15PROC003094088 2015-09-28 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 28/09/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 36004 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αναλωσίμων» του Υποέργου 2 στο πλαίσιο της πράξης «ΘΑΛΗΣ» με τίτλο «Παθοφυσιολογία της Αυτοανοσίας» με MIS 380221 του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους Κριτήριο Κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή ανά είδος Χρόνος Υποβολής Προσφορών: Ημερομηνία: Έως την 13/10/2015 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: έως 14:00. Προϋπολογισμός: 60.000,00 Ευρώ + 13.800,00 Φ.Π.Α Σύνολο: 73.800,00 Ευρώ Τόπος υποβολής προσφορών: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Πρωτόκολλο Επιτροπής Ερευνών, Α κτίριο, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα, Τηλ.: 2610-99.66.60, FAX: 2610-99.66.77, email: rescom@upatras.gr Αρμόδιο πρόσωπο για επικοινωνία: Αν. Καθηγητής Πουλάς Κων/νος, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών. Τηλ: 2610-962353-4 e-mail: kpoulas@upatras.gr Χρόνος Προμήθειας Έως 18/11/2015 1

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προκήρυξης Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η «Προμήθεια Αναλωσίμων» του Υποέργου 2, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 Ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, (73.800,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, στο πλαίσιο της πράξης ΘΑΛΗΣ με τίτλο «Παθοφυσιολογία της Αυτοανοσίας» με MIS 380221 του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για ένα ή περισσότερα είδη, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Κωνσταντίνος Πουλάς. 1. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 2. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα ακόλουθα είδη συνολικά ή για μέρος αυτών ως ακολούθως: α/α Περιγραφή είδους Προδιαγραφές Συσκευασίες Ποσότητα ανά συσκευασία 1 Acetic acid 100 % Molecular biology grade 2 Acrylamide - Solution (30 %) Molecular biology grade 3 Agar Bacteriology gradε 4 Ammonium chloride Molecular biology grade 5 Ammonium persulfate Molecular biology grade 6 Ampicillin trihydrate Molecular biology grade 7 Bovine Serum Albumine 2 1 L 2 100ml 5 1kg 2 100g 1 100g 1 25g Mol Biol grade 5 100gr 8 Bradford assay 3 1L 9 Butanol Molecular 1 1L 2

biology grade 10 Citric acid anhydrous powdered Molecular biology grade 1 500g 11 CNBr-activated sepharose beads 4B 12 Coomassie Brilliant Blue R-250 13 Cystine Cell culture grade 5 100g 1 50g 1 50g 14 DAPI Molecular biology grade 1 5mg 15 Diethyl ether ultrapure 1 250ml 16 DMSO Cell culture tested 1 100 ml 17 DTT Molecular biology grade 18 EDTA disodium salt dihydrate Molecular biology grade 19 Glucose anhydrous Molecular biology grade 20 Glycerol anhydrous Molecular biology grade 21 HEPES sodium salt Molecular biology grade 22 IL-5 bioconfident grade 23 Imidazole Molecular biology grade 24 Iodoacetic acid sodium salt BioChemica 2 5g 1 500g 2 1kg 3 1L 1 1kg 1 10µg 2 10g 1 10g 3

25 IPTG isopropyl-β-dthiogalactopyronoside 1 10g 26 isopropanol 2 1L 27 L-Glutathione 2 10g 28 Lithium chloride Molecular biology grade 1 100g 29 Lysis reagent for DNA/RNA/Protein extraction TRIZOL-like 2 500 ml 30 Lysozyme 99% purite or above 2 100g 31 Nylon Neutral Transfer Membrane 0.45 μm 1 1 roll 32 PBS tablets 5 500g 33 PEG20K 5 1kg 34 Peptone from casein (pancreatic digest) 35 Peroxidase from horseradish EIA and Immunology Grade I 36 Phenol equilibrated, stabilized : Chloroform : Isoamyl alcohol 25 : 24 : 1 5 1kg 5 1KU 2 100ml 37 SDS Molecular biology grade 1 100g 38 Sodium azide, 99% min 39 Sodium hydrogen phosphate anhydrous Molecular biology 1 500g 1 500g 4

grade 40 Sodium hydroxide pellets p. A. 1 1kg 41 Sodium pyruvate Cell culture grade 1 100g 42 Sorbitol Molecular biology grade 1 250g 43 Sucrose Molecular biology grade 1 100g 44 TBE buffer (10X) Molecular biology grade 45 TE buffer (10X) ph 8.0 1 1L 1 1L 46 TMB kit l 5 500m 47 Tris Base 5 1Kg 48 Tween 20 Molecular biology grade 49 Urea Molecular biology grade 50 Yeast extract Molecular biology grade 51 Yeast Nitrogen base w/o amino acids 1 1L 5 1kg 1 500g 3 1Kg 52 Freund's Complete Adjuvant (FCA) 5 10ml 53 Interleukin-1beta, recombinant rat 54 Permanent AP-Red Kit 1 10µg 3 120ml 55 AEC Substrate Kit 3 120ml 5

56 Lipopolysaccharides from Escherichia coli 055:B5 57 Mouse Cerebellum Lysate 1 100 mg 1 100ml 58 Rat Peripheral Nerve Lysate 59 Melon Gel IgG Purification Kit 1 100ml 2 3ml 60 Streptavidin Magnetic Beads 1 100m 61 Φικόλη για απομόνωση PBMCs (500ml/bottle) 62 PML-RARa FusionQuant kit, bcr3 63 PML-RARa FusionQuant kit, bcr1 5 25ml 1 24rxns 1 24rxns 64 Bcr-ABL FusionQuant kit, Mbcr 2 24rxns 65 Ampitasol, Med Soap, 5 1000 ml 66 ATTUNE 10X FOCUSING FLUID 2 1L 67 ATTUNE 10X SHUTDOWN SOLUTION 1 1L 68 Latex, γάντια εξέτασης, μεγέθους Medium χωρίς πούδρα 300 100 69 Μπλε γάντια νιτριλίου, μεγέθους Medium χωρίς πούδρα 50 100 6

70 σωληνάρια μικροφυγοκέντρησης 1.5 ml 71 Strips of 8-PCR tubes (8x0,2 ml) with individually attached flat caps DNase, Rnase, DNA and pyrogen free 40 σακούλες 500 τεμάχια/σακούλα 30 (120 strips/κουτί) 72 Tubes PP, graduated, conical bottom, screw cap, sterile, volume 15 ml 73 Tubes PP, graduated, conical bottom, screw cap, sterile, volume 50 ml sterile 30 sterile 60 σακούλες ( (100 τεμάχια/σακούλα) 20 τεμάχια/σακούλα) 74 12 ml tubes with round bottom and cap, gradient 75 50 ml tubes, conical bottom with skirt, screw cap sterile 1 100 τεμάχια sterile 1 100 τεμάχια 76 Ταινία ένδειξης αποστείρωσης 3 1 ρολλό 77 Parafilm 5 cm x 76.2 m (4 IN x 250 FT) 78 Πλαστικές κυβέττες, 1 cm 79 Serological Pipettes, sterile, 1 ml, 1/100 graduations 80 Serological Pipettes, sterile, 5 ml 1/10 graduations 81 Serological Pipettes, sterile, 10 ml 1/10 graduations 82 Serological Pipettes, sterile, 25 ml 2/10 graduations 6 1 κουτιά 10 100 5 100 5 100 12 100 4 100 7

83 Ρύγχη 0.1-10 μl clear 50 σακούλες 84 Ρύγχη 20-200 μl yellow 150 σακούλες 500 τεμάχια/σακούλα 500 τεμάχια/σακούλα 85 Ρύγχη 100-1000 μl blue 100 σακούλες 250 τεμάχια/σακούλα 86 Sterile filter tips in racks, with 96 tips/rack, single packed, 1000 μl RNase/DNase free 150 100 87 25 mm diameter syringe filters: 0.2 μm polyethersulfone membrane sterile and nonpyrogenic 3 (50 τεμάχια/κουτί) 88 96-well PCR racks, PP 89 Racks for 50 ml tubes 10 1 10 1 90 Elisa plates, 96-well 15 6 91 Paper storage boxes for 1.5 ml & 2.0 ml tubes 30 1 92 Tissue culture flasks (25 cm2, with filter) 5 10 93 Tissue culture plates, 48-well, sterile with lid 10 6 94 Tissue culture plates, 24-well 10 6 95 Tissue culture plates, 6-well 96 Tissue culture dishes (10 cm) 97 Tissue culture dishes (15 cm) 20 6 50 20 20 10 98 Cell scraper, 25 cm 20 10 99 Micro-tubes, PP, 2 ml with screw cap Sterile 5 100 100 Πιπέττες τύπου 2-20 μl 5 τεμάχια 1000 8

Gilson vol: 101 Πιπέττες τύπου Gilson vol: 20-200 μl 5 τεμάχια 1000 102 Πιπέττες τύπου Gilson vol: 103 Πιπέττες τύπου Gilson vol: 1-10 μl 200-1000 μl 5 τεμάχια 1000 2 τεμάχια 1000 104 Pipettor: τύπου Gilson Pipetting Aid 105 T7 Express Competent E. coli (High Efficiency) 106 Turbo Competent E. coli (High Efficiency) 107 5-alpha Competent E. coli (High Efficiency) with rechargable battery 3 1 20 rxns (20 x 50µl) 20 rxns (20 x 50µl) 20 rxns (20 x 50µl) 108 pbr322 DNA 1 250 µg 109 BL21 Competent E. coli 6 50 μl 110 pet-15b 1 20 µg 111 DH5@ COMPΕΤΕΝΤ CELLS 112 Στήλη FPLC ιοντοανταλλαγής 20 rxns (20 x 50µl) 1 1 113 NTA-agarose beads 3 100ml 114 Στήλη FPLC μοριακού αποκλεισμού (eg Superose 6 kai Superose 12) 115 RPMI 1640 with L- gloutamine 116 DMEM with L- gloutamine 2 1 10 500ml 60 500ml 117 FCS heat inactivated 10 100ml 9

118 Glutamine 200mM 5 100g 119 FCS non-heat inactivated 10 500ml 120 BamHI with Buffer and BSA 1 1.000 units 121 EcoRI with Buffer and BSA 1 1.000 units 122 123 124 EcoRV with Buffer and BSA 1 1.000 units HindIII with Buffer and BSA 1 1.000 units HpaI with Buffer and BSA 1 1.000 units 125 KpnI with Buffer and BSA 1 1.000 units 126 Secondary Mouse- HRP antibody 127 Secondary Goat-HRP antibody 128 Primary anti-his (human) 129 ALEXA FLUOR 488 GOAT ANTI RABBIT 130 ALEXA FLUOR 568 GOAT ANTI RABBIT 131 ALEXA FLUOR 488 GOAT ANTI HUMAN 132 ALEXA FLUOR 568 GOAT ANTI-MOUSE 133 ALEXA FLUOR 488 GOAT ANTI MOUSE 100-200 μg/ml 2 1 ml 100-200 μg/ml 2 1 ml 100-200 μg/ml 2 1ml 100-200 μg/ml 2 1ml 100-200μg/ml 2 1ml 100-200 μg/ml 2 1ml 100-200 μg/ml 2 1ml 100-200 μg/ml 2 1ml 134 Agarose standard 3 1kg 135 DNA Ladder 100 bp 100bp 10 0.5ml 136 DNA Polymerase I, 2 1.000 units 10

Klenow 15PROC003094088 137 Ταυτόχρονη 2015-09-28 απομόνωση DNA, RNA και πρωτεΐνης από το ίδιο αρχικό δείγμα χωρίς διαίρεσή του. Τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. DNA με απόδοση έως και 10 μg. RNA με απόδοση έως και 200 μg. Υψηλή μέγεθος της τον εντοπισμό της και τυχόν τροποποιήσεων της. DNA και RNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για μεταγενέστερες εφαρμογές. Πρωτεΐνες έτοιμες για χρήση για SDS- PAGE/Western Blotting. DNA/RNA/protein απόδοση πρωτεΐνης extraction kit (mini) ανεξάρτητα από το 1 50 preps 138 DNase I 1 10mg 139 PCR Purification kit Καθαρισμός PCR προϊόντος και gel extraction με το ίδιο kit και το ίδιο buffer. Χρόνος περίπου 15 λεπτά. Υψηλή ανάκτηση DNA ακόμα και από πολύ μικρά κομμάτια (>65 bp). Πλήρης απομάκρυνση των primers. Μικροί όγκοι έκλουσης (μικρότεροι από 20 μl) και μέχρι 100 μl. Τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για 50 50 preps 11

κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. Δυνατή η απομόνωση ssdna και SDS-containing samples. Να περιλαμβάνει διάλυμα δέσμευσης του DNA με δείκτη ph για βέλτιστη απόδοση του kit. 140 Oligo d(t) primers 5 1kit 141 Poly(A) mrna extraction kit (midi) 6 12 preps 142 RNA Mini SI Isolation Spin-Kit Δυνατότητα απομόνωσης μικρού RNA (<200b), και μεγάλου (>200b) σε δύο κλάσματα ή total RNA (μικρού και μεγάλου) σε ένα κλάσμα. Tεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Υψηλής συγκέντρωσης RNA: 10 µg small RNA, 95 µg large. Ο όγκος έκλουσης να είναι 30 100 μl. Χρόνος λιγότερο από 45 λεπτά. Η συσκευασία να περιλαμβάνει DNase για ενδεχόμενη oncolumn απομάκρυνση DNA και φίλτρα για αποτελεσματική ομογενοποίηση και μείωση του ιξώδους. Κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: realtime RT-PCR, Northern blotting, 2 50 preps 12

143 RNase A (DNasefree) chip hybridization. 1 50mg 144 RNAse inhibitor 2 5000 units 145 Proteinase K 20 mg/ml 1 10 ml 146 Quick Ligation Kit 1 150 reactions 147 Random hexamer primers 5 1kit 148 SYBR Green qpcr master mix (universal) Real Time PCR mix με SYBR Green. Υψηλότερη δυνατή απόδοση, ευαισθησία και ταχύτητα. Να περιέχει αυξημένη βελτιστοποιημένη συγκέντρωση της φθορίζουσας χρωστικής SYBRGreen I. Να έχει μεγάλο εύρος και γραμμικότητα. Να περιλαμβάνει antibody-mediated hot start πολυμεράση, SYBR Green fluorescent dye, MgCl2, dntps και stabilizers (2Χ). Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ξεχωριστά ROX reference dye high και low. 20 50 reactions 149 T4 DNA Ligase 10 1000 units 150 T4 DNA Polymerase 30 5.000 Units 151 T4 polynoucleotide kinase 152 Ολιγονουκλεοτίδια συνθετικά (primers) 1 400 Units 17-35 βάσεις 1 400 τεμάχια 13

153 Σετ νουκλεοτιδίων (datp, dttp, dctp, dgtp) 154 Kit για απομόνωση DNA από ιστό ή κύτταρα από πολύ μικρές ποσότητες 155 LongAmp Taq DNA πολυμεράση με ρυθμιστικό διάλυμα 100mM each 1 5 τεμάχια Απομόνωση γενομικού DNA από πολύ μικρό όγκο δειγμάτων, όπως ιστούς, κύτταρα, βακτήρια, αίμα, buffy coat & ιούς, από αρχικό όγκο ιστού 0,025mg ή από 10 κύτταρα. Τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. DNA με τυπική απόδοση 20-35μg. Ο όγκος έκλουσης να είναι 5-30μl. Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. 5 50rxns 2 1vial 156 Primer random p(dn)6 157 M-MLV αντίστροφη μεταγραφάση με ρυθμιστικό διάλυμα 158 RiboLock Rnase Inhibitor, 1 1vial 3 1vial 2 2500 units 159 Plasmid purification kit Κιτ για γρήγορη απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 10ml. Τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. DNA με τυπική απόδοση έως και 40 μg. Ο όγκος έκλυσης να 20 50 preps 14

μην είναι μεγαλύτερος των 50μl. DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR,transformation, restriction analysis. Να περιλαμβάνει Plasmid κολόνες, collection tubes, όλα τα απαραίτητα buffers και RNase A. 160 Autoradiography films (18x24 cm) For Western Blot and ECLcompatible 6 50 161 ECL kit (luminol+peroxide) chemiluminescence (~5.000 cm2) 2 500 ml 162 Nitrocellulose membrane 163 Protease inhibitor mixture for protein purification ρολό 2 1roll 1 3ml 164 Protein markers mixture close to MW range 150kDa - 10kDa 165 protein Concentrators 0,1-20 ml volume range for centrifuges (10kDa protein cut Δείκτης μοριακών βαρών πρωτεινών έγχρωμος. Να δίνει ζώνες σε τρία χρώματα (μπλε, κόκκινο, πράσινο) και να καλύπτει την περιοχή 3,5-245 kda. Να περιλαμβάνει 2 ζώνες αναφοράς διαφορετικών χρωμάτων στα 25 (πράσινο) και 75kda (κόκκινο). Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels. 10 0.5ml 50 1 15

off) 166 0.5 ml φυγοκεντρικά φίλτρα για συγκέντρωση πρωτεΐνης 10 kda 50 1 167 SnakeSkin Dialysis Tubing 10kDa 5 τεμάχια 1 168 Σύριγγες ινσουλίνης 1 ml των 100 U με βελόνα 27GX1/2 (latex and PVC free, sterile) 1 100 τεμάχια 169 Pasteur Pipettes (230 MM) open ended, unplugged 2 (250 τεμάχια) 170 Filter units: 1000 ml, 75 mm membrane diameter, 0.2 μm pore size sterile 8 (12 τεμάχια/κουτί) 171 Centrifugal filter device (10 KDa), 15 ml sample 172 Centrifugal filter device (5 KDa), 15 ml sample 173 Κασσέτα συμπύκνωσης (10-20 KDa) 174 Μεμβράνη διαπίδυσης MWCO: 12-14,000 Volume/Length: 3.3 ml/cm 175 Κυβέττα χαλαζία, 1 cm 10 τεμάχια 1 10 τεμάχια 1 3 1roll 2 1roll 2 1 176 Σύριγγες αποστειρωμένες, μιας χρήσης, 5 ml με βελόνα 2 (100 τεμάχια/κουτί) 177 Primary anti-his (human) 178 Taq DNA Polymerase master mix kit 100-200 μg/ml 2 1ml HotStart, Fast 30 100rxns 16

179 Vent DNA Polymerase 180 Σημασμένα ολιγονουκλεοτίδια (probes) 10 100rxns 17-35 βάσεις 5 1vial 181 Kit για απομόνωση DNA 182 Primer random p(dn)6 183 RiboLock Rnase Inhibitor, 184 Kit για απομόνωση RNA με στήλες 185 Total RNA extraction kit from blood and/or biological fluids 186 Plasmid purification kit 5 1kit 1 1kit 2 2500 units 1 1kit 1 100 preps up to 50 μg 20 50preps 187 Fixer solution For autoradiography films 2 1lt 188 UV lamps 350 Blacklight (25 W) for UVP translluminator (TFL-40) 189 SnakeSkin Dialysis Tubing 190 SnakeSkin Dialysis Tubing 191 SnakeSkin Dialysis Tubing 3 1 3.5kDa 5 1roll 10kDa 5 1roll 7kDa 5 1roll Οι ποσότητες και τα είδη που τελικά θα αγοραστούν θα καθοριστούν από την πορεία των πειραμάτων. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παραγγέλνει είδη και ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. 17

ΑΡΘΡΟ 2. Δικαίωμα Συμμετοχής 15PROC003094088 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, 2015-09-28 έχουν: (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 του παρόντος Κεφαλαίου. (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος προμηθευτής αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 2. Δεν γίνονται δεκτοί: (α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. (γ) Όσοι εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα : - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΑΠΠΑ του Συμβουλίου, - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 18

ΑΡΘΡΟ 3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: -Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ότι δεν τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. - δεν τελούν σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. - για Έλληνες πολίτες κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους όπως αυτό έχει δηλωθεί στο οικείο Επιμελητήριο, ενώ για αλλοδαπούς κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. iv. Να δηλώνει ότι: -η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση -γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης -τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή -παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες Προμηθευτών 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή στην Κοινοπραξία. 19

3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 5. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 6. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 4. Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Πρωτόκολλο της Επιτροπής Ερευνών, Α κτίριο, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα, ΤΚ 26500, Τηλ. +2610-99.66.60, FAX 2610-99.66.77, e-mail: rescom@upatras.gr μέχρι την 13/10/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) με την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων για το για το Υποέργο 2 «Προμήθεια Αναλωσίμων» στο πλαίσιο της πράξης «ΘΑΛΗΣ» με τίτλο «Παθοφυσιολογία της Αυτοανοσίας» και MIS 380221 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. 1. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 2. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 3. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 4. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 20

5. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 5. Σχέδια Συμβάσεων 1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 6. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς. 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα καταγράφονται ως εξής : Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Γ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 6. Σε περίπτωση προσφοράς είδους προς επιλογή, η τιμή του θα αναφέρεται ξεχωριστά χωρίς ΦΠΑ, όπως και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. ΑΡΘΡΟ 7. Η Ισχύς των Προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατον είκοσι ημέρες (120) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα προς τους υποψήφιους, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες. ΑΡΘΡΟ 8. Πληρωμή Κρατήσεις Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο ή τους αναδόχους, στην περίπτωση ανάδειξης πλέον του ενός, αφορά τα είδη συνολικά ή για μέρος αυτών. 21

Η παραγγελία θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και θα αφορά στα είδη τα οποία θα του έχουν κατακυρωθεί. Το εν λόγω τίμημα θα διαμορφώνεται ανάλογα με την παραδιδόμενη ποσότητα των ειδών, που κατακυρώθηκαν και μπορεί να ανέλθει μέχρι του συνολικού ποσού της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (κατ' αρθ. 4 του Ν.4013/2011), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (ΠΔ118/07, αρθρ. 35). Για προμήθεια από το εξωτερικό, η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος με Έμβασμα, βάσει του ΠΔ118/07, αρθρ. 35(5). ΑΡΘΡΟ 9. Παράδοση Εργαστηριακών Αναλωσίμων Τα παραδοτέα είδη ασφαλίζονται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. Η παράδοση των αναλωσίμων θα γίνει: Στους χώρους του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας, Υπεύθυνος επικοινωνίας ο κ. Κων/νος Πουλάς, τηλ. 2610-962353-4. Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 10. Παραλαβή Έργου Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των Αναλωσίμων από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των Αναλωσίμων. Στην περίπτωση που κατά τη μεταφορά ή και μετά τη διενέργεια της παραλαβής των αναλωσίμων ή και αργότερα, παρατηρηθεί ότι υπάρχουν προβλήματα φθοράς ή αλλοίωσης του προϊόντος, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά τεμάχια, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 22

ΑΡΘΡΟ 11. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. Τεχνική Προσφορά (α) Ανάλυση Τεχνικής Προσφοράς Καταγράφεται το προσφερόμενο είδος από τον προμηθευτή όπως περιγράφεται στον «Πίνακα ανάλυσης της Τεχνικής Προσφοράς» (Παράρτημα ΙΙ). ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά 1. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα ακόλουθα είδη Εργαστηριακών Αναλωσίμων συνολικά ή για μέρος αυτών. Για τα επιμέρους είδη και το σύνολο τους πρέπει να αναφερθεί τιμή. 2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει τον «Πίνακα Ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς» (Παράρτημα ΙΙΙ). 3. Σε περίπτωση εκπτώσεων θα πρέπει το τελικό ποσό για κάθε αντικείμενο / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. 4. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή για κάθε είδος. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του ενός μέρους που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. 5. Στη στήλη «Προϊόν» θα αναφέρεται το προσφερόμενο είδος όπως περιγράφεται στο ΑΡΘΡΟ 1 Παράγραφος 3 του διαγωνισμού. 6. Επιπλέον οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφοράς τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 7. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 25

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τίτλος έργου: «Παθοφυσιολογία της Αυτοανοσίας» ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Συμβάλλονται: Α. Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης Καθηγητής Δημοσθένης Κ. Πολύζος ως νόμιμος εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (η Αναθέτουσα Αρχή). Β. Η.. Δ/νση.,.,., ΑΦΜ, ΔΟΥ. (ο Ανάδοχος) ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σύμφωνα με: 1) την υπ αριθμόν.. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών 2) την από - - προσφορά της (,,,) εκ των συμβαλλόμενων. και 3) την από....προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ ο Α. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο Β. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την προμήθεια του. 26

(στο εξής θα καλείται το Έργο), του υποέργο 2 «Προμήθεια Αναλωσίμων» στα πλαίσια της πράξης «ΘΑΛΗΣ» με τίτλο «Παθοφυσιολογία της Αυτοανοσίας» του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών με MIS 380221, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. ΑΡΘΡΟ 2. Τίμημα Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση των ειδών της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πλέον ΦΠΑ και.. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καθοριστεί από το άθροισμα των ποσοτήτων των ειδών που θα αγορασθούν κατά την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με την τιμή μονάδας πλέον ΦΠΑ 23%, με βάση την οικονομική προσφορά του αναδόχου, που επισυνάπτεται στη σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και δέχονται ότι το συνολικό αυτό ποσό το οποίο ορίζεται ως «πλαφόν» παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και αποκλείεται απόλυτα κάθε μελλοντική αναπροσαρμογή, αναθεώρηση και γενικά μεταβολή αυτού για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμη και για έκτακτους λόγους που δεν μπορεί να προβλεφθούν και ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού που έκανε και με βάση τον οποίο καταρτίστηκε η παρούσα σύμβαση. Η παραγγελία θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και θα αφορά στα είδη, τα οποία θα του έχουν κατακυρωθεί. Το εν λόγω τίμημα θα διαμορφώνεται ανάλογα με την παραδιδόμενη ποσότητα των ειδών, που κατακυρώθηκαν. ΑΡΘΡΟ 3. Πληρωμή Κρατήσεις Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών που παραδίδονται ανά παραγγελία στο πλαίσιο του Έργου. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣ (Ν.4013/2011) επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια έργου Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται μέχρι 18/11/2015. 27

ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή Οριστική Παραλαβή Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή των Αναλωσίμων από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των Αναλωσίμων. Στην περίπτωση που κατά τη μεταφορά ή και μετά τη διενέργεια της παραλαβής των αναλωσίμων ή και αργότερα, παρατηρηθεί ότι υπάρχουν προβλήματα φθοράς ή αλλοίωσης του προϊόντος, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά τεμάχια, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 6. Παράδοση Αναλωσίμων Τα παραδοτέα είδη ασφαλίζονται για τη μεταφορά έναντι όλων των κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. Η παράδοση των αναλωσίμων θα γίνει: Στους χώρους του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας & Ανοσολογίας, Υπεύθυνος επικοινωνίας ο κ. Κων/νος Πουλάς, τηλ. 2610-962353-4. Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 7. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 2. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. Αναπόσπαστα μέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας σύμβασης αποτελούν οι όροι της από.. προσφοράς του Αναδόχου και την από. Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε δύο νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και κάθε μέρος πήρε από ένα. 28

Πάτρα././2015 Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Ο Ανάδοχος (Υπογραφή, Σφραγίδα) Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης Καθηγητής Δημοσθένης Κ. Πολύζος 29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ : ΕΙΔΟΣ : Α/Α Προϊόν Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή Ποσότητα Παραπομπή (Πόλη), / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή) 30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς Α/Α Προϊόν Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή Κόστος Μονάδας Ποσότητα Συνολικό Κόστος ΦΠΑ ΣυνολικόΚόστος ΦΠΑ (Πόλη), / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή 31