ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΔ ΑΕ Β. Όλγας 198 ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2313319 711-2313319744 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩ ΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Γραφείο της ΝΕΟΔ ΑΕ 19-3-2010 Παρασκευή 12.00 Β. Όλγας 198 ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.000 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Άρθρο 1.Αντικείμενο της προκήρυξης... Άρθρο 2. Δικαίωμα συμμετοχής... Άρθρο 3. Δικαιολογητικά συμμετοχής... Άρθρο 4. Τρόπος υποβολής, περιεχόμενο και χρόνος ισχύος των προσφορών... Άρθρο 5. Υποχρεώσεις του αναδόχου... Άρθρο 6. Προϋπολογισμός... Άρθρο 7. Χρονοδιάγραμμα... Άρθρο 8. Τρόπος πληρωμής... Άρθρο 9. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού 9.1 Ημερομηνία- τόπος κατάθεσης προσφορών 9.2 Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης 9.3 Παραλαβή αποσφράγιση προσφορών 9.4 Πληροφορίες επί του περιεχόμενου των προσφορών 9.5 Ενστάσεις 9.6 Απόρριψη προσφορών 9.7 Αντιπροσφορές 9.8 Διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών Άρθρο 10. Κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης Εφαρμοστέο Δίκαιο... Άρθρο 11. Υπεργολαβία... 2
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Άρθρο 1.Αντικείμενο της προκήρυξης Α) Το ΔΣ της ΝΕΟΔ ΑΕ έχοντας υπόψη : 1. Την υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΝΕΟΔ ΑΕ, της ΝΑΘ και της Π.Κ. Μακεδονίας, για την «.Επιτήρηση και τον Δημόσιο Έλεγχο των ζωνών παραγωγής οστρακοειδών του Θερμαϊκού Κόλπου» 2. Τον Ν.3274/04 (ΦΕΚ 195/Α/2004 ) «Οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ Α και Β Βαθμού» 3. Την απόφαση του ΔΣ της ΝΕΟΔ ΑΕ, για τη Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «μίσθωση ειδικού σκάφους, διενέργειας δειγματοληψιών νερών σε δέκα προεπιλεγμένα σημεία στο Θερμαϊκό κόλπο» 4. Την απόφαση του ΔΣ της ΝΕΟΔ ΑΕ, Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «μίσθωση ειδικού σκάφους διενέργειας δειγματοληψιών νερών σε δέκα προεπιλεγμένα σημεία στο Θερμαϊκό κόλπο» Β) Ο διαγωνισμός ακολουθεί τις διατάξεις του ΠΔ 346/1998 και δεν εντάσσεται στις διατάξεις του ν.3316/2005 προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη μίσθωση σκάφους, για τη διενέργεια δειγματοληψιών νερών σε δέκα προεπιλεγμένα σημεία, στο πλαίσιο της Επιτήρησης των ζωνών αλιείας και καλλιέργειας οστρακοειδών στο Θερμαϊκό κόλπο, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Γ) Ορισμοί : Αναθέτουσα αρχή (ΑΑ): το ΔΣ της ΝΕΟΔ ΑΕ Επιβλέπουσα αρχή (ΕΑ): Η δ/νση Προγραμματισμού της ΝΑΘ Επιτροπή διαγωνισμού (ΕΔ): η ορισθείσα από την (ΑΑ) Προσφέροντες- προσφέρων :οι συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό Ανάδοχος (ΑΧ): ο τελικά επιλεγείς διαγωνιζόμενος Χαρακτήρας ζητούμενων υπηρεσιών : μίσθωση του σκάφους με τον έμπειρο ιδιοκτήτη καπετάνιο και το σύνολο των εργαλείων και μηχανημάτων που υπάρχουν επ αυτού (σχοινιά, βίντσι, εξοπλισμός πλοήγησης και εξοπλισμός ασφάλειας VHF, Radar, GPS, WC, πιλοτήριο πλοήγησης, κατάστρωμα κλπ) Άρθρο 2. Δικαίωμα συμμετοχής Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι ιδιοκτήτες σκάφους- φορτηγού ή φορτηγίδας, μέγιστου ολικού μήκους άνω των 14μ, πλάτους άνω των 5μ, με VHF, Radar, GPS, WC, πιλοτήριο πλοήγησης άνω των 4 τ.μ., 3
κατάστρωμα με επιφάνεια άνω των 35 τ.μ., σωστικά μέσα άνω των 6 ατόμων και δικαίωμα έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Το σκάφος θα πρέπει να είναι στη διάθεση της Διεύθυνσης Αλιείας όποτε ζητηθεί μέχρι 31-12-2010, εξαιρουμένης της περίπτωσης ανώτερης βίας και του χρόνου ανέλκυσης για την ετήσια συντήρησή του που δεν θα διαρκέσει πάνω από 15 ημέρες. Η Η ΝΕΟΔ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς παράτασης για έξι (6) μήνες σε περίπτωση που το Ν.Σ. της ΝΑΘ αποφασίσει την παράταση του προγράμματος λόγω εφαρμογής του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Άρθρο 3. Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής 1. Καταστατικό εάν είναι νομικό πρόσωπο 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι Δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου Δεν τελούν υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση Είναι ενήμεροι ασφαλιστικά και φορολογικά κατά την ημέρα του διαγωνισμού το χρόνο και το χρονικό διάστημα που έχει προϋπηρεσία σε ανάλογα προγράμματα έχει κάνει έναρξη εργασιών στην εφορία ( για τα φυσικά πρόσωπα ) Το σκάφος διαθέτει VHF, Radar, GPS, WC, πιλοτήριο πλοήγησης άνω των 4 τ.μ., κατάστρωμα με επιφάνεια άνω των 35 τ.μ., σωστικά μέσα άνω των 6 ατόμων και δικαίωμα έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Διαθέτω σε ισχύ πιστοποιητικό καταμέτρησης, έγγραφο εθνικότητας, πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης, πιστοποιητικό Γενικής επιθεώρησης - ΑΜΥΕΝ ΔΔΣ που θα προσκομίσω εφόσον κριθώ τελικός ανάδοχος του έργου Άρθρο 4. Τρόπος υποβολής, περιεχόμενο και χρόνος ισχύος των προσφορών Τρόπος υποβολής Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται τα παρακάτω : 1. η λέξη «προσφορά» 2. ο πλήρης τίτλος της ΑΑ: δηλαδή ΝΕΟΔ ΑΕ 3. ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού : δηλαδή «μίσθωση ειδικού σκάφους έμπειρου αναδόχου διενέργειας δειγματοληψιών νερών σε δέκα προεπιλεγμένα σημεία στο Θερμαϊκό κόλπο» 4. τα στοιχεία του αποστολέα: ονοματεπώνυμο ή τίτλος, ταχυδρομική. διεύθυνση, τηλέφωνα Περιεχόμενο του φακέλου των προσφορών Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν: 1.συμπληρωμένη και υπογραμμένη έντυπη προσφορά, που θα προμηθευτούν από τα γραφεία της ΝΕΟΔ ΑΕ και 2. την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 4
Χρόνος ισχύος των προσφορών Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 40 ημέρες από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού Άρθρο 5. Υποχρεώσεις του αναδόχου Ο ανάδοχος οφείλει να κρατά το σκάφος σε ετοιμότητα πλεύσης, καθαρό και γενικά σε καλή κατάσταση να το έχει στη διάθεση της Διεύθυνσης Αλιείας της ΝΑΘ όποτε ζητηθεί μέχρι 31-12-2010, εξαιρουμένης της περίπτωσης ανώτερης βίας και του χρόνου ανέλκυσης για την ετήσια συντήρησή του που δεν θα διαρκέσει πάνω από 15 ημέρες να συνεννοείται με τους εκπροσώπους της υπηρεσίας Αλιείας της ΝΑΘ για την ημέρα που θα γίνει η τακτική εβδομαδιαία δειγματοληψία, που είναι υποχρεωμένος να κάνει να παραλαμβάνει τους εκπροσώπους του ΑΠΘ ή των υπηρεσιών Αλιείας, Κτηνιατρικής ή Προγραμματισμού για τις δειγματοληψίες από την «Μαρίνα του ΕΟΤ» στην Νέα Κρήνη του Δήμου Καλαμαριάς, όπου και θα τους αποβιβάζει μετά το πέρας των δειγματοληψιών τηρεί όλα τα έγγραφα ναυσιπλοΐας σε ισχύ να διαθέτει το σκάφος και για δειγματοληψίες πέραν των τακτικών σε εβδομαδιαία βάση, με χρέωση 500 πλην του ΦΠΑ και μέχρι 15 φορές έως τις 31-12-2010. Άρθρο 6. Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός του έργου των τακτικών σε εβδομαδιαία βάση δειγματοληψιών, ανέρχεται σε 34.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ενώ για δειγματοληψίες πέραν των τακτικών σε εβδομαδιαία βάση, με χρέωση 500 πλην του ΦΠΑ και μέχρι 15 φορές έως τις 31-12-2010 δηλαδή το μέγιστο επιπλέον ποσό θα ανέλθει σε 7.500 πλην του ΦΠΑ. Άρθρο 7. Χρονοδιάγραμμα Το χρονοδιάγραμμα του έργου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 31-12-2010 και περιλαμβάνει τις τακτικές σε εβδομαδιαία βάση δειγματοληψίες Η ΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει την σύμβαση που θα υπογραφεί για ένα επιπλέον εξάμηνο με ανάλογη αύξηση του προϋπολογισμού εφόσον αυτό ζητηθεί από την Διεύθυνση Αλιείας για λόγους προστασίας των παραγωγών και των καταναλωτών Άρθρο 8. Τρόπος πληρωμής Η αμοιβή για τη μίσθωση του σκάφους θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις - τον Μάιο του 2010 ποσό 35 % - τον Σεπτέμβριο του 2010 45 % - τον Δεκέμβριο του 2010 το υπόλοιπο 20 % - οι έκτακτες δειγματοληψίες θα αποπληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2010 5
- σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της σύμβασης βάσει του άρθρου 7 η πληρωμή θα γίνει σε δύο δόσεις τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2011 Άρθρο 9. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού 9.1 Ημερομηνία- τόπος κατάθεσης προσφορών Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19-3-10 ημέρα. Παρασκευή και ώρα 12.00 στην έδρα της ΝΕΟΔ ΑΕ, Β. Όλγας 198 Θεσσαλονίκη Οι προσφορές υποβάλλονται ταχυδρομικώς ή με αυτοπροσώπως στην έδρα της ΝΕΟΔ ΑΕ, Β. Όλγας 198 Θεσσαλονίκη μέχρι την 19-3-10 ημέρα. Παρασκευή.και ώρα 12.οο 9.2 Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις από την ΕΔ μέχρι 1 εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του 9.3 Παραλαβή αποσφράγιση προσφορών Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται από την ΕΔ στην έδρα της ΝΕΟΔ ΑΕ, Β. Όλγας 198 Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί και η αποσφράγισή και η αξιολόγησή τους κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα του διαγωνισμού. 9.4 Πληροφορίες επί του περιεχόμενου των προσφορών Θα δίνονται σε ενδιαφερόμενους που το επιθυμούν μόνο για τις επόμενες δύο (2) εργάσιμες από την ημερομηνία του Διαγωνισμού 9.5 Ενστάσεις Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής: α)κατά τη συμμετοχής Προσφέροντα σ αυτόν ή της νομιμότητας της διαδικασίας ως προς την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών μέχρι την ημέρα διαγωνισμού. Η ένσταση δε θα επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από την Α.Α. μετά από γνωμοδότηση της Ε.Δ. Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό θα κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται από τον Προσφέροντα που την ασκεί. Ο Προσφέρων, κατά της συμμετοχής του οποίου στρέφεται η ένσταση, θα έχει το δικαίωμα να προβάλλει τις απόψεις του εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η ένσταση. β)κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού από την Ε.Δ. και τη γνωστοποίησή του στους Προσφέροντες. Η ένσταση αυτή δε θα επιφέρει αναστολή ή διακοπή του διαγωνισμού θα εξετάζεται δε από το αρμόδιο όργανο της Α.Α. κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μετά από γνωμοδότηση της Ε.Ε. γ)ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους ή θα υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους δε θα γίνονται δεκτές δ)οι ενιστάμενοι θα λαμβάνουν γνώση των σχετικών αποφάσεων επί των ενστάσεών τους με φροντίδα τους. 9.6 Απόρριψη προσφορών Απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης. 6
Επουσιώδεις αποκλίσεις από υποχρεωτικές απαιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, μετά από αιτιολογημένη κρίση της Ε.Δ. 9.7 Αντιπροσφορές Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9.8 Διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών Μετά το άνοιγμα των προσφορών από την ΕΔ η ΕΔ θα ελέγξει επί ποινή αποκλεισμού : Την ύπαρξη Καταστατικού εάν είναι νομικό πρόσωπο. Την ύπαρξη συμπληρωμένης και υπογραμμένης έντυπης προσφοράς, Την Υπεύθυνη δήλωση ότι o Δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου o Δεν τελούν υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση o Είναι ενήμεροι ασφαλιστικά και φορολογικά κατά την ημέρα του διαγωνισμού o το χρόνο και το χρονικό διάστημα που έχει προϋπηρεσία σε ανάλογα προγράμματα o έχει κάνει έναρξη εργασιών στην εφορία ( για τα φυσικά πρόσωπα ) o Το σκάφος διαθέτει VHF, Radar, GPS, WC, πιλοτήριο πλοήγησης άνω των 4 τ.μ., σωστικά μέσα άνω των 6 ατόμων και δικαίωμα έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών o Διαθέτω σε ισχύ πιστοποιητικό καταμέτρησης, έγγραφο εθνικότητας, πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης, πιστοποιητικό Γενικής επιθεώρησης -ΑΜΥΕΝ ΔΔΣ που θα προσκομίσω εφόσον κριθώ τελικός ανάδοχος του έργου Κατόπιν η ΕΔ θα καταγράψει την εμπειρία των ενδιαφερόμενων, που τηρούν όλες τις άλλες υποχρεώσεις που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα και ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού, ανακηρύσσοντας ανάδοχο του έργου αυτόν που έχει κατά προτεραιότητα 1.την οικονομικότερη προσφορά και 2.σε περίπτωση ίσων προσφορών αυτόν με προγράμματα δειγματοληψιών. την μεγαλύτερη χρονικά εμπειρία σε Άρθρο 10. Κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης Εφαρμοστέο Δίκαιο Η σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης. Ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε φωτοτυπία ( πιστοποιητικού καταμέτρησης, έγγραφο εθνικότητας, πιστοποιητικού γραμμής φόρτωσης, πιστοποιητικού Γενικής επιθεώρησης -ΑΜΥΕΝ ΔΔΣ ) Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης η δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά τότε θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση ο Προσφέρων με την αμέσως επόμενη βαθμολογία. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Α.Α. και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με διαφορά που δε θα είναι 7
δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. Άρθρο 11. Υπεργολαβία Απαγορεύεται η παραχώρηση του έργου σε υπεργολάβο 8