ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 30911 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-9-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451 FAX : 2610 369176 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» στα πλαίσια του έργου: «Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών του ΤΕΙ Πάτρας» Το ΤΕΙ Πάτρας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη: 1. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/2010). 2. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 3. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β /11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α /13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 5. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α /16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», 6. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19 ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/14/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 1
7. Την με αριθ Πρωτ. 19258/25-10-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με κωδικό έργου MIS 299948. 8. Την µε αριθμ. 15/14-9-2012 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών µε την οποία εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» προϋπολογισμού δαπάνης 10.742,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» προϋπολογισμού 10.742,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Θα επιλεγεί ένας μειοδότης για όλο το τμήμα της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της προμήθειας. Επισημαίνεται ότι εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές, είτε για το σύνολο ή για μέρος των ειδών της διακήρυξης. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά η οποία κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. Ο διαγωνισμός θα γίνει σε ΕΥΡΩ με σφραγισμένες προσφορές. Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. Η προμήθεια πραγματοποιείται για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών του ΤΕΙ Πάτρας» με κωδ. MIS 299948 που υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει μέχρι την 10-10-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα...14,00 μ.μ. στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πάτρας (ΒΙΛΑ ΚΟΛΑ) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό σε χρόνο που αυτό θα καταστεί δυνατό. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν για τον χρόνο αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα (14,00 μ.μ), επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ-Πάτρας, Μ. Αλεξάνδρου 1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ. 14.00μ. Η αναθέτουσα αρχή αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές σελίδες δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται σ αυτές. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων (Ειδικός Λογαριασμός) του ΤΕΙ Πάτρας, Μ. Αλεξάνδρου 1 μέχρι 2
την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Επίσης μπορούν να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την ημέρα και ώρα παραλαβής των προσφορών όπως καθορίζεται στο άρθρο 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθενται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή, σε cd αρχείο excel το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από το site του ΤΕΙ: www.teipat.gr Γενικές πληροφορίες - Προμήθειες. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και τα ακόλουθα: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 26334 ΠΑΤΡΑ Ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1). Στον φάκελο δικαιολογητικά θα τοποθετηθούν (ένα αντίγραφο): α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου β) Φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου γ) Ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου 2). Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: α). Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης β). Ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε λόγο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων. γ). Δεν έχει καταδικασθεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για τα ακόλουθα αδικήματα: Για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της Κοινής δράσης της 98/773_ΕΥ του Συμβουλίου. Για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης 98/42/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πρωτότυπα και αντίγραφα) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (επί ποινή απορρίψεως τοποθετείται σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα). Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται: α) Η προσφερόμενη τιμή ανά είδος, ο ΦΠΑ και το συνολικό προσφερόμενο ποσό. β) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 3
γ) Το ποσοστό έκπτωσης επί της % επί των τιμών του εκάστοτε ισχύοντος επισήμου τιμοκαταλόγου του αναδόχου, για είδη τα οποία δεν αναγράφονται στον πίνακα Για την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιηθούν μόνον οι πίνακες του Παραρτήματος της παρούσης διακήρυξης και να συμπληρωθούν οι πίνακες excel οι οποίοι υπάρχουν στα συνημμένα της διακήρυξης στο διαδίκτυο. (Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (cd) μη επανεγγράψιμο. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία 1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. 2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α) Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον συμμετέχοντα με την χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές. Β) Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Πάτρας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. Η σύμβαση που θα καταρτισθεί με τον ανάδοχο θα έχει χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη. ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. Γενικά για τις διοικητικές προσφυγές ισχύει ως έχει το άρθρο 15 του Π.Δ 118/2007 ΑΡΘΡΟ 9 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πάτρας, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον αναθέτοντα. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας. Η ευθύνη της παραλαβής των ειδών ανήκει στην επιτροπή παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 10 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ Α). Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, η ασφάλεια κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθειών. Τραπεζικά τέλη και άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο. Β). Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση, μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. 4
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 1) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 2) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 3) Φορολογική ενημερότητα. 4) Ασφαλιστική ενημερότητα. ΑΡΘΡΟ 11 Ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α) Η υπηρεσία μπορεί με τους ίδιους όρους να προβεί στην αύξηση κατά 30% ή την μείωση κατά 50% των αναφερομένων στο Παράρτημα ποσοτήτων ανά είδος. Για την προμήθεια ποσοτήτων κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτή. (ΠΔ 118/2007). Β) Η υπηρεσία μπορεί να προμηθεύεται είδη που δεν αναγράφονται στον πίνακα τα οποία θα προεγκρίνονται από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο της πράξης. Για την τιμολόγηση αυτών των ειδών θα ισχύει «Το ποσοστό έκπτωσης επί της % επί των τιμών του εκάστοτε ισχύοντος επισήμου τιμοκαταλόγου του αναδόχου», που θα δώσει ο ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά. Γ). Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Δ). Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές αφού λάβει υπόψιν του όσα ισχύουν στο άρθρο 34 του Π.Δ 118/2007. Ε). Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Πάτρας. ΣΤ). Η Αναθέτουσα Αρχή θα δίνει τμηματικές παραγγελίες ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Ειδικότερα, οι παραγγελίες θα δίνονται στον ανάδοχο αποκλειστικά από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και θα εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο. Τα έξοδα για τη μεταφορά και παράδοση των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο. Ζ). Τα μελάνια και τα toner που θα προσφερθούν θα είναι γνήσια των αντίστοιχων εταιρειών, έστω και αν δεν αναφέρονται στον πίνακα ως γνήσια. Σε περίπτωση ελαττωματικού αυτό θα αντικαθίσταται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Η). Το συνολικό κόστος των ειδών δε θα ξεπεράσει τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, ήτοι 10.742,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 12 Ο ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ-Πάτρας (www.teipat.gr Γενικές πληροφορίες - Προμήθειες), και β) Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»- www.edulll.gr Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Δρ. Ιωάννης Μποβιάτσης Καθηγητής 5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Σήμερα ημέρα.. στα γραφεία του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, οι έχοντες εξουσιοδότηση για να υπογράψουν, αφενός μεν ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Πάτρας, νόμιμος εκπρόσωπός του, και αφετέρου ο κ..με αριθμό ταυτότητος.και Α.Φ.Μ.. νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει έδρα στην συμφώνησαν τα κάτωθι: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, έχοντας υπόψη του το υπ αρίθμ.. πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ αρίθμ. απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια αναλωσίμων υλικών όπως αναφέρεται παρακάτω. α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Η παράδοση των παραπάνω θα γίνει με έξοδα και ευθύνη της εταιρείας στους χώρους του ΤΕΙ Πάτρας όπου θα τους υποδειχθεί ως εξής: Οι παραγγελίες θα δίνονται στον ανάδοχο αποκλειστικά από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και η παραλαβή θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης. Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής θα εξετάσει ποιοτικά και ποσοτικά τα είδη. Κατά την παράδοση θα είναι και ο μόνος εκπρόσωπος του προμηθευτή. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μεγίστου προβλεπομένου χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του μεγίστου προβλεπομένου χρόνου παράτασης ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 6
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων, χωρίς Φ.Π.Α. Στην παρούσα σύμβαση, επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα στοιχεία αυτής, αποτελώντας ενιαίο κείμενο με αυτή, δεσμεύοντας εξίσου τα συμβαλλόμενα μέρη και με την αναφερόμενη σειρά ισχύος τα εξής, αρχής γενομένης από την παρούσα σύμβαση, ως επέχουσας πρωταρχική ισχύ, έναντι των υπολοίπων συμβατικών εγγράφων: Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού, Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου Το πρακτικό κατακύρωσης, Όλες οι Δηλώσεις του «Αναδόχου» που προβλέπονται από τα άρθρα της Διακήρυξης. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση, και παραλαβή των ειδών, με ένταλμα που θα εκδοθεί στο όνομα του δεύτερου των συμβαλλομένων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. Η επίλυση τυχόν διαφορών των συμβαλλομένων, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Πάτρας. Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται σε δύο (2) αντίγραφα ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» 7
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤ "ΠΑ ΤΕΙ" Τ ΟΝΟΜΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΟΙΧΕ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Για να θεωρηθεί η προσφορά σας έγκυρη πρέπει να προσφέρετε υποχρεωτικά όλα Συμπληρώνετε μόνο στα κελιά με το γκρί φόντο Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 CD-R (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ.) ΚΟΥΤΙ 50 2 CD-R (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 20 ΤΕΜ.) ΣΕΤ 25 3 DVD-R (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ.) ΚΟΥΤΙ 50 4 CD+R (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ.) ΚΟΥΤΙ 50 5 DVD + R ΚΟΥΤΙ 50 6 MEMORY STICK ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4GB 7 MEMORY STICK ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8GB 8 Τόνερ Εκτυπωτή HP Laser Jet 2015, Γνήσια HP P7553XD, 2x7000 9 Τόνερ Εκτυπωτή HP Laser Jet 5440, Γνήσια HP Νο 336, 5ML 10 Μελάνι Εκτυπωτή HP Laser InkJet D7310 μαύρο, Γνήσια No 339XL, 2x21ML ΣΕΤ 2 11 Τόνερ Εκτυπωτή Laser HEROX Phaser 3150, Γνήσιο HEROX, 109r00747 5000ΣΕΛ 12 Καλώδιο επέκτασης πληκτρολογίου USB σε USB / 1 m 13 Μελάνια για εκτυπωτή inject/color HP deskjet 6940 (Μαύρο HP 339, 21ML 14 Ασύρματο πληκτρολόγιο Ασύρματο Mouse set 15 Switch (HUB) διαχειριζόμενο (5MMP) Fast ethernet 8 ports 16 Patch cord ethernet UTP cat5e 1 προς 1 (x2) 2m 17 Μελάνι εκτυπωτή HP Deskjet D2560 - ΜΑΥΡΟ, Γνήσια HP, No300XL, 12ml, 600σελ 18 Μελάνι εκτυπωτή HP Deskjet D2560 - ΧΡΩΜΑ, Γνήσια HP, No300XL, 11ml, 200σελ 19 Μελάνι εκτυπωτή HP Deskjet 840 - ΜΑΥΡΟ, Γνήσια HP, No15, 25 ML 20 Μελάνι εκτυπωτή HP Deskjet 840 - ΧΡΩΜΑ, Γνήσια HP, No17, 15ML 21 HP ADF Cleaning Cloth Package (C9943B) 22 Microsoft IntelliMouse Explorer 3.0 (Aποδεκτό μόνο το συγκεκριμένο προϊόν ή ισοδύναμο ή καλύτερο μοντέλου) 23 Τόνερ εκτυπωτή HP, ΜΑΥΡΟ, Γνήσια HP, No 98A BLACK 92298A 24 ΜΕΛΑΝΙA ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESKJET 5740 BW (Νο 338) 25 ΜΕΛΑΝΙA ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESKJET 5740 BW (Νο 343) 26 TONER HP LASERJET 1320N 27 TONER XEROX WORK CENTRE PRO412
28 Μελάνι εκτυπωτη lexmark Prospect pro 206 μαύρο xl 100 29 Μελάνι εκτυπωτη lexmark Prospect pro 206 μπλε xl 100 30 Μελάνι εκτυπωτη lexmark Prospect pro 206 κίτρινο xl 100 31 Μελάνι εκτυπωτη lexmark Prospect pro 206 magenta xl 100 32 Τόνερ Εκτυπωτή ΗP, Μαύρο, Γνήσιο HP, HP Toner CB435A Black 33 Τόνερ εκτυπωτή ΟΚΙ HC C5250 MFP BK (5000 σελίδες) 34 Τόνερ εκτυπωτή ΟΚΙ HC C5250 MFP CYAN (5000 σελίδες) 35 Τόνερ εκτυπωτή ΟΚΙ HC C5250 MFP MAGENTA (5000 σελίδες) 36 Τόνερ εκτυπωτή ΟΚΙ HC C5250 MFP YELLOW (5000 σελίδες) 37 Web Camera Microsoft (Σύνδεση USB/ με ενσωματωμένο μικρόφωνο / Με αυτόματη εστίαση / Ανάλυση 720 p τουλάχιστον 38 CD Recordable LIGHTSCRIBE (700 MB/ 80 min / 52x multispeed) CAKE 10 39 Μελάνια για πολυμηχάνημα HP F 4280 / Black (Γνήσια - ΌΧΙ Compatible) 40 Μελάνια για πολυμηχάνημα HP F 4280 / Tri - Color (Γνήσια - ΌΧΙ Compatible) 41 Hard disk internal / 3,5'' / sata II / 500 GB 42 Μελάνι για HP DESKJET 960C, Μαύρο Νο 45 43 Μελάνι για HP DESKJET 960C, Έγχρωμο Νο 78 44 Μελάνια HP Officejet 5610 All in one κωδ. 22XL 45 Μελάνια HP Officejet 5610 All in one κωδ. 56 (2-Pack) 46 Τόνερ EPSON EPL-N1600 Laser 47 Μελάνια HP Officejet 7310 black 48 Μελάνια HP Officejet 7310 color 49 Τόνερ για ΗΡ 2100 50 Τόνερ για HP COLOR LASERJET CP4025 (μαύρα) 51 Τόνερ για HP COLOR LASERJET CP4025 (έγχρωμα: cyan) 52 Τόνερ για HP COLOR LASERJET CP4025 (έγχρωμα:magenta) 53 Τόνερ για HP COLOR LASERJET CP4025 (έγχρωμα:yellow) 54 Τόνερ για HP LASERJET P3015 DN 55 Μελάνια HP 364 XL (INKJET) - (έγχρωμα: cyan) 56 Μελάνια HP 364 XL (INKJET) - (έγχρωμα:magenta) 57 Μελάνια HP 364 XL (INKJET) - (έγχρωμα:yellow) 58 Μελάνια HP 364 XL (INKJET) - Μαύρο TMX 59 Μελάνια για EPSON STYLUS SX235W (έγχρωμα: cyan) TMX 60 Μελάνια για EPSON STYLUS SX235W (έγχρωμα:magenta) TMX 61 Μελάνια για EPSON STYLUS SX235W (έγχρωμα:yellow) TMX 62 Μελάνια για Deskjet 895 CXI Νο 45 (μαύρο) TMX 63 Μελάνια για Deskjet 895 CXI Νο 23 (έγχρωμο) TMX 64 Τόνερ για Samsung CLP 325/320 (Laser) (έγχρωμα: cyan) TMX 65 Τόνερ για Samsung CLP 325/320 (Laser) (έγχρωμα: magenta ) TMX 66 Τόνερ για Samsung CLP 325/320 (Laser) (έγχρωμα:yellow) TMX 67 Πληκτρολόγιο HP classic (Aποδεκτό μόνο το συγκεκριμένο προϊόν) TMX
68 69 1X256MB, PC23200 NONECC UNBUFFERED 144PIN DDR2 SODIMM, για HPP2015d Σκληρό δίσκο συμβατό με laptop HP COMPAQ 8710P >=300 GB, συνδεσμολογία sata TMX TMX ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ Μη Έγκυρη προσφορά, διότι δεν.
ΤΗ ΠΡΟΜΘΕΥΤΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ τα ζητούμενα είδη Ενδεικτική ποσότητα TIMH ( ) ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ (%) TIMH ( ) ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ( ) ΜΕ ΦΠΑ 14 23,00 0,00 0,00 1 15 23,00 0,00 0,00 6 23,00 0,00 0,00 6 23,00 0,00 0,00 30 23,00 0,00 0,00 30 23,00 0,00 0,00 10 23,00 0,00 0,00 4 23,00 0,00 0,00 4 23,00 0,00 0,00 5 23,00 0,00 0,00 10 23,00 0,00 0,00 4 23,00 0,00 0,00 3 23,00 0,00 0,00 6 23,00 0,00 0,00 15 23,00 0,00 0,00 4 23,00 0,00 0,00
15 23,00 0,00 0,00 3 23,00 0,00 0,00 5 23,00 0,00 0,00 3 23,00 0,00 0,00 6 23,00 0,00 0,00 4 23,00 0,00 0,00 3 23,00 0,00 0,00 3 23,00 0,00 0,00 4 23,00 0,00 0,00 4 23,00 0,00 0,00 15 23,00 0,00 0,00
ΣΦΟΡΑΣ 0, ν έχετε προσφέρει όλα τα ζητούμενα ε
Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
,00 είδη