6.1 ΤΕΜ 45 0,38 23% 21,03 ΤΕΜ 85 0,42 23% 43, ΤΕΜ 60 0,46 23% 33, ΤΕΜ 45 0,57 23% 31,55

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑ 21/11/2011 & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Αντ. Καµάρα 3, Βέροια Πληροφορίες: Λογιστήριο Τηλέφωνο: FAX: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ/ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΕΡΓΟΥ: 2010ΣΕ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΜΑΡΜΑΡΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» [ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.297,41 µε Φ.Π.Α.] και προαίρεση 5% επί αυτού. Στη Βέροια σήµερα την 21η Νοεµβρίου 2011, ηµέρα ευτέρα, στα γραφεία της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αντωνίου Καµάρα 3, Βέροια, και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: Α) Της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Αντωνίου Καµάρα 3, ΤΚ 59100, Βέροια, µε ΑΦΜ: ,.Ο.Υ. Βέροιας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΕΤΚΟ, Προϊστάµενο της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και Β)Του ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΘ. ΚΑΡΟΛΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ, ΥΑΛΙΚΑ, ΕΙ Η ΟΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ, ο οποίος εδρεύει ΒΕΡΟΙΑ και στην οδό Κίµωνος 39 µε Α.Φ.Μ.: , ΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ εφεξής καλούµενος ο «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, Αντώνιος Πέτκος, µε την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 1. Το Π.. 191/03 «Οργανισµός ΥΠ.ΠΟ.». 2. Το Ν. 1958/91 άρθρο 8 παρ. 4 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 3. Το Π.. 99/92 άρθρο 11 παρ. 1α «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2947/2001 άρθρο 19 παρ Το Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κρά και άλλες διατάξεις». 5. Το Π.. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/ ) «Περί κανονισµού προµηθειών στο ηµόσιο». 6. Την υπ αρ.35130/739 (ΦΕΚ 1291/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Το Πρόγραµµα Έργων της Εφορείας για το έτος Τις πιστώσεις του έργου «Συντήρηση ευρηµάτων (τοιχογραφιών, µαρµαροθετηµάτων) αρχαιολογικού χώρου Αγίου Παταπιου και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου» (κωδ. πράξης 2010ΣΕ ) 8. Το πρακτικό µε αριθµ. 3117/ της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη για την «Προµήθεια Και Παράδοση Μέτρων Προστασίας, Εργαλείων Και Αναλωσίµων Υλικών Συντήρησης Και Εργοταξίου» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Συντήρηση ευρηµάτων (τοιχογραφιών, µαρµαροθετηµάτων) αρχαιολογικού χώρου Αγίου Παταπιου και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου» (κωδ. πράξης 2010ΣΕ ) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». 9. Την υπ αριθµ. πρωτ. 3118/ απόφαση έγκρισης του πρακτικού του µειοδοτικού διαγωνισµού. 1

2 10. Την υπ. αριθ. πρωτ. 2900/ (Α Α 4Α8ΙΓ-ΒΒΗ) της 11ης Ε.Β.Α. διακήρυξη του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια και παράδοση Μέτρων Προστασίας, Εργαλείων και Αναλώσιµων Υλικών Συντήρησης και Εργοταξίου» για το έργο «Συντήρηση Ευρηµάτων (Τοιχογραφιών, Μαρµαροθετηµάτων) Αρχαιολογικού Χώρου Αγίου Παταπίου και ιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου» 11. Το αίτηµα των επιβλεπόντων του έργου. 12. Τις προσφορές που κατατέθηκαν. ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων την «Προµήθεια και παράδοση γενικών οικιακών σκευών/ αναλωσίµων υλικών» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Συντήρηση ευρηµάτων (τοιχογραφιών, µαρµαροθετηµάτων) αρχαιολογικού χώρου Αγίου Παταπιου και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου» (κωδ. πράξης 2010ΣΕ ) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα υλικά, σεβόµενος πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζονται στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές των επιβλεπόντων µηχανικών, Οι όροι τις σύµβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αντικείµενο της σύµβασης είναι η «Προµήθεια και παράδοση γενικών οικιακών σκευών/ αναλωσίµων υλικών», για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Συντήρηση ευρηµάτων (τοιχογραφιών, µαρµαροθετηµάτων) αρχαιολογικού χώρου Αγίου Παταπιου και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου» (κωδ. πράξης 2010ΣΕ ) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». Όλα τα υλικά που θα προσκοµιστούν θα είναι σύµφωνα µε την συνηµµένη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές. Συγκεκριµένα οι τιµές βάσει της 07/11/2011 προσφοράς του είναι οι εξής: ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ/ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Γυάλινα βαζάκια 100ml µε τα βιδωτά καπάκια Γυάλινα βαζάκια 370ml µε τα βιδωτά καπάκια Γυάλινα βαζάκια 720ml µε τα βιδωτά καπάκια Γυάλινα βαζάκια 1000ml µε τα βιδωτά καπάκια ΤΕΜ 45 0,38 23% 21,03 ΤΕΜ 85 0,42 23% 43,91 ΤΕΜ 60 0,46 23% 33,95 ΤΕΜ 45 0,57 23% 31, Πλαστική λεκάνη 5lt ΤΕΜ 10 1,52 23% 18, Πλαστική λεκάνη 10lt ΤΕΜ 10 2,77 23% 34, Πλαστική λεκάνη 15lt ΤΕΜ 5 3,83 23% 23, Πλαστικός Κουβάς 12lt ΤΕΜ 8 4,07 23% 40, Πλαστικός Κουβάς 15lt ΤΕΜ 8 6,24 23% 61, Χωνί πλαστικό 40 χιλ. ΤΕΜ 2 0,46 23% 1, Χωνί πλαστικό 75 χιλ. ΤΕΜ 2 0,50 23% 1, Χωνί πλαστικό 100 χιλ. ΤΕΜ 2 0,57 23% 1, Χωνί πλαστικό 150 χιλ. ΤΕΜ 2 0,68 23% 1, Χωνί από ανοξείδωτο µέταλλο µε χερούλι 12cm ΤΕΜ 4 4,33 23% 21, Χειροκίνητη πλαστική αντλία υγρών ΤΕΜ 4 2,20 23% 10, Κόσκινο οπής 0,85 mm ΤΕΜ 2 5,63 23% 13, Κόσκινο οπής 1,20 mm ΤΕΜ 2 5,63 23% 13, Κόσκινο οπής 1,80 mm ΤΕΜ 2 5,63 23% 13,84 2

3 6.19 Κόσκινο οπής 2,80 mm ΤΕΜ 2 5,63 23% 13, Φαράσι πλαστικό ΤΕΜ 5 0,84 23% 5, Φαράσι µεταλλικό ΤΕΜ 5 2,10 23% 12, Σκούπα σκληρή συνθετική τρίχα ΤΕΜ 10 1,92 23% 23, Στυλιάρι σκούπας ΤΕΜ 10 1,43 23% 17, Καλάθια αχρήστων 18 lt ΤΕΜ 10 15,19 23% 186, Ξυλάκια κυκλικής διατοµής διαµέτρου 2,5mm µήκους 25cm µε µυτερή αιχµή στο ένα άκρο (σουβλακόξυλα) 200τεµ/συσκευασία ΣΥΣΚΕΥΑ ΣΙΑ 45 1,52 23% 84, Οικιακοί σπόγγοι µε φίµπρα ΤΕΜ 20 0,65 23% 15, Οικιακοί σπόγγοι miraclean ΤΕΜ 20 2,50 23% 61, Οικιακές φίµπρες χειρός ΤΕΜ 20 2,14 23% 52, Σπογγοπετσέτες ρολό περφορε 25εκ.x 1000 εκ. ΤΕΜ 10 19,50 23% 239, Αποροφητικό χαρτί κουζίνας ρολό 1kgr ΤΕΜ 20 2,65 23% 65, Απορρυπαντικό χεριών 300 ml ΤΕΜ 30 1,30 23% 47, Απορρυπαντικό πιάτων 1,5 lt. ΤΕΜ 20 1,05 23% 25, Πλαστικό κάθισµα ΤΕΜ 3 11,25 23% 41, Πλαστικό σκαµπό ΤΕΜ 3 4,20 23% 15,50 Άθροισµα ΓΕΝΙΚΑ ΣΚΕΥΗ(µε Φ.Π.Α.) αριθµητικώς Άθροισµα ΓΕΝΙΚΑ ΣΚΕΥΗ (µε Φ.Π.Α.) ολογράφως 1.297,41 Χίλια διακόσια ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα ένα λέπτα ΑΡΘΡΟ 2 ιάρκεια Τρόπος και τόπος εκτέλεσης εργασιών / Τόπος και χρόνος παράδοσης υλικών / Υποχρεώσεις - Κυρώσεις Αναδόχου Ο συνολικός χρόνος της «Προµήθεια και παράδοση γενικών οικιακών σκευών/ αναλωσίµων υλικών» ορίζεται το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως την Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προµήθεια υλικά στον τόπο του έργου, δηλαδή στον Άγιο Πατάπιο Βέροιας, που βρίσκεται επί της οδού Καπετάν Άγρα στη Βέροια. Τα υλικά θα παραδίδονται σταδιακά εντός του χρονικού διαστήµατος από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι και την και σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της έγγραφης παραγγελίας που θα του αποστέλλεται από επιβλέποντες του έργου. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου υποχρεούται να τηρεί νόµους, διατάγµατα, οδηγίες δηµοσίων αρχών και γενικά την ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµούς που αφορούν την εκτέλεση συναφών έργων. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις, στον χώρο των έργων που θα οφείλονται στα µηχανήµατα, όργανα και µέσα που χρησιµοποίησε για την προµήθεια των υλικών. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναλάβει την πλήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού του, καθώς και για το προσωπικό της υπηρεσίας και για κάθε τρίτο, σε ό,τι αφορά την προµήθεια στον τόπο του έργου των υλικών που έχει αναλάβει. 3

4 Η προµήθεια και παράδοση των υλικών θα γίνεται σταδιακά κατόπιν οδηγίας των επιβλεπόντων του έργου. Η επίβλεψη των εργασιών του υπ όψη έργου θα γίνει από µηχανικούς που έχει ορίσει η 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 263/87, προϊσταµένη αρχή του έργου θα είναι η 11η Ε.Β.Α. ΑΡΘΡΟ 3 Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 1.297,41 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%). 2. Η καθαρή αξία ανέρχεται στο ποσό των 1054,80. ΑΡΘΡΟ 4 Πληρωµή Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ, µετά από επιµέτρηση των ποσοτήτων της προµήθειας από επιβλέποντες του έργου και µετά την παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής αυτών. Πριν την πληρωµή ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της 11ης Ε.Β.Α. τα εξής δικαιολογητικά: -Τιµολόγια πώλησης και δελτία αποστολής -Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας -Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκη » στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Το εν λόγω υποέργο αφορά το έργο «Συντήρηση ευρηµάτων (τοιχογραφιών, µαρµαροθετηµάτων) αρχαιολογικού χώρου Αγίου Παταπιου και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου» (κωδ. πράξης 2010ΣΕ ) και συγχρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους, από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταµείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). ΑΡΘΡΟ 5 ικαίωµα προαίρεσης Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής δαπάνης. Σε περίπτωση αύξησης των απαιτούµενων ποσοτήτων των υλικών, ή ανάγκης για προµήθεια ειδών που δεν έχουν προβλεφθεί, έπειτα από την κρίση των επιβλεπόντων, δύναται να χρησιµοποιηθεί το δικαίωµα προαίρεσης. ΑΡΘΡΟ 6 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.. 118/2007, επιβάλλεται πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 32 του 118/2007. ΑΡΘΡΟ 7 Εκχώρηση - Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας του Προϊσταµένου της 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 8 Ανωτέρα Βία Κανένας από συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/

5 ΑΡΘΡΟ 9 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των µερών σχετικά µε την ερµηνεία και εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης η επίλυσή της γίνεται από τα αρµόδια ικαστήρια Βέροιας. ΑΡΘΡΟ 10 ιάρκεια σύµβασης Η σύµβαση έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως την ΑΡΘΡΟ 11 Σύνταξη σύµβασης Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε έξι (6) όµοια αντίτυπα, και αφού διαβιβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόµιµα από συµβαλλόµενους. Από αυτά το ένα έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Ανάδοχος Για την 11η Ε.Β.Α. Ο Προϊστάµενος της Εφορείας Αντώνιος Πέτκος Του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων Με βαθµό ιευθυντή 5