ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ.(Δ3) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(Δ3Α) Χανιά, 07 Ιουλ 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600.1/96/152423/Σ.1006 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ../2017 Για την προμήθεια επίπλων για ανάγκες του ΠΒΚ Σήμερα ημέρα.του μηνός Ιουλίου του έτους 2017 και ώρα 10:00, στις εγκαταστάσεις του Πεδίου Βολής Κρήτης στον Παζινό Ακρωτηρίου Χανίων, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Το Πεδίο Βολής Κρήτης δια του νόμιμου εκπροσώπου του, Τχη (Ο) Παντελή Μαριδάκη 2. Η εταιρεία συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα παρακάτω: ΑΡΘΡΟ 1 Γενικά-Αντικείμενο Σύμβασης-Κόστος Σύμβασης 1. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε εκτέλεση της Φ.600.1/../../Σ./. Ιουν 17/ΠΒΚ/Δ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΣ απόφασης του Δκτή του Πεδίου Βολής Κρήτης, ανάμεσα στην εταιρεία.. που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», και στο Πεδίο Βολής Κρήτης στο εξής «ΠΒΚ» και αντικείμενο της αποτελεί η προμήθεια επίπλων για ανάγκες του ΠΒΚ, στο εξής «συμβατικά υλικά» από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, την οικονομική προσφορά του προμηθευτή που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των... ευρώ ( ), χωρίς ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 2 Χρόνος παράδοσης 1. Η παράδοση των υλικών θα γίνει με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ εντός του Διοικητηρίου του ΠΒΚ εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 2. Με απόφαση του Διοικητή ΠΒΚ, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παραταθεί μέχρι το ¼
-2- αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του Προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την ορισθείσα παραλαβή στο τμήμα συμβάσεων του ΠΒΚ. Μετά τη λήξη του ορισθέντα χρόνου παράδοσης, τα συμβατικά υλικά δεν παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο ορισθέντας χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του, ή έληξε ο παραταθείς κατά τ ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα συμβατικά υλικά. 3. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Διοικητή ΠΒΚ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των υλικών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του ορισθέντα χρόνου παραλαβής, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει το ΠΒΚ/Δ ΚΟΥ/ΔΠΣ, και την επιτροπή παραλαβής για την ακριβή ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) μέρες νωρίτερα. ΑΡΘΡΟ 3 Υποχρεώσεις Αναδόχου Η μεταφορά και παράδοση των υλικών θα αφορά αποκλειστικά την εταιρεία και θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του ΠΒΚ, στο Διοικητήριο εντός της 115 ΠΜ, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. ΑΡΘΡΟ 4 Παραλαβή Υλικών 1. Η παραλαβή των συμβατικών υλικών γίνεται από επιτροπή του ΠΒΚ κατά την οποία διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των υλικών. 2. Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα δεν προέρχονται από αξιοποίηση, πλήρη και πρόσφατης κατασκευής. 3. Από την επιτροπή παραλαβής συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης), εις τριπλούν, το οποίο κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Ανάδοχο. 4. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει την προμήθεια, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει σχετικά. ΑΡΘΡΟ 5 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
-3-1. Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του ορισθέντα χρόνου από την παρούσα σύμβαση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς ΦΠΑ. 2. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση των συμβατικών υλικών, με απόφαση του Δκτή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών για τον οποίο δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης. 3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του Αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. ΑΡΘΡΟ 6 Απόρριψη παραδοτέου αντικατάσταση 1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του Δκτή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται η αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή ημερομηνία που θα οριστεί. 2. Αν η αντικατάσταση γίνει μετά το χρόνο που ορίσει το Τμήμα Ευκολιών του ΠΒΚ, η προθεσμία που ορίζεται δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του ορισθέντα αυτού χρόνου, ο δε Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 3. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 4. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του Αναδόχου, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκπνοή της, με απόφαση του Δκτή του ΠΒΚ με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο Ανάδοχος δεν παρέλαβε την απορριφθείσα
-4- ποσότητα, το ΠΒΚ μπορεί να προβεί στην καταστροφή της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 5. Με απόφαση του Δκτή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον Ανάδοχο των συμβατικών υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο Ανάδοχος να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. ΑΡΘΡΟ 7 Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 1. Ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ αυτή, με απόφαση του Δκτή του ΠΒΚ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 2 και 6 της παρούσας. 2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, όταν : α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα συμβατικά υλικά δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του ΠΒΚ. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 3. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητή ΠΒΚ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β. Προσωρινός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. ΑΡΘΡΟ 8 Εγγυοδοσία 1. Ο Ανάδοχος για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατέθεσε στο ΠΒΚ/Δ ΚΟΥ/ΔΠΣ εγγυητική επιστολή της Τράπεζας με αριθμό ποσού ευρώ (.. ).
-5-2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική εκκαθάριση όλων των απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. ΑΡΘΡΟ 9 Τρόπος πληρωμής Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή 1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε ΕΥΡΩ, κάθε τρίμηνο από την Κεντρική Υπηρεσία Χρηματικού του ΠΒΚ, μετά την εκάστοτε τμηματική παραλαβή των συμβατικών υλικών, μετά την υποβολή του πρωτοκόλλου ελέγχου και παραλαβής των υλικών της σύμβασης, με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: α. Τιμολόγιο προμήθειας υλικών Δελτία Αποστολής που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». β. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δε φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». ΠΒΚ). γ. Πρωτόκολλο ελέγχου και παραλαβής (Εκδίδεται από το δ. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας (Για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης). ε. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ. στ. Νόμιμο παραστατικό στο οποίο να αναγράφονται η επωνυμία του Προμηθευτή και το IBAN στο οποίο θα γίνει η κατάθεση του χρηματικού ποσού του συμβατικού κόστους. ζ. COMMITMENT (Εκδίδεται από το ΠΒΚ). 2. Τα τιμολόγια απαλλάσσονται από ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Π. 4056/3029/17-6-87 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών/Υπηρεσία ΦΠΑ και επιβαρύνονται μόνο με Φ.Ε. 4% για την προμήθεια υλικών. ΑΡΘΡΟ 10 Ανωτέρα βία 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 2. Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει, επικαλεσθεί και τεκμηριώσει προς το ΠΒΚ τους σχετικούς λόγους και περιστατικά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
-6- AΡΘΡΟ 11 Εφαρμοστέο δίκαιο Επίλυση διαφορών Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Το ΠΒΚ και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή αυτής ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στα Χανιά. 1. Η παρούσα σύμβαση : ΑΡΘΡΟ 12 Τελικές διατάξεις α. Κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται (Προσφορά, Διαταγή Κατακύρωσης) εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους. β. Συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την ανάγνωση της υπογράφτηκε από τους συμβαλλομένους. Από τα πρωτότυπα αυτά το ένα κρατήθηκε από το ΠΒΚ/Δνση Προμ. & Συμβάσεων και το άλλο έλαβε ως διπλόγραφο ο Προμηθευτής. 2. Το ΠΒΚ δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ. που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την ποιότητα και στον χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών. Για το ΠΒΚ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον Προμηθευτή Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Αναστάσιος Γκούμας Δ ι ο ι κ η τ ή ς Ανθλγός (ΥΠ) Δέσποινα Ντουμπαρατζή Τμχης Συμβάσεων
-7-