματος αυτών. 4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι (20) εργάσιμων ημερών πέραν του προβλεπομένου για την αποκατάσταση της παράδοσης των υλικών, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 5. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ.118/2007. 6. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ή σε ανώτερη βία. Άρθρο7 ο : Ανωτέρα Βία. 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: (1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του αναδόχου. (2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στην επιχείρηση του αναδόχου. (3) Πλημμύρα. (4) Σεισμός. (5) Πόλεμος. (6) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). (7) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 4. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 6

5. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης των υλικών. ΑΡΘΡΟ 8 ο : Τροποποίηση της Σύμβασης. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. Άρθρο 9 ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών. 1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. Άρθρο 10 ο : Λοιποί Όροι. 1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της αριθ.12/29.1.2014 Απόφασης της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας της οποίας το περιεχόμενο έλαβε γνώση και με το οποίο συμφωνεί. 2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει (από κοινού και εξ ολοκλήρου) όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε (εις ολόκληρον αλληλεγγύως) και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 3. Τέλος, και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνούν ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 7

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού αναγνώσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, τα δύο κατατέθηκαν στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. Για τον Ανάδοχο ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Για το Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 8