Αριθµ. 58/2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Transcript

1 Αριθµ. 58/2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Στο Μαρούσι σήµερα , ηµέρα Τετάρτη, µεταξύ των κάτωθι συµβαλλοµένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (ΑΦΜ , ΟΥ Αµαρουσίου) το οποίο συστήθηκε µε τον Ν.3819/2011, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4238/2014 και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, καλούµενο εφεξής χάριν συντοµίας «Αναθέτουσα Αρχή», που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του.σ. αυτού Υ/10β/Γ.Π.68458/ Κοινής κο. ΚΟΝΤΟ ΗΜΗΤΡΙΟ, δυνάµει της Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της αριθ. Υ1δ/Γ.Π.οικ.88620/ Απόφασης του Υπουργού Υγείας περί συγκρότησης ιοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), και αφ ετέρου της, επί της οδού Αγ. Βασιλείου 146, στο Περιστέρι Αττικής Τ.Κ , εδρεύουσας Εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.» (ΑΦΜ /.Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ), εφεξής καλουµένης χάριν συντοµίας «Ανάδοχος» νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον κ. Παπαναστασίου Κων/νο του ηµητρίου, σύµφωνα µε το αριθ. 81/ κατατεθειµένο στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας Τροποποιητικό Καταστατικού Οµόρρυθµης Εταιρείας και µε την αριθ. πρωτ. 7138/ Βεβαίωση Επιµελητηρίου Έβρου, έχοντας υπόψη τα κατωτέρω: 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν..496/74, του Ν. 2286/ 95 και του Π.. 118/2007 και κατόπιν εισηγήσεως της αρµόδιας Υπηρεσίας, κατακύρωσε µε την αριθ. 887/148/ Απόφασή του, την προµήθεια υλικών καθαριότητας και ειδών υγιεινής, προς κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ) και της Υπηρεσίας Ελέγχου απανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕ ΥΦΚΑ), στην ανωτέρω συµβαλλόµενη εταιρεία µε συνολικό τίµηµα το οποίο ανέρχεται στο ποσό των #23.771,722# ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ισχύοντος ΦΠΑ και για χρονικό διάστηµα ενός έτους, αρχής γενοµένης από τη γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης

2 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν..496/74, του Ν. 2286/ 95 και του Π.. 118/2007 και κατόπιν εισηγήσεως της αρµόδιας Υπηρεσίας, ενέκρινε µε την αριθ. 1097/199/ Απόφασή του την τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 3 «ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» της αριθ. 60/2013 υπογραφείσας σύµβασης, µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.», ως προς τη χρονική διάρκεια της και την παράταση της µέχρι εξαντλήσεως των προς παράδοση συµβατικών ειδών. 3. Την αριθ. 60/2013 σύµβαση προµήθειας υλικών καθαριότητας και ειδών υγιεινής. συνοµολογούν και συναποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, οι οποίοι έχουν ως εξής: Η παρούσα επέχει θέση τροποποιητικής σύµβασης µε τη οποία τροποποιείται η αρ. 60/2013 σύµβαση προµήθειας υλικών καθαριότητας και ειδών υγιεινής ως προς το άρθρο 1 παρ. 3 «ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ». ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. «Αναθέτουσα Αρχή» είναι ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) «Ανάδοχος» είναι η εταιρία µε την επωνυµία «ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.», η οποία ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης. «Σύµβαση» είναι το παρόν συµφωνητικό και όλα τα συνηµµένα σε αυτό έγγραφα, η αριθ. 887/148/ Απόφαση του.σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η αριθ. 1097/199/ Απόφαση του.σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η από Οικονοµοτεχνική Προσφορά του Αναδόχου και η αριθ. 60/2013 σύµβαση προµήθειας υλικών καθαριότητας και ειδών υγιεινής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. «Προµήθεια» είναι το σύνολο των υλικών καθαριότητας και ειδών υγιεινής, συµπεριλαµβανοµένου της µεταφοράς τους, που αναλαµβάνει να προµηθεύσει ο Ανάδοχος, όπως αυτή εξειδικεύεται στην παρούσα Σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 1 ο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η προµήθεια υλικών καθαριότητας και ειδών υγιεινής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, της ΚΜΕΣ και της ΥΠΕ ΥΦΚΑ σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές, της από Οικονοµοτεχνικής προσφοράς του Αναδόχου και της αριθ. 60/2013 σύµβασης, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Τα υπό προµήθεια είδη κατά ποσότητα και είδος αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. 2

3 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΜΕΣ ΥΠΕΔΥΦΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (125 γρ) λευκασμένος χημικός ή μηχανικός πολτός 100% ΡΟΛΟ ΡΟΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (19γρ x 2 ανά φύλλο) 1 κιλού ΡΟΛΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ZIC ZAC μονόφυλλες τουλάχιστον 23 γρ, περίπου cm (ύψος) x cm (μήκος), λευκασμένος χημικός ή μηχανικός πολτός 100%, κιβώτιο των 4000 ΚΙΒ φύλλων 4 ΘΗΚΗ για ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ZIC ZAC, INOX, (διαστάσεις τουλάχιστον 25cm πλάτος x 12cm βάθος x25-40cm ύψος ) που να ΤΕΜ προσαρμόζονται οι αντίστοιχες χειροπετσέτες 5 ΘΗΚΗ για υγρό σαπούνι επιτοίχια INOX ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ (ΔΟΧΕΙΟ 4LT) ΤΕΜ ΧΛΩΡΙΝΗ (ΔΟΧΕΙΟ 4 LT) ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 750ml ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΔΟΧΕΙΟ 4LT ) ΤΕΜ ΠΑΝΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX (25x35 cm) ΤΕΜ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 45x55cm ΚΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 70X cm ΚΙΛΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ τύπου Scotch Brite (κίτρινο σφουγγάρι με πράσινη φίμπρα) περίπου 7 cm 13 x 14 cm ΤΕΜ ΚΟΝΤΑΡΙ αλουμινίου με κεφαλή με μικρό συνδετήρα, μήκους τουλάχιστον 1,30 μ. για ραυτή σφουγγαρίστρα τουλάχιστον 350 γρ. ΤΕΜ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΕΜ ραυτής, τουλάχιστον 350 γρ., λευκό ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ύψους τουλάχιστον 1,35μ. με πέλμα 13,5x60cm ΤΕΜ Ανταλλακτικό Παρκετέζας 60εκ. (μπλε νήμα) ΤΕΜ Σκούπα με κοντάρι, με πλαστική βούρτσα ΤΕΜ Γάντια μιας χρήσης σιλικόνης μέγεθος 19 medium (κουτί 100 τεμαχίων) ΚΟΥΤΕΣ Φαράσι πλαστικό με κοντάρι ύψους 60cm ΤΕΜ Καθαριστικό υγρό για σφουγγάρισμα 4lt ΤΕΜ Υγρό τουαλέτας 750ml ΤΕΜ

4 3. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ H σύµβαση λύεται µε την οριστική παραλαβή των προς παράδοση συµβατικών ειδών. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 1. Η παράδοση των ειδών από τον προµηθευτή θα γίνει άπαξ για την ΚΜΕΣ (Πειραιώς 181) και την ΥΠΕ ΥΦΚΑ (Μενάνδρου 64). Για την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ (Απ. Παύλου 12, Μαρούσι) τα είδη θα παραδοθούν τµηµατικά και έπειτα από συνεννόηση µε την ιεύθυνση Προµηθειών. Η παράδοση θα πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά τη γνωστοποίηση της κατακύρωσης, σε χώρους που θα υποδειχθούν από το Τµήµα Προµηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το οποίο και είναι αρµόδιο για τις παραγγελίες. Τα παραδοθέντα είδη θα παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής για την Κεντρική Υπηρεσία και για την ΚΜΕΣ και την ΥΠΕ ΥΦΚΑ από τον αρµόδιο υπάλληλο του Οργανισµού που θα οριστεί για αυτό το σκοπό. 2. Οι χώροι παράδοσης των ειδών είναι τα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επί της οδού Απ. Παύλου 12 στο Μαρούσι, τα γραφεία της ΚΜΕΣ επί της οδού Πειραιώς 181 και τα γραφεία της ΥΠΕ ΥΦΚΑ επί της οδού Μενάνδρου 64, µε δαπάνη, µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. 3. Η παράδοση των παραγγελλοµένων ειδών θα πραγµατοποιηθεί ως εξής: Για τα υλικά καθαριότητας που αφορούν την ΚΜΕΣ και την ΥΠΕ ΥΦΚΑ, η παράδοση θα γίνει άπαξ εντός (20) είκοσι ηµερών από την κοινοποίηση της ανάθεσης Για τα υλικά καθαριότητας που αφορούν την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, η παράδοση θα γίνει τµηµατικά αρχής γενοµένης από την κοινοποίηση της ανάθεσης και κατόπιν ειδοποίησηςπαραγγελίας της Υπηρεσίας. Η παράδοση θα πραγµατοποιείται εντός (4) τεσσάρων ηµερών από την ειδοποίησηπαραγγελία της Υπηρεσίας και σε περίπτωση έλλειψης υλικών εντός (15) δεκαπέντε ηµερών το αργότερο. 4. Σε περίπτωση που παραδοθεί είδος διαφορετικό των αναφεροµένων ή ακατάλληλο, η Επιτροπή παραλαβής δικαιούται να µην το παραλάβει και ο Ανάδοχος υποχρεούται να το πάρει πίσω και να προσκοµίσει το καθορισµένο είδος χωρίς αντίρρηση. 5. Εφόσον τα είδη δεν παραδοθούν µέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον Ανάδοχο ή δεν αντικατασταθούν αν του ζητηθεί, του επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις των άρθρων του Π.. 118/2007 Κ.Π.. 6. Είδος που κρίνεται απορριπτέο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει. Ο χρόνος αντικατάστασης των ειδών θα πρέπει να γίνεται µέσα σε (24) είκοσι τέσσερις ώρες. 7. Τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή απώλειας του προµηθευόµενου υλικού φέρει µέχρι την παράδοση και την τοποθέτηση τους στον τόπο παράδοσης ο Ανάδοχος. 8. Ρητά συµφωνείται µε το παρόν ότι κάθε οιασδήποτε µορφής και φύσης ελάττωµα, κακοτεχνία ή παράλειψη θα αποτελεί ανεξάρτητα από το βαθµό υπαιτιότητας επαρκή λόγο, όπως ο 4

5 Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρνηθεί την παραλαβή µέρους ή και όλων των υπό προµήθεια ειδών καταγγέλλοντας την σύµβαση επικαλούµενος να αναζητήσει και κάθε άλλη ζηµία σύµφωνα µε τον Νόµο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. Η συνολική αµοιβή του Αναδόχου ορίζεται στο ποσό των δέκα εννιά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών ( ,59 ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικά είκοσι τριών χιλιάδων εφτακοσίων εβδοµήντα ένα ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτών ( ,72 ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. ( Αριθ. Πρωτ. ΑΑΥ Μ 1772/ Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης που καταχωρήθηκε µε α/α 4075/ 2013 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας). 2. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία: Επωνυµία :ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Α.Φ.Μ. : Ο.Υ. : Αµαρουσίου ιεύθυνση : Λ. Κηφισίας 39 Τ.Κ. : Μαρούσι 2.1. Η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνεται βάσει τιµολογίων του Αναδόχου µε τακτικά χρηµατικά εντάλµατα κατόπιν των περιοδικών παραλαβών των ειδών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε του Προϋπολογισµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση από τον Ανάδοχο των νόµιµων παραστατικών κάθε φορά, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιορισµένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος και ύστερα από θεώρηση του από την αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ο Ανάδοχος βαρύνεται σε κάθε περίπτωση µε τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής και οφείλει να προσκοµίσει τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις κατά την υποβολή του πρώτου τιµολογίου Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων σε ποσοστό 3,172% (ήτοι 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., µε 2% χαρτόσηµο και 20% ΟΓΑ χαρτοσήµου, 0,10% ως κράτηση υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων συµβάσεων) Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι αµοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του προσωπικού του και των συνεργατών του Κατά την πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2198/94 όπως ισχύει, παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4%. 5

6 ΑΡΘΡΟ 4 ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσκοµίσει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ή δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του.σ. του Οργανισµού. 2. Η πληµµελής παροχή υπηρεσιών ή η αδικαιολόγητη διακοπή υπηρεσίας συνεπάγεται δικαίωµα αποζηµίωσης προς την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. 4. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του Οργανισµού, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόµενες κυρώσεις των σχετικών διατάξεων του Π.. 118/ Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει οποιονδήποτε όρο της σύµβασης που θα υπογραφεί, ο Οργανισµός δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του, µονοµερώς και χωρίς καµία άλλη διατύπωση να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση και να ζητήσει αποζηµίωση από τον Ανάδοχο για κάθε ζηµιά, προερχόµενη από την αθέτηση των όρων της σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 118/ Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας οποτεδήποτε και αζηµίως για τον Οργανισµό, της σύµβασης, καθώς και κάθε άλλο εκ του νόµου ή από την σύµβαση δικαίωµα, για κάθε παράβαση εκ µέρους του Αναδόχου των όρων αυτής, ως επίσης, και για τυχόν πληµµελή εκτέλεση του ανατιθέµενου έργου. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΛΥΣΗ 1. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου, θεωρουµένων όλων ως ουσιωδών, της παρούσας Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφη δήλωση προς τον Ανάδοχο για να θεραπεύσει εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος τη σχετική συµβατική παράβαση. Σε περίπτωση που η προθεσµία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να προβεί στην αντίστοιχη επανόρθωση ή η επανόρθωση είναι πληµµελής ή µερική, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωµα άµεσης καταγγελίας της παρούσας σύµβασης. 2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει την προµήθεια της παρούσας Σύµβασης σε άλλον Ανάδοχο, καταλογίζοντας σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία της ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει. 3. Η Σύµβαση θα µπορεί να λύνεται, επίσης, µε καταγγελία από την Αναθέτουσα Αρχή στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε περίπτωση κηρύξεως του Αναδόχου σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσεως των πληρωµών του, β) σε περίπτωση που ο Ανάδοχος τεθεί υπό εκκαθάριση 6

7 οποιασδήποτε µορφής. Γ) σε περίπτωση έκδοσης τελεσίδικης Απόφασης κατά του Αναδόχου, για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατος του. 4. Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί όλα τα εκ του νόµου οριζόµενα δικαιώµατά προς αποκατάσταση κάθε ζηµίας. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Κανένας από τους συµβαλλοµένους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007 ( 150/2007). ΑΡΘΡΟ 7 ο ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί,από άλλον στην εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, ούτε να εκχωρήσει απαιτήσεις που απορρέουν από αυτήν, χωρίς προηγούµενη ειδική έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΩΣΙ ΙΚΙΑ Για οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των µερών από ή εξ αφορµής της Σύµβασης αρµόδια ορίζονται τα ικαστήρια των Αθηνών και εφαρµοστέο το Ελληνικό ίκαιο. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ αριθµ. 164/ εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. του συµφωνούµενου µε την παρούσα έργου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µε την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του Έργου και την εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο την εκδίδει και του τύπου που περιβάλλεται πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνη µε τα αναφερόµενα στο Π.. 118/07. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως συµµορφώνεται απόλυτα προς όλους τους όρους της παρούσας σύµβασης, όπως επίσης και προς τις υποδείξεις της αρµόδιας Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής για την από κάθε άποψη καλή και προσήκουσα εκτέλεση της ανατιθεµένης σ αυτόν προµήθειας. 2. Κάθε οιασδήποτε µορφής και φύσης ελάττωµα, κακοτεχνία ή παράλειψη θα αποτελεί ανεξάρτητα από το βαθµό υπαιτιότητας επαρκή λόγο, όπως ο ΕΟΠΥΥ αρνηθεί την παραλαβή 7

8 µέρους ή και όλων των υπό προµήθεια ειδών καταγγέλλοντας την σύµβαση επικαλούµενος να αναζητήσει και κάθε άλλη ζηµία σύµφωνα µε τον Νόµο. 3. Η παρούσα σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί η συµπληρωθεί µε απόφαση του Οργανισµού, εφόσον συµφωνήσουν εγγράφως προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 4. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι συναινεί στην επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και επιπροσθέτως στην ανάρτηση των στοιχείων του, όπως της επωνυµίας, του ΑΦΜ, του οικονοµικού αντικειµένου και της διάρκειας της σύµβασης, των στοιχείων της πληρωµής που διενεργείται σε αυτόν (ποσού, αιτιολογίας και ηµεροµηνίας πληρωµής) στην ιστοσελίδα ΙΑΥΓΕΙΑ του Εθνικού Τυπογραφείου βάσει των προβλέψεων του ν. 3861/ Κατά τα λοιπά θέµατα που δεν ρυθµίζονται µε την παρούσα, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις περί προµηθειών του ηµοσίου (του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» - ΦΕΚ 19/Α /95, του Ν. 2362/1995, «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» - ΦΕΚ 247/Α /95, του Π. /τος 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» - ΦΕΚ 150/Α / και της υπ αριθ /739/ απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» - ΦΕΚ 1291/Β/ ) των οποίων ο Ανάδοχος δήλωσε ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και που θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας σύµβασης. Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίγραφα και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλόµενους. Από τα τρία (3) αντίγραφα της σύµβασης, τα δύο (2) κατατέθηκαν στην αρµόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, το δε άλλο έλαβε ο εκπρόσωπος του Αναδόχου. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. E.Ο.Π.Υ.Υ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 8