ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -11/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 169 /2016 ΘΕΜΑ: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ήλιδας και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας για την υλοποίηση της πράξης Χρηματοδότηση και τιμολογιακή πολιτική για την εκτέλεση του έργου Κινητής Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας» Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 22 η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ αριθμ. 11/14476/17.06.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10. Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι: 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων 15. Μπακέλλας Γεώργιος Πόρων & Αποκαταστάσεων 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος 16. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας 6. Γκουβίτσα Σταυρούλα [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ} 7. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος 8. Δούλος Παντελής 9. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 17. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 10. Πασσάς Ιωάννης 11. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 12. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 13. Αθανασόπουλος Ιωάννης Σελίδα 1 από 8 18. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] Απόντες (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 1. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος, 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 3. Φωτόπουλος Χρήστος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, 4. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 5. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 6. Παναγιωτάρας Παναγιώτης, 7. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 8. Μπιλίρης Νικόλαος, 9. Νικολόπουλος Νικόλαος, 10. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 11. Πατρινός Αντώνιος- Αντιπρόεδρος, 12. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 13. Παρασκευόπουλος Γεώργιος, 14. Ντάνασης Χαράλαμπος. 15. Παναγόπουλος Χρήστος Ανεξάρτητος δ.σ. Ο κ. Χριστοφόρου αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8 ου θέματος τής ημερήσιας διάταξης και ο κ. Μπακέλλας μετά τη συζήτηση του 1 ου θέματος.
Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 3ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, πρότεινε τη συζήτησή του ως κατεπείγον, διότι η απόφαση του Συνδέσμου Διαχείρισης λήφθηκε στις 21/6/2016 και αφορά το θέμα τής διαχείρισης των απορριμμάτων για όλο τον νομό. Το σώμα έκανε δεκτή την πρόταση ομόφωνα. Στη συνέχεια, ο δήμαρχος κ. Χριστοδουλόπουλος εισηγήθηκε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας, με σκοπό τη διαμόρφωση των όρων σύμφωνα με τους οποίους θα χρηματοδοτηθεί το έργο με τίτλο «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας» και θα καθοριστεί η γενικότερη τιμολογιακή πολιτική, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. Επίσης, πρότεινε τα μέλη τής Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης. Κατόπιν, ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Οι κ. Χριστοφόρου και Μπακέλλας καταψήφισαν. Ο κ. Διαμαντόπουλος δήλωσε παρών. Ο κ. Κολόσακας καταψήφισε ως προς την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και τις εργασιακές σχέσεις που προκρίνονται. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση του Δήμαρχου, β) το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, γ) τις διατάξεις του άρθρ. 100 Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις τού άρθρ. 8 παρ. 9 & 10 Ν. 4071/12, δ) την απόφαση του ΣΥΔΙΣΑ Νομού Ηλείας με θέμα «Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας και των 7 Καλλικρατικών Δήμων του Νομού Ηλείας με τίτλο: Χρηματοδότηση και τιμολογιακή πολιτική για την εκτέλεση του έργου Κινητής Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας», ε) τις διατάξεις τού άρθρ. 67 παρ. 7 & τού άρθρ. 94 παρ. 1 περ. 25 N. 3852/10, Αποφασίζει 1. Ομόφωνα δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον. 2. Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ήλιδας και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας για την πράξη: «Χρηματοδότηση και τιμολογιακή πολιτική για την εκτέλεση του έργου Κινητής Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας». 3. Η υπογραφή τής σύμβασης θα γίνει από τον δήμαρχο κ. Χριστοδουλόπουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 58 παρ. 1 εδ. στ του Ν. 3852/10. 4. Ορίζει ως τακτικά μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, τον δημοτικό σύμβουλο Μαυρίκο Παναγιώτη και αναπληρώτρια την κα Γκουβίτσα Σταυρούλα. 5. Το σχέδιο της σύμβασης έχει ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Χρηματοδότηση και τιμολογιακή πολιτική για την εκτέλεση του έργου Κινητής Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας» ΠΡΟΟΙΜΙΟ Με Προγραμματική Σύμβαση (η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 37/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας) μεταξύ του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» και του «Δήμου Ήλιδας», ο πρώτος ως κύριος του έργου είχε αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας», προϋπολογισμού 4.809.792,0 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και συντήρηση μονάδας προεπεξεργασίας ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, και αφορά στην επεξεργασία σύμμεικτων στερεών αποβλήτων με ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και κομποστοποίηση. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος «Δήμος Ήλιδας» είχε αναλάβει από μέρους του ως Φορέας Υλοποίησης του έργου να ενεργεί ως δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου, διενεργώντας το δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, υπογράφοντας τις συμβάσεις Σελίδα 2 από 8
με τον ανάδοχο, καθώς επίσης συμφωνήθηκε να διαθέτει την Τεχνική του Υπηρεσία και το προσωπικό του για την επίβλεψη και εκπόνηση του έργου. Με την ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση, ανέλαβε λοιπόν ο Δήμος Ήλιδας, λόγω έλλειψης προσωπικού και μέσων του «Κυρίου του Έργου», την εκπόνηση του συνόλου του έργου από μέρους του, πλην όμως δεν καθορίστηκε ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου από τους Δήμους - μέλη του «Κυρίου του Έργου» οι οποίοι θα επωφεληθούν από την εκτέλεση του έργου και είναι οι εκ του νόμου υπόχρεοι για τη χρηματοδότηση του έργου σύμφωνα και με τις παραπάνω νομοθετικές διατάξεις. Με την παρούσα καθορίζεται το γενικό πλαίσιο και οι ειδικότεροι όροι σύμφωνα με τους οποίους θα χρηματοδοτηθεί το υπ όψιν έργο και θα καθοριστεί η γενικότερη τιμολογιακή πολιτική. ΆΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσης προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η διαμόρφωση των όρων σύμφωνα με τους οποίους θα χρηματοδοτηθεί το έργο με τον τίτλο «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας» και θα καθοριστεί η γενικότερη τιμολογιακή πολιτική. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (βλ. άρθρο 12 Ν. 1650/1986, άρθρο 1 ΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83 Β/2009), άρθρο 7 ΥΑ Η.Π.50910/2727 (ΦΕΚ Β 1909 2003) ως ισχύουν σήμερα) κατά νόμο υπόχρεος για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας είναι ο 1 ος των συμβαλλομένων «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας». Συνεπώς ο τελευταίος, ως «Κύριος του έργου», είναι αυτός ο οποίος φέρει το βάρος εκ του νόμου για τη χρηματοδότηση του υπ όψιν έργου. Πλην όμως συμβατικά υπόχρεος απέναντι στον ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους της προαναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» και του «Δήμου Ήλιδας», είναι ο «Δήμος Ήλιδας» ως «Φορέας Υλοποίησης του έργου» ο οποίος μάλιστα εκπόνησε το δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του παραπάνω έργου και έχει ήδη συνομολογήσει τις υποχρεώσεις του υπογράφοντας ο ίδιος το υπό στοιχεία 481/Δ/28-04-2016 έγγραφο ιδιωτικό συμφωνητικό με την ανάδοχο (ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.) για την ανάληψη του έργου συμβατικού ποσού 4.447.680,0 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Κατ αυτόν τον τρόπο, ο «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» ως «Κύριος του έργου» αναλαμβάνει δια του παρόντος την υποχρέωση να παρέχει τη χρηματοδότηση για την εκπόνηση του υπ όψιν έργου και να καλύψει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο «Δήμος Ήλιδας» ως «Φορέας Υλοποίησης του έργου» απέναντι στον ανάδοχο για την εκτέλεση του υπ όψιν έργου. Ωσαύτως με την παρούσα ο «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» παρέχει προς το «Δήμο Ήλιδας» χρηματοδότηση ύψους 4.447.680,0 Ευρώ. Σημειώνεται ότι από το σύνολο του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου ύψους 4.447.680,0 Ευρώ, το ποσό των 500.000,0 Ευρώ θα διατεθεί από το «Δήμο Πύργου» προς το «ΦΟΔΣΑ Ηλείας» και έπειτα προς «Δήμο Ήλιδας» και προέρχεται από επιχορήγηση του «Δήμου Πύργου» από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (σχετ. η 4832/4-2-2015 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΛ9ΧΝ-ΩΩΠ). Το ποσό αυτό παραχωρήθηκε σύμφωνα με την τροποποιημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΔΨ465ΦΘΕ-Υ5Π) στον ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας, ο οποίος με την υπ αριθμόν 36/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας παραχώρησε το προαναφερόμενο ποσό της χρηματοδότησης στον Φορέα Υλοποίησης του έργου, δηλ. τον Δήμο Ήλιδας, ο οποίος αποδέχθηκε τη χρηματοδότηση αυτή με την υπ αριθμόν 393/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας). Υπόχρεοι περαιτέρω για τη χρηματοδότηση του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» κατά την κείμενη νομοθεσία (βλ. άρθρο 9 Ν. 3854/2010, άρθρο 17 Ν. 4071/2012, ΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83β/2009)) για την εκτέλεση του υπ όψιν έργου είναι τα μέλη του και δη οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα Δήμοι (2 ος έως και 8 ος των συμβαλλομένων). Ωσαύτως, με την παρούσα συμφωνείται οι συμβαλλόμενοι Δήμοι (2 ος έως και 8 ος των συμβαλλομένων) όπως παρέχουν χρηματοδότηση προς τον 1 ο Συμβαλλόμενο «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» ύψους (4.447.680,0 Ευρώ 500.000,0 Ευρώ καθ ότι έχει προβλεφθεί η παροχή του από το Δήμο Πύργου στον ΦΟΔΣΑ Ηλείας και έπειτα στο Δήμο Ήλιδας με την μνημονευόμενη διαδικασία=) 3.947.680,0 Ευρώ. Ο τρόπος της κατανομής του βάρους της χρηματοδότησης για κάθε συμβαλλόμενο Δήμο αποτελεί αντικείμενο της παρούσης. Κατόπιν των ανωτέρω, αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι ειδικότερα: Σελίδα 3 από 8
α) ο καθορισμός των υπόχρεων και αντίστοιχα των δικαιούχων των χρηματικών παροχών που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του έργου του τίτλου «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας» β) ο τρόπος - διαδικασία τιμολόγησης και προσδιορισμού του ποσού που θα βαρύνει τους υποχρέους χρηματοδότησης γ) ο τρόπος - διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των ποσών χρηματοδότησης. ΆΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Διαδικασία τιμολόγησης, βεβαίωσης και είσπραξης Ο «Δήμος Ήλιδας» ως «Φορέας Υλοποίησης» του υπ όψιν έργου, έχει αναλάβει, μεταξύ των άλλων, με βάση την ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση με το «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» να διαθέτει την Τεχνική του Υπηρεσία και το προσωπικό του για την επίβλεψη και εκπόνηση του έργου και ιδίως να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα, να παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων και να παρακολουθεί τις χρηματορροές του έργου. Συγκεκριμένα ο «Δήμος Ήλιδας» μέσω της Τεχνικής του Υπηρεσίας η οποία αποτελεί κατά τους ορισμούς του νόμου τη «Διευθύνουσα Υπηρεσία» του έργου, θα ελέγχει και θα καταγράφει τις παραδοτέες για επεξεργασία ποσότητες σύμμεικτων στερεών αποβλήτων από κάθε Δήμο. Με βάση τα επιμετρητικά στοιχεία θα εκκαθαρίζεται και θα προσδιορίζεται και η αμοιβή του αναδόχου με βάση τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις (άρθρα 53, 54 ΠΔ 28/1980) η οποία θα βαρύνει το «Δήμο Ήλιδας». Με βάση τα ανωτέρω επιμετρητικά στοιχεία, τα οποία θα τηρεί η Τεχνική Υπηρεσία του «Δήμου Ήλιδας», θα καταρτίζεται από την τελευταία πίνακας στον οποίον θα αναγράφονται τα παραδοτέα από κάθε Δήμο στερεά απόβλητα, κατά αναλυτική ποσότητα, ανά ημερομηνία παράδοσης επί τόπου του έργου και με βάση τη συμφωνημένη τιμή μονάδος ανά τόνο παραδοτέας ποσότητας, η οποία καθορίζεται στο ποσό των (3.947.680,0 Ευρώ / 73.000,0 τόνους απορριμμάτων που έχει υποχρέωση να διαχειριστεί ο ανάδοχος σύμφωνα με τη σύμβασή του=) 54,08 Ευρώ ανά τόνο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), θα εκκαθαρίζεται το ποσό το οποίο θα βαρύνει έκαστο Δήμο απέναντι στο «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας». Ο ανωτέρω πίνακας θα αποτελεί το νόμιμο τίτλο για τη βεβαίωση και την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού τόσο από το «Δήμο Ήλιδας» ως δικαιούχο απέναντι στον υπόχρεο «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας», όσο και από το «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» ως δικαιούχο απέναντι σε κάθε Δήμο μέλος. Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση που επιβαρυνθεί ο Δήμος Ήλιδας με τόκους υπερημερίας απέναντι στον ανάδοχο εξαιτίας της καθυστέρησης πληρωμής του εκ μέρους του ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας, οι τόκοι υπερημερίας μετακυλίονται από το Δήμο Ήλιδας στο ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας οπότε και βαρύνουν τον τελευταίο. Οι τόκοι υπερημερίας εφόσον οφείλονται σε καθυστέρηση πληρωμής Δήμου μέλους προς το ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας επιβαρύνουν τελικώς το συγκεκριμένο Δήμο μέλος απέναντι στο ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας και εφόσον οφείλονται σε καθυστέρηση πληρωμής του ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας προς το Δήμο Ήλιδας μετακυλίονται σε όλους τους Δήμους μέλη κατά την αναλογία ποσότητας απορριμμάτων που αντιστοιχεί σε κάθε Δήμο μέλος για το χρονικό διάστημα που αφορά το υπερήμερο λογαριασμό του αναδόχου από τον οποίον γεννήθηκαν οι τόκοι. Προσθέτως, ρητώς συμφωνείται ότι στην περίπτωση της υπαίτιας υπερημερίας Δήμου μέλους ή και του ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας, ως προς την πληρωμή λογαριασμού που τον βαρύνει, επιβάλλεται πρόσθετη μηνιαία προσαύξηση σε ποσοστό 2% επί του οφειλόμενου ποσού η οποία βαρύνει το ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας απέναντι στο Δήμο Ήλιδας (αναλογικά άρθρο 5 παρ. 5 ΥΑ 2527/2009 φεκ 83 Β/2009). Η προσαύξηση εφόσον οφείλεται σε καθυστέρηση πληρωμής Δήμου μέλους προς το ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας μετακυλίεται από το ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας προς το συγκεκριμένο Δήμο μέλος το οποίο και επιβαρύνει τελικώς και εφόσον οφείλεται σε καθυστέρηση πληρωμής του ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας προς το Δήμο Ήλιδας μετακυλίεται σε όλους τους Δήμους μέλη κατά την αναλογία ποσότητας απορριμμάτων που αντιστοιχεί σε κάθε Δήμο μέλος για το χρονικό διάστημα που αφορά το υπερήμερο λογαριασμό. Ρητώς ορίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους μέλη καθώς και το ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας να καταβάλλουν τα οφειλόμενα που τους βαρύνουν εκουσίως χωρίς τη λήψη αναγκαστικών ή άλλων μέτρων. Μόνο μετά την παρέλευση μηνός λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα εναντίον τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πέραν του μηνός από Δήμο μέλος, παρέχεται το δικαίωμα στο Δήμο Ήλιδας αφενός να αναστέλλει την παραλαβή στερεών αποβλήτων από τον υπερήμερο Δήμο μέλος και αφετέρου παρέχεται, από τους Δήμους μέλη με την παρούσα σύμβαση χωρίς να χρειάζεται άλλη Σελίδα 4 από 8
περαιτέρω απόφαση των Δημοτικών του Συμβουλίων - το δικαίωμα στο ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας να παρακρατά το οφειλόμενο ποσό, απευθείας από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό προμηθευτή, από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού που αφορούν αυτόν ως Δήμο ως ορίζει και η διάταξη του άρθρου 17 Ν. 4071/2012 ως ισχύει. Τα ανωτέρω ποσά θα αποδίδονται απευθείας από τη ΔΕΗ ΑΕ ή τον εναλλακτικό προμηθευτή ρεύματος στο ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας, με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, αφού προηγουμένως έχει σταλεί στη ΔΕΗ ΑΕ ή τον εναλλακτικό προμηθευτή ο ανωτέρω μνημονευόμενος πίνακας για την εκκαθάριση της οφειλής κάθε Δήμου, ο οποίος αποτελεί κατά τα ανωτέρω και το νόμιμο τίτλο βεβαίωσης και είσπραξης του ποσού. Στην περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό του οικείου δήμου είναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τότε ο ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας θα υποβάλλει αίτημα στον Υπουργό Εσωτερικών και το οφειλόμενο ποσό θα παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) του υπόχρεου δήμου και θα αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (άρθρο 17 Ν. 4071/2012, άρθρο 9 Ν. 3854/2010). Ρητώς ορίζεται ότι ο ανωτέρω περιγραφόμενος τρόπος είσπραξης, δεν στερεί από τον εκάστοτε δικαιούχο (το «Δήμο Ήλιδας» ή το «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας») να μετέλθει και άλλων τρόπων είσπραξης της οφειλής όπως είναι και η αναγκαστική είσπραξη κατά τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις (ΝΔ 356/1974 ως ισχύει). Ρητώς συμφωνείται επίσης ότι επιτρέπεται ο συμψηφισμός του οφειλόμενου ποσού βάσει των παραδοτέων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων του «Δήμου Ήλιδας» προς το «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας», με την οφειλή του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» προς το «Δήμο Ήλιδας». Κατόπιν όλων των ανωτέρω : Ο «Δήμος Ήλιδας» ως «Φορέας Υλοποίησης» του υπ όψιν έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση:.- να τηρεί με επιμέλεια τα επιμετρητικά στοιχεία των παραδοτέων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων που αφορούν κάθε Δήμο και να συντάσσει έγκαιρα αναλυτικό πίνακα στον οποίον θα περιγράφονται αναλυτικά τα παραδοτέα στερεά απόβλητα, κατά ποσότητα, ανά ημερομηνία παραδοτέων ποσοτήτων, κατά τιμή μονάδος και συνολική τιμή που θα βαρύνει κάθε Δήμο..- την υποχρέωση να αποστέλλει έγκαιρα τον παραπάνω πίνακα προς το Δήμο στον οποίον αφορά και το «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας».- να συνεργάζεται με κάθε τρόπο για την ομαλή και ορθή λειτουργία του εισπρακτικού μηχανισμού.. - να παρέχει άμεση και πλήρη ενημέρωση προς κάθε συμβαλλόμενο για τις χρηματορροές και τα στοιχεία των τιμολογήσεων. Οι συμβαλλόμενοι Δήμοι (2 ος έως και 8 ος των συμβαλλομένων) αναλαμβάνουν:. - την υποχρέωση της έγκαιρης εξόφλησης των ποσών που βεβαιώνονται με βάση τους παραπάνω πίνακες. - την υποχρέωση έγκαιρης αποπληρωμής των ποσών που τους βαρύνουν. - την υποχρέωση συνεργασίας και παροχής κάθε διευκόλυνσης για την καλή και ομαλή λειτουργία του ανωτέρω εισπρακτικού μηχανισμού και την πραγματοποίηση της είσπραξης των ποσών που τους βαρύνουν. Ο 1 ος συμβαλλόμενος «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» αναλαμβάνει :.- την υποχρέωση να αποστέλλει έγκαιρα τον παραπάνω πίνακα προς το Δήμο στον οποίον αφορά, καθώς και τη ΔΕΗ ΑΕ ή τον εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και σε δεύτερο χρόνο εφόσον απαιτείται προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αίτημα για παρακράτηση του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και των ΚΑΠ αντίστοιχα..- να μεριμνά και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο έγκαιρα για την είσπραξη των ποσών που βαρύνουν κάθε υπόχρεο και να εξασφαλίζει την ομαλή και ορθή λειτουργία του εισπρακτικού μηχανισμού..- την υποχρέωση της έγκαιρης εξόφλησης των ποσών που τον βαρύνουν.- την υποχρέωση συνεργασίας και παροχής κάθε διευκόλυνσης για την καλή και ομαλή λειτουργία του ανωτέρω εισπρακτικού μηχανισμού και την πραγματοποίηση της είσπραξης των ποσών που βαρύνουν αυτόν και τους υπόχρεους Δήμους. Άρθρο 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σελίδα 5 από 8
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του υπ όψιν έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.447.680,0 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (όσο και το ύψος του εργολαβικού ανταλλάγματος), και περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού και τη λειτουργία της μονάδος κομποστοποίησης, ανακύκλωσης, τη διάθεση των παραγόμενων προϊόντων και την υγειονομική ταφή του υπολείμματος. Σημειώνεται ότι από το σύνολο του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου ύψους 4.447.680,0 Ευρώ, το ποσό των 500.000,0 Ευρώ θα διατεθεί από το «Δήμο Πύργου» προς το «ΦΟΔΣΑ Ηλείας» και έπειτα στον «Δήμο Ήλιδας» και προέρχεται από επιχορήγηση του «Δήμου Πύργου» από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (σχετ. η 4832/4-2-2015 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΛ9ΧΝ-ΩΩΠ). Το ποσό αυτό παραχωρήθηκε σύμφωνα με την τροποποιημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΔΨ465ΦΘΕ-Υ5Π) στον ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας, ο οποίος με την υπ αριθμόν 36/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας παραχώρησε το προαναφερόμενο ποσό της χρηματοδότησης στον Φορέα Υλοποίησης του έργου δηλ. τον Δήμο Ήλιδας, ο οποίος αποδέχθηκε την χρηματοδότηση αυτή με την υπ αριθμόν 393/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας). Έτσι, εκτός των λοιπών υποχρεώσεών του, ο Δήμος Πύργου αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως αποδώσει άμεσα το ποσό των 500.000,0 Ευρώ προς το Δήμο Ήλιδας για τις ανάγκες χρηματοδότησης του έργου. ΆΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του έργου «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας». Σύμφωνα και με τους όρους της διακήρυξης για την ανάθεση του υπ όψιν έργου (υπ αριθμόν 37/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας ΑΔΑ ΨΕΔΣΩΡΘ-ΗΦΠ), η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του ανωτέρω έργου υπηρεσίας ανέρχεται σε δύο (2) έτη και αφορά επεξεργασία 73.000,0 τόνων στερεών αποβλήτων. Η διάρκεια της παρούσης ωσαύτως καθορίζεται σε δύο (2) έτη και μπορεί να λήξει νωρίτερα εφόσον ολοκληρωθεί η επεξεργασία των 73.000,0 τόνων στερεών αποβλήτων και δύναται να παραταθεί μετά από απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για σπουδαίο λόγο όπως όλως ενδεικτικώς είναι η μη ολοκλήρωση εντός των 2 ετών της επεξεργασίας των 73.000,0 τόνων στερών αποβλήτων. ΆΡΘΡΟ 5 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την παρακολούθηση της παρούσης σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» (ΚΕΠ) με έδρα το Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ήλιδας. Η ΚΕΠ θα είναι η ίδια που ορίζεται και στην υπό στοιχεία 29/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας Προγραμματική Σύμβαση, με την οποία καθορίζονται τα μέλη της ΚΕΠ. Έτσι η ΚΕΠ θα αποτελείται από : - έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου ήτοι του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Νομού Ηλείας», ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του - έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του έργου, ήτοι του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας με τον αναπληρωτή του και - ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τον Φορέα Υλοποίησης ήτοι το Δήμο Ήλιδας, με τον αναπληρωτή του. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει Σελίδα 6 από 8
εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η συγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής θα γίνεται έπειτα από πρόταση του «Κύριου του Έργου» από τον «Φορέα Υλοποίησης». Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ο Φορέας Υλοποίησης, ήτοι ο Δήμος Ήλιδας εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου, ήτοι το «Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας» έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. Οι υπόλοιποι συμβαλλόμενοι εκπροσωπούνται έναντι των τρίτων όπως ο νόμος ορίζει. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Αμαλιάδας. ΑΡΘΡΟ 9 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης, είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 10.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 10.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων Σελίδα 7 από 8
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής. 10.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Κάθε Δήμος μέλος του ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας υποχρεούται όπως εκδίδει ετήσια εγγυητική επιστολή υπέρ του ΦΟΔΣΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ, για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του έκαστου ημερολογιακού έτους, από Τραπεζικό Ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ίση με το 10% του ποσού που έχει εγγραφεί στον ετήσιο προϋπολογισμό τους ότι θα δαπανηθεί για την πληρωμή της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και θα καταβληθεί στο ΦΟΔΣΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και εφόσον διαπιστωμένα ο Δήμος μέλος δεν έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, πραγματοποιείται με απόφαση του ΦΟΔΣΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ επιστροφή των εγγυήσεων του. Ύστερα εκδίδει νέα εγγυητική επιστολή υπέρ του ΦΟΔΣΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ για το επόμενο ημερολογιακό έτος και ακολουθείται η ίδια διαδικασία μέχρι τη λήξη της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 12 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε εννέα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα, και το ένατο θα παραμείνει στον φάκελο του διαγωνισμού. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΙΑΤΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΤΖΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΦΑΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΣΗΦ- ΝΑΜΠΙΛ ΜΟΡΑΝΤ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΜΠΑΛΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο Πρόεδρος Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -169 - έτους 2016 Ακριβές απόσπασμα Ο Δήμαρχος Τα Μέλη Χρήστος Χριστοδουλόπουλος Σελίδα 8 από 8