ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 26/3/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 98/2014 Περί: α) Έγκρισης όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έργο «Κατασκευή 7 ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης(οδός Σινώπης), β) Αποδοχής χρηματοδότησης ύψους # # από την Περιφέρεια Αττικής (Φορέας 04072, ΚΑΕ ), γ) Εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο για την υπογραφή της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης. Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 26/3/2014 ημέρα Tετάρτη και ώρα 16:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ / πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 67 του Ν. 3852/10 την ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα (30) μέλη ήτοι : Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: 1. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2. ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 3. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 24. ΜΑΜΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 25. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 26. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 6. ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 27. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 7. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 28. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 29. ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 30. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 10. ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31. ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 32. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 12. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 33. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 13. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 34. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΜΠΙΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 36. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 16. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37. ΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 17. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 38. ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 39. ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 19. ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 21. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : 1. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4. ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 7. ΜΑΜΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 9. ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 10. ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 11. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος 1

2 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της υπ. αριθμ. 6 ης Συνεδρίασης της 26/3/2014 και Εισηγούμενος το 21 ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, διαβάζει την εισήγηση του κ. Δημάρχου, που έχει ως εξής : Κύριε Πρόεδρε, «Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για : 1. Την έγκριση των όρων του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έργο «Κατασκευή 7 ου Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης (οδός Σινώπης)», όπως το συνημμένο σχέδιο όρων που σας επισυνάπτουμε κατόπιν και της σχετικής εγκρίσεώς του από το Περιφερειακό Συμβούλιο. 2. Την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους # # για το εν λόγω έργο, από τη Περιφέρεια Αττικής (Φορέας 04072, ΚΑΕ ) 3. Την Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την υπογραφή της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης». Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και το Δήμαρχο, και αφού έλαβε υπόψη του: τους συνημμένους όρους του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έργο «Κατασκευή 7 ου Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης (οδός Σινώπης)»,μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας (έχουν αποχωρήσει οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αρκαδινός Διονύσιος, Κονιδάρης Διονύσιος, Κούπας Ευστάθιος, Φωτεινοπούλου Φωτεινή, και Τσιάπης Παναγιώτης) Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι α) Εγκρίνει με (24) ψήφους υπέρ τους όρους του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έργο «Κατασκευή 7 ου Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης (οδός Σινώπης), που έχουν ως εξής : 1. Η Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρό, 2. Ο Δήμος Ν. Σμύρνης, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, κ. Σταύρο Τζουλάκη. Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ αρ / Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β 04/11/2011). 3. Το N. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/86, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 2229/94, Π.Δ. 368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ και όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήμερα. 5. Το υπ αρ / έγγραφο του Δήμου Νέας Σμύρνης. 6. Την υπ αρ. 62/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση της 1 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους Την υπ αρ. 48/2014, απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση της 1 ης Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Οικονομικού έτους Το ΦΕΚ 337 Τεύχος 4 που αφορά στο ρυμοτομικό σχέδιο και το ΦΕΚ 103-Απόφαση αρ. οικ που αφορά στην τροποποίησή του ρυμοτομικού σχεδίου όσον αφορά στο τμήμα του ΟΤ 323 και χαρακτηρισμό του οικοπέδου σε χώρο βρεφονηπιακού σταθμού. 9. Την ορθή επανάληψη της υπ αρ. 264/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης για την έγκριση της μελέτης του έργου. 10. Το υπ αριθμ. 4321/ παραχωρητήριο. 11. Το υπ αριθμ.2700/ συμβόλαιο. 12. Την υπ αρ. πρωτ. 153/ γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. 13. Την υπ αρ. 124/ έγκριση δόμησης. 2

3 14. Την υπ αρ. 51/ έγκριση δόμησης και την υπ αρ 234/ άδεια δόμησης. 15. Την υπ αριθ... /2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση των όρων της παρούσας. 16. Την υπ αριθ. /2014 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συμφώνησαν Να συνάψουν Προγραμματική Σύμβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής : ΑΡΘΡΟ 1 : Περιεχόμενα της σύμβασης : Σκοπός και αντικείμενο της σύμβασης Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του έργου Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση του έργου Φορέας εκτέλεσης -Φορέας διαχείρισης του έργου Ιδιοκτησιακό καθεστώς Χρήση χώρου Χρονική διάρκεια της σύμβασης Χρονοδιάγραμμα Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Σύσταση και ρόλος της Κοινής Επιτροπής Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Αντισυμβατική Συμπεριφορά Συνέπειες Ρήτρες Επίλυση Διαφωνιών Τελικές διατάξεις ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης (οδός Σινώπης)» για την ενίσχυση της φροντίδας και μέριμνας των νηπίων και των βρεφών. Ειδικότερα το έργο αφορά στην κατασκευή κτιρίου βρεφονηπιακού σταθμού, δυναμικότητας 57 θέσεων (47 νηπίων και 10 βρεφών) σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Νέας Σμύρνης επιφάνειας 434,49 τ.μ.. Το κτίριο που θα κατασκευαστεί αποτελείται από: 1. Β Υπόγειο επιφάνειας 354,84 τ.μ. με επτά θέσεις στάθμευσης, και χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων. 2. Α Υπόγειο επιφάνειας 153,62 τ.μ. με υποστηρικτικούς χώρους του σταθμού (πλυντήριοστεγνωτήριο, λινοθήκη κ.λ.π.). 3. Ισόγειο επιφάνειας 206,33 τ.μ. που θα διαθέτει χώρους για φιλοξενία νηπίων. 4. Α όροφο επιφάνειας 212,46 τ.μ. που θα διαθέτει χώρους ύπνου νηπίων και βρεφικό τμήμα. 5. Β όροφο επιφάνειας 181,97τ.μ. που θα διαθέτει χώρους διοίκησης-προσωπικού, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και βοηθητικούς χώρους. 6. Δώμα που διαμορφώνεται με χώρο φύτευσης κα μεταλλικό στέγαστρο με βιοκλιματικά κριτήρια. ΑΡΘΡΟ 3 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το έργο πρόκειται να εκτελεστεί σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Σμύρνης στο Ο.Τ. 323, στην περιοχή των «Λουτρών» της Άνω Νέας Σμύρνης. Το οικόπεδο χωροθετείται σε περιοχή με χρήσεις Γης Γενική Κατοικία καθορισμένη από ΓΠΣ της Ν. Σμύρνης και περιλαμβάνουσα μεταξύ των άλλων και κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας. Το οικόπεδο είναι διαμπερές μεταξύ των οδών Σινώπης 13 και Βουλγαροκτόνου 4. ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%) και αφορά αποκλειστικά στην κατασκευή του έργου, τυχόν δε υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση δεν επαναδιατίθεται στο Δήμο για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου αλλά δύναται να διατεθεί για τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (Φορέας 04072, ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής). Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Σμύρνης λαμβάνει απόφαση για την αποδοχή της χρηματοδότησης του έργου και την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στο κεφάλαιο εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού. Κάθε πιστοποίηση δαπάνης και λογαριασμός έργου που φέρει την έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης συνοδευόμενη από το τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά που 3

4 απαιτούνται από το νόμο καθώς και την προβλεπόμενη από το άρθρο 9 έκθεση της Κοινής Επιτροπής, διαβιβάζεται στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου η Υ.Δ.Ε εκδίδει ισόποσο χρηματικό ένταλμα πληρωμής επ ονόματι του Δήμου Νέας Σμύρνης για τη χρηματοδότηση του υπόψη έργου. Η ροή της χρηματοδότησης θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα. Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης (πλέον της νόμιμης αναθεώρησης), που θα προκύψει από ΑΠΕ ή συμπληρωματική σύμβαση θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου Νέας Σμύρνης. ΑΡΘΡΟ 5 : Φορέας εκτέλεσης - φορέας διαχείρισης του εργου Η μελέτη εκπονήθηκε από το Δήμο Νέας Σμύρνης και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης με την υπ. αρ, 264/2013 απόφαση. Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από το Δήμο Ν. Σμύρνης. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν.1418/84, Ν.3263/04, Π.Δ.186/96, Π.Δ.609/85 όπως κωδικοποιήθηκαν με τον Ν. 3669/08 και ισχύουν σήμερα. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Νέας Σμύρνης θα αναλάβει τη συντήρηση του (βλ. αρθρ.8 της παρούσας Π.Σ). ΑΡΘΡΟ 6 : ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ Το οικόπεδο στο οποίο θα υλοποιηθεί το κτίριο παραχωρήθηκε αρχικώς με το υπ αριθμ. 4321/ παραχωρητήριο και αγοράστηκε από το Δήμο Νέας Σμύρνης με το υπ αριθμ.2700/ συμβόλαιο με επιφάνεια 442,42 τ.μ. Μετά από ακριβή μέτρηση έγινε από το Δήμο, η επιφάνεια του οικοπέδου είναι 434,49τ.μ.,όπως αναφέρεται και στην αρ. 124/2013 έγκριση δόμησης. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιωνδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας είτε με το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς είτε με άλλα συναφή ζητήματα, ο Δήμος Νέας Σμύρνης ευθύνεται κατά νόμο. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων ή άλλες υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων ελκόντων δικαιώματα από μία τέτοια αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου. ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 38 μήνες. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) έτη με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου προσδιορίζεται σε εννέα (9) μήνες, της προθεσμίας αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περί δημοσίων έργων διατάξεων. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει : Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και στη σύμβαση με τον ανάδοχο και μέχρι του ποσού των ,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου Τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών που συνοδεύουν τις εντολές πληρωμών από την Δ/νση Οικονομικού. Β. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναλαμβάνει : Τη μέριμνα για την έκδοση αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν τη δημοπράτηση του έργου. Τη δημοπράτηση, υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο και κατασκευή του έργου σύμφωνα με τους κανόνες των δημοσίων έργων και τις ισχύουσες κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας. Τον ορισμό τεχνικού υπαλλήλου που θα συμμετέχει στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. 4

5 Την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει κάθε επιπλέον δαπάνη μελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη θεωρημένη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. Τη μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών. Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Τη συμμετοχή εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Τη μέριμνα για αποστολή στη Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα για κάθε πιστοποίηση, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής. Τη μέριμνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης με τα συνημμένα δικαιολογητικά της, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής. Να προωθήσει τυχόν αναγκαίες διαδικασίες αρμοδιότητας του ή δυνατότητα παρέμβασής και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων. Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή του. Τη καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών. Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω ανοικτής εκδήλωσης, ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο, καθώς και με την τοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας σε εμφανές σημείο. ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνίσταται Κοινή Επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι: Δύο (2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Αττικής με τους αναπληρωτές τους, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής. Ένας (1) εκπρόσωπος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής με τον αναπληρωτή του. Ένας (1) εκπρόσωπος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής με τον αναπληρωτή του. Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Νέας Σμύρνης με τον αναπληρωτή του. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής. 9.1 Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και ειδικότερα συμφωνεί με έγγραφη απόφασή της για την δαπάνη κάθε εντολής πληρωμής Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης Εισηγείται στους συμβαλλόμενους με αιτιολογημένη και έγγραφη απόφασή της, την παράταση υλοποίησης του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής. 5

6 9.2.Συνεδριάσεις Λειτουργία Αποφάσεις Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι ένας από τους Περιφερειακούς Συμβούλους που θα ορισθεί με τον νόμιμο αναπληρωτή του, κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Η επιτροπή συγκαλείται μετά την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα μέλη της Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου Νέας Σμύρνης και κατά περίπτωση στα Γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σε αυτή τα 3/5 των μελών της και αποφασίζει για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκομένων Χρέη γραμματειακής υποστήριξης και τήρησης Πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Νέας Σμύρνης. ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση της Σύμβασης δεν γίνεται για το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Για τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση σε άλλα σημεία της Προγραμματικής Σύμβασης εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και η υπογραφή σχετικού τροποποιητικού εγγράφου. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. ΑΡΘΡΟ 12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ β) Αποδέχεται με (24) ψήφους υπέρ την χρηματοδότηση ποσού ύψους # # για το εν λόγω έργο, από τη Περιφέρεια Αττικής (Φορέας 04072, ΚΑΕ ). γ) Εξουσιοδοτεί με (24) ψήφους υπέρ τον Δήμαρχο Νέας Σμύρνης κ. Σταύρο Τζουλάκη για την υπογραφή της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης. 6

7 Η Δημοτική Σύμβουλος κα Βαμβουρέλλη Μαρία ψήφισε λευκό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Νέα Σμύρνη 27/3/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7