Προώθηση υλικών με χρήση προωθητή σε θέσεις του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

Διακήρυξη για την: Προώθηση υλικών με χρήση προωθητή σε θέσεις του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Α131379

Η Εταιρία Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την εύρεση Εργολάβου που θα αναλάβει το έργο της προώθησης διαφόρων υλικών με προωθητή τύπου CAT D8 ή ισοδύναμου, σε χώρους τόσο εντός όσο και εκτός του εργοστασίου στη Λάρυμνα Φθιώτιδας (ΣΕΛ). 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Προώθηση μεταλλευμάτων, στερεών καυσίμων, σκουριάς, scrap, pellets, με ερπυστριοφόρο προωθητή γαιών τύπου CAT D8 ή άλλου ισοδύναμου, με υδραυλικό μαχαίρι και μονό ripper. Ο Εργολάβος πρέπει να διαθέτει καθ όλη τη διάρκεια του έτους στην Εταιρία, έναν ερπυστριοφόρο προωθητή γαιών τύπου CAT D8 ή άλλου ισοδύναμου, για τουλάχιστον οχτώ (8) ώρες ημερησίως. Σε περίπτωση αυξημένων αναγκών του εργοστασίου και κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης, ο Εργολάβος υποχρεούται για την εκτέλεση του έργου να διαθέτει τον προωθητή έως και εικοσιτέσσερις (24) ώρες την ημέρα. Η υποχρεωτική απασχόληση ισχύει και για Σάββατα, Κυριακές και αργίες. Εάν ο Εργολάβος απασχολείται εικοσιτέσσερις (24) ώρες την ημέρα, τότε για κάθε 24ωρο θα αφαιρείται μία (1) ώρα, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι του μηχανήματος, η τροφοδοσία του, οι αλλαγές χειριστών, οι προσωπικές ανάγκες αυτών κλπ. Αναλυτικά οι εργασίες του μηχανήματος θα αφορούν στα ακόλουθα: Προώθηση των Α Υλών (μεταλλεύματα, στερεά καύσιμα) στις πλατείες και στους οριοθετημένους χώρους απόθεσης των Ά Υλών (εντός του εργοστασίου). Προώθηση και σπάσιμο σωρών στις πλατείες: α) λιμένος Τ1 & Τ2 (μεταλλεύματα, στερεά καύσιμα, σκουριά Η/Κ & σκουριά Μ/Τ), β) ΜΕΙ γ) τελωνείου (σκουριά Η/Κ), δ) χαλυβουργίας (scrap, σκουριά Μ/Τ) και ε) σε όλες τις πλατείες βουνού. Κόψιμο των σωρών παραγόμενων pellets από τις πλατείες ωρίμανσης του αντίστοιχου τμήματος, για τις ανάγκες τροφοδοσίας αυτών. Προώθηση και στρώσιμο της πλατείας επιστροφών τροφοδοσίας του σπαστήρα. Κόψιμο της κεφαλής προϊόντος σπαστήρα και προώθηση του συγκεκριμένου προϊόντος καθώς και όλων των υλικών πλατειών απόθεσης (π.χ. πλατεία επιστροφών, πλατεία Μινιάτη, και πλατεία λάσπης, εντός του εργοστασίου). Διάνοιξη και καθαρισμό ζωνών πυρασφάλειας, καθώς και στρώσιμο και επαναφορά δρόμων και πλατειών εργοστασίου. 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια του έργου θα είναι ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον ένα (1) έτος, μονομερώς από τη ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ, με τους ίδιους όρους και τιμές. 3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις οδηγίες των αρμόδιων μηχανικών του εργοστασίου και μόνο για την καλή εκτέλεση του έργου και την τήρηση των όρων του συμφωνητικού που θα υπογραφεί, δεδομένου ότι θα έχει τη διεύθυνση και επίβλεψη του έργου ο ίδιος, να συνεργάζεται αρμονικά με το προσωπικό της Εταιρίας ή άλλων Εργολάβων καθώς και με τους περιοίκους. Σελίδα 1/9

Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος σε κάθε περίπτωση να διαθέτει εφεδρικό, ισοδύναμο προωθητή γαιών, ο οποίος θα καλύπτει περιπτώσεις βλάβης του πρώτου μηχανήματος, για να μη διακόπτεται η εκτέλεση των εργασιών. 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Ο Εργολάβος στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση του έργου, υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ειδοποιηθεί σχετικά και να εγκατασταθεί στον τόπο του έργου μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Παραβίαση αυτών των χρονικών ορίων συνεπάγεται κατά την απόλυτη δικαιοδοσία της Εταιρίας, έκπτωση του Εργολάβου και ανάθεση του έργου σε άλλον με ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης αναλόγως, ως ποινική ρήτρα. 5. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για την πρόοδο των εργασιών του έργου θα συντάσσεται κάθε ημέρα ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ που θα υπογράφεται από τον Εργολάβο ή εκπρόσωπό του και τον αρμόδιο μηχανικό της Εταιρίας, όπου θα αναφέρονται οι πραγματικές ώρες απασχόλησης του μηχανήματος και θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για την πληρωμή του Εργολάβου. Κάθε μήνα θα συντάσσεται Πιστοποίηση με βάση τα ημερήσια δελτία απασχόλησης για την πληρωμή του Εργολάβου. 6. ΑΜΟΙΒΗ Οι τιμές που θα αναγράφονται στην προσφορά θα πρέπει να είναι καθαρές και θα πρέπει να αναφέρονται σε /ώρα, τόσο με καύσιμα του Εργολάβου όσο και με καύσιμα της Εταιρίας. Επίσης, και στις δύο περιπτώσεις, οι τιμές θα περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα του Εργολάβου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα καύσιμα και τα λιπαντικά, οι δαπάνες για την μεταφορά του μηχανήματος προς και από τον τόπο του έργου, δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης, ασφάλιση προσωπικού και μηχανήματος, πάσης φύσεως φόροι, τέλη ή δικαιώματα του Δημοσίου ή άλλου Νομικού προσώπου. Η επιλογή του τρόπου αμοιβής του Εργολάβου (α. με καύσιμα ή β. με καύσιμα της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ) θα γίνει από τη Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ με βάση τις δικές της ανάγκες Η τιμή που θα συμφωνηθεί θα παραμείνει σταθερή για όλο το χρονικό διάστημα απασχόλησής του. Τυχόν Φ.Π.Α. θα βαρύνει την Εταιρία. 7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο Εργολάβος θα πληρώνεται βάσει των Πιστοποιήσεων, που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες του άρθρου 6 (ΑΜΟΙΒΗ) και θα παίρνει όλο το ποσό που αναλογεί σε κάθε Πιστοποίηση, Σελίδα 2/9

εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του σχετικού Τιμολογίου με πίστωση λογαριασμού Τράπεζας. Η εξόφληση του Εργολάβου θα γίνεται μόνον εφόσον αυτός προσκομίσει στην Εταιρία ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση που αφορά την νόμιμη ρύθμιση του τρόπου καταβολής τους. Ρητά συνομολογείται ότι ο Εργολάβος κατά την τελική εκκαθάριση των λογαριασμών του, ουδεμία απαίτηση θα έχει κατά της Εταιρίας σε περίπτωση που το αντικείμενο του εργασιών θα είναι κατ όγκο περισσότερο ή λιγότερο του αρχικά προϋπολογισθέντος. 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ο Εργολάβος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο, υποχρεώνεται με την υπογραφή του συμφωνητικού να καταθέσει ως εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου στην ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ εγγυητική επιστολή Τραπέζης ποσού ίσου με το 10% της καθαρής αξίας της Εργολαβίας, με ημερομηνία λήξης δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού. Η τελική εκκαθάριση των λογαριασμών, η εξόφληση και η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής θα γίνουν μετά την λήξη των εργασιών και αφού έχει εκπληρώσει ο Εργολάβος όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το συμφωνητικό και έχει πρώτα προσκομίσει βεβαιώσεις των ασφαλιστικών φορέων του προσωπικού, ότι έχει τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις του προς το προσωπικό. 9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Η Εταιρία μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον Εργολάβο στην περίπτωση που αυτός δεν εγκατασταθεί στο τόπο του έργου μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού, ή εφόσον δεν συμμορφώνεται με οποιοδήποτε όρο του συμφωνητικού, του οποίου όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις. Εάν ο Εργολάβος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος δεν φροντίσει για την έγκαιρη επισκευή του ή την αντικατάσταση του με άλλο ίδιας δυναμικότητας μέσα σε μία (1) εβδομάδα, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Εργολάβο και να παρακρατήσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε. Η ανοχή απουσίας του μηχανήματος για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμα έκπτωσης του Εργολάβου, που καθορίζεται παραπάνω. Αν ο Εργολάβος αποχωρήσει από το έργο αυθαίρετα πριν από τη λήξη του συμφωνητικού, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο, οπότε η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ αυτής, αλλά και να αναθέσει την περάτωση των εργασιών σε άλλον Εργολάβο. Στην περίπτωση αυτή ο Εργολάβος υποχρεούται να καταβάλλει στην Εταιρία την επιπλέον διαφορά αμοιβής για όλο το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη του συμφωνητικού, της Εταιρίας επιφυλασσόμενης και κάθε περαιτέρω αξίωσής της από την πρόωρη αυτή αποχώρηση του Εργολάβου. Η κήρυξη του Εργολάβου έκπτωτου, γίνεται με κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Εταιρίας, χωρίς καμία άλλη διατύπωση. Σελίδα 3/9

10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Ο Εργολάβος θα έχει την επίβλεψη της εργολαβίας και υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για το μηχάνημά του ικανούς και έμπειρους χειριστές, που να κατέχουν το νόμιμο δίπλωμα ή άδεια της ειδικότητας στην οποία απασχολούνται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για όλα τα εργασιακά θέματα που τυχόν ανακύψουν. Οι παραπάνω αδειούχοι οδηγοί ή χειριστές θα ενεργούν κάτω από την άμεση καθοδήγηση του Εργολάβου. Οι τυχόν απασχολούμενοι από τον Εργολάβο για εκπαιδευτικούς λόγους οδηγοί ή χειριστές θα ενεργούν κάτω από την άμεση επίβλεψη και καθοδήγηση αυτού. Πριν την ανάληψη δραστηριότητας καθώς και σε κάθε μεταβολή άδειας ή προσωπικού, ο Εργολάβος οφείλει να προσκομίσει στη Εταιρία φωτοαντίγραφα των αδειών. Ο Εργολάβος υποχρεούται να έχει στο μηχάνημά του τις απαιτούμενες πινακίδες και άδειες μηχανήματος έργου ΜΕ, τις οποίες οφείλει να προσκομίζει πριν την ανάληψη δραστηριότητας, αλλά και σε κάθε μεταβολή. Η ισχύς του μηχανήματος θα πρέπει να αποδεικνύεται στην προσφορά του Εργολάβου (π.χ. με φωτοαντίγραφα της άδειας λειτουργίας και prospect του κατασκευαστή κλπ.) Το μηχάνημα του Εργολάβου πρέπει να είναι ασφαλισμένο για αστική του ευθύνη έναντι τρίτων και απαγορεύεται ρητώς η άσκηση της δραστηριότητας της σύμβασης, αν δεν ευρίσκεται σε ισχύ η ασφάλιση. Ο Εργολάβος οφείλει να προσκομίσει στην Εταιρία αντίγραφο του Ασφαλιστήριου. Το μηχάνημα του Εργολάβου οφείλει να τηρεί θεωρημένο βιβλίο συντήρησης και επισκευών, το οποίο να ευρίσκεται σε πρώτη ζήτηση από τους υπεύθυνους της Εταιρίας και τους εκπροσώπους της πολιτείας. Ρητά τονίζεται ότι ο Εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών εργασιών και ότι θα του μεταβιβασθούν όλες οι υποχρεώσεις της Εταιρίας που απορρέουν από αυτόν (Κ.Μ.Λ.Ε.) κατά την εκτέλεση του έργου που θα αναλάβει. Τον Εργολάβο βαρύνουν η μέριμνα, οι ευθύνες και οι δαπάνες για την λήψη των κατάλληλων μέτρων σε ότι αφορά το μηχάνημά του, για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων σε αυτό, καθώς και για την πρόληψη ζημιών στο χώρο εργασίας ή έναντι τρίτων. Ο Εργολάβος υποχρεούται να παραλάβει από το αρμόδιο τμήμα τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας και την Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να καταθέσει, με την έναρξη των δραστηριοτήτων της σύμβασης, ενυπόγραφη κατάσταση παραλαβής τους από το προσωπικό που απασχολεί, καθώς και να τηρεί τις εντολές της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων. Ο Εργολάβος οφείλει να παραλαμβάνει ενυπόγραφα το σχετικό έγγραφο υλικό, να το μεταβιβάζει και να ενημερώνει το προσωπικό του, καθώς και να ελέγχει την εφαρμογή του περιεχομένου αυτού από το προσωπικό του. Επίσης πρέπει να συμμετέχουν απαραιτήτως εφόσον τους ζητηθεί σε ενημερώσεις και στην περιοδική εκπαίδευση της Εταιρίας. Ο Εργολάβος και το προσωπικό του οφείλουν να προστατεύουν το περιβάλλον (δάση, οικιστικές περιοχές, καλλιέργειες), να περιορίζουν κατά το δυνατόν την ηχορρύπανση και να ειδοποιούν αμέσως για ενδεχόμενες πυρκαγιές. Ειδικότερα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή διαχείριση των απόβλητων λιπαντικών ελαίων από το μηχάνημά του και για την σωστή περισυλλογή και προώθησή τους σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εκτός του έργου (σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 82/2-3-04). Ο Εργολάβος θα φέρει ακέραια την ευθύνη για τα πρόσωπα που έχουν προσληφθεί από αυτόν για να εργασθούν στα πλαίσια αυτού του συμφωνητικού, τα οποία θα εκτελούν το έργο υπό τις Σελίδα 4/9

οδηγίες και εντολές του Εργολάβου ή από τον εκπρόσωπό του που οφείλει να γνωρίσει στην Εταιρία εγγράφως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από τον Εργολάβο ή τον εκπρόσωπό του και μόνον με αυτούς θα γίνονται οι συνεννοήσεις και θα μεταβιβάζονται οι παρατηρήσεις των αρμοδίων της Εταιρίας σχετικά με την τήρηση των όρων του συμφωνητικού. Ο Εργολάβος, που σύμφωνα με τα παραπάνω θα έχει τη διεύθυνση και επίβλεψη της εργολαβίας, θα πρέπει να λαμβάνει και να τηρεί κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για την προστασία της ασφάλειας και υγείας του προσωπικού του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης όλων των εργασιών και να δίδει τις κατάλληλες οδηγίες στους εργαζομένους του προκειμένου να λαμβάνουν όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ατυχήματος κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. 11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Το προσωπικό του Εργολάβου θα ευρίσκεται σε σχέση εργασίας με αυτόν, η δε Εταιρία ουδεμία σχέση θα έχει με αυτό το προσωπικό. Οι απολαβές του προσωπικού που απασχολείται από τον Εργολάβο καθώς και οι υπερωρίες, επιδόματα, δώρα, εισφορές και οι κρατήσεις αποδοχών υπέρ του ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών οργανισμών κλπ. θα καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον Εργολάβο. Απαγορεύεται ρητά από τον Εργολάβο η χρησιμοποίηση προσωπικού της Εταιρίας. 12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του Εργολάβου, πρέπει να επισκευάζονται αμέσως με δική του φροντίδα και δαπάνες. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να προχωρεί σε επανόρθωση ζημιών και να παρακρατεί το ποσό των σχετικών δαπανών από το ποσό που πρόκειται να εισπράξει ο Εργολάβος στην επόμενη Πιστοποίηση. Ο Εργολάβος είναι αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά (η Εταιρία απαλλάσσεται ρητά από κάθε ευθύνη) για οποιουδήποτε ατύχημα εργαζόμενου ή τρίτου προσώπου, που τυχόν συνέβαινε κατά την εκτέλεση του έργου της σύμβασης ή εργασιών που συντείνουν στην εκτέλεση του έργου (π.χ. μεταφορά του προσωπικού του Εργολάβου). Ο Εργολάβος δεν έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον την εκτέλεση του έργου ή μέρος αυτού καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Ο Εργολάβος φέρει ακέραια την ευθύνη για πρόσωπα που απασχολούνται από αυτόν σε περίπτωση παράνομων από αυτούς πράξεων σε βάρος της Εταιρίας (κλοπές, καταστροφές κλπ) και αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώνει την Εταιρία για την ζημιά που υπέστη από τα παραπάνω πρόσωπα. Ο Εργολάβος υποχρεώνεται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις Αστυνομικών, Διοικητικών και λοιπών αρχών σε σχέση με την εκτέλεση τέτοιων έργων και είναι μοναδικός υπεύθυνος έναντι αυτών για οποιαδήποτε παράλειψη ή παράβαση. 13. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Την προσφορά του ενδιαφερομένου θα συνοδεύει υπεύθυνη δήλωση ότι έχει επισκεφθεί τον τόπο εργασίας και έλαβε γνώση αυτής και των συνθηκών κάτω από τις οποίες θα διεξαχθεί και Σελίδα 5/9

παραιτείται από κάθε αντίρρηση ή ένσταση του, κατά της φύσεως της εργασίας ή του τρόπου διεξαγωγής της καθώς και από κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση. 14. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η Εταιρία μπορεί κατά την κρίση της, να κατακυρώσει τον διαγωνισμό σε οποιονδήποτε από τους υποψήφιους, αφού λάβει υπόψη της την τιμή μονάδας, το είδος των διατιθέμενων μηχανημάτων, την εμπειρία κ.λ.π. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν την προσφορά τους με κάθε χρήσιμο στοιχείο που θα βοηθήσει την κρίση της Εταιρίας, όπως τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, έτος κατασκευής και κτήσης τους, αποδεικτικά ανάληψης προγενέστερων συναφών εργασιών, συστάσεις καλής εκτέλεσης προγενέστερων εργασιών κ.λ.π. Η Εταιρία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να απορρίψει όλες τις προσφορές, να ακυρώσει τον διαγωνισμό ή να τον επαναλάβει οποτεδήποτε χωρίς να δημιουργείται καμία υποχρέωση για αποζημίωση όσων έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, επειδή θα ασκήσει τα παραπάνω δικαιώματα της. Οποιαδήποτε αξίωση για αποζημίωση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, έναντι της Εταιρίας που προκήρυξε τον διαγωνισμό αποκλείεται για οποιαδήποτε εκ της καθιδρυόμενης σχέσεως αιτία και ιδιαιτέρως δε λόγω της μη κατακυρώσεως του έργου σε αυτούς. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδεικνύει άνευ ετέρου ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους προσφέροντας όλων των όρων της διακήρυξης. Η ισχύς της προσφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερη των ενενήντα (90) ημερών. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή καταγγείλει τη σύμβαση οποτεδήποτε και αζημίως για αυτήν, ένεκα σπουδαίου λόγου ή ανωτέρας βίας κατά την κρίση της και σε περίπτωση παραβάσεως εκ μέρους του Εργολάβου κάποιου όρου της, δεδομένου ότι όλοι οι όροι της θεωρούνται ουσιώδεις, ο δε Εργολάβος ουδεμία απαίτηση θα έχει σε αυτήν την περίπτωση από την Εταιρία. Η Εταιρία κατά την απόλυτη κρίση της, θα μπορεί να διακόψει μερικώς την υλοποίηση του συμφωνητικού για λόγους διοικητικούς, συντονισμού ή συμμόρφωσης. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς την ισχύ του συμφωνητικού για δύο (2) μήνες μετά την αρχική ή την μετά την άσκηση του δικαιώματος OPTION λήξη του, με τους ίδιους όρους και τιμές. 15. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Με τον όρο ανωτέρα βία χαρακτηρίζονται απρόβλεπτα περιστατικά, τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς την καλή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων των δύο μερών, όπως για παράδειγμα εργατικές κινητοποιήσεις, θεομηνίες, πυρκαγιές, εμπόλεμες καταστάσεις, κυβερνητικές αποφάσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, επαναστάσεις κλπ. Καθ όλη τη διάρκεια που θα ισχύουν περιστατικά ανωτέρας βίας, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα φέρει καμία ευθύνη. Το μέρος που βρίσκεται σε κατάσταση ανωτέρας βίας πρέπει να ειδοποιήσει γραπτώς και έγκαιρα το άλλο μέρος. Σελίδα 6/9

Εφόσον το περιστατικό ανωτέρας βίας πρόκειται αποδεδειγμένα να διαρκέσει περισσότερο από δύο (2) μήνες, τα συμβαλλόμενα μέρη θα επανεξετάσουν το θέμα και θα μπορούν να καταγγείλουν αζημίως το συμφωνητικό, διατηρούμενων όλων των μέχρι του γεγονότος της ανωτέρας βίας υποχρεώσεών τους. Για κάθε περιστατικό ανωτέρας βίας θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από την Εταιρία και τον Εργολάβο. 16. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η διακήρυξη αυτή αποτελεί και προσχέδιο του συμφωνητικού που θα υπογραφεί από τον ανάδοχο του έργου. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μπορεί να λυθεί με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και νωρίτερα από τις ημερομηνίες που προβλέπονται. Για οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση του έργου, αρμόδια προς επίλυση ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας. 17. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής Τράπεζας, ύψους 4.000. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για 2 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. 18. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε κλειστό φάκελο, που θα απευθύνεται «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ», επάνω στον οποίο πρέπει να αναγράφεται η επαγγελματική του διεύθυνση, το τηλέφωνό του (σταθερό & κινητό), καθώς και ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στον φάκελο πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά τα παρακάτω: Το πλήρες ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση και τηλέφωνο του προσφέροντος. Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του μηχανήματος, επικυρωμένο από κάποια δημόσια αρχή. Φωτοαντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του μηχανήματος, επικυρωμένο από κάποια δημόσια αρχή. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Υπεύθυνη δήλωση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της παρούσας. Έργα ή εργασίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο προσφέρων. Prospects του μηχανήματος. Οι οικονομικές προσφορές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6, οι οποίες θα περιέχονται σε σφραγισμένο φάκελο εντός του κύριου φακέλου. Σελίδα 7/9

19. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Προκειμένου να αναδειχθούν τα κατάλληλα μηχανήματα (προωθητές) θα γίνει αξιολόγησή τους από αρμόδια επιτροπή της Εταιρίας. 20. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, Λ. Κηφισίας 81-83, Μαρούσι, ΤΚ 15124, Ισόγειο, Επιτροπή Προμηθειών και εργολαβιών, κα. Θεοδώρου Κατ., τηλ. 210 6170262 καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, ώρες 08.30-14.00. Στους φακέλους θα αναγράφονται απαραίτητα ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης ως εξής: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ. Α131379», καθώς και η φύση της προσφερόμενης εργασίας. Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η 27 η Μαρτίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:.00. 21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες θα δίδονται από το εργοστάσιο Λάρυμνας στη Φθιώτιδας, κος. Μαρκόπουλος Χρ., τηλ. 22330 44124, 6974 263987 και κος. Ταμπούρης Στ., τηλ. 22330 44133, 6977 700513, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσκεψη στον χώρο του έργου θα πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με τους ανωτέρω. Μαρούσι, 13/03/2014 Σελίδα 8/9