ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 367 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: FAX : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια Γραφικής ύλης και αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» στο πλαίσιο του έργου: «ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πάτρας» Το ΤΕΙ Πάτρας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη:. Την Κ.Υ.Α 67/ΦΕΚ Β 86/0.0.6 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 374/00 (ΦΕΚ Α 56/ ) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/00 (ΦΕΚ Α 7/00).. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης. 3. Το Π.Δ. 8/007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 4. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 3530/73/ΦΕΚ /τ.β /-8-00 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. του Ν. 36/5 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 5. Το Ν. 386/00 (ΦΕΚ /τ.α /3-7-00) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 6. Το Π.Δ. 60/007 (ΦΕΚ 64/τ.Α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 004/8/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 005/5/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 005», 7. Την Οδηγία 004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3 ης Μαρτίου Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 005/5/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 004/7/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

2 Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 083/005 της ης Δεκεμβρίου 005 για την τροποποίηση των οδηγιών 004/4/ΕΚ και 004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 8. Την με αριθ Πρωτ. 78/--0 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με κωδικό έργου MIS Την µε αριθμ. /--0 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «Γραφικής ύλης και αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» προϋπολογισμού δαπάνης 3.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Γραφικής ύλης και αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών». Η προμήθεια διαχωρίζεται σε δύο τμήματα. α. Τμήμα : Προμήθεια Γραφικής ύλης προϋπολογισμού 4.000,00 συμπ/μένου του ΦΠΑ. β. Τμήμα : Προμήθεια αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προϋπ/σμού.500,00 συμπ/μένου του ΦΠΑ. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 3.500,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του κάθε τμήματος της προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους υποβολής προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για είδη του κάθε Τμήματος. Θα επιλεγεί ένας μειοδότης για το τμήμα της γραφικής ύλης και ένας μειοδότης για το τμήμα των αναλωσίμων Ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο μειοδότης μπορεί να είναι ο ίδιος για τα δύο τμήματα. Επισημαίνεται ότι εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές, είτε για το σύνολο ή για μέρος των ειδών της διακήρυξης. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά η οποία κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. Ο διαγωνισμός θα γίνει σε ΕΥΡΩ με σφραγισμένες προσφορές. Οι προδιαγραφές αναφέρονται στα Παραρτήματα της παρούσας προκήρυξης, και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Η προμήθεια πραγματοποιείται για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πάτρας» με κωδ. MIS που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. ΑΡΘΡΟ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέχρι την ημέρα Τρίτη και ώρα,00 π.μ. στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πάτρας (ΒΙΛΑ ΚΟΛΑ) από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα (,00 π.μ), επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. ΑΡΘΡΟ Ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3 ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ-Πάτρας, Μ. Αλεξάνδρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ. 4.00μ. Η αναθέτουσα αρχή αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές σελίδες δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται σ αυτές. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων (Ειδικός Λογαριασμός) του ΤΕΙ Πάτρας, Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Επίσης μπορούν να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθενται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή, σε cd αρχείο excel το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από το site του ΤΕΙ: Γενικές πληροφορίες - Προμήθειες. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και τα ακόλουθα: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 6334 ΠΑΤΡΑ Ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α). Στον φάκελο δικαιολογητικά θα τοποθετηθούν (ένα αντίγραφο): α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου β) Φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου γ) Ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου Β). Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 5/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: α). Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης β). Ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε λόγο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων. γ). Δεν έχει καταδικασθεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για τα ακόλουθα αδικήματα: Για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο παρ. της Κοινής δράσης της 8/773_ΕΥ του Συμβουλίου. Για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 6 ης Μαϊου 7 και στο άρθρο παρ. της κοινής δράσης 8/4/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3

4 Για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο της Οδηγίας /308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 0 ης Ιουνίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (επί ποινή απορρίψεως τοποθετείται σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα). Στην τεχνική - οικονομική προσφορά θα αναγράφεται: α) Η προσφερόμενη τιμή ανά είδος, ο ΦΠΑ και το συνολικό προσφερόμενο ποσό. β) Στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ θα αναγράφεται το είδος που θα προσφερθεί. γ) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. Η προσφορά θα δοθεί ξεχωριστά για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος. Για την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιηθούν μόνον οι πίνακες των Παραρτημάτων της παρούσης διακήρυξης και να συμπληρωθούν οι πίνακες excel οι οποίοι υπάρχουν στα συνημμένα της διακήρυξης στο διαδίκτυο. (Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (cd) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης.. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ Α) Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον συμμετέχοντα με την χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές. Β) Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ-Πάτρας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα ημέρες (0) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη. ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. Γενικά για τις διοικητικές προσφυγές ισχύει ως έχει το άρθρο 33 του Π.Δ 8/007 ΑΡΘΡΟ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πάτρας, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον αναθέτοντα. 4

5 Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται το αργότερο εντός δέκα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας. Η ευθύνη της παραλαβής των ειδών ανήκει στην επιτροπή παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 0 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ Α). Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, η ασφάλεια κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών, Τραπεζικά τέλη και άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο. Β). Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση, μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: ) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. ) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 3) Φορολογική ενημερότητα. 4) Ασφαλιστική ενημερότητα. ΑΡΘΡΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α). Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Β). Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές αφού λάβει υπόψιν του όσα ισχύουν στο άρθρο 34 του Π.Δ 8/007. Γ). Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Πάτρας. Δ). Οι παραγγελίες θα δίνονται στον ανάδοχο αποκλειστικά από το Γραφείο της ΔΑΣΤΑ και θα εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο. Τα έξοδα για τη μεταφορά και παράδοση των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο. Ε). Τα μελάνια και τα toner θα είναι αυθεντικά των αντίστοιχων εταιρειών. Σε περίπτωση ελαττωματικού, αυτό θα αντικαθίσταται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ-Πάτρας ( Γενικές πληροφορίες - Προμήθειες), του ΕΛΚΕ ( Προμήθειες υλικού) και του γ) Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Δρ. Ιωάννης Μποβιάτσης Καθηγητής 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Σήμερα ημέρα.. στα γραφεία του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, οι έχοντες εξουσιοδότηση για να υπογράψουν, αφενός μεν ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Πάτρας, νόμιμος εκπρόσωπός του, και αφετέρου ο κ..με αριθμό ταυτότητος.και Α.Φ.Μ.. νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει έδρα στην συμφώνησαν τα κάτωθι: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, έχοντας υπόψη του το υπ αρίθμ.. πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ αρίθμ. απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια αναλωσίμων υλικών όπως αναφέρεται παρακάτω. α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ Η παράδοση των παραπάνω θα γίνει με έξοδα και ευθύνη της εταιρείας στους χώρους του ΤΕΙ Πάτρας όπου θα τους υποδειχθεί ως εξής: Οι παραγγελίες θα δίνονται στον ανάδοχο αποκλειστικά από το Γραφείο ΔΑΣΤΑ ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και η παραλαβή θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης. Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής θα εξετάσει ποιοτικά και ποσοτικά τα είδη. Κατά την παράδοση θα είναι και ο μόνος εκπρόσωπος του προμηθευτή. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μεγίστου προβλεπομένου χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του μεγίστου προβλεπομένου χρόνου παράτασης ποσοστό % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 6

7 γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων, χωρίς Φ.Π.Α. Στην παρούσα σύμβαση, επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα στοιχεία αυτής, αποτελώντας ενιαίο κείμενο με αυτή, δεσμεύοντας εξίσου τα συμβαλλόμενα μέρη και με την αναφερόμενη σειρά ισχύος τα εξής, αρχής γενομένης από την παρούσα σύμβαση, ως επέχουσας πρωταρχική ισχύ, έναντι των υπολοίπων συμβατικών εγγράφων: Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού, Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου Το πρακτικό κατακύρωσης, Όλες οι Δηλώσεις του «Αναδόχου» που προβλέπονται από τα άρθρα της Διακήρυξης. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση, και παραλαβή των ειδών, με ένταλμα που θα εκδοθεί στο όνομα του δεύτερου των συμβαλλομένων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης. Η επίλυση τυχόν διαφορών των συμβαλλομένων, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Πάτρας. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία ένα διατηρεί ο προμηθευτής, ένα ο Ειδικός Λογαριασμός και ένα ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος Ο Προμηθευτής (Υπογραφή Σφραγίδα) 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας. Κατάστημα.. Διεύθυνση: (οδός, αριθμός, Τ.Κ, τηλ-fax) Προς ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 6334 ΠΑΤΡΑ Ημερομηνία έκδοσης ΕΥΡΩ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ...ΕΥΡΩ. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως).στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας υπέρ της εταιρείας διεύθυνση... για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό.. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια (αριθμ. διακήρυξης.) προς κάλυψη των αναγκών του.. και το οποίο ποσό καλύπτει το 0% της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α εκ..ευρω αυτής. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ εμάς, όπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 8

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH ( ) ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΤΥΠΟΥ FABER CASTEL B 5 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΥΠΟΥ PELIKAN 0 ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ BLACK RED 4 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 8/3 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΚΡΙ- ΜΠΟΡΝΤΩ-ΜΑΥΡΟ) ΤΥΠΟΥ SKAG ZEΛATINEΣ ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ L (ΔΙΑΦΑΝΕΣ) ΤΥΠΟΥ SKAG ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (ΜΕ ΟΠΕΣ Α4) ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΝΩ 00 ΤΕΜ SKAG ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Α4 ΤΥΠΟΥ PELIKAN ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 50 ΦΥΛΛΑ ΓΝΗΣΙΟ TRANSPARENCY A4 ΤΥΠΟΥ HEWLETT PACKARD ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α-Ω ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ BLACK RED ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΓΧΡΩΜΑ Α4 0 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PELIKAN ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΧΕΙΡΟΣ (ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) ΤΥΠΟΥ BLACK RED 0 ΣΕΤ 00 ΣΕΤ ΔΕΣΜΙΔΑ 50Φ 4 ΣΥΣΚΕΒΑΣΙΑ 0 ΦΥΛΛΑ 0 4 ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΙΚΡΑ ΤΥΠΟΥ BLACK RED MM 4 ΚΟΠΙΔΙ ΦΑΡΔΥ ΤΥΠΟΥ BLACK RED 8MM 4 AΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΚΟΠΙΔΙ ΦΑΡΔΥ8MM (ΣΕΤ 0ΤΕΜ.) ΤΥΠΟΥ ΣΕΤ 0 3 AΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΚΟΠΙΔΙ MM (ΣΕΤ 0ΤΕΜ.) ΤΥΠΟΥ ΣΕΤ 0 3 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 50 ΦΥΛ. ΤΥΠΟΥ Rapesco Power Punch 00 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΓΑΛΑ UNIVERSAL ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 30/35 ΦΥΛΛΩΝ 4 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ RAPESCO AV-3 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ BLACK RED ΠΕΝΣΑ 4 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΥ PRIMULA (ΜΕΓΑΛΟ) 4 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΚΡΗ ΤΥΠΟΥ PARVA 64 JOLLY 4 ΘΗΚΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ Q-CONNECT 4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ 00 ΤΕΜΑΧΙΩΝ NO. 3 (8MM) ΤΥΠΟΥ Q-CONNECT ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 00 (NO 5) 50MM ΤΥΠΟΥ Q- CONNECT ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 TEMAXΙΩN ΝΟ.7 (78MM) ΤΥΠΟΥ Q-CONNECT ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ Ν. 3 (3 MM) ΤΥΠΟΥ BLACK RED ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ Ν. 5 (50 MM) ΤΥΠΟΥ BLACK RED ΠΙΝΕΖΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ MAPED ΚΟΥΤΑΚΙ 00 4 ΚΟΥΤΑΚΙ 00 4 ΚΟΥΤΑΚΙ 50 ΚΟΥΤΑΚΙ TΜΧ 0 ΚΟΥΤΑΚΙ TΜΧ 0 ΚΟΥΤΑΚΙ 00 TΜΧ 8 ΣΠΑΓΚΟΣ ΚΟΥΒΑΡΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 3 ΤΑΜΠΟΝ ΤΥΠΟΥ PELIKAN ΝΟ. ΜΠΛΕ ΧΑΡΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΩΝ 30CM 4

10 ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5,5 CM ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΠΟΥ BLACK RED 4 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Χ8 ΤΥΠΟΥ SENTIO ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΑΚΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ/ ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΥΠΟΥ Q-CONNECT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΤΑ ΑΝΑ Α4 ΤΥΠΟΥ Q-CONNECT ΑΥΤΟΚ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 70x37 ΜΜ (00Φ.) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Η/Υ (ΣΕ ΦΥΛΛΑ Α4) ΤΥΠΟΥ XEROX ΑΥΤΟΚ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 70x67,7 ΜΜ (00Φ.) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Η/Υ (ΣΕ ΦΥΛΛΑ Α4) ΤΥΠΟΥ Q-CONNECT ΑΥΤΟΚ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 6,5x4,3mm (00Φ.) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Η/Υ ΕΤΙΚΕΤΕΣ/ΣΕΛΙΛΑ (ΣΕ ΦΥΛΛΑ Α4) ΤΥΠΟΥ Q-CONNECT ΑΥΤΟΚ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 0x48,5mm (00Φ.) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Η/Υ ΤΥΠΟΥ Q-CONNECT ΑΥΤΟΚ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 0X7 MM Α4(00Φ.) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Η/Υ ΤΥΠΟΥ Q-CONNECT ΑΥΤΟΚ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Α4 (X38MM) ΤΥΠΟΥ AVERY ZWECKFORM ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΛΙΠ 5,4XCM ΤΥΠΟΥ DURABLE ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΣΕΛΙΔ0ΔΕΙΚΤΕΣ 4Χ40 ΤΥΠΟΥ Q- CONNECT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Φ X5 3ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΥΠΟΥ BLACK RED ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Φ00 76Χ76 ΤΥΠΟΥ BLACK RED ΕΤΙΚΕΤΕΣ CD/DVD FULL FACE ΤΥΠΟΥ Q-CONNECT ΚΥΒΟΣ ΤΥΠΟΥ GK ΜΕ ΒΑΣΗ XCM ΜΕ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ CD ΤΥΠΟΥ OEM 6 ΠΑΚΕΤΟ 5Φ x Ετικ. 0 ΠΑΚΕΤΟ 00ΦΧ4 ΕΤΙΚ ΠΑΚΕΤΟ 00ΦΧ ΕΤΙΚ ΠΑΚΕΤΟ 00ΦΧ ΕΤΙΚ ΠΑΚΕΤΟ 00ΦΧ ΕΤΙΚ ΠΑΚΕΤΟ 00ΦΧ ΕΤΙΚ ΠΑΚΕΤΟ 75 ΕΤΙΚ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΤΕΜ. ΠΑΚΕΤΟ 4x40ΣΕΛ 5 ΜΠΛΟΚ 00Φ 4 ΜΠΛΟΚ 00Φ 4 ΠΑΚΕΤΟ x 5 Σελ TX 5 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ GK ΠΛΕΓΜΑ 4 ΝΤΟΣΙΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ NUBIA ΜΕ ΠΙΑΣΤΡΑ 3 X 3CM ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ 4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 0 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΝΤΟΣΙΕ ΜΑΝΙΛΑ ΑΠΛΟ 5 PACK (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΣΕΤ 5 30 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΤΥΠΟΥ SENTIO 40 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΏΜΑΤΑ) ΣΕΤ 5 4 ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΟΥΤΙ 500gr ΛΑΣΤΙΧΑ ΧΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΚΟΥΤΙ 500gr ΒΑΣΗ ΓΥΡΙΣΤΟΥ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ ΤΥΠΟΥ CEP ECOLINE 4 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΥΡΙΣΤΟΥ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ ΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ GBC T00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 70Χ00CM ΤΥΠΟΥ Q-CONNECT ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΤΥΠΟΥ MAPED Α4 ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΣΠΟΓΓΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΠΟΥ Q-CONNECT ΚΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ ΤΥΠΟΥ BLACK RED A4 ΣΤΑΝΤ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Q-CONNECT ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ ΜΕ ΚΛΙΣΗ A4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 0Χ0ΕΚ ΤΥΠΟΥ BLACK RED 0 3 0

11 ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 44X34, 5X8 (ΤΕΜ) ΤΥΠΟΥ NIPS 0 Μνημες USB 6 ΜΒ 4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ.4 Χ 3-5 PACK ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΛΕΥΚΟΣ 6X3CM ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΠΕΖ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 5 X 35-5 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 TX 60 5 TX 0 5 TX 80 ΜΠΛΟΚ Α4 ΡΙΓΕ 00Φ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 30 ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ MM ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 4MM ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 6MM ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ MM ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 6MM 00 TX 00 TX 00 TX 00 TX 0 TX 6 ΜΠΛΟΚ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 65X8CM ΤΥΠΟΥ BI-OFFICE ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PENTEL ENERGEL ΜΠΛΕ 8 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PENTEL ENERGEL ΚΟΚΚΙΝΑ 4 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PENTEL ENERGEL ΜΑΥΡΑ 4 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PENTEL ENERGEL ΠΡΑΣΙΝΑ 4 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LAKNOCK ΜΠΛΕ 8 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LAKNOCK ΜΑΥΡΑ 6 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LAKNOCK ΚΟΚΚΙΝΑ 6 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ CRISTAL ΤΥΠΟΥ BIC ΜΑΥΡΟ 5 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ CRISTAL ΤΥΠΟΥ BIC ΚΟΚΚΙΝΟ 5 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ CRISTAL ΤΥΠΟΥ BIC ΜΠΛΕ ΔΙΟΡΘ/ΤΙΚΑ ΣΤΥΛΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΚΙΔΑ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ) ML ΤΥΠΟΥ PRITT POCKET PEN ML ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Ταινία PRITT ROLL FIX COMPACT REFILL SYSTEM πλάτους 8,4mm 4 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Ταινία PRITT ROLL FIX COMPACK ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 8,4mm ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕΤ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ PELIKAN ΣΕΤ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΔΙΑΦΑΝΕΣ / ΠΛΑΤΟΥΣ CM ΤΥΠΟΥ MAGIC 40 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ TAΙNIA Σ ΚΑΦΕ 38MMX60M ΤΥΠΟΥ Q-CONNECT 0 ΚΟΛΛΑ STICK 0ΓΡ ΤΥΠΟΥ PRITT 6 ΚΟΛΛΑ UHU ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 0ΜΛ ΤΥΠΟΥ UHU 3 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΛΑΚΕ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ STABILO ΠΑΚΕΤΟ 4 5 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ CD ΤΥΠΟΥ UNI MEDIA X PD-53T 6 WHITEBOARD ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΤΥΠΟΥ TENFON ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ PACK WHITEBOARD ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΤΥΠΟΥ TENFON ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ PACK WHITEBOARD ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΤΥΠΟΥ TENFON ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ PACK ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΚΟΥ 3/4MM ΤΥΠΟΥ RAPESCO ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΚΟΥ 3/0MM ΤΥΠΟΥ RAPESCO TX TX TX ΚΟΥΤΙ ΚΟΥΤΙ 000 3

12 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ ROMEO MAESTRI ΝΟ 4/6 GALVA ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ ROMEO MAESTRI NO 64 ΚΟΥΤΑΚΙ ΚΟΥΤΑΚΙ ΜΕΛΑΝΙ ΤΥΠΟΥ PELIKAN ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ A3 80GR ΤΥΠΟΥ Q- ΔΕΣΜΙΔΑ CONNECT 500Φ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 80GR ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500 ΤΥΠΟΥ INACOPIA OFFICE 3 ΧΑΡΤΙ LASER DOUBLE SIDED GLOSSY Α4 ΤΥΠΟΥ HP 4 ΧΑΡΤΙ PHOTO PHOTO MATTE Α4 ΤΥΠΟΥ CANON ΔΕΣΜΙΔΑ 500Φ ΔΕΣΜΙΔΑ 00Φ ΔΕΣΜΙΔΑ 50Φ 5 ΚΥΒΟΣ 500 ΛΕΥΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ( X CM) ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER JET P305DN ΓΝΗΣΙΑ HP 55X (CE55X ) ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP COLOR LASER JET CP405DN ΓΝΗΣΙΑ HP CE60A BLACK TONER CARTRIDGE ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP COLOR LASER JET CP405DN ΓΝΗΣΙΑ HP CE6A CYAN TONER CARTRIDGE ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP COLOR LASER JET CP405DN ΓΝΗΣΙΑ HP CE6A YELLOW TONER CARTRIDGE ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP COLOR LASER JET CP405DN ΓΝΗΣΙΑ HP CE63A MAGENTA TONER CARTRIDGE DVD-R (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 00 ΤΕΜ.) CD-R (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 00 ΤΕΜ.) ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 00 ΤΕΜ.