ΕΡΓΟ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παρμενίωνος 32, Κατερίνη Πληροφορίες: Λογιστήριο Τηλέφωνο: FAX: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κατερίνη, 09/09/2014 Αρ.πρωτ: 4389 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΛΕΙΒΗΘΡΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΟΥΦΟΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ) ΕΡΓΟ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΡΓΩΝ ΛΙΘΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΑΔΟΧΗ 1 η Τροποποίηση ΣΥΜΒΑΣΗΣ της υπ αριθμ / (ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΓ-0ΘΜ) Σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΡΓΩΝ ΛΙΘΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ ) ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ». (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%). Στην Κατερίνη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη στα γραφεία της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην οδό Παρμενίωνος 32 στην Κατερίνη και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: Α) Της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Παρμενίωνος 32, ΤΚ Κατερίνη, με ΑΦΜ: , Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του από την Αρχαιολόγο κ. Πολυξένη Αδάμ - Βελένη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΚΖ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Και Β) Του κ. Ιωάννη Κατσιούλα & ΣΙΑ Ο.Ε., εκπρόσωπος εταιρείας που εδρεύει στην Λεπτοκαρυά Πιερίας, ΤΚ , Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, τηλ , κιν εφεξής καλούμενος ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, κ. Πολυξένη Αδάμ - Βελένη, με την παραπάνω ιδιότητα και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α / ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού». 2. Το Π.Δ 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α / ) «Περί ίδρυσης Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» 3. Τo Π.Δ. 74/1985 που αφορά στην συμπλήρωση του Π. Δ/τος 16/80 και την Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 70/Β / ) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 4. To άρθρο 81 του N.1958/1991 (ΦΕΚ122/Α / ) «Περί τρόπου εκτέλεσης Αρχαιολογικών έργων». 5. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α / ) «Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών εν γένει έργων». 6. Το Ν 4049/2012 (ΦΕΚ 35/α / ) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις». 7. Το Ν 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α / ) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων». 8. Το Ν 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1

2 9. Τo Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 10. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α / ) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 11. Την υπ αρ /739 (ΦΕΚ 1291/Δ / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, ή εκτέλεση έργων. 12. Το Ν 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 13. Την υπ αρ. 5271/ Απόφαση ένταξης πράξης «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας», στο Ε.Π. «Μακεδονίας- Θράκης », με κωδικό MIS Το με αρ. 3215/ Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου αργών-κροκαλοπαγών λίθων» με δικαίωμα προαίρεσης 20%, επί της συνολικής δαπάνης, για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 1 του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕΟ ) του Ε.Π. «Μακεδονία- Θράκη ». 15. Την υπ αρ. πρωτ.3219/ (ΑΔΑ.ΒΛΒΟΓ-865) απόφαση της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. για την έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 16. Την υπ αρ 3875 / (ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΓ-0ΘΜ) αρχική Σύμβαση 17. Το υπ αρ 4348 / έγγραφο αίτημα του αναδόχου για την 1 η τροποποίηση της σύμβασης 18. Την υπ αρ 4352/ (ΑΔΑ ΩΘ81Γ- Η4Δ ) Απόφαση έγκρισης τροποποίησης σύμβασης της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α 19. Την υπ αριθμ / Απόφαση της Ε.Δ.Α Π.Κ.Μ Παράτασης έργου (ΑΔΑ Ω9ΡΒ7ΛΛ- 5Ο5) με τίτλο «1η Τροποποίηση της Πράξης Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία Θράκη» ΑΝΑΘΈΤΕΙ Στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους την «Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου αργών λίθων» για τις ανάγκες του υποέργου 1 του έργου «Αρχαιολογικό πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας» (κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ ), του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη », αντί του συνολικού ποσού των ,00 (έντεκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και των λοιπών κρατήσεων, με δικαίωμα προαίρεσης 20%. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες σεβόμενος πλήρως τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας και στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και τους όρους της υπ αρ. 2985/ (ΑΔΑ:ΒΛ40Γ-ΩΚΥ) Προκήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου αργών λίθων για τις ανάγκες του υποέργου 1 του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΙΒΗΘΡΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ». Το έργο υλοποιείται στην περιοχή «Κουφός», στην παραολύμπια κοινοτική περιοχή του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου Ολύμπου Ν. Πιερίας. Εκτελείται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των Λειβήθρων, στο ΝΑ τμήμα του και σε επιφάνεια 67 στρεμμάτων. Βρίσκεται σε απόσταση 200 μ βόρεια της αρχαίας ακρόπολης. Η κάτοψη του θεματικού πυρήνα του έργου αποδίδει με τη χάραξη των περιηγητικών διαδρομών τη λύρα -σύμβολο του Ορφέα-, επισημαίνοντας τη σχέση του χώρου με τον μύθο του. Στο κεντρικό τμήμα του κατασκευάζονται δύο κτίρια που αναπαριστούν αρχαία πρότυπα, μία γεωμετρική οβάλ οικία και ένα ισόγειο κτίριο ελληνιστικής αγρέπαυλης με υπόγειο. Επίσης, κατασκευάζονται 12 κιόσκια αφιερωμένα στον Ορφέα και ένα υπαίθριο θέατρο με χωμάτινο πρανές. Στο νότιο τμήμα του έργου τοποθετούνται δύο παρατηρητήρια, ενώ σε επιλεγμένα σημεία προβλέπονται κατασκευές ξεκούρασης- 2

3 αναψυχής, όπως βρύσες, παγκάκια, τραπεζόπαγκοι. Εντός του έργου κατασκευάζονται δίκτυα Η/Μ κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου (ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, απορροής ομβρίων, πυρόσβεσης και αντικεραυνικής προστασίας). Το έργο οριοθετείται με περιμετρική περίφραξη, η οποία στην βόρεια πλευρά συνορεύει με υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο και αποτελείται από μεταλλικό κιγκλίδωμα σε βάση θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για την εκτέλεση όλων των παραπάνω απαιτείται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου αργών λίθων Η προσκομισθείσα δεσμευτική οικονομική προσφορά αναλύεται ως εξής στον ακόλουθα πίνακα: α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΩΝ ΛΙΘΩΝ Τιμή μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) Δαπάνη (με Φ.Π.Α.) Κυβ. μέτρο 130,00 70, ,00 Ολογράφως (με ΦΠΑ 23%):ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ Συνολική Δαπάνη: ,00 Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα που έχει λάβει υπόψη και έχει συμπεριλάβει στη παραπάνω οικονομική προσφορά, να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό, οχήματα, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση των προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων και των παρεπόμενων υπηρεσιών αποκατάστασης ζημιών των αγαθών ή διάθεσης ανταλλακτικών. ΑΡΘΡΟ 2 Διάρκεια τρόπος και τόπος εκτέλεσης των εργασιών/ Υποχρεώσεις-Κυρώσεις Αναδόχου Η ανάθεση εκτέλεσης των προμηθειών θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και για διάστημα τεσσάρων μηνών, μέχρι 09/01/2015. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει την ετοιμότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες του έργου, με τη χρήση των απαιτούμενων κάθε φορά μηχανημάτων για την εκτέλεση των προμηθειών, όταν κληθεί από την υπηρεσία. Η υπηρεσία θα καλεί τον ανάδοχο να παραλάβει έγγραφη ειδοποίηση όπου θα περιγράφονται σε αυτή, οι συγκεκριμένες ποσότητες που απαιτούνται κάθε φορά προς προμήθεια. Η ανταπόκριση στην έναρξη των εργασιών και παράδοση των προμηθειών στο έργο θα πρέπει να γίνεται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. Ο ανάδοχος καθ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των προμηθειών, σεβόμενος τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο των Λειβήθρων υποχρεούται να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση της προμήθειας και μεταφοράς των λίθων και συγχρόνως να μεριμνά για την προστασία και την μη καταστροφή του πρασίνου (δέντρα, θάμνοι, φυτικές γαίες) που βρίσκεται εντός του έργου και είναι εκτός του εύρους καταλήψεως των κατασκευών του έργου. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί μόνο τους ορισμένους εργοταξιακούς δρόμους και τις συγκεκριμένες διαδρομές, που θα του υποδείξει η υπηρεσία, και θα εκτελεί μεταφορές με επιμέλεια μόνο μέσα από αυτές, χωρίς να προκαλεί διατάραξη σε χώρους πρασίνου του έργου. Ο ανάδοχος δεσμεύεται να συντηρεί τους εργοστασιακούς δρόμους και να κρατά τις διαδρομές πάντα ανοικτές χωρίς να διακόπτει την κυκλοφορία αυτών. Σε περίπτωση μη επιμελημένης εκτέλεσης της προμήθειας, μη προστασίας του πρασίνου και μη τήρησης των παραπάνω από τον ανάδοχο, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιβολής της προβλεπόμενης ποινής που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση και συγκεκριμένα στο άρθρο 9. Ο ανάδοχος δεσμεύεται πριν την έναρξη των προμηθειών, ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των συνθηκών στο χώρο εκτέλεσης του έργου, του σχεδίου γενικής οριζοντιογραφίας του έργου με την τοπογραφική αποτύπωση ισοϋψών καμπυλών, των εγκεκριμένων σχεδίων κατασκευών και μελετών και της παρούσας τεχνικής περιγραφής. Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωση του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά το έργο, του όρους της σύμβασης και της παρούσας τεχνικής περιγραφής, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του. 3

4 Όλες οι προμήθειες, θα επιβλέπονται από την αρμόδια ομάδα επίβλεψης της υπηρεσίας. Αποδεικτικό πραγματοποίησης των προμηθειών αποτελεί το ημερολόγιο του έργου, το οποίο υπογράφεται από τους επιβλέποντες μηχανικούς και από τον προϊστάμενο της Εφορείας. Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των προμηθειών από τον ανάδοχο πέραν των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιβολής της προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης της προμήθειας από τον ανάδοχο πέραν των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιβολής της προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση και στο ΠΔ118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» που αφορούν τους πρόχειρους διαγωνισμούς. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την προμήθεια που εκτελεί ο ανάδοχος, για όσο διάστημα απαιτείται, λόγω κακών καιρικών συνθηκών, λόγω ευρημάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή λόγω μη τήρησης των όρων της σύμβασης και της Τεχνικής Περιγραφής από τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 3 Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο ανάδοχος ευθύνεται εξολοκλήρου για την ασφάλεια και τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που απασχολεί κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των προμηθειών. Ο ανάδοχος είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των προμηθειών, σύμφωνα με τους Νόμους, τα Διατάγματα, τις Αστυνομικές διατάξεις και την τήρηση των σχετικών κανονισμών για την σωστή λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφαλείας του προσωπικού που απασχολεί στο έργο. Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλομένου σε πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου, των υπεργολάβων του, ή /και του προσωπικού του, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου σε οποιασδήποτε φύσης ατυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων ή στην ύπαρξη του έργου κάθε αυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο τον ανάδοχο. Η υπηρεσία δικαιούται να ελέγχει τον ανάδοχο ως προς την τήρηση ασφάλισης του προσωπικού που απασχολεί το έργο, ενώ συγχρόνως ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην υπηρεσία όλα τα σχετικά στοιχεία και βοήθεια για την πραγματοποίηση των ελέγχων αυτών. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Η ευθύνη του αναδόχου καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την λήξη αυτής. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της ανάθεσης όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την υπηρεσία. Στο πλαίσιο της ως άνω συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Υπηρεσίας οι οποίες απορρέουν από την ανάγκη συντονισμού του παρόντος έργου με τα υπόλοιπα έργα του. Επίσης στο πλαίσιο αυτό και υπό τις εντολές της υπηρεσίας, οφείλει να συνεργάζεται με όλα τα σχετικά συνεργεία και τους προμηθευτές, στον εντός του εργοταξίου χώρο και να λαμβάνουν από κοινού και έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για να συντονισθεί η εκτέλεση των προμηθειών και των εργασιών χωρίς να παρεμποδίζεται η εντός του χώρου του έργου, εκτέλεση των εργασιών και η κυκλοφορία του προσωπικού. 4

5 ΑΡΘΡΟ 4.- Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, ο Ανάδοχος κατέθεσε το με αρ γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας 910,00 ευρώ, ως εγγύηση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ/τος 118/2007. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εκτελεσμένων προμηθειών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εφόσον οι προμήθειες εκτελούνται και επιμετρούνται τμηματικά, σύμφωνα με τη Σύμβαση οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται αναλόγως σταδιακά και τμηματικά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου (παρ. 8, άρθρο 25 Π.Δ/τος 118/2001). ΑΡΘΡΟ 5 - Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσόν των ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) 2. Η καθαρή δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσόν των 9.100,00 3. Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της συνολικής δαπάνης, δηλαδή 2.238,60 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) 4. Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις (παρακράτηση φόρου ποσοστού 8% για εργασία ή 4% για υλικά) ΑΡΘΡΟ 6 Πληρωμή Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εκτελεσμένων προμηθειών. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την επιμέτρηση, παράδοση και ολοκλήρωση της προμήθειας που ορίζει η υπηρεσία, μετά την αντίστοιχη κάθε φορά παραλαβή και έλεγχο των προμηθειών από την αρμόδια Επιτροπή. Η παραλαβή των προμηθειών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Εργασιών και την έγκριση του σχετικού Πρακτικού από την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας, μετά από σχετική έκθεση των Επιβλεπόντων του υποέργου προς την εν λόγω Επιτροπή για τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που προβλέπονται στη σύμβαση. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά αμέσως και χωρίς καθυστέρηση τις εκτελεσμένες προμήθειες που δεν πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Πριν την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατόπιν συνεννόησης με το Λογιστήριο της ΚΖ ΕΠΚΑ, να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα κατά την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως: Τιμολόγια επί των οποίων θα γίνει η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Αντίγραφα Δελτίων Αποστολής και Ζυγολόγια. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη », στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στο υποέργο 1 του έργου «Αρχαιολογικό πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας», με κωδ. πράξης 2011ΣΕΟ , (MIS ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). ΑΡΘΡΟ 7 Δικαίωμα προαίρεσης Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της συνολικής δαπάνης. Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση αύξησης των απαιτούμενων ποσοτήτων των προμηθειών και κατόπιν εντολής 5

6 της υπηρεσίας. Αναλόγως, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων των, προς εκτέλεση, προμηθειών όπως έχουν προμετρηθεί και ορίζονται στην τεχνική περιγραφή ή και διακοπής της προμήθειας, σε περίπτωση που διακοπεί η χρηματοδότηση του έργου. ΑΡΘΡΟ 8 Χρόνος Δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του σταθερή καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Σε καμία φάση της εκτέλεσης των προμηθειών δεν μπορεί να γεννηθεί θέμα αναθεώρησης από τον ανάδοχο, των προσφερόμενων τιμών ανα προμήθεια, προς όφελος του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 9 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας, ή εκπληρώσει πλημμελώς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση και στην Τεχνική Περιγραφή η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις χρονικές προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, δύναται η υπηρεσία να επιβάλλει ποινική ρήτρα όπως ορίζονται στο Π.Δ. 118/2007. Εκτός των ανωτέρω, ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση της υπηρεσίας, με αυτοδίκαιη μονόπλευρη παύση της σχετικής σύμβασης, εφόσον οι προμήθειες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι ποινικές ρήτρες θα εισπραχθούν βάσει των διατάξεων που αφορούν τα δημόσια έσοδα και ορίζονται στο Π.Δ. 118/2007. Οι ποινικές ρήτρες δύναται να εισπραχθούν δια συμψηφισμού με το υπόλοιπο ποσό προς καταβολή στον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 10 Εκχώρηση-Υποκατάσταση Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την παρούσα, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. ΑΡΘΡΟ 11 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 12 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης η επίλυση της γίνεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Κατερίνης. ΑΡΘΡΟ 13 Διάρκεια Σύμβασης Η σύμβαση έχει ισχύ έως και 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 6

7 ΑΡΘΡΟ 14 Τροποποίηση Σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 15 Αντίκλητος Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται εγγράφως στον νόμιμο εκπρόσωπο του άλλου μέρους. ΑΡΘΡΟ 16 Σύνταξη Σύμβασης Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και έγινε αποδεκτή από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ρητά και ανεπιφύλακτα, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. Ο Ανάδοχος έλαβε ένα αντίτυπο. Κατερίνη 09/09/2014 Οι συμβαλλόμενοι Ο Ανάδοχος Για την ΚΖ Ε.Π.Κ.Α. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΚΖ Εφορείας Πολυξένη Αδάμ - Βελένη Αρχαιολόγος 7