Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ πράξης «Στερέωση-Αποκατάσταση Ανατολικού Τείχους οχύρωσης ράµας»

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΚΥΠΡΟΥ 14, ΚΑΒΑΛΑ ΤΑΧ, ΚΩΔ.: Τηλέφωνο: , Fax: ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΠΟΣΟ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 27 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5253 «Στερέωση-Αποκατάσταση Ανατολικού Τείχους οχύρωσης Δράμας» Προμήθεια οικοδομικού παλάγκου βαρέως τύπου με ελάχιστη ικανότητα ανύψωσης φορτίου 200,0 κιλών ΕΥΡΩ 569,49 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΣΥΜΒΑΣΗ Σύμβαση για την προμήθεια οικοδομικού παλάγκου βαρέως τύπου με ελάχιστη ικανότητα ανύψωσης φορτίου 200,0 κιλών, για τις ανάγκες του υποέργου «Στερέωση- Αποκατάσταση Ανατολικού Τείχους οχύρωσης ράµας»,της ενταγμένης στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ πράξης «Στερέωση-Αποκατάσταση Ανατολικού Τείχους οχύρωσης ράµας» Στην Καβάλα, σήμερα, την 27 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Κύπρου 14 στην Καβάλα, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: Α) της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, ΤΚ , Καβάλα, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. IA ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ, Προϊσταμένη της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και Β) της ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε., Καβάλα, Νηλέως 2, Τ.Κ , τηλ , και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Α-Β ΚΑΒΑΛΑΣ, όπως εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Αιβαλιώτης Αντώνιος, εφεξής καλούμενης ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: - 1 -

2 Η πρώτη των συμβαλλομένων, Σταυρούλα Δαδάκη, με την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 2. Το ΠΔ 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τροποποίηση του ΠΔ 85/2012 και μετονομασία του ΥΠΑΙΘΠΑ σε Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού». 3. Το ΠΔ. 191/03 (ΦΕΚ 146/Α/ ) «Περί Οργανισμού του ΥΠΠΟ». 4. Το ΠΔ 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α/ ) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς υπηρεσίας αρμοδιότητας Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών». 5. Το ΠΔ. 74/85 (ΦΕΚ 26/Α/ ) «Συμπλήρωση του ΠΔ 16/1980 «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τας Περιφερειακάς Υπηρεσίας αρμοδιότητας Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών». 6. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ180/Β / ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ΥΠΠΟ στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ». 7. Το Ν. 1958/91 (ΦΕΚ 122/Α/ ) άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 8. Το ΠΔ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 9. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/ ), άρθρο «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις». 10. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 11. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 12. Το ΠΔ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 13. Το ΠΔ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 14. Την Υ.Α /739/ (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 15. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 16. Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 17. Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ (ΦΕΚ 566 /Β /2011) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». 18. Την µε αριθ.πρωτ. 8075/ (Α Α: 4Ι0ΕΙΑ9-ΧΠ) απόφαση της Γ.Γ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε την οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη ΕΣΠΑ της εν λόγω Περιφέρειας η πράξη «Στερέωση-Αποκατάσταση Ανατολικού Τείχους οχύρωσης ράµας». 19. Την αριθ. ΥΠΠΟT/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ37-46/118704/4819/ (Α Α: 4ΙΦΣΓ-89) υπουργική απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών απολογιστικά και µε αυτεπιστασία στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης. 20. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της πράξης «Στερέωση-Αποκατάσταση Ανατολικού Τείχους οχύρωσης ράµας», σύµφωνα µε την µε την υπ. αριθ / Ε-7431/ (Α Α 4ΙΦΜΦ-Τ) απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 21. Το αριθ. πρωτ. 5034/ εγκεκριµένο αίτηµα προµήθειας της συγκεκριµένης - 2 -

3 δαπάνης. 22. Την µε αριθ. πρωτ. 5086/ οικονοµική προσφορά του µειοδότη 23. Την υπ αριθ. 5191/ απόφαση ανάθεσης. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στο δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια του οικοδομικού παλάγκου βαρέως τύπου με ελάχιστη ικανότητα ανύψωσης φορτίου 200,0 κιλών του έργου «Στερέωση-Αποκατάσταση Ανατολικού Τείχους οχύρωσης ράµας» της πράξης «Στερέωση-Αποκατάσταση Ανατολικού Τείχους οχύρωσης ράµας» (Κωδ. Πράξης: 2010ΕΠ του Ε.Π. «Μακεδονία- Θράκη»). Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικού παλάγκου βαρέως τύπου με ελάχιστη ικανότητα ανύψωσης φορτίου 200,0 κιλών. Στην εσωτερική πλευρά του Ανατολικού Τείχους οχύρωσης (εντός ιδιόκτητων οικοπέδων) κρίνεται απολύτως αναγκαία η τοποθέτηση του συγκεκριμένου παλάγκου για την παράλληλη ροή εργασιών εσωτερικά και εξωτερικά του Ανατολικού Τείχους οχύρωσης. α/ α Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω υλικά με βάση την κατατεθείσα οικονομική προσφορά του Αναδόχου ως εξής: ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σταθερό ηλεκτρικό ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ οικοδομικό παλάγκο 1 δυνατότητας ανύψωσης μέχρι 200 κιλά Προέκταση καλωδίου 10,0 τρέχοντα μέτρα τεμάχιο 1 463,00 569,49 Τα χαρακτηριστικά του παλάγκου θα είναι τα εξής: Οικοδομικό παλάγκο βαρέως τύπου ηλεκτρικό. Ελάχιστη ικανότητα ανύψωσης φορτίου: 200,0 κιλών Ελάχιστη ιπποδύναμη μοτέρ :1,21 ίπποι Ελάχιστη Ισχύς: 900 Βάτ Ελάχιστη ηλεκτρική Τάση : 220,0 Βόλτ Ελάχιστη ταχύτητα ανύψωσης: 25 μέτρα/ λεπτό - 3 -

4 Ελάχιστη διάμετρος συρματόσχοινου : 5 χιλιοστών, Ελάχιστο μήκος συρματόσχοινου: 40,0 μ Ελάχιστο βάρος παλάγκου: 35,0 κιλά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά απαλλαγμένα ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Τα αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις, διαφημίσεις και επισημάνσεις του Αναδόχου. Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγύηση του ανωτέρω μηχανήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς καθυστέρηση κάθε τμήμα των υλικών του που υφίσταται κάποια βλάβη, με άλλο ισοδύναμο. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς μεταφοράς των υλικών στο εργοτάξιο του έργου «Στερέωση-Αποκατάσταση Ανατολικού Τείχους οχύρωσης ράµας». ΑΡΘΡΟ 2. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο εκφόρτωσης που θα οφείλεται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την προμήθεια των προς ανάθεση υλικών. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3. Αξία Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών #569,49 # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις της πράξης με κωδικό 2010ΕΠ της ΣΑΕΠ 031/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει η σχετική πίστωση, σύμφωνα με την με την υπ. αριθ / Ε-7431/ (Α Α 4ΙΦΜΦ-Τ) απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

5 ΑΡΘΟ 4. Τόπος/ Τρόπος και Χρόνος παράδοσης Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο χώρο του εργοταξίου του έργου «Στερέωση- Αποκατάσταση Ανατολικού Τείχους οχύρωσης ράµας» Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει την παράδοση της προμήθειας εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης. Η πρώτη ειδοποίηση θα είναι αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση τμηματικών παραλαβών ισχύει η παραπάνω χρονική προθεσμία από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης από τους επιβλέποντες του έργου. Η ειδοποίηση των επιβλεπόντων θα είναι έγγραφη και θα αποστέλλεται με συστημένη επιστολή. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο ή αν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών της 12 ης ΕΒΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ΠΔ 118/2007. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική εμπειρία. Στη συνέχεια συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 27 του ΠΔ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Συμφωνείται ότι η παραλαβή των ανωτέρω υλικών θα γίνει αφού διαπιστωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία έχει ορισθεί από την 12η Ε.Β.Α ότι αυτά ανταποκρίνονται ποιοτικά και ποσοτικά στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, όπως αυτές διατυπώνονται στην τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με τα άρθρα 27 & 28 του ΠΔ 118/2007. Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί δια της υπογραφής σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 6. Πληρωμή Η πληρωμή θα είναι τμηματική μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ανωτέρω υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία έχει ορισθεί από την 12 η Ε.Β.Α. Οι τμηματικές πληρωμές θα πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία και γίνονται είτε μέσω ηλεκτρονικής κατάθεσης σε λογαριασμό ΙΒΑΝ του Αναδόχου για ποσά έως και 1.500, είτε μέσω επιταγής για ποσά μεγαλύτερα από Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία και επιπλέον κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται στην καθαρή αξία της σύμβασης και παρακρατείται με την πρώτη πληρωμή. Για την πληρωμή/ τμηματικές πληρωμές απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών από την αρμόδια επιτροπή. 2. Τιμολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία

6 ΑΡΘΡΟ 7. Χρόνος δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές της προσφοράς. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του μέχρι τη λήξη του έργου, δηλαδή μέχρι τις Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράμματος του έργου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του ΠΔ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8. Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 9. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε. Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 10. Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά Δικαιώματα Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 11.Γλώσσα Επικοινωνίας Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου

7 ΑΡΘΡΟ 12. Δωσιδικία Εφαρμοστέο Δίκαιο Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 13. Ισχύς Σύμβασης Η παρούσα Σύμβαση είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 14. Τροποποίηση όρων της σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα παραμένουν στην 12η Εφορεία. ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Σταυρούλα Δαδάκη Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. Η Προϊσταμένη της 12 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ο Εκπρόσωπος της Εταιρίας Αιβαλιώτης Αντώνιος - 7 -

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Οικονομική Προσφορά Αναδόχου α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. 5086/ ,00 569,49-8 -