ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ.δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ. κωδ. : 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr Συνεδρίαση 11η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 159/2014 Σήµερα 27/03/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου- Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ αριθµ. πρωτ. οικ. 61015/21-03-2014 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 21/03/2014 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. Θέµα 16 ο Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου για τo έργο: «Αποπεράτωση και σύνδεση µε το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο αντλιοστασίου στη γεώτρηση του Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου στη θέση Μάγειρα», συνολικού προϋπολογισµού 58.000,00 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εβδοµήντα έξι (76) παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: Παρόντες: Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα, Μανιάτης Κωνσταντίνος, Παπαντωνίου Κωνσταντίνος, Χρήστου Στέφανος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ήµου Σταυρούλα. 1
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. αµάσκος Χαράλαµπος Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αγαλοπούλου-Πετράκου Ευαγγελία, Αγγελονίδη Χριστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη έσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς ηµήτριος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γούδης Χρήστος, ηµαράς Γεώργιος, ηµόπουλος Ιωάννης, ιάκος Κωνσταντίνος, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κωνσταντίνος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή-Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος ηµήτριος, Κυπριανίδου Ερµιόνη, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα, Μπαρούτας ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη- Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φούντας Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος. Απόντες: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Καρακλιούµη Μαρία, Κατσικάρης ηµήτριος. Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αδαµοπούλου Μαρίνα, Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βλάχος Ιωάννης, Γάκης Αντώνιος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, ηµαράς Ιωάννης, Ηλίας Ιωάννης, Καραθάνος Χαράλαµπος, Κικίλιας Βασίλειος, Λούσκος Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πλεύρης Αθανάσιος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος. Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Πάνθη ούκα και Σταυρούλα Καπελούζου. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. Κωνσταντίνος Καράµπελας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ' αριθµ. πρωτ. 58125/19-03-2014 εισήγηση του Περιφερειακού Συµβούλου κ. Λ. Αθανασιάδη, η οποία έχει σταλεί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής: 2
Έχοντας υπόψη : 1. Το N. 3463/2006 «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ιδίως το άρθρο 100 αυτού, όπως ισχύει. 3. Το Π.. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β 04/11/2011). 4. Την υπ αρ. οικ. 39935/28-02-2013 (ΦΕΚ 543Β/07-03-2013), «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής». 5. Το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 6. Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου και ΝΠ» 7. Τις υπ. αρ 304/2013, και 303/2013 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (Έγκριση Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2014 και έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2014, και Έγκριση Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων 2014 Περιφέρειας Αττικής αντίστοιχα). 8. Τις υπ. αρ. 62/2014, και 48/2014 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2014 και έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2014, και 1 η Τροποποίηση Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων 2014 Περιφέρειας Αττικής αντίστοιχα). 9. Το υπ. αρ. 306/14-03-2014 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων ΙΣΤΟΡΙΚΟ Με τις υπ αρ 303/2013 και 304/2013 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής εντάχθηκε στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας έτους 2014 και στον Προϋπολογισµό Οικονοµικού Έτους 2014 της Περιφέρειας αντίστοιχα το έργο «Αποπεράτωση και σύνδεση µε το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο αντλιοστασίου στη γεώτρηση του Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου στη θέση Μάγειρα» συνολικής δαπάνης 58.000,00 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) µε ΚΑΕ 9773.08.002.01. Με την ολοκλήρωση του έργου θα καταστεί δυνατή η λειτουργία της εν λόγω γεώτρησης, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη και ορθολογικότερη αξιοποίηση των υδατικών πόρων µε αποφυγή εξάντλησής τους. Το σύνολο του έργου αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήµατος σε υπάρχουσα νέα γεώτρηση του ΤΟΕΒ Λεµονοδάσους Πόρου στην θέση Μάγειρα, την σύνδεσή του µε το δίκτυο της ΕΗ και την παροχή του αντλούµενου ύδατος στο υπάρχον αρδευτικό δίκτυο, καθώς και την προµήθεια και τοποθέτηση 50 υδροµετρητών στις υδροδοτούµενες ιδιοκτησίες. 3
Το έργο θα εκτελεσθεί από τη /νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη που συντάχθηκε από τη /νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Νήσων. Με το υπ αρ. πρωτ. 306/14-03-2014 έγγραφό της, η Νοµική Υπηρεσία των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων διαβίβασε κατόπιν ελέγχου στην ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού θεωρηµένο σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης. Μετά τα παραπάνω εισηγούµαστε 1. Την έγκριση σύναψης και όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου για το έργο µε τίτλο: «Αποπεράτωση και σύνδεση µε το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο αντλιοστασίου στη γεώτρηση του Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου στη θέση Μάγειρα», συνολικού προϋπολογισµού 58.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 2. Τον ορισµό δύο µελών του Περιφερειακού Συµβούλιου, ο ένας εκ των οποίων να ορισθεί Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και των νόµιµων αναπληρωτών τους για τη συµµετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης. Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του αποφασίζει οµόφωνα 1) Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου για τo έργο: «Αποπεράτωση και σύνδεση µε το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο αντλιοστασίου στη γεώτρηση του Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου στη θέση Μάγειρα», συνολικού προϋπολογισµού 58.000,00 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), που έχει ως εξής: «Στην Αθήνα σήµερα στις.., ηµέρα οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Το Ν.Π... µε την επωνυµία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β βαθµού), µε Α.Φ.Μ. 997875116 ΟΥ ΚΑ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόµιµα από την Αντιπεριφερειάρχη Οικονοµικών κα Λιλίκα Βασιλάκου, στην οποία ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρός µεταβίβασε την αρµοδιότητα υπογραφής συµβάσεων άνω των 20.000,00 και µέχρι 200.000,00 (Απόφαση 39935 ΦΕΚ 543Β/07-03-2013), και η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας ως «Φορέας Υλοποίησης». 2. Το Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία «Τοπικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Λεµονοδάσους Πόρου», µε Α.Φ.Μ. 052609058 ΟΥ Α Πειραιά που εδρεύει στον Πόρο και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο κ. Κυριάκος Γατσινός και ο οποίος θα 4
αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας ως «Κύριος του Έργου». Έχοντας υπόψη : 1. Το N. 3463/2006 «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ιδίως το άρθρο 100 αυτού, όπως ισχύει. 3. Το Π.. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β 04/11/2011). 4. Την υπ αρ. οικ. 39935/28-02-2013 (ΦΕΚ 543Β/07-03-2013), «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής». 5. Το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 6. Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου και ΝΠ» 7. Το από Απρίλιο 1980 Καταστατικό του Τοπικού Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Λεµονοδάσους Πόρου. 8. Το υπ αριθµ. πρωτ. 2/15-04-2013 έγγραφο του Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου. 9. Τις υπ. αρ 304/2013, και 303/2013 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (Έγκριση Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2014 και έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2014, και Έγκριση Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων 2014 Περιφέρειας Αττικής αντίστοιχα). 10. Τις υπ. αρ. 62/2014, και 48/2014 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2014 και έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2014, και 1 η Τροποποίηση Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων 2014 Περιφέρειας Αττικής αντίστοιχα). 11. Την υπ. αρ. πρωτ. 1081/13-03-2009 απόφαση /νσης ασών Πειραιά, περί Άδειας Εκτέλεσης Ανόρυξης Αρδευτικής Γεώτρησης για το Λεµονοδάσος Πόρου στη θέση Μάγειρα. 12. Το υπ αρ. 354/26-02-2014 Πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου περί έγκρισης και αποδοχής της µελέτης και εκτέλεσης του εν λόγω έργου. 13. Την υπ. αριθ.... /2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για την έγκριση των όρων της παρούσας. 14. Το υπ. αρ.... /2014 πρακτικό του ιοικητικού Σύµβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου για την έγκριση των όρων της παρούσας και της εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή αυτής. 5
Συµφώνησαν Να συνάψουν Προγραµµατική Σύµβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1: Περιεχόµενα της σύµβασης Άρθρο 2: Σκοπός και αντικείµενο της σύµβασης Άρθρο 3: Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής του έργου Άρθρο 4: Προϋπολογισµός Χρηµατοδότηση του έργου Άρθρο 5: Πρόγραµµα πληρωµών Άρθρο 6: Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης του έργου Άρθρο 7: Ιδιοκτησιακό καθεστώς Χρήση χώρου Άρθρο 8: Χρονική διάρκεια της σύµβασης Χρονοδιάγραµµα του έργου Άρθρο 9: ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων Άρθρο 10: Σύσταση, αρµοδιότητες και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Άρθρο 11: Τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης Άρθρο 12: Αντισυµβατική συµπεριφορά Συνέπειες Ρήτρες Άρθρο 13: Επίλυση διαφωνιών Άρθρο 14: Τελικές διατάξεις ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σκοπός της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας είναι η εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών για την: «Αποπεράτωση και σύνδεση µε το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο αντλιοστασίου στη γεώτρηση του Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου στη θέση Μάγειρα» (ΚΑΕ 9777.08.002.01) συνολικής δαπάνης 58.000,00 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%). Με την ολοκλήρωση του έργου θα καταστεί δυνατή η λειτουργία της εν λόγω γεώτρησης, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη και ορθολογικότερη αξιοποίηση των υδατικών πόρων µε αποφυγή εξάντλησής τους. Το σύνολο του έργου αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήµατος σε υπάρχουσα νέα γεώτρηση του ΤΟΕΒ Λεµονοδάσους Πόρου στην θέση Μάγειρα, την σύνδεσή του µε το δίκτυο της ΕΗ και την παροχή του αντλούµενου ύδατος στο υπάρχον αρδευτικό δίκτυο, καθώς και την προµήθεια και τοποθέτηση 50 υδροµετρητών στις υδροδοτούµενες ιδιοκτησίες. Πιο συγκεκριµένα περιλαµβάνει: 1) την εγκατάσταση του αντλητικού συγκροτήµατος στην υπάρχουσα νέα γεώτρηση στη θέση Μάγειρα 2) τη σύνδεση της γεώτρησης µε το υφιστάµενο δίκτυο άρδευσης µε σωλήνα pvc 16 atm, Φ125 mm 3) τις εργασίες βαψίµατος του οικίσκου εσωτερικά και εξωτερικά. 4) την τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα στον υπάρχοντα οικίσκο (πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση) 5) την τοποθέτηση Τριγώνου Ηλεκτρικής Γειώσεως και της διάταξης γείωσης τύπου Ε. 6
6) την προµήθεια και τοποθέτηση 50 υδροµετρητών στις υδροδοτούµενες ιδιοκτησίες. ΑΡΘΡΟ 3 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το έργο θα εκτελεστεί στη στο ήµο Πόρου, στη νέα γεώτρηση του Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου στη θέση Μάγειρα (Συντεταγµένες Hatt - Γ.Υ.Σ. Χ=364, Υ=24464, Συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87 Χ=452082, Υ=4147132, απόσπασµα χάρτη Γ.Υ.Σ. 7402/3). ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%) και αφορά αποκλειστικά στην κατασκευή του έργου, τυχόν δε υπόλοιπο µετά τη δηµοπράτηση δεν επαναδιατίθεται στον Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου. Κάθε αύξηση της συµβατικής δαπάνης (πλέον της νόµιµης αναθεώρησης), που θα προκύψει από ΑΠΕ ή συµπληρωµατική σύµβαση θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου. Το έργο χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9777.08.002.01 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής). Η ροή της χρηµατοδότησης θα είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα. ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η πληρωµή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε την πρόοδο του και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 6 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η µελέτη εκπονήθηκε από τη /νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και εγκρίθηκε από τον Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου µε τo υπ. αρ. 354/26-02-2014 πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου. Το έργο θα εκτελεσθεί από τη /νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων Περιφέρειας Αττικής. Για την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του έργου εφαρµόζονται οι διατάξεις των Π.. 60/2007 και Π.. 118/2007, όπως ισχύουν σήµερα. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου θα αναλάβει τη συντήρηση του. ΑΡΘΡΟ 7 : Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ Οι παρεµβάσεις θα υλοποιηθούν σε έκταση που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του ήµου Πόρου και εκτός σχεδίου σε δασική έκταση 7
σύµφωνα µε την υπ. αρ. πρωτ. 1081/13-03-2009 απόφαση /νσης ασών Πειραιά, η οποία αφορούσε στην Άδεια Εκτέλεσης Ανόρυξης Αρδευτικής Γεώτρησης για το Λεµονοδάσος Πόρου στη θέση Μάγειρα για την ανόρυξη της γεώτρησης. Με το υπ αρ. πρωτ. 7/23-02-2014 αίτηµα του Τ.Ο.Ε.Β. προς το ασαρχείο Πόρου ζητείτε άδεια για την εκτέλεση του εν λόγω έργου (Αποπεράτωση και σύνδεση µε το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο αντλιοστασίου στη γεώτρηση του Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου στη θέση Μάγειρα). Σε περίπτωση αδυναµίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιωνδήποτε νοµικών ή πραγµατικών ελαττωµάτων σχετιζοµένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό και πολεοδοµικό καθεστώς, είτε µε άλλα συναφή ζητήµατα, ο Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου ευθύνεται κατά νόµο (προς αποζηµίωση κ.λ.π.) έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Επίσης σε αυτή την περίπτωση ο Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζηµιώσεων ή άλλες υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων ελκόντων δικαιώµατα από µία τέτοια αδυναµία ή καθυστέρηση υλοποίησης του έργου. ΑΡΘΡΟ 8: ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 18 µήνες (1,5 έτη). Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί µέχρι δύο (2) επιπλεον έτη µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων και µε σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 10. Ο χρόνος για την αποπεράτωση του έργου προσδιορίζεται σε τριών (3) µήνες, από την έναρξη κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 9 : ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει : Την εξ ολοκλήρου χρηµατοδότηση της κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε την πρόοδο του και τις εντολές πληρωµής που θα κατατίθενται στη Περιφέρεια Αττικής µέχρι του ποσού των 58.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%). Την υλοποίηση του έργου µέσω της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Τη συµµετοχή δια των εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας και βοήθειας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της για την εµπρόθεσµη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση. Τη διοικητική παράδοση του έργου µετά τη σύνταξη της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών. Τον ορισµό τεχνικού υπαλλήλου που θα συµµετέχει στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. 8
Β. Ο Τοπικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Λεµονοδάσους Πόρου αναλαµβάνει : Τη µέριµνα για την έκδοση αδειοδοτήσης για την εκτέλεση του έργου από τη αρµόδια /νση ασών, πριν τη δηµοπράτησή του. Τη µέριµνα για την έκδοση Άδειας Χρήσης Νερού από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής. Τη µέριµνα για την έκδοση των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων και λοιπών εγκρίσεων. Τις αιτήσεις προς τις ΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή όλων των απαιτούµενων συνδέσεων µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Τη καθολική µέριµνα, µετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον µέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών. Την υποχρέωση να προσδώσει δηµοσιότητα στη χρηµατοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής, µέσω ανοικτής εκδήλωσης, ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο, καθώς και µε την τοποθέτηση αναµνηστικής πινακίδας σε εµφανές σηµείο. Τη συµµετοχή εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας και βοήθειας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του για την εµπρόθεσµη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση. Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από εκπρόσωπο του Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου. ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΣΤΑΣΗ, ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας σύµβασης συστήνεται όργανο µε την επωνυµία Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούµενη από πέντε (5) µέλη, τα οποία είναι: ύο (2) Περιφερειακοί Σύµβουλοι της Περιφέρειας Αττικής µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής. Ένας (1) εκπρόσωπος της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής µε το νόµιµο αναπληρωτή του. Ένας (1) εκπρόσωπος της /νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής µε το νόµιµο αναπληρωτή του. Ένας (1) εκπρόσωπος Τοπικού Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Λεµονοδάσους Πόρου µε το νόµιµο αναπληρωτή του. Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αµφίδροµα τα οριζόµενα από αυτούς µέλη της Κοινής Επιτροπής. 10.1 Αντικείµενο και αρµοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της 9
παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συµβαλλόµενα µέρη για κάθε ζήτηµα που τυχόν δεν ρυθµίζεται µε την σύµβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 10.1.1 Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής και ειδικότερα συµφωνεί µε πρακτικό της για την δαπάνη κάθε εντολής πληρωµής. 10.1.2 Εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της προγραµµατικής σύµβασης. 10.1.3 Εισηγείται στους συµβαλλόµενους αιτιολογηµένα µε πρακτικό της, την παράταση υλοποίησης του αντικειµένου και της χρονικής διάρκειας της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής. 10. 2 Συνεδριάσεις Λειτουργία Αποφάσεις 10.2.1 Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι ένας από τους Περιφερειακούς Συµβούλους που θα ορισθεί µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 10.2.2 Η επιτροπή συγκαλείται µετά την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις τουλάχιστον µέρες πριν την ηµεροµηνία συνεδρίασης. 10.2.3 Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα µέλη της. 10.2.4 Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου και κατά περίπτωση στα Γραφεία της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 10.2.5 Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σε αυτή τα 3/5 των µελών της και αποφασίζει αιτιολογηµένα για κάθε θέµα µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς. 10.2.6 Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης και τήρησης Πρακτικών εκτελεί ο εκπρόσωπος του Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου. 10.2.7 Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθοριστούν µε αποφάσεις της. ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Καµία τροποποίηση της Σύµβασης δεν γίνεται για το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, όπως ορίζονται στα άρθρα 2 και 6 της παρούσας. Οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά άλλα σηµεία της Προγραµµατικής Σύµβασης εκτός των ανωτέρω, ή παράταση της χρονικής διάρκειας της σύµβασης, γίνεται µε µόνον εγγράφως και µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών. 10
ΑΡΘΡΟ 12: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Όλοι οι όροι της σύµβασης είναι ουσιώδεις. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, οι όποιοι θεωρούνται όλοι ουσιώδης ή η παράβαση των διατάξεων του νοµού από οποιονδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναµίας ή αµέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµία. ΑΡΘΡΟ 13: ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΩΝΙΩΝ Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια ικαστήρια του Πειραιά. ΑΡΘΡΟ 14: ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αυτά συµφωνήθηκαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συµβαλλόµενος θα λάβει δύο (2). ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΛΕΜΟΝΟ ΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΑΤΣΙΝΟΣ» 11
ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ για το έργο: «Αποπεράτωση και σύνδεση µε το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο αντλιοστασίου στη γεώτρηση του Τ.Ο.Ε.Β. Λεµονοδάσους Πόρου στη θέση Μάγειρα» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Eγκρίσεις - αδειοδοτήσεις 1 Έγκριση όρων - δηµοσίευση διακήρυξης 2 ιαγωνισµός - εκδίκαση ενστάσεων 3 Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύµβασης 4 Εκτέλεση έργου 3 ιοικητική παραλαβή 1 Τελικές Επιµετρήσεις 2 Οριστική παραλαβή 2 2) Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Βουδούρη Παναγιώτη ως πρόεδρο µε αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αγγελόπουλο Παναγιώτη και τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Σπυρίδωνα Σπυρίδωνα ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Καµµένο Γεώργιο. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ 12