ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης Εργασίες καθαρισμού στις άκρες των δρόμων και περισυλλογή πάσης φύσεως αντικειμένων - σκουπιδιών (χειρωνακτικά) στις ΔΕ Θιναλίων, Κασσωπαίων, Φαιάκων, Εσπερίων, Αγ. Γεωργίου, Παλαιοκαστριτών, Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (με ΦΠΑ 13%): 203.400,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α. Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε είδος παρεχόμενης υπηρεσίας που πληροί τις προδιαγραφές της Σ.Υ. και της Τεχνικής Περιγραφής. Β. Στην τιμή περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί, μη ρητώς αναφερόμενη πλην όμως αναγκαία για την πλήρη, έντεχνο και συμφώνως προς τους όρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Γ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Β ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, κατά τις προδιαγραφές της Σ.Υ. : Άρθρο 1 ο Ανθρωποημέρα : Απασχόληση εργάτη σε πλήρες ωράριο, καθημερινές και Σάββατα, περιλαμβανομένων των αμοιβών, των ασφαλιστικών εισφορών και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Κόστος εργάτη ανά ημέρα: 46,80 Άρθρο 2 ο Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των αναγκαίων αναλώσιμων, μεταφορών, εργολαβικού κέρδους, εισφορών και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων εισφορών και κρατήσεων. Τιμή κατ αποκοπή : 26.683,20 Κέρκυρα, 08 / 04 / 2014 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης Εργασίες καθαρισμού στις άκρες των δρόμων και περισυλλογή πάσης φύσεως αντικειμένων - σκουπιδιών (χειρωνακτικά) στις ΔΕ Θιναλίων, Κασσωπαίων, Φαιάκων, Εσπερίων, Αγ. Γεωργίου, Παλαιοκαστριτών, Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ηµερήσιο κόστος εργάτη (σε ) 1 2 Απασχόληση εργάτη περιλαµβανοµένων των αµοιβών, των ασφαλιστικών εισφορών και των νόµιµων υπέρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων ιοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων των αναγκαίων αναλώσιµων, µεταφορών, εργολαβικού κέρδους, εισφορών και των νόµιµων υπέρ ηµοσίου και τρίτων εισφορών και κρατήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υπολογισµός ανθρωποηµερών : 26 Ανθρωποηµέρες ΑΠΑΝΗ σε (αριθµός) ηµέρες εργασίας * 9 46,80 ηµοτικές Ενότητες * 14 άτοµα ανά.ε. 3276 153.316,80 Τιµή κατ αποκοπή ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ : ΦΠΑ 13 % 26.683,20 180.000,00 23.400,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 203.400,00 Κέρκυρα, 08 / 04 / 2014 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΡΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες καθαρισμού στις άκρες των δρόμων και περισυλλογή πάσης φύσεως αντικειμένων - σκουπιδιών (χειρωνακτικά) στις ΔΕ Θιναλίων, Κασσωπαίων, Φαιάκων, Εσπερίων, Αγ. Γεωργίου, Παλαιοκαστριτών, Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων» Προϋπολογισμού Μελέτης: 180.000,00 πλέον ΦΠΑ 13 % CPV 90611000-3 : Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσας είναι η οδοσάρωση και περισυλλογή πάσης φύσεως μικροαντικειμένων - σκουπιδιών στις άκρες των δρόμων χειρωνακτικά στις ΔΕ Θιναλίων, Κασσωπαίων, Φαιάκων, Εσπερίων, Αγ. Γεωργίου, Παλαιοκαστριτών, Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων. Η ανάθεση θα γίνει σε Ανάδοχο παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ο οποίος θα απασχολήσει το απαιτούμενο προσωπικό (εργάτες οδοκαθαρισμού συνοδοί απορριμματοφόρων) και θα διαθέσει τα απαραίτητα μέσα περισυλλογής οδοκαθαρισμού (σκούπες, φαράσια, καροτσάκια, πλαστικές σακούλες κλπ.). Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της. Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας ανέρχεται σε 203.400,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13 % και βαρύνει τους Κ.Α. 20.6279.024, 20.6279.025, 20.6279.032, 20.6279.029, 20.6279.030, 20.6279.031, 20.6279.036, 20.6279.037, 20.6279.038 Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2014. ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο διαγωνισμός διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» Το Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» Το Ν.2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/ Α'-27.11.1995) Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης Το Ν. 3979/2010 (ΦΕΚ Α 138/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών Την ΚΥΑ 50910/2727/03 «Περί μέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων - Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης». Την αριθ. 129043/4345/08.07.2011 Εγκύκλιο του Υπ.Ε.Κ.Α. Του N.3863/10 (ΦΕΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 1
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Το N. 3731/2008 (ΦΕΚ Α 263/23/2008) Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α /13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012 και ισχύει. Του Π.Δ.166/2003 ( ΦΕΚ 138 Α / 05-06-2003) Προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, όπως ισχύουν σήμερα. Το Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α ): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011 τεύχος Β ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις» Το N. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/07.11.2000 τεύχος Α') Κύρωση Κώδικα Φόρου προστιθέμενης αξίας, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-«ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ» Της ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τη ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τη ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τη ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Όπως ισχύουν, καθώς και τις εγκύκλιους που τις συνοδεύουν, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι: 1. Διακήρυξη 2. Τιμολόγιο Μελέτης 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων Μελέτης 4. Προϋπολογισμός Μελέτης 5. Τεχνική Περιγραφή Μελέτη 6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Τα Συμβατικά τεύχη είναι τα παρακάτω, και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής: 1. Σύμβαση 2. Διακήρυξη 3. Οικονομική Προσφορά διαγωνιζόμενου 4. Τιμολόγιο Μελέτης 5. Συγγραφή Υποχρεώσεων Μελέτης 6. Προϋπολογισμός Μελέτης 7. Τεχνική Περιγραφή Μελέτης 2
ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 203.400,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%. Προσφορά με τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. ΑΡΘΡΟ 5 ο :ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ Βάσει του Π.Δ. 28/80, του άρθρου 209 του ΔΚΚ 3463/2006 και της υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010) απόφασης, οι υπηρεσίες θα ανατεθούν με τη διαδικασία του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, στον προσφέροντα με την χαμηλότερη οικονομική προσφορά η οποία θα πληροί τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν προσφορά, και παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν κατ ελάχιστον για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα υποβολής τους. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για τέσσερεις (4) μήνες προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ όσον ζητηθεί, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Δημοπρατούσα Αρχή θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ όσον αυτός την αποδεχτεί. ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ i.εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού της μελέτης προ ΦΠΑ δηλαδή σε 3.600,00. Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. Θα πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον πέντε (5) μήνες. ii.εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του 3
προϋπολογισμού μελέτης προ ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα από το συμβατικό χρόνο διάρκειας των εργασιών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Η διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης για το έτος 2014, ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ο Ανάδοχος θα απασχολήσει 14 άτομα ανά δημοτική ενότητα για 26 ημέρες / άτομο, σε πρωινή βάρδια πλήρους απασχόλησης (καθημερινές και Σάββατο), σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που, με την λήξη του τετραμήνου, υπάρχει ανεκτέλεστο φυσικό αντικείμενο (ως φυσικό αντικείμενο νοούνται ανθρωποημέρες) λόγω σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης εκτέλεσης των συμβατικών υπηρεσιών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία, η σύμβαση δύναται να παραταθεί χρονικά τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται στο Π.Δ. 28/80 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παραλαβή των υπηρεσιών θα ορισθεί από τον Δήμο Κέρκυρας Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα παραλαμβάνει τμηματικά και στο σύνολό τους, τις εργασίες, συντάσσοντας τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής, βάσει βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης της αρμόδιας υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 203.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13 % και βαρύνει τους Κ.Α. 20.6279.024, 20.6279.025, 20.6279.032, 20.6279.029, 20.6279.030, 20.6279.031, 20.6279.036, 20.6279.037, 20.6279.038 προϋπολογισμού έτους 2014. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει τμηματικά, στο τέλος κάθε μήνα, από το Ταμείο του Δήμου Κέρκυρας, μετά την έκδοση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την Υπηρεσία και του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους του Αναδόχου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Η αμοιβή του αναδόχου που αφορά το διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών ανά πιστοποίηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ = (ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) Χ (Γ) όπου (Γ) = Ποσοστό (%) διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου. 4
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Ρήτρες μπορούν να επιβληθούν εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών ή πλημμελής εκτέλεση αυτών. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης παροχής προγραμματισμένων υπηρεσιών, επιβάλλεται ρήτρα 10% επί των αντίστοιχων ημερομισθίων του εργατικού προσωπικού. Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί στις υποδείξεις της Υπηρεσίας άλλως επιβάλλεται πρόστιμο 50,00. Καθυστέρηση εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών πέραν των τεσσάρων εργάσιμων ημερών αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της απαίτησης επανόρθωσης κάθε ζημίας. ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος υποχρεούται για την οδοσάρωση και περισυλλογή πάσης φύσεως μικροαντικειμένων - σκουπιδιών στις άκρες των δρόμων χειρωνακτικά στις ΔΕ Θιναλίων, Κασσωπαίων, Φαιάκων, Εσπερίων, Αγ. Γεωργίου, Παλαιοκαστριτών, Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων. Θα απασχολήσει ανά δημοτική ενότητα 14 άτομα σε εξαήμερη ( καθημερινές και Σάββατο ) πρωινή βάρδια πλήρους απασχόλησης ( 8άωρο), δηλαδή 26 ημέρες εργασίας ανά μήνα. Οι εργασίες θα εκτελούνται σε τρεις δημοτικές ενότητες ανά μήνα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Υπηρεσίας, με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας και της εικόνας του Δήμου κατά την τουριστική περίοδο. Πέραν του απαιτούμενου προσωπικού (εργάτες οδοκαθαρισμού/συνοδοί απορριμματοφόρων) ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τα απαραίτητα μέσα περισυλλογής οδοκαθαρισμού (σκούπες, φαράσια, καροτσάκια, πλαστικές σακούλες κλπ). Οι πλαστικοί σάκοι θα συλλέγονται από τα οχήματα του Αναδόχου. και θα μεταφέρονται είτε προς διάθεση στο ΧΥΤΑ είτε σε άλλο σημείο όπου θα υποδειχθεί από τον Δήμο προκειμένου να παραληφθούν από τα δημοτικά οχήματα καθαριότητας. Ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος για την πληρωμή των αμοιβών στο προσωπικό που θα απασχολήσει, για την ασφάλιση του προσωπικού στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και για την ασφάλιση των οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση των εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Ο Ανάδοχος, σε εφαρμογή των διατάξεων περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, έχει την ευθύνη να παρέχει σε όλο το προσωπικό του τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων (ένδυση / σήμανση) στους εξωτερικούς χώρους. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται εις ολόκληρον για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτο από αυτόν, κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις του αρμόδιου υπαλλήλου και της Υπηρεσίας. Άρθρο 13 ο : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες κατά την διάρκεια της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 14ο: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 5
Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση των εργασιών δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο αυτών υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση των εργασιών, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή πληροφορίες τα οποία θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ο ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Κέρκυρας, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Κέρκυρα, 08 / 04 / 2014 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΡΗ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης Εργασίες καθαρισμού στις άκρες των δρόμων και περισυλλογή πάσης φύσεως αντικειμένων - σκουπιδιών (χειρωνακτικά) στις ΔΕ Θιναλίων, Κασσωπαίων, Φαιάκων, Εσπερίων, Αγ. Γεωργίου, Παλαιοκαστριτών, Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Α. 68 ΤΟΥ Ν.3863/10 (α) Αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο : (β)ημέρες και ώρες εργασίας : (γ) Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι ( Η ΣΣΕ επισυνάπτεται στον Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς) : (δ) Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων: (ε) Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα παραπάνω προϋπολογισθέντα ποσά : στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο ( 8ωρο ανά ημέρα) ζ) Ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών περιλαμβανομένων των αναλώσιμων, του εργολαβικού κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ημερήσιο κόστος εργάτη (σε ) Ανθρωποημέρες (αριθμός) 1 Απασχόληση εργάτη περιλαμβανομένων των αμοιβών, των ασφαλιστικών εισφορών και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων 3276 (Α ) = ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ = ημερήσιο κόστος εργάτη Χ 3.276 =..
2 Διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών περιλαμβανομένων των αναλώσιμων, του εργολαβικού κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων Γ = Ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών =. % ΕΠΙ ΤΟΥ ( Α) ( Β ) = ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ = (Α) Χ (Γ ) = ΚΕΡΚΥΡΑ / / 2014 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ( Α) + ( Β) : ΦΠΑ 13 % ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ