Αριθμ. Πρωτ. 2345 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 2345 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου LACTIMED στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ENPI CBC MED Priority 1 / Objective Industrie Agroalimantaire με τίτλο Local Agro-Clusters for Typical and Innovative MEditerranean Dairy Project Acronym LACTIMED (I-A/1.1/048) Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (KEEE) έχοντας υπόψη: Την από 20 Αυγούστου 2012 σύμβαση υλοποίησης του έργου LACTIMED στα πλαίσια του στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Αριθ.2/45564/0026/31-07-2001, (Φ.Ε.Κ 1066/Β/10-08-2001) «αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του Ν.2362/95 - Άρθρο 83 παρ. 1» Τις οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προς τους Έλληνες εταίρους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «ENPI- CBC MED». Την 4β/20-7-2015 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ για την «υλοποίηση του πακέτου εργασίας Road Show/Ανταλλαγή εμπειριών» του έργου LACTIMED Την αναμενόμενη έγκριση της αναθεώρησης του προϋπολογισμού του προγράμματος LACTIMED από την Κοινή Διαχειριστική Αρχή (JTS). Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 䀠 υη σ μφερ 䏌 䏄 ερη τιμή για την υλο߀οίηση πακέτου 䎵 ργᎱσ 䎯 ας «Διοργάνωση εκδηλώσεων σε κεντρικά0σᎷμείαƞ3 μεγάλων ελληνικών πόλεων με στᏌχο την προβολή των μεσογειαών γαλακτοκομικών προϊόντων στο ευρύτερο κοινό και την 1

ευαισθη 䏄 οποίησή τους» ξατά τοаχρονικό δι 䎬 στημα 2ȸ 䀯 9/2015 2/14/2015, στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Δια 䎺 ρατική 䏂 Συνεργασίας «ENPI-CBC MMD» με τους 䀠 παρακάτω όρους και υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει έγϻαιρα την τυπική έγκριση του αναθε߉ρημένου ϐροϋπολ 䎿 γισμοϝ από την Κοι 莽 ή Διޱχειριστική Αρχή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Διαγωνισμού 1. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε κεντρικά σημεία μεγάλων πόλεων της Ελλάδας, και συγκεκριμένα της Λάρισας, Κέρκυρας και Αθήνας, με σκοπό την προβολή των μεσογειακών γαλακτοκομικών προϊόντων στο ευρύτερο κοινό και την ευαισθητοποίησή τους. Οι εκδηλώσεις αυτές θα περιλαμβάνουν ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα γαλακτοκομικά προϊόντα μέσα από εκδηλώσεις γευσιγνωσίας τυροκομικών προϊόντων και διανομής ενημερωτικών εντύπων. 2. O ανάδοχος θα αναλάβει να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ειδικό εκθεσιακό περίπτερο, το οποίο θα δύναται να μεταφέρεται και να επαναχρησιμοποιείται σε κάθε πόλη όπου θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις. Ο ανάδοχος θα φροντίσει για την ασφαλή μεταφορά του, το στήσιμο καθώς και την αποξήλωση του περιπτέρου. Θα αναλάβει τον εξοπλισμό του περιπτέρου και θα επιμεληθεί της διακόσμησης και της γενικότερης εικόνας αυτού. Το περίπτερο θα αποτελείται από τρία μέρη τα οποία θα έχουν μορφή open space και θα αποτελούνται το καθένα από 4 (τέσσερις) γαλβανιζέ δοκούς και ειδικό pvc σκέπαστρο κωνικού σχήματος. Το ύψος των περιπτέρων αυτών μέχρι το σκέπαστρο θα είναι 2,65m ενώ συνολικά μαζί με το σκέπαστρο 3,50m. Τα δύο περίπτερα στα οποία θα τοποθετηθούν οι καμπίνες (booths) των περιφερειών θα έχουν επιφάνεια 25m 2 ενώ το άλλο περίπτερο στο οποίο θα τοποθετηθούν τραπέζια για συναντήσεις και θα βρίσκεται ενδιάμεσα των δύο μεγαλυτέρων, θα έχει επιφάνεια 9m 2. Το 2

δάπεδο των περιπτέρων θα είναι ξύλινο με επικάλυψη μοκέτας. Ο φωτισμός των περιπτέρων κατά βάση θα είναι λευκός ψυχρός, με λάμπες φθορίου αλλά θα εξαρτηθεί η τελική επιλογή του, προκειμένου αυτός να είναι επαρκής και κατάλληλος, από τις συνθήκες ρεύματος της περιοχής καθώς και τις συνθήκες περιβάλλοντος (φυσικός φωτισμός, θερμοκρασία κλπ.). Στο μικρότερο περίπτερο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και για την διεξαγωγή συναντήσεων B2B, θα υπάρχουν 2 (δύο) τραπέζια, στρογγυλά με διάμετρο 0,80m και ύψος 1m, ενώ θα υπάρχουν και 6 (έξι) καρέκλες, τρεις για το κάθε τραπέζι, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από πλαίσιο χρωμίου με δερματίνη. Στα περίπτερα θα τοποθετηθούν 5 (πέντε) καμπίνες (booths) μαζί με 5 (πέντε) επιτραπέζια ψυγεία βιτρίνες για την προβολή των προϊόντων κάθε Περιφέρειας ξεχωριστά, διαστάσεων 89εκ. Χ 45εκ. Χ 68,5εκ., τα οποία θα διαθέτουν βιτρίνα συντήρησης με 2 (δύο) ράφια (ένα ψυγείο για κάθε Περιφέρεια). Η κάθε καμπίνα (booth) θα έχει διαστάσεις 1,5m ύψος x 1m μήκος x 0,60m βάθος και θα αποτελείται από λευκή μελαμίνη και από στοιχεία mdf άβαφα (χρώμα ξύλου). Πάνω στα στοιχεία mdf θα υπάρχει θήκη για τοποθέτηση εντύπων, μεγέθους Α4. Κάτω από τις καμπίνες (booths) θα υπάρχει αποθηκευτικός χώρος για την τοποθέτηση προωθητικού (banners, έντυπα κλπ.) και βοηθητικού υλικού (αναλώσιμα κλπ.). Σε κάθε καμπίνα θα υπάρχει σκαμπό (stool) ύψους 1m μαζί με το ύψος της πλάτης (0,70m μέχρι το κάθισμα). Δίπλα από κάθε καμπίνα (καμπίνα) θα υπάρχει stand εντύπων 3 (τριών) θέσεων μεγέθους Α4, συνολικού ύψους 1,20m. Ενδιάμεσα των καμπινών (booth) θα υπάρχει, για το διαχωρισμό τους, δομή με σκελετό αλουμινίου με πλήρωση πάνελ δερματίνης, η οποία μπορεί να έχει είτε λευκό είτε γκρι χρώμα, ύψους 2,3m. Στον χώρο του περιπτέρου θα υπάρχει μικροφωνική εγκατάσταση αποτελούμενη από 2 ηχεία και τρία μικρόφωνα. Επίσης, θα τοποθετηθεί οθόνη μόνιτορ και συσκευή ανάγνωσης DVD για την προβολή video ή φωτογραφιών που έχουν μαγνητοσκοπηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος. Ο ανάδοχος θα εκτυπώσει δημιουργικό για κάθε ένα διαχωριστικό πάνελ δερματίνης, μέγιστων διαστάσεων 0,95m πλάτος x 2,30m ύψος, εφόσον σε κάθε καμπίνα (booth) αντιστοιχούν 2 (δύο) τέτοια πάνελ στο πίσω μέρος, ανάλογα και με 3

τον τελικό σχεδιασμό. Στο μπροστινό μέρος κάθε καμπίνας (booth), το οποίο αποτελείται από λευκή μελαμίνη, θα εκτυπωθεί λογότυπο ή δημιουργικό, μέγιστων διαστάσεων 0,60m μήκος x 0,90m ύψος. Στο πάνω μέρος του περιπτέρου σε μετώπη θα εκτυπωθεί λογότυπο ή όνομα εκθέτη, αντιστοίχως πάνω από το κάθε booth, διαστάσεων 1,40m μήκος x 0,30m ύψος. Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός σχεδιασμός του περιπτέρου, η επιλογή του τελικού εξοπλισμού, ο σχεδιασμός του δημιουργικού και η τελική επιλογή των εκτυπώσεων θα γίνουν σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή και θα αποφασιστεί από κοινού, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν έπειτα από την οριστικοποίηση του προγράμματος των εκδηλώσεων. 3. Ο ανάδοχος θα αναλάβει το σχεδιασμό οργάνωση και υλοποίηση των εκδηλώσεων οι οποίες θα γίνουν στις προαναφερθείσες πόλεις. Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα αναλάβει την ευθύνη των παρακάτω ενεργειών: Διερεύνηση χώρου αδειοδοτήσεις επικοινωνία με υπευθύνους για έκδοση σχετικής άδειας Επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων για παροχή ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, αποκομιδή απορριμμάτων και καθαριότητας του περιβάλλοντα χώρου Προμήθεια απαραίτητων αναλωσίμων για τις γευσιγνωσίες, ήτοι γάντια μιας χρήσης, μπωλ, οδοντογλυφίδες, χαρτοπετσέτες, μαχαίρια, δίσκοι, μεμβράνη αλουμινόχαρτο, χάρτινα σεμέν ή τραπεζομάντηλα, πλαστικά πιατάκια, πλαστικά πιρούνια, διάφορες ταινίες, σακούλες σκουπιδιών Παροχή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης περιπτέρου Παροχή φωτισμού περιπτέρου Φροντίδα καθαριότητας χώρου περιπτέρου 4. Ο ανάδοχος θα διαθέσει δύο άτομα, γνώστες εκθεσιακών θεμάτων, καθόλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων επί τόπου. 5. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την μεταφορά των τυροκομικών προϊόντων από την Λάρισα προς τις πόλεις που θα διεξαχθεί το Road Show είτε με φορτηγό ψυγείο για την οδική μεταφορά είτε με άλλο τρόπο που κρίνει απαραίτητο (π.χ. μέσω μεταφορικών εταιριών). Ο ανάδοχος θα αναλάβει την ασφαλή και κάτω από τις 4

απαραίτητες συνθήκες θερμοκρασίας μεταφορά των τυροκομικών προϊόντων των συμμετεχουσών περιφερειών, τα οποία θα παραλάβει από χώρο που θα του υποδείξει η αναθέτουσα αρχή στη Λάρισα, όπου θα φυλάσσονται εκεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την έναρξη των εκδηλώσεων, προς τις άλλες πόλεις στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις: Κέρκυρα και Αθήνα. Συνολικό κόστος όλων των παραπάνω 30.000 (τριάντα χιλιάδες ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Τυχόν ενοίκια χώρων από δημόσια αρχή (Δήμοι) εξαιρούνται από το ποσό αυτό. Χρόνος υλοποίησης των ανωτέρων δραστηριοτήτων: 28.9.2015 2.10.2015. Το τελικό πρόγραμμα θα καταρτιστεί σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή και θα αποφασιστεί από κοινού. ΑΡΘΡΟ 2 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα Αρχή είναι η : Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΝΠΔΔ) Ακαδημίας 6 10671 Αθήνα Τηλ. +30 210 3387104 Fax: +30210 3622320 E-mail: keeuhcci@uhc.gr ΑΡΘΡΟ 3 Τυπικά Προσόντα Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και Ενώσεις ή Κοινοπραξίες αυτών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα στην Κεντρική Διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο 5

εσωτερικό της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ. Ενώσεις προσώπων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλουν κοινή προσφορά και μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με τις παρακάτω προϋποθέσεις: o Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. o Ότι όλα τα στοιχεία της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς υπογράφονται είτε από όλους τους κοινοπρακτούντες ή συμπράττοντες είτε από τον από κοινού ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. o Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενώσεις υποχρεούνται να αναφέρουν κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης το ακριβές ποσό του προϋπολογισμού, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης και να αποδεικνύουν την μεταξύ τους συμφωνία με την προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού. Οι συμμετέχοντες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε τομείς: διαφήμισης, προβολής, πληροφόρησης, επικοινωνίας και δημοσιότητας ή άλλες συναφείς δραστηριότητες. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν σε διαφημιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και υπηρεσίες προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και με το Σύστημα Διαχειριστικής επάρκειας εταιρειών παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, κατά ΕΛΟΤ 1435:2009. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις απαιτείται να προσκομίσουν σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 6

Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλουν μαζί με την προσφορά και νόμιμη ειδική εξουσιοδότηση. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό με μία μόνο προσφορά. Ο Ανάδοχος κατά την οργάνωση της Ομάδας Έργου και την επιλογή του Υπεύθυνου Έργου θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εξής ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές: Υπεύθυνος Έργου Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: 10ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας Διαχειριστικές και διοικητικές ικανότητες Ικανότητα διαχείρισης και συντονισμού πολύπλοκων σχεδίων διαφήμισης, επικοινωνίας. Εμπειρία στη διαχείριση τουλάχιστον ενός (1) σχεδίου επικοινωνίας όμοιας πολυπλοκότητας Υπεργολαβίες Αναδόχου: Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να αναθέσει μέρος των υπηρεσιών που θα προκύπτουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε άλλη εταιρεία, εφόσον πληρούνται οι σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας και οι απαιτήσεις του παρόντος έργου. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή για την ορθή εκτέλεση του έργου με βάση τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες αναφέρουν στην προσφορά τους τα τμήματα του έργου που προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς και στοιχεία που αφορούν το προφίλ τυχόν υπεργολάβων. ΑΡΘΡΟ 4 Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 7

Οι προσφορές, υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη: Φάκελος προσφοράς για τον διαγωνισμό του έργου LACTIMED. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού τα γραφεία της ΚΕΕΕ. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 25 Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές με ποινή απόρριψης για τυπικούς λόγους, δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικώς στην αρχή της προσφοράς. Ο προσφέρων υποχρεούται με ποινή απόρριψης για τυπικούς λόγους, να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι κατά αυτό τον τρόπο υποβαλλόμενες προσφορές παραδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή από την οποία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές (οι διαγωνιζόμενοι θα προσφέρουν μία και μόνο λύση). 8

ΑΡΘΡΟ 5 Παροχή Διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 6 Τιμές Προσφορών Νόμισμα Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 30.000 (τριάντα χιλιάδες ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή καθ όλη την διάρκεια της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με νέα τιμή προσφοράς. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για κάθε έκδοση, η προσφορά απορρίπτεται. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν σε επίπεδο έτους την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, οι δε υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 9

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από τυχόν υπεργολάβους του έργου. Απαγορεύεται ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 7 Ισχύς των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, για ένα (1) μήνα κατ' ανώτατο όριο. ΑΡΘΡΟ 8 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. ΑΡΘΡΟ 9 Αποτελέσματα - Κατακύρωση Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε υποψηφίου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή. 10

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μη κατακύρωσης του διαγωνισμού, εφόσον συντρέχει μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες αιτίες : α) Εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό. β) Εάν ο ανταγωνισμός κριθεί ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού. γ) Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν από τους διαγωνιζόμενους οι απαιτούμενες παρατάσεις. ΑΡΘΡΟ 10 Πληρωμή Κρατήσεις Η πληρωμή της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και θα εξοφληθεί με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, ήτοι με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Πιο συγκεκριμένα οι τμηματικές καταβολές θα γίνουν ως εξής: 30% του ποσού, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με την υπογραφή της Σύμβασης και το 70% τριάντα μέρες από την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων. Η πληρωμή καθώς και κάθε άλλη χρηματική αξία που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα πραγματοποιούνται σε Ευρώ. ΑΡΘΡΟ 11 Παρακολούθηση Παραλαβή του Έργου Η παρακολούθηση του έργου θα πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο έργου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και για την παραλαβή του. ΑΡΘΡΟ 12 Υποχρεώσεις του Αναδόχου 11

Καθ όλη τη διάρκεια του έργου, ο ανάδοχος, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον υπεύθυνο έργου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου LACTIMED. Υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις αυτής σχετικά με την εκτέλεση του έργου. ΑΡΘΡΟ 13 Εφαρμοστέο Δίκαιο Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 12