ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13977/ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 62ΠΤΩΗ3-Η75 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13977/ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/2018 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. αποφάσεως : 148 ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για την αποπληρωμή του έργου «Δημιουργία Ιστορικού Λευκώματος της πόλης του Χαϊδαρίου» Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 03 η του μήνα Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ 13648/ , του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) ήτοι: Π α ρ ό ν τ ε ς 1 Β. Παντελάρος 10. Σ. Χατζηστεργίου 19. Ε. Τροχίδης 28.Η. Δρούλιας Απών 2 Ν. Καραγιάννης 11. Μ. Χουδελούδης 20. Α. Μποζίκας 29. Α. Γκανά Ρηγάκη 3. Ν. Δαουάχερ 12. Λ. Βουλγαρίδης 21. Ε. Λυμπουσάκη- 30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Γεωργιάδη Απών 4. Κ. Σταθάς 13. Μ. Δημουλά 22. Ε. Τοκατλίδη 31. Ι. Κέντρης Απούσα 5. Η. Βαρυτιμιάδης Απών 14. Γ. Ζέρβα Απούσα 23. Ε. Ντηνιακός 32. Κ. Ασπρογέρακας 6. Ε. Θερμού Απούσα 15. Π. Κουβαράς 24. Δ. Τσατσαμπάς 33. Κ. Φουρλής Απών Απών 7. Κ.Βορέας Απών 16. Α. Παναγοπούλου- 25.Β. Καρατζαφέρης Γεωργοπούλου 8. Π. Μοσχονάς 17 Κ. Τσουκνίδας 26. Θ.Σπηλιόπουλος 9. Ι. Ζώτος 18. Δ. Θεοδώρου 27.Α. Σκαμπά Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση. Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεταβολές: Α) Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για την αποπληρωμή του έργου Δημιουργία Ιστορικού Λευκώματος της πόλης του Χαϊδαρίου» 2. «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήματος της δημοτικής παράταξης «Πολίτες σε Δράση-Οικολόγοι Πράσινοι» σχετικά με το πρόγραμμα του ΕΣΔΝΑ: Ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία. Το Δημοτικό Συμβούλιο- ομόφωνα-εγκρίνει την ένταξη των θεμάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 16 ο & 17 ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7). Β) Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται -ομόφωνα- η συζήτηση και λήψη απόφασης του 4 ου θέματος ημερησίας διάταξης: Γ)Το ηµοτικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του Προέδρου, αποφάσισε -οµόφωνα- την μεταβολή στην αρίθμηση των θεµάτων της ημερήσιας διάτασης, ως εξής: το 17 ο σε 6 ο, το 6 ο σε 7 ο,το 7 ο σε 8 ο, το 8 ο σε 9 ο, το 9 ο σε 10, το 10 ο σε 11, το 11 ο σε 12 ο, το 12 ο σε 13 ο, το 13 ο σε 14 ο, το 14 ο σε 15 ο, το 15 ο σε 16 & το 16 ο σε 17 ο.

2 Αποχωρήσεις: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Α. Μποζίκας & κα Α. Σκαμπά, αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 6 ου (πλέον) θέματος της ημερησίας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κ. Ασπρογέρακας & κα Α. Γκανά-Ρηγάκη, αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 7 ου (πλέον) θέματος της ημερησίας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Ε.Ντηνιακός & Β. Καρατζαφέρης απεχώρησαν από την συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 16 ου (πλέον) θέματος. Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 17 ο (πλέον) θέμα ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος την από εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Στις δυνάμει της υπ' αριθμ. 183/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε η υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Ιστορικού Λευκώματος της πόλης του Χαϊδαρίου» στην Εταιρεία «Σ.Μ.Ρ. Συμβουλευτική» Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (ίδετε ως σχετικά τα έγγραφα: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αριθμ. 183/2014, έλεγχος νομιμότητας Απόφασης 183/2014 και Σύμβαση υπ' αριθμ / ). Στις ο Ανάδοχος υπέβαλλε αίτημα παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης για λόγους που δεν ανάγονται στην περιοχή ευθύνης του (αντικειμενικές δυσκολίες στην επίβλεψη υλοποίησης του έργου, εξαιτίας έλλειψης στελέχωσης της αρμόδιας υπηρεσίας, ίδετε ως σχετικό και το -υπ' αριθμ. πρωτ. 3318/ έγγραφό του). Περαιτέρω, τα χρήματα που αφορούσαν τον Λογαριασμό ΤτΕ 23/ του ενάριθμου έργου 1994ΣΕ ανακλήθηκαν εξαιτίας μη-κίνησης του λογαριασμού κατά τη διάρκεια του ως άνω αναφερόμενου έτους (2015). Στις η υπηρεσία μας έστειλε «αίτημα διόρθωσης» προς το Υπουργείο Οικονομίας (αρ. πρωτ. 3817/ ) για τη λογιστική επαναφορά του εγκεκριμένου υπόλοιπου ποσού για την ολοκλήρωση του έργου. Με το υπ' αριθμ. 6876/2016 έγγραφο του αρμόδιου Υπουργείου, εδόθη εντολή στην ΤτΕ για τη λογιστική επαναφορά του υπολοίπου ποσού, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί. Στις ο Ανάδοχος επικαιροποίησε το 1 ο Αίτημα παράτασης της Σύμβασης και ακολούθως, ο Δήμος μας έλαβε την υπ' αριθμ. 328/2016 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: «Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης για την υλοποίηση του έργου», μέχρι τις , με αναδρομική ισχύ. Ο Ανάδοχος έχει ήδη υλοποιήσει τις Α' & Β' Φάσεις του έργου (σύμφωνα με το άρθρο-7 της υπ' αριθμ / Σύμβασης). Στις ολοκλήρωσε τη Β' Φάση του έργου (ολοκλήρωση έρευνας και επιλογή υλικού παραγωγή μακέτας) και κατόπιν του υπ' αριθμ. 114/β/ Τιμολογίου εκδόθηκε το ΧΕΠ 376/2017 (Επιτροπικό Ένταλμα). Στις ο Ανάδοχος, υπέβαλλε αίτημα ζητώντας εκ νέου παράταση της διάρκειας της Σύμβασης, για την ολοκλήρωση του έργου (Γ' & Δ Φάση) για λόγους που δεν ανάγονται στην περιοχή ευθύνης του (καθυστερήσεις στην έγκριση της μακέτας από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής και αναμονή εγκρίσεως του Επιτροπικού Εντάλματος). Η Γ' & Δ' Φάση αφορούν την παράδοση του Λευκώματος σε βιβλιοδετημένα αντίγραφα και CD, βάσει της οριστικοποιημένης μακέτας (ολοκλήρωση Φάσης _ Β') καθώς και δημιουργία Ανακοινώσεων- Δελτίων Τύπου για την προβολή του έργου και Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Ο Ανάδοχος προχώρησε στις σε υποβολή των παραδοτέων των Φάσεων Γ' & Δ' χωρίς δυνατότητα τιμολόγησης, εξαιτίας της αναμονής της εγκρίσεως του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους Η έγκριση της 1 ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού γνωστοποιήθηκε στο Δήμο, στις Η υπηρεσία μας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) σε αναμονή της εγκρίσεως της υπέβαλε στις τη σχετική εισήγηση για αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και «μεταφορά του εξ υπολοίπου συμβάσεως ποσού» στο νέο Προϋπολογισμό, πλην όμως, το θέμα δεν ήταν δυνατό να διευθετηθεί κατά τη ζητούμενη χρονική περίοδο, από λογιστικής απόψεως (ισοσκελισμός εσόδων εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου). Προκειμένου να τακτοποιηθεί η αποπληρωμή του έργου και λαμβάνοντας υπόψη: - τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ήτοι, παρ. 4 του Άρθρου 132 του Ν.4412/2016 «περί μη-ουσιωδών τροποποιήσεων της Σύμβασης» και παρ. 2 του Άρθρου 217 «περί παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης» σύμφωνα με την οποία, η συνολική διάρκεια της Σύμβασης μπορεί να παρατείνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου). - τις πραγματικές συνθήκες του έργου, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα, οι ενέργειες στις οποίες απαιτείται να προβεί ο Δήμος είναι οι κάτωθι: - λήψη απόφασης για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της Σύμβασης, με αναδρομική ισχύ, μέχρι εγκρίσεως της υλοποίησης της δαπάνης, στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 (εκτιμώμενη ημερομηνία: ) ώστε να καταστεί εφικτή η αποπληρωμή του έργου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, - έγκριση του τροποποιημένου Σχεδίου Σύμβασης, όπως αυτό επισυνάπτεται στην παρούσα.

3 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά: Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη την αίτηση της «Σ.Μ.Ρ. Συμβουλευτική» Ε.Π.Ε. και την. εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, συζήτησε το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της παράταξης «Πολίτες σε Δράση Οικολόγοι Πράσινοι» κ. Θ. Σπηηλιόπουλος, δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα. Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία (17) υπέρ (1) κατά Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της Σύμβασης υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Ιστορικού Λευκώματος της πόλης του Χαϊδαρίου», με αναδρομική ισχύ, μέχρι εγκρίσεως της υλοποίησης της δαπάνης, στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 (εκτιμώμενη ημερομηνία: ), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, όπως αποτυπώνεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. Εγκρίνει το τροποποιημένο Σχεδίου Σύμβασης του ανωτέρω έργου, όπως αυτό επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Ακριβές Αντίγραφο Χαϊδάρι Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές) ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Πρωτ.:./ η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δημιουργία Ιστορικού Λευκώματος της πόλης του Χαϊδαρίου» Τροποποιεί αναδρομικά τη Σύμβαση με Aρ. Πρωτ.: 1887/ Συμβατικό Τίμημα: ,95 Στο Δημαρχείο του Χαϊδαρίου σήμερα την./ /2018, ημέρα., μεταξύ αφενός του Δήμου Χαϊδαρίου που εδρεύει στο Χαϊδάρι, εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Χαϊδαρίου, κύριο Μιχάλη Σελέκο και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία Σ.Μ.Ρ. Συμβουλευτική Ε.Π.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα από τον κύριο Αλέξανδρο Καλόμοιρο και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Σε συνέχεια του Πρόχειρου Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την υπ αριθμόν 12695/ Διακήρυξη και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την υπ αριθμόν 183/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Ιστορικού Λευκώματος της Πόλης του Χαϊδαρίου», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης. Άρθρο 1 ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η εκπόνηση έρευνας και η δημιουργία λευκώματος με σκοπό την προβολή της πλούσιας ιστορίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Εκτός από τα αποτελέσματα της έρευνας που θα διεξαχθεί, θα γίνει χρήση του πλούσιου αρχειακού υλικού που διαθέτει ο Δήμος και το οποίο έχει πολύ μεγάλη πολιτιστική αλλά και ιστορική σημασία για τους ερευνητές και το ευρύ κοινό. Μέσα από το λεύκωμα θα προβάλλεται το ιστορικό και πολιτιστικό υλικό του Δήμου Χαϊδαρίου, μέσα στους αιώνες. Το λεύκωμα θα περιέχει μαρτυρίες και φωτογραφίες αρχείων που θα συνοδεύονται από κείμενο και θα συμπυκνώνει την ιστορία της ευρύτερης περιοχής. Θα εκδοθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα διανεμηθεί σε σχολεία και φορείς της πόλης. Πυρήνα του παρόντος έργου αποτελεί η ανάδειξη και προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού του Δήμου Χαϊδαρίου και η ανάπτυξη και παροχή στους νέους πολιτιστικών πληροφοριών, που θα προάγουν το πολιτιστικό ιδεώδες και θα αξιοποιούν την πολιτιστική δυναμική του τόπου σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Το υλικό των παραπάνω αρχείων θα είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό στο σύνολό του, με αποτέλεσμα να αξιοποιείται σημαντικός όγκος πολύτιμης πολιτιστικής αλλά και ιστορικής πληροφορίας. Η επαφή των νέων με την πόλη τους, έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων σε πολιτιστικά και ιστορικά θέματα, που αφορούν στο χώρο στον οποίο ζουν και κινούνται καθημερινά. Η υπάρχουσα έλλειψη οργανωμένου τρόπου συγκέντρωσης, διατήρησης και κοινοποίησης στο ευρύ κοινό πολιτιστικών πηγών σημαντικού ενδιαφέροντος, καθιστά έκδηλη την ανάγκη οργάνωσης και εφαρμογής ενός σημαντικά πιο αποτελεσματικού τρόπου προσέγγισης. Μέσω της προτεινόμενης δράσης, θα αυξηθεί σημαντικά η δυναμική του πολιτιστικού υλικού, καθώς και η δυνατότητα ευρείας επαναχρησιμοποίησης και οργάνωσης του περιεχομένου που θα παραχθεί. Οι κύριοι στόχοι του παρόντος έργου είναι οι ακόλουθοι: Η ανάδειξη και προβολή και διάχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού του Δήμου προς τους νέους ανθρώπους, με τη χρήση σύγχρονων ΤΠΕ και καινοτόμων πρακτικών Η καθοριστική συμβολή στην προβολή και διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος, Η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας, Η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά και δη, στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής,

5 Η ανάπτυξη και διάχυση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος, Η ενίσχυση της ιστορικής μνήμης των νέων Η ολοκληρωμένη διαχείριση του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος, Η διάσωση ενός σημαντικού πολιτιστικού αρχειακού υλικού και την ελεύθερη παροχή πρόσβασης στο σύνολο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. παροχή πρόσβασης στο σύνολο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. 1.1 Λεύκωμα Το λεύκωμα θα είναι σε μορφή βιβλίου διαστάσεων: 29,5 cm (Πλάτος) και 21 cm (Ράχη), µε κατάλληλο λεκτικό περιεχόμενο (κείμενα) και επαγγελματικές εικόνες που θα έρθουν στην κατοχή της ερευνητικής ομάδας, αλλά και όσες περιέχονται στο ιστορικό και πολιτιστικό αρχείο του Δήμου Χαϊδαρίου. Επίσης για το Λεύκωμα θα ισχύουν τα εξής: ενδεικτική ποσότητα: 3000 αντίτυπα, ενδεικτικός αριθμός σελίδων: 250 σελίδες, Τύπος Bιβλιοδεσίας: σκληρή, Εκτύπωση: τετραχρωμία, Ενδεικτική ποσότητα φωτογραφιών: τουλάχιστον 500 φωτογραφίες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ποιότητα τόσο του περιεχομένου όσο και της μορφής του λευκώματος. Το αποτέλεσμα πρέπει να έχει τέτοια αισθητική και καλλιτεχνική αξία που να αποτυπώνει και να τεκμηριώνει τη μοναδικότητα του αρχείου. Ο ανάδοχος των υπηρεσιών θα αναλάβει την αρχειοθέτηση του φωτογραφικού υλικού που θα προκύψει και την συγγραφή των κειμένων του λευκώματος, το οποίο και θα παραδοθεί σε έντυπη μορφή υψηλής ευκρίνειας. Τα κείμενα που θα γραφούν για το λεύκωμα, εκτός από την ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού αρχείου, θα πρέπει να έχουν συνταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 1.2 Ψηφιακή Μορφή (DVD) Το ιστορικό και πολιτιστικό υλικό θα διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή μέσω DVD το οποίο θα διατίθεται συνοδευτικά με το λεύκωμα. Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ηλεκτρονικής αποθήκευσης του παραχθέντος υλικού, προσαρμογής του στην επιθυμητή μορφή και εγγραφής σε DVD αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου. 1.3 Ενέργειες δημοσιότητας / προβολής - αξιολόγησης του Προγράμματος Για την αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού σχετικά με την έκδοση του λευκώματος που θα παραχθεί, ο ανάδοχος ο Ανάδοχος πρόκειται να υποστηρίξει το Δήμο Χαϊδαρίου στη δημόσια προβολή του, την καταγραφή συμπερασμάτων και την κατάρτιση έκθεσης αξιολόγησης του έργου. Aναλυτικότερα, ο Ανάδοχος πρόκειται να παράσχει τις κάτωθι υπηρεσίες στο Δήμο Χαϊδαρίου: Επιστημονική επιμέλεια του συνόλου των κειμένων που διακινούνται για τη δημόσια προβολή του έργου (δελτία τύπου, ανακοινώσεις, κτλ) για τη διάχυση και δημοσιοποίησή τους σε ευρύ κοινό ενδιαφερομένων, Εποπτεία και αξιολόγηση του προγράμματος και συνακόλουθη εκπόνηση τελικής έκθεσης αναφοράς. Άρθρο 2 ο : 2 η Τροποποίηση Διάρκειας Σύμβασης Η 1 η Τροποποίηση διάρκειας της Σύμβασης έγινε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 328/ Απόφαση Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία εγκρίνονταν η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της Σύμβασης έως το τέλος του 2017, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό της 28ης/2016 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. Με το από το έγγραφο του ο Ανάδοχος υπέβαλλε «2 ο ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» το οποίο ζήτησε την μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχή ευθύνης του, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο (αριθμός αποφάσεως../ πρακτικό της.ης/2018 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου) εγκρίνοντας την μετάθεση - αναδρομικά- της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Δημιουργία Ιστορικού Λευκώματος της πόλης του Χαϊδαρίου», έως τις /./2018, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό. Κατόπιν των ανωτέρω, ήδη σήμερα, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν την αναδρομική παράταση της διάρκειας της συμβάσεως έτσι ώστε αυτή να λήξει έως τις /./2018, τροποποιώντας αντίστοιχα το ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. Άρθρο 3 ο : Λοιποί Όροι Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της υπ αριθμ. 1887/ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση. Η Σύμβαση αυτή μετά την ανάγνωση και βεβαίωση υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και παίρνει ένα (1) ο Ανάδοχος και (2) η Αναθέτουσα Αρχή. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ