ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για το έργο «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πλάνου Ενημερωτικών Εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» [Κωδ. ΟΠΣ: 496034] Στην Αθήνα σήμερα 10.12.2015, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επί της οδού Νίκης 4, αφ ενός το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Στασινό και καλείται εφ εξής «ΤΕΕ» και αφ ετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με ΑΦΜ 999636820., που εδρεύει επί της οδού Λεωφόρο Κηφισίας και Ύδρας, εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Δέτση του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ 512206 και καλείται εφ εξής «Ανάδοχος», έχοντες υπ όψιν: 1. το ΠΔ της 27-11/14-12-1926 (ΦΕΚ 430/Α') «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204/Α') «Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 3. το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κτλ», αναλογικά εφαρμοζόμενο, 4. το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α') «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», 5. το Π.Δ. 60/16.3.2007 (ΦΕΚ 64/Α') Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», εφαρμοζόμενο συμπληρωματικά στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, 6. το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», αναλογικά εφαρμοζόμενο, 7. το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α'/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 8. το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/ 2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 9. ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, 10. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ως ισχύει, 11. ον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως ισχύει.
12. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως ισχύει, 13. τη με αριθμό 7725/28.03.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) και τα Παραρτήματα αυτής, 14. την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5339/26.10.2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας -CCI2007GR161PO002, όπως ισχύει, 15. το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 16. τη με αρ. 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά, 17. τη με αρ. 153737/ΨΣ 8809-Γ/28.05.2009 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού σχεδιασμού για τον ορισμό του ΤΕΕ ως Δικαιούχου, η οποία ισχύει για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, 18. την Πρόσκληση υπ' αριθ. 151.894/ΨΣ3433-Α2, με κωδικό 49, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» για την υποβολή προτάσεων, όπως εκάστοτε ισχύει 19. την ΚΥΑ υπ' αριθ. 71920/51/5.12.2014 (ΦΕΚ Β 3315/10.12.2014) «Δράση "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στις 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ"» των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 20. την Απόφαση υπ' αριθ. Γ8/Σ20/04.09.2014 (ΑΔΑ: 7ΛΝ146Ψ842-ΥΡΖ) της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (ΔΕ/ΤΕΕ) για την ανάληψη από το ΤΕΕ της υλοποίησης της εν λόγω δράσης 21. την Απόφαση Ένταξης υπ' αριθ. 153.061/ΨΣ7807-Α2/30.12.2014 (ΑΔΑ: 70ΦΣ1-8ΧΙ) της Πράξης με τίτλο "Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης" και κωδ. 0ΠΣ 496034, όπως ισχύει 22. την με αριθμό 15832/23-6-2015 Απόφαση Υλοποίησης της Πράξης με ίδια μέσα του ΤΕΕ, 23. τη με αρ. Α41/Σ19/2015 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την προκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού, 24. τις με αρ. Γ6/Σ2/2015 και την Τροποποιητικής Α2/Σ20/2015 Αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας
και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων Δημόσιων Διαγωνισμών για το έτος 2015, 25. τη με αρ. Β65.Σ38.2015 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την κατακύρωση του Διαγωνισμού στην εταιρεία με την επωνυμία «CHOOSE A.E», 26. το γεγονός ότι το παρόν υποέργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), η δε δαπάνη της θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 27. το με αρ. 152.621/ΨΣ6301-Β1/26.11.2015 έγγραφο της ΕΥΔ του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση «Διατύπωση Γνώμης για την 1η τροποποίηση της Σύμβασης για την Υλοποίηση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση Δράσης Δειγματοληπτικός Έλεγχος Ωφελουμένων» της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης», με κωδικό ΟΠΣ 496034, 28. Την με αριθ. Πρωτ. 29763/30.11.2015 Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ για την 1η τροποποίηση της Σύμβασης για την Υλοποίηση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση Δράσης Δειγματοληπτικός Έλεγχος Ωφελουμένων» της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης», με κωδικό ΟΠΣ 496034, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Το ΤΕΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης που περιέχεται και στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η Πράξη «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» αφορά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού στους πολίτες που είναι ωφελούμενοι του κοινωνικού μερίσματος και κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη). Σκοπός της είναι η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μέσω της παροχής πρόσβασης των πολιτών με χαμηλά εισοδήματα σε τεχνολογίες ΤΠΕ και σχετικής τεχνικής υποστήριξης και ενημέρωσης. Σκοπός του συγκεκριμένου σχεδίου εκδηλώσεων είναι να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για το πλαίσιο της Πράξης και την ανταπόκριση του κοινού στις
προσφερόμενες υπηρεσίες, να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του συνόλου των ενεργειών καθώς και τα αναμενόμενα οφέλη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο από το σύνολο του έργου. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος [ ΤΕΕ ], ως Δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης της Πράξης, είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για την δημοσιότητα και ενημέρωση των ωφελουμένων, των παρόχων / προμηθευτών και της κοινής γνώμης, με το συντονισμό της ΓΓΤΤ. Σε αυτή την κατεύθυνση και υπό την ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα σχεδιαστεί και θα εκπονηθεί σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων με σκοπό την πληροφόρηση των συμμετεχόντων και δυνητικά ωφελούμενων γύρω από θέματα που άπτονται του πολυποίκιλου αντικειμένου της Πράξης. Το αντικείμενο του Έργου του Αναδόχου αφορά στην παροχή υπηρεσιών προς το ΤΕΕ αναφορικά με τον προσδιορισμό της στρατηγικής προγράμματος εκδηλώσεων, την υλοποίηση και την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας του, συμπεριλαμβανομένων των: Δημιουργικών υπηρεσιών των επικοινωνιακών υλικών των εκδηλώσεων Υπηρεσιών επικοινωνιακής υποστήριξης Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός και η εκπόνηση σχεδίου διοργάνωσης εκδηλώσεων, αποτελούν μέρος των δράσεων δημοσιότητας της πράξης όπως προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) και εξειδικεύονται ως: Εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού για τη συγκεκριμένη δράση (τόσο στο κέντρο όσο και στις 8 περιφέρειες σύγκλισης για τους ωφελούμενους στους οποίους απευθύνεται η πράξη) Προσδιορισμός της επικοινωνιακής στρατηγικής και κατάρτιση του Σχεδίου Δράσεων Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υποβάλει: Το αναλυτικό Σχέδιο Δράσεων το οποίο θα συνιστά μια ολοκληρωμένη μελέτη στρατηγικής εκδηλώσεων και ένα αιτιολογημένο σχέδιο εκδηλώσεων. Τα σχέδιο θα πρέπει να περιέχει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Προσδιορισμό της επικοινωνιακής στρατηγικής και των επικοινωνιακών στόχων του έργου ο οποίος θα περιλαμβάνει : Μηνύματα και σκοπούς ενεργειών Ομάδες-στόχους Αναμενόμενα οφέλη Επιλεγμένα Εργαλεία Υποστήριξης Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Χρονοδιάγραμμα
Αξιολόγηση/Σύστημα Αναφορών Κατάρτιση ολοκληρωμένου και αναλυτικού σχεδίου με αιτιολογημένο προσδιορισμό των δράσεων ή των κατηγοριών των δράσεων, καθώς και του αντίστοιχου οικονομικού αντικειμένου για κάθε δράση, πάντοτε εντός των πλαισίων της συνολικής οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου. Πλάνο διοργάνωσης εκδηλώσεων (8 περιφερειακές + 1 κεντρική) και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα με διακριτές θεματικές ενότητες και με δυνατότητα διαμόρφωσης ανάλογα με τις ανάγκες της εκδήλωσης κατά περίπτωση. Υλοποίηση Εφαρμογή Σχεδίου Εκδηλώσεων Στη βάση της στρατηγικής εκδηλώσεων που έχει ήδη αναλυθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να αναλύσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενεργειών που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο προς εφαρμογή σχέδιο Εκδηλώσεων. Ως κατηγορίες ενεργειών αναφέρονται οι εξής: 1 Σχεδιασμός και Οργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων Διαμόρφωση του προγράμματος της κάθε ημερίδας και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, συνοδευόμενο από αναλυτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις εκτιμώμενες δαπάνες και συμπεριλαμβάνοντας τα κατά περίπτωση έξοδα μετακίνησης και διαμονής των προσκεκλημένων ομιλητών, καθώς και κλιμακίου στελεχών της Υπηρεσίας Επιλογή υλικού προβολής και οριστικοποίηση προγράμματος διάχυσης και διάθεσης. Υλικό Προβολής Ενδεικτικά: Μακέτες για έντυπο υλικό (αφίσα, φυλλάδια, ενημερωτικούς φακέλους κλπ) Μακέτα πρόσκλησης για την κάθε ημερίδα Μακέτα προγράμματος για την κάθε ημερίδα 2 Προετοιμασία Υλοποίηση Ενημερωτικών Ημερίδων Δημιουργικός Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού προβολής ημερίδων, που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: Κεντρικό εικαστικό Slogan, μήνυμα Υλικό για τους συμμετέχοντες ανά εκδήλωση, που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: o Ενημερωτικό φυλλάδιο o Folder o Μπλοκ o Στυλό / μολύβι
o CD Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της παραγράφου 3.3.1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει το εγκεκριμένο πλάνο για κάθε εκδήλωση, όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. Ενδεικτικά θα πρέπει να μεριμνήσει για: το τελικό πρόγραμμα ημερίδας την πρόσκληση των συμμετεχόντων την εξασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης και κατάλληλου εξοπλισμού την διαμόρφωση του χώρου (εκθεσιακό μέρος, αίθουσα ημερίδας) και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους συμμετέχοντες την εξασφάλιση catering την φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση ό,τι άλλο εκτιμηθεί αναγκαίο από την φάση Α του σχεδιασμού 3 Συνεχής Επικοινωνιακή Υποστήριξη Το πλάνο εκδηλώσεων, όπως αυτό αναμένεται να διαμορφωθεί, αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης δημοσιότητας της Ψηφιακής Αλληλεγγύης. Για τα λόγο αυτό στο πλαίσιο του έργου ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να προσφέρει στο ΤΕΕ, εντός του πλαισίου της Πράξης, διευρυμένες υπηρεσίες επικοινωνιακής υποστήριξης που θα επιτρέψουν στον φορέα να συνδέσει και να διευρύνει τις συνολική δημοσιότητα και προβολή της Πράξης. Στο σύνολο του, για το κομμάτι αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος του Έργου πρέπει κατ ελάχιστο να αφιερώσει 10 ανθρωπομήνες. Μεταξύ των Υπηρεσιών που θα πρέπει να προσφέρει ο Ανάδοχος είναι : Υποστήριξη στην συγγραφή Δελτίων Τύπου αναφορικά με τις επιμέρους ενέργειες του πλάνου εκδηλώσεων και παροχή υλικού προβολής. Παροχή νέων και επικοινωνιακών υλικών με σκοπό την δημοσιοποίηση των δράσεων της Πράξης και της προβολής του έργου, μέσα από τον επίσημο ιστότοπο της Πράξης. Συνεισφορά σε ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία που θα προετοιμαστούν στο πλαίσιο της Πράξης και θα περιέχουν ενημερωτικό υλικό αναφορικά με το πλάνο εκδηλώσεων και τις επιμέρους διοργανώσεις Εναλλακτικές προτάσεις για την διεύρυνσης της προβολής της Πράξης μέσω του πλάνου εκδηλώσεων 4 Απολογισμός ενημερωτικών εκδηλώσεων και του συνόλου δράσεων
Απολογιστικά για τις ενημερωτικές εκδηλώσεις θα συνταχθεί έκθεση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σχετικό πλαίσιο, η οποία και θα περιλαμβάνει ανάλογη αξιολόγηση των ενεργειών που έλαβαν χώρα σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα των δράσεων. Άρθρο 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το Έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15/12/2015. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, που συνιστά αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης εκτέλεσης, ή ανωτέρα βία, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση του Έργου, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Άρθρο 3 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του και να παραδίνει τα παραδοτέα του Έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της σύμβασης καθώς και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή πιστοποίηση των παραδοτέων του αναδόχου θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Έργου [ΕΠΠΕ], η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του ΤΕΕ, που συγκροτείται με Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής, έργο της οποίας είναι να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου, να προβαίνει στην προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των παραδοτέων που καθορίζονται στη σύμβαση, να διατυπώνει παρατηρήσεις επί των παραδοτέων του εφ όσον απαιτείται, και να επιβλέπει για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων αυτών. Η Επιτροπή, προκειμένου να παραλάβει τα παραδοτέα, εξετάζει το εμπρόθεσμο της υποβολής τους, καθώς και τη συνέπεια, τη συνάφεια, την πληρότητα και τη σαφήνειά τους σε σχέση με αντικείμενο και τα παραδοτέα που περιγράφονται στη σύμβαση. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ελλείψεις ή παραλείψεις, διαβιβάζει εντός δεκαπέντε (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους εγγράφως (email ή fax) τις παρατηρήσεις της. Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής και εντός δέκα (5) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των παρατηρήσεων να επανυποβάλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές.
Η μη γνωστοποίηση παρατηρήσεων από την Επιτροπή προς το συμβαλλόμενο εντός της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, συνεπάγεται και αποδοχή των παραδοτέων. Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει (α) την εμπρόθεσμη παράδοση των παραδοτέων και (β) τη σύμφωνα με την παρούσα, ολοκλήρωσή τους και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά το εκτελεσθέν έργο, την πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή των παραδοτέων και του έργου, συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, το οποίο αποτελεί και την εισήγησή της προς τη ΔΕ/ΤΕΕ για τις αντίστοιχες πληρωμές. Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η συμβατική αμοιβή του έργου είναι πενήντα δύο χιλιάδες οχτακόσια (52.800,00) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 64.944,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η πληρωμή του Αναδόχου του Έργου θα γίνει από τον ενάριθμο 2014ΣΕ06380042 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η πληρωμή της ως άνω αξίας του υπό ανάθεση Έργου, θα γίνει μετά την υποβολή των παραδοτέων αυτού. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει με επιταγή εκδόσεως της Τράπεζας της Ελλάδος και μετά την προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και των τυχόν άλλων νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στις νόμιμες κρατήσεις, επιβαρύνσεις και λοιπούς φόρους κλπ όπως αυτά ισχύουν κατά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος. Σε κάθε περίπτωση, η αποπληρωμή του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά τον έλεγχο, την πιστοποίηση και παραλαβή του αντίστοιχου παραδοτέου και την έκδοση Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ για έγκριση πληρωμής. Η αποπληρωμή του έργου προϋποθέτει την έκδοση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του παραδοτέου και την έκδοση Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ για έγκριση πληρωμής όλων των τυχόν ενδιάμεσων παραδοτέων. Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα στο ΤΕΕ, ως εγγύηση για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της παρούσας τη με αρ. LD1534000011 Εγγυητική Επιστολή της Τράπεζας με την επωνυμία ATTIKA BANK για το ποσόν των δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (2.640,00 ), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παράδοση - παραλαβή του έργου από την Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΕ. Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τη σύμβαση, την Τεχνική του Προσφορά και τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Σε περίπτωση που, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, οπότε καταπίπτει σε βάρος του η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, υποστεί και δύναται να αναθέσει την εκτέλεση των υπηρεσιών στον αμέσως επόμενο μειοδότη ή να προκηρύξει άλλο διαγωνισμό. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Άρθρο 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει ετοιμότητα και να μεριμνά για τη συνέπεια και συνέχεια του έργου, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητά του και να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του έργου που αναλαμβάνει. Ειδικότερα: Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με το προσωπικό του ΤΕΕ, έχοντας πλήρως αποδεχτεί τους όρους εμπιστευτικότητας.
Η εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος και η παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την Ομάδα Έργου, η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου και θα έχει υποχρέωση άμεσης και διαρκούς συνεργασίας με την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης του Έργου που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση των αναφερομένων στην Προσφορά του στελεχών ή/και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 10), όσον αφορά την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα του παρόντος έργου, όπως αυτές θα εξειδικευτούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Ήδη αναφέρεται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση με την επικοινωνιακή ταυτότητα του «ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 207-2013» χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση εκπαιδευομένων σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα. Άρθρο 8 ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προβεί σε τέτοια ενέργεια, χωρίς τη σχετική έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, κηρύσσεται έκπτωτος. Άρθρο 9 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και για τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΤΕΕ. Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να:
Τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες για το έργο και γενικότερα τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΤΕΕ. Ως εμπιστευτική και απόρρητη πληροφορία νοείται η διάρθρωση του συστήματος πιστοποίησης χρηστών, του συστήματος αντιστοίχισης δεδομένων και χρηστών και του συστήματος προστασίας από κακόβουλες επιθέσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που δεν είναι γνωστό στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχει χαρακτηρισθεί από το ΤΕΕ ως εμπιστευτικό. Αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα του ΤΕΕ, να παραδώσει με τη λήξη της σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο ΤΕΕ. Προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση του έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του έργου. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο ίδιος για τις δικές του πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα συμμορφώνεται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του αναδόχου στη μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από αυτόν την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας. Το ΤΕΕ δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή του από τον ανάδοχο, εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει το ΤΕΕ προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. Άρθρο 10 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι πλέον αποκλειστικός δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και διάθεσης, τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αχθεί ενώπιον των δικαστηρίων από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού, υποχρεούται ο ανάδοχος να ασκήσει μετά την έναρξη της εκκρεμοδικίας κύρια παρέμβαση άλλως θα προσεπικληθεί νομίμως από την αναθέτουσα αρχή βάσει σχετικών διατάξεων των Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Άρθρο 11 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. Άρθρο 12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας του ΤΕΕ. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της με αρ.πρωτ. 20759/26.8.2015 Διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού και εν συνεχεία το διέπον δίκαιο αυτής. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει
την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του ΤΕΕ, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση δε ασυμφωνίας μεταξύ τους η σειρά ισχύος είναι η εξής: α) η με αρ.πρωτ. 20759/26.8.2015 διακήρυξη, η παρούσα σύμβαση και η από 22.9.2015 Προσφορά του αναδόχου. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΣ