ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ISO 9001 : Προς: Την Πρόεδρο. του ηµοτικού Συµβουλίου κα Μαρία Χαριτίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Tμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Μέγα Βασιλική Τηλ Fax Ε-mail: vmega@acharnes.gr Βαθμός προτεραιότητος : ΕΠΕΙΓΟΝ Χρόνος διατήρησης : ΔΙΗΝΕΚΕΣ Αχαρνές: 07/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: Προς: Την Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κα Μαρία Χαριτίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων και Φίλων των Αυτιστικών Παιδιών S.Ο.S.» Κυρία Πρόεδρε, Σας γνωρίζουµε ότι µε το άρθρο 58 Ν.3852/10 περί αρµοδιοτήτων του ηµάρχου και του άρθρο 94 παρ.3β αριθµ. 11 η έγκριση προϋπολογισµού του κάθε οικονοµικού έτους των φιλανθρωπικών σωµατίων γίνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο. Εκ του νόµου Ν. 1111/72 άρθρο 8 «Περί αναγνωρισµένων φιλανθρωπικών σωµατείων» υποχρεούται το φιλανθρωπικό σωµατείο να καταθέτει τον προϋπολογισµό του, για την έγκρισή του, στη /νση Κοινωνικής Πολιτικής του ήµου όπου έχει την έδρα του, ( άρθρο 17 του Ν 795/71). Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων και Φίλων των Αυτιστικών Παιδιών S.Ο.S.», έχει την έδρα του στην οδό Μπουκαµβίλιας 4, Αχαρνές, και έχει σύσταση σωµατείου από το Είναι σωµατείο φιλανθρωπικό µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ν.Π.Ι.., µε δυναµικότητα για σαράντα τέσσερα (44) παιδιά άνω των 25 ετών. Αποτελείται από είκοσι ( 20) µονόκλινα δωµάτια και σύµφωνα µε την άδεια διαµένουν άτοµα µε αυτισµό νοητική υστέρηση άνω των 25 ετών. ( Αριθµός άδεια λειτουργίας 4754/ και ΦΕΚ 2016 /Β/2010 ). Έκανε τροποποίηση καταστατικού το Έχει διαχειριστική επάρκεια από την Eιδική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( 7671/ ).Με το υπ. αριθµ. ΦΕΚ 1078/ 29/11/1996, λειτουργεί ειδικώς αναγνωρισµένο φιλανθρωπικό σωµατείο. Έλαβε ειδική πιστοποίηση ΦΕΚ 1991/23/12/2010. Σύµφωνα µε την έκθεση αυτοψίας της Κοινωνικού Συµβούλου, κας XIOΥΚΤΟΥΡ ΑΝΝΑΣ στις 04/02/2015, η λειτουργία του κέντρου διηµέρευση φροντίδας όσο και των ΣΥ γίνεται απρόσκοπτα, η εικόνα της µονάδας είναι σαφώς βελτιωµένη και οι υπηρεσίες προς τους περιθαλπόµενους είναι πολύ ικανοποιητικές. ( Συνηµµένα έκθεση αυτοψίας της Κοινωνικού Συµβούλου, κας ΧΙΟΥΚΤΟΥΡ ΑΝΝΑΣ).

2 Σύµφωνα µε το αριθ / έγγραφο - προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2015, που µας υπέβαλε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων και Φίλων των Αυτιστικών ΠαιδιώνS.Ο.S είναι: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ Α). ΕΣΟ Α ΠΟΣΟ 1. Υπόλοιπο χρήσης Έσοδα από προγράµµατα Επιχορήγηση από Περιφέρεια Έσοδα από Εράνους, ωρεές κ.λπ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. (Συµπεριλαµβανοµένου και του υπολοίπου παρελθούσης χρήσης) Β). ΕΞΟ Α 1. Αποδοχές κάθε είδους και εισφορές στους ασφαλιστικούς οργανισµούς Πάγια λειτουργικά και φόροι Εξοπλισµός ιατροφή Αυτοκίνητα Οικοδοµικές εργασίες Αναλώσιµα Φάρµακα Εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ Λοιπά ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ Επειδή η λειτουργία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων και Φίλων των Αυτιστικών Παιδιών S.Ο.S, είναι απαραίτητη για την περιοχή και επειδή όπως φαίνεται από τα στοιχεία που µας έχουν προσκοµίσει, λειτουργεί ικανοποιητικά και ο προϋπολογισµός του είναι λογικός, εισηγούµεθα την έγκριση του, και παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση για τη έγκριση του προϋπολογισµού του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων και Φίλων των Αυτιστικών Παιδιών S.Ο.S.». H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΣΟΦΙΑ ΣΑΧΣΑΝΙ Η ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ

3 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 17o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 578 Αριθµ. Θέµατος 5 ο έκτακτο Συνεδρίαση της 31/8/2015 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε η πρόσκληση 57351/27/8/2015 Α Α: ΩΣ5ΒΩΨ8-9ΟΛ Στις Αχαρνές σήµερα στις 31 του µηνός Αυγούστου του έτους 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ / 27/8/2015 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. Κασσαβός Ιωάννης - Πρόεδρος 1. Βρεττός Σπυρίδων 2. Σιδηρόπουλος Γεώργιος 2. Ντούρος Σωτήριος 3. Κατσούρος Σπύρος 3. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος 4. Παλιούρας Αντώνιος 5. Σεληνά Παναγιώτα 6. Καµπόλης Οδυσσέας 7. Σαχσανίδη Ελένη (αναπλ/κό µέλος) ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων τριµήνου οικονοµικού έτους 2014 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής φέρνει για συζήτηση στο Σώµα το 5 ο εκτός ηµερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέµα και διαβάζει την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σύµφωνα µε τα άρθρα 72 παρ. 1 εδ. Β και 266 παρ. 9 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η Οικονοµική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το ηµοτικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµου, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του ήµου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού καθορίστηκαν µε την 40038/ (ΦΕΚ 2007/ ) απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεντρωτικά οι καταστάσεις των εισπράξεων (εσόδων) και των δαπανών (εξόδων) ανά κατηγορία δαπάνης µέχρι το τρίµηνο 2014 έχουν ως εξής:

4 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /12/2014 Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,87 0, ,62 0, , Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , ,36 1, ,84 0, , Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 25743, ,7 1, ,7 1, Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα , ,73 0, , , Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών , ,92 0, ,73 0, , Φόροι και εισφορές , ,33 0, ,33 0, Εσοδα από επιχορηγήσεις , ,35 0, ,35 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , ,48 1, ,67 1, , Εκτακτα έσοδα , ,38 0, ,66 0, , Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσία 5917, ,28 0, ,28 0, Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,83 0, ,83 0, Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,22 0, ,22 0, ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 2478, # ΙΑΙΡ/0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα , ,56 1, ,84 0, , Λοιπά έκτακτα έσοδα 11494, ,49 1, ,49 1, Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών , ,74 0, ,63 0, , Τακτικά έσοδα , ,68 0, ,57 0, , Έκτακτα έσοδα 16260, ,06 0, ,06 0, Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,7 0, ,59 0, , Εισπράξεις από δάνεια 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών , ,7 0, ,59 0, , Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων , ,44 0, ,66 0, , Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου , ,02 0, ,02 0, , Εισπράξεις υπέρ τρίτων ,42 0, ,64 0, , Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους ,84 Σύνολα εσόδων , , ,16 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /12/2014 Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3

5 6 Έξοδα , ,3 0, ,9 0, , ,71 0, , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , ,3 0, ,05 0, , ,61 0, , Αµοιβές αιρετών και τρίτων , ,28 0, ,98 0, , ,58 0, , Παροχές τρίτων , ,18 0, ,96 0, , ,07 0, , Φόροι - τέλη 71948, ,37 0, ,5 0, , ,37 0, , Λοιπά Γενικά έξοδα , ,81 0, ,89 0, , ,55 0, , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως , ,35 0, ,26 0, , ,26 0, απάνες προµήθειας αναλωσίµων , ,35 0, ,58 0, , ,12 0, , Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,5 0, ,14 0, , ,59 0, , Λοιπά Έξοδα , ,26 0, ,54 0, , ,56 0, , Επενδύσεις , ,4 0, ,3 0, , ,72 0, , Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , ,58 0, ,3 0, , ,46 0, , Έργα , ,76 0, ,94 0, , ,2 0, , Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ , ,06 0, ,06 0, , ,06 0, Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,9 0, ,21 0, ,01 0, , Πληρωµές Π.Ο.Ε , ,58 0, ,4 0, , ,61 0, , Αποδόσεις , ,75 0, ,85 0, , ,29 0, , Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε , , ,96 0, , ,11 0, , Προβλέψεις µη είσπραξης , # ΙΑΙΡ/0! 9 Αποθεµατικό ,51 Σύνολα δαπανών , , , , ,44 Μελετώντας τον ανωτέρω πίνακα του απολογισµού του Τριµήνου 2014 των εσόδων, διαπιστώνουµε :

6 Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Τακτικών Εσόδων για το έτος 2014, ποσού ,03, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,87, ήτοι το 86,75% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 99,36% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ,62. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Έκτακτων Εσόδων για το έτος 2014, ποσού ,97, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,38, ήτοι το 82,15% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 99,06% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ,66. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εσόδων παρελθόντων οικονοµικών ετών για το έτος 2014, ποσού ,59, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,71, ήτοι το 91,90% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 92,70% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ,63. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. για το έτος 2014, ποσού ,85, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,70, ήτοι το 99,66% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 2,42% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ,59. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων για το έτος 2014 ποσού ,33, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,44 ήτοι το 74,87% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 99,16% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ,66. Το Χρηµατικό υπόλοιπο του προηγούµενου έτους ανέρχεται σε ποσό ύψους ,84 µε αποτέλεσµα το συνολικό ύψος του προϋπολογισµού κατά το τρίµηνο 2014, συµπεριλαµβανοµένων και των αναµορφώσεων, να διαµορφώνεται σε ύψος ποσού ,60 Μελετώντας τον πίνακα του απολογισµού του Τριµήνου 2014 των εξόδων, διαπιστώνουµε : Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εξόδων χρήσης για το έτος 2014, ποσού ,49, τιµολογήθηκαν έξοδα ύψους ,90, ήτοι το 83,51% αυτών, ενώ από το ποσό των τιµολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 92,76 %, που αντιστοιχεί στο ποσό των ,71, καθώς µέσα στο τρίµηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους ,70. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Επενδύσεων για το έτος 2014, ποσού ,69, τιµολογήθηκαν έξοδα ύψους ,30, ήτοι το 32,40% αυτών, ενώ από το ποσό των τιµολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 87,79%, που αντιστοιχεί στο ποσό των ,72, καθώς µέσα στο τρίµηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους ,72. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εξόδων που αφορούν σε Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις για το έτος 2014, ποσού ,92 τιµολογήθηκαν έξοδα ύψους ,21, ήτοι το 66,45% αυτών, ενώ από το ποσό των τιµολογηθέντων εξόδων

7 πληρώθηκε το 80,49%, που αντιστοιχεί στο ποσό των ,01, καθώς µέσα στο τρίµηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους Το Αποθεµατικό, που αφορά στο ποσό που είναι διαθέσιµο για την αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό, ανέρχεται στο ποσό των ,51 διαµορφώνοντας έτσι το συνολικό ύψους του προϋπολογισµού εξόδων κατά το τρίµηνο 2014 σε ,60. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, αφού έλαβε υπόψη το κατεπείγον του θέµατος την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών τα άρθρα 72 παρ.1 εδ. β και 266 του Ν.3852/2010 την υπ αριθµ / ( ΦΕΚ 2007/ ) απόφαση του ΥΠΕΣ οµόφωνα

8 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. έχεται το κατεπείγον του θέµατος. Β. Την υποβολή της έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων του τριµήνου οικονοµικού έτους 2014, στο ηµοτικό Συµβούλιο, προς έγκριση. Γ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο. Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 578/2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΛΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙ Η Ακριβές Απόσπασµα Αχαρνές Αυθηµερόν Ο ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

9 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 17o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 579 Αριθµ. Θέµατος 6 ο έκτακτο Συνεδρίαση της 31/8/2015 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε η πρόσκληση 57351/27/8/2015 Α Α: ΒΜΙ0ΩΨ8-ΒΣΙ Στις Αχαρνές σήµερα στις 31 του µηνός Αυγούστου του έτους 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ / 27/8/2015 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. Κασσαβός Ιωάννης - Πρόεδρος 1. Βρεττός Σπυρίδων 2. Σιδηρόπουλος Γεώργιος 2. Ντούρος Σωτήριος 3. Κατσούρος Σπύρος 3. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος 4. Παλιούρας Αντώνιος 5. Σεληνά Παναγιώτα 6. Καµπόλης Οδυσσέας 7. Σαχσανίδη Ελένη (αναπλ/κό µέλος) ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων Α τριµήνου οικονοµικού έτους Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής φέρνει για συζήτηση στο Σώµα το 6 ο εκτός ηµερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέµα και διαβάζει την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σύµφωνα µε τα άρθρα 72 παρ. 1 εδ. Β και 266 παρ. 9 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η Οικονοµική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το ηµοτικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµου, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του ήµου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού καθορίστηκαν µε την 40038/ (ΦΕΚ 2007/ ) απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεντρωτικά οι καταστάσεις των εισπράξεων (εσόδων) και των δαπανών (εξόδων) ανά κατηγορία δαπάνης µέχρι το A τρίµηνο 2015 έχουν ως εξής:

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /3/2015 Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,48 0, ,48 0, Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , ,34 0, ,34 0, Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 33327, # ΙΑΙΡ/0! 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα , ,94 0, ,94 0, Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών , ,81 0, ,81 0, Φόροι και εισφορές ,56 0, ,56 0, Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,83 0, ,83 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , , Έκτακτα έσοδα , ,77 0, ,77 0, , Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας # ΙΑΙΡ/0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,54 0, ,54 0, Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , , , ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα ,96 0, ,96 0, , Λοιπά έκτακτα έσοδα 20106, ,27 0, ,27 0, Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών , ,75 0, ,19 0, , Τακτικά έσοδα , ,17 0, ,61 0, , Έκτακτα έσοδα ,58 0, ,58 0, Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,31 1, ,18 0, , Εισπράξεις από δάνεια 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών , ,31 1, ,18 0, , Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων , ,42 0, ,42 0, Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου , ,83 0, ,83 0, Εισπράξεις υπέρ τρίτων ,59 0, ,59 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους ,36 Σύνολα εσόδων , , ,04

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /3/2015 Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,9 0, ,92 0, , ,57 0, , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,9 0, ,01 0, , ,7 0, , Αµοιβές αιρετών και τρίτων , ,33 0, ,76 0, , ,75 0, , Παροχές τρίτων , ,44 0, ,14 0, , ,98 0, , Φόροι - τέλη # ΙΑΙΡ/0! 64 Λοιπά Γενικά έξοδα ,01 0, ,43 0, , ,94 0, , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως , ,06 0, ,11 0, , ,11 0, απάνες προµήθειας αναλωσίµων , ,08 0, ,61 0, , ,67 0, , Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,29 0, ,12 0, , ,35 0, , Λοιπά Έξοδα , ,79 0, ,74 0, , ,07 0, , Επενδύσεις , ,47 0, ,73 0, , ,1 0, , Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , ,96 0, ,2 0, , , Έργα , ,51 0, ,53 0, , ,1 0, , Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ # ΙΑΙΡ/0! 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,3 0, ,07 0, , ,34 0, , Πληρωµές Π.Ο.Ε , ,15 0, ,32 0, , ,46 0, , Αποδόσεις , ,15 0, ,75 0, , ,88 0, , Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 85 Προβλέψεις µη είσπραξης , # ΙΑΙΡ/0! 9 Αποθεµατικό ,29 Σύνολα δαπανών , , , ,01 Μελετώντας τον ανωτέρω πίνακα του απολογισµού του A Τριµήνου 2015 των εσόδων, διαπιστώνουµε :

12 Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Τακτικών Εσόδων για το έτος 2015, ποσού ,46, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,48, ήτοι το 24,62% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 100% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ,48. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Έκτακτων Εσόδων για το έτος 2015, ποσού ,82, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,77, ήτοι το 7,13% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 91,03% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ,77. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εσόδων παρελθόντων οικονοµικών ετών για το έτος 2015, ποσού ,66, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,75, ήτοι το 9,51% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 94,00% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ,19. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. για το έτος 2015, ποσού ,67, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,31, ήτοι το 103,29% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 0,71% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ,18. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων για το έτος 2015 ποσού ,26, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,42 ήτοι το 18,60% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 100% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ,42. Το Χρηµατικό υπόλοιπο του προηγούµενου έτους ανέρχεται σε ποσό ύψους ,36 µε αποτέλεσµα το συνολικό ύψος του προϋπολογισµού κατά το Α τρίµηνο 2015, συµπεριλαµβανοµένων και των αναµορφώσεων, να διαµορφώνεται σε ύψος ποσού ,23 Μελετώντας τον πίνακα του απολογισµού του Α Τριµήνου 2015 των εξόδων, διαπιστώνουµε : Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εξόδων χρήσης για το έτος 2015, ποσού ,41, τιµολογήθηκαν έξοδα ύψους ,92, ήτοι το 13,08% αυτών, ενώ από το ποσό των τιµολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 125,20%, που αντιστοιχεί στο ποσό των ,57, καθώς µέσα στο τρίµηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους ,55. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Επενδύσεων για το έτος 2015, ποσού ,27, τιµολογήθηκαν έξοδα ύψους ,73 ήτοι το 3,934% αυτών, ενώ από το ποσό των τιµολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 31,82%, που αντιστοιχεί στο ποσό των ,10, καθώς µέσα στο τρίµηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους ,19. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εξόδων που αφορούν σε Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις για το έτος 2015, ποσού ,26 τιµολογήθηκαν έξοδα ύψους

13 ,07, ήτοι το 35,37% αυτών, ενώ από το ποσό των τιµολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 18,75%, που αντιστοιχεί στο ποσό των ,34, καθώς µέσα στο τρίµηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους ,25. Το Αποθεµατικό, που αφορά στο ποσό που είναι διαθέσιµο για την αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό, ανέρχεται στο ποσό των ,29 διαµορφώνοντας έτσι το συνολικό ύψους του προϋπολογισµού εξόδων κατά το Α τρίµηνο 2015 σε ,23. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, αφού έλαβε υπόψη το κατεπείγον του θέµατος την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών τα άρθρα 72 παρ.1 εδ. β και 266 του Ν.3852/2010 την υπ αριθµ / ( ΦΕΚ 2007/ ) απόφαση του ΥΠΕΣ οµόφωνα

14 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. έχεται το κατεπείγον του θέµατος. Β. Την υποβολή της έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων του Α τριµήνου οικονοµικού έτους 2015, στο ηµοτικό Συµβούλιο, προς έγκριση. Γ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο. Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 579/2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΛΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙ Η Ακριβές Απόσπασµα Αχαρνές Αυθηµερόν Ο ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

15 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 17o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 580 Αριθµ. Θέµατος 7 ο έκτακτο Συνεδρίαση της 31/8/2015 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε η πρόσκληση 57351/27/8/2015 Α Α: Β89ΨΩΨ8-9ΙΤ Στις Αχαρνές σήµερα στις 31 του µηνός Αυγούστου του έτους 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ / 27/8/2015 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. Κασσαβός Ιωάννης - Πρόεδρος 1. Βρεττός Σπυρίδων 2. Σιδηρόπουλος Γεώργιος 2. Ντούρος Σωτήριος 3. Κατσούρος Σπύρος 3. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος 4. Παλιούρας Αντώνιος 5. Σεληνά Παναγιώτα 6. Καµπόλης Οδυσσέας 7. Σαχσανίδη Ελένη (αναπλ/κό µέλος) ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων Β τριµήνου οικονοµικού έτους 2015 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής φέρνει για συζήτηση στο Σώµα το 7 ο εκτός ηµερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέµα και διαβάζει την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σύµφωνα µε τα άρθρα 72 παρ. 1 εδ. Β και 266 παρ. 9 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η Οικονοµική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το ηµοτικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµου, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του ήµου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού καθορίστηκαν µε την 40038/ (ΦΕΚ 2007/ ) απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεντρωτικά οι καταστάσεις των εισπράξεων (εσόδων) και των δαπανών (εξόδων) ανά κατηγορία δαπάνης µέχρι το Β τρίµηνο 2015 έχουν ως εξής:

16 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /6/2015 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,87 0, ,4 0, , Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , ,62 0, ,7 0, , Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 33327, # ΙΑΙΡ/0! 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα , ,83 0, ,54 0, , Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών , ,29 0, ,7 0, , Φόροι και εισφορές ,06 0, ,3 0, , Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,34 0, ,34 0, Λοιπά τακτικά έσοδα ,73 0, ,82 0, , Έκτακτα έσοδα , ,72 0, ,25 0, , Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας ,2 0, ,2 0, Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,08 0, ,08 0, Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , , , ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 7478, , , Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα ,19 1, ,72 0, , Λοιπά έκτακτα έσοδα 24407, ,64 0, ,64 0, Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών , ,94 0, ,55 0, , Τακτικά έσοδα , ,49 0, ,1 0, , Έκτακτα έσοδα ,45 0, ,45 0, Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,78 0, ,58 0, , Εισπράξεις από δάνεια 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών , ,78 0, ,58 0, , Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων , ,15 0, ,15 0, Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου , ,75 0, ,75 0, Εισπράξεις υπέρ τρίτων ,4 0, ,4 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους ,36 Σύνολα εσόδων , , ,93

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /6/2015 Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,8 0, ,47 0, , ,2 0, , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , ,2 0, ,59 0, , ,33 0, , Αµοιβές αιρετών και τρίτων , ,42 0, ,6 0, , ,52 0, , Παροχές τρίτων , ,54 0, ,75 0, , ,13 0, , Φόροι - τέλη ,63 0, # ΙΑΙΡ/0! 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,11 0, ,82 0, , ,71 0, , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως , , ,25 0, , ,53 0, , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , ,4 0, ,78 0, , ,79 0, , Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,9 0, ,75 0, , ,05 0, , Λοιπά Έξοδα , ,6 0, ,93 0, , ,14 0, , Επενδύσεις , ,21 0, ,37 0, , ,28 0, , Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , ,31 0, ,62 0, , , , Έργα , ,9 0, ,75 0, , ,28 0, , Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ , , Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,6 0, ,9 0, , ,51 0, , Πληρωµές Π.Ο.Ε , , ,76 0, , ,23 0, , Αποδόσεις , ,75 0, ,14 0, , ,28 0, , Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 85 Προβλέψεις µη είσπραξης , # ΙΑΙΡ/0! 9 Αποθεµατικό 63029,12 Σύνολα δαπανών , , , , ,99 Μελετώντας τον ανωτέρω πίνακα του απολογισµού του Β Τριµήνου 2015 των εσόδων, διαπιστώνουµε :

18 Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Τακτικών Εσόδων για το έτος 2015, ποσού ,46, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,87, ήτοι το 46,46% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 97,83% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ,40. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Έκτακτων Εσόδων για το έτος 2015, ποσού ,41, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,72, ήτοι το 15,99% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 61,94% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ,25. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εσόδων παρελθόντων οικονοµικών ετών για το έτος 2015, ποσού ,07, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,94, ήτοι το 55,52% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 19,46% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ,55. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. για το έτος 2015, ποσού ,67, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,78, ήτοι το 99,51% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 1,19% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ,58. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων για το έτος 2015 ποσού ,26, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους ,15 ήτοι το 37,22% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 100% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους ,15. Το Χρηµατικό υπόλοιπο του προηγούµενου έτους ανέρχεται σε ποσό ύψους ,36 µε αποτέλεσµα το συνολικό ύψος του προϋπολογισµού κατά το Β τρίµηνο 2015, συµπεριλαµβανοµένων και των αναµορφώσεων, να διαµορφώνεται σε ύψος ποσού ,23 Μελετώντας τον πίνακα του απολογισµού του Β Τριµήνου 2015 των εξόδων, διαπιστώνουµε: Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εξόδων χρήσης για το έτος 2015, ποσού ,90, τιµολογήθηκαν έξοδα ύψους ,47, ήτοι το 38,56% αυτών, ενώ από το ποσό των τιµολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 88,96%, που αντιστοιχεί στο ποσό των ,20, καθώς µέσα στο τρίµηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους ,50.

19 Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Επενδύσεων για το έτος 2015, ποσού ,95, τιµολογήθηκαν έξοδα ύψους ,37 ήτοι το 10,64% αυτών, ενώ από το ποσό των τιµολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 79,55%, που αντιστοιχεί στο ποσό των ,28, καθώς µέσα στο τρίµηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους ,93. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εξόδων που αφορούν σε Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις για το έτος 2015, ποσού ,26 τιµολογήθηκαν έξοδα ύψους ,90, ήτοι το 41,20% αυτών, ενώ από το ποσό των τιµολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 34,47%, που αντιστοιχεί στο ποσό των ,51, καθώς µέσα στο τρίµηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους ,96. Το Αποθεµατικό, που αφορά στο ποσό που είναι διαθέσιµο για την αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό, ανέρχεται στο ποσό των ,12 διαµορφώνοντας έτσι το συνολικό ύψους του προϋπολογισµού εξόδων κατά το Β τρίµηνο 2015 σε ,23 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, αφού έλαβε υπόψη Το έκτακτο του θέµατος. την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών τα άρθρα 72 παρ.1 εδ. β και 266 του Ν.3852/2010 την υπ αριθµ / ( ΦΕΚ 2007/ ) απόφαση του ΥΠΕΣ οµόφωνα

20 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. έχεται το κατεπείγον του θέµατος. Β. Την υποβολή της έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων του Β τριµήνου οικονοµικού έτους 2015, στο ηµοτικό Συµβούλιο, προς έγκριση. Γ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο. Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 580/2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΛΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙ Η Ακριβές Απόσπασµα Αχαρνές Αυθηµερόν Ο ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

21 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 24/ 09 /2015 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Επιβλέποντες του έργου: αµάσκος Αναστάσιος Λαµπρινίδου Ειρήνη Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ Την κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Εκδίκαση Ένστασης της εταιρείας V.R.N. S.A. κατά της υπ αριθµ. Πρωτ / απόφασης της ιευθύνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Αχαρνών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 326 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» Tο έργο δηµοπρατήθηκε σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 17α/45/3/ΦΝ440/ απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε, µε το σύστηµα Μελέτη-Κατασκευή και τις διατάξεις της παρ. 1 & 2 του άρθρου 8 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Ά/2008) ως «Ειδικό Έργο» λόγω της ιδιαίτερης έµφασης στη βιοκλιµατική λειτουργία του κτιρίου και της χρησιµοποίησης του συστήµατος γεωθερµίας. Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία V.R.N. S.A., η ανάθεσή του δε επικυρώθηκε µε την απόφαση 428/2012 της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αχαρνών. Το εν λόγω έργο προϋπολογισµού ,00 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 21%) δηµοπρατήθηκε την , χρηµατοδοτείται δε από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους µέσω του ΠΕΠ Αττικής

22 Το εργολαβικό συµφωνητικό, µετά την αύξηση του Φ.Π.Α. υπεγράφη την για ποσόν ,25 (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%), µε το οποίο τελικό ποσό εντάχθηκε και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους µέσω του ΠΕΠ Αττικής Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου έχει εγκριθεί συνολικά παράταση έως την , σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 263/ Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αχαρνών, µετά από προέγκριση της ενδιάµεσης διαχειριστικής αρχής του ΠΕΠ Αττικής, ενώ αναµένεται να δοθεί προέγκριση για νέα παράταση από την ενδιάµεση διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ Αττικής. Με το µε αρ. πρωτ / του ήµου Αχαρνών έγγραφο, η ανάδοχος εταιρεία V.R.N. S.A. υπέβαλε Ειδική ήλωση ιακοπής Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 326 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», λόγω µη εξόφλησης του 13 ου λογαριασµού του έργου. Η Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Αχαρνών µε το µε αρ. πρωτ / έγγραφό της απέρριψε την Ειδική ήλωση ιακοπής Εργασιών, βασει της κείµενης νοµοθεσίας νοµολογίας µη αποδεχόµενη την υπαιτιότητα του Φορέα γιατί: 1) Για τον 13 ο Λογαριασµό δεν είχε εκδοθεί τιµολόγιο από τον ανάδοχο και δεν είχε υποβληθεί µαζί µε ασφαλιστική ενηµερότητα, φορολογική ενηµερότητα κλπ, ώστε να µπορεί να «ενταλµατοποιηθεί» ο λογαριασµός και 2) Η Ειδική ήλωση ιακοπής Εργασιών Όχληση για τόκους Υπερηµερίας δεν επιδόθηκε µε ικαστικό Επιµελητή ώστε να θεωρείται νοµίµως υποβληθείσα κατά την γνώµη της Υπηρεσίας. Στην συνέχεια η ανάδοχος εταιρεία «V.R.N. S.A.», επειδή δεν συµφωνούσε µε τις παραπάνω αιτιάσεις, κατέθεσε την µε αρ. πρωτ / ένσταση ενώπιον της Προϊσταµένης Αρχής του έργου κατά της υπ αριθµ. Πρωτ / πράξεως της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Αχαρνών. Κατόπιν των παραπάνω και επειδή:

23 Ο συνδυασµός των διατάξεων των άρθρων 53 (Λογαριασµοί Πιστοποιήσεις) παρ.9 και 62 ( ιακοπή εργασιών ιάλυση της Σύµβασης) οδηγεί στο συµπέρασµα περί υποχρέωσης απόδειξης εκ µέρους του αναδόχου της υπαιτιότητας του ήµου, προκειµένου να δύνανται να διακοπούν οι εργασίες και όχι αναφορά µόνον στην εκκίνηση των τόκων υπερηµερίας η οποία ρυθµίζεται από τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 53 του ν.3669/2008. Σε ό,τι αφορά δε στην υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου, έχει κριθεί παγίως νοµολογιακά (βλ. ενδεικτικά ΕφΑθ 276/2013), αλλά προκύπτει µε προφανή τρόπο και από τα συναλλακτικά ήθη, ότι αποτελεί την ελάχιστη υποχρέωση του αναδόχου προκειµένου να ολοκληρωθεί ο εκ του νόµου έλεγχος και η µετέπειτα πληρωµή, κάτι που εν προκειµένου αµέλησε ο ανάδοχος και, ως εκ τούτου, ορθά απερρίφθη η ειδική δήλωση εργασιών. εισηγούµαστε την απόρριψη της µε αρ. πρωτ / ένστασης της αναδόχου εταιρείας «V.R.N. S.A.» κατά του µε αρ. αρ. πρωτ / έγγραφου της ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Παρακαλούµε για τη συζήτηση του θέµατος και τη λήψη σχετικής απόφασης Ο ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Νικόλαος Γεωργακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

24 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 28 / 09 /2015 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Επίβλεψης Έργων Συντάκτης: Πουταχίδης Γρηγόριος Τηλ.: A Ηλ. Ταχ.: Επιβλέπων του έργου: gpoutachidis@acharnes.gr Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ Την κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκοµιδή µπαζών». Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούµε να εισηγηθείτε, σε προσεχή συνεδρίαση του.σ την Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκοµιδή µπαζών», που εκτελείται σύµφωνα µε την µε αριθµό 98/2014 µελέτη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Αχαρνών. Έχοντας υπόψη: 1. Την µε αριθµό 6804/ απόφαση Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του ήµου Αχαρνών λόγω των πληµµυρικών φαινοµένων που έπληξαν την περιοχή την Την µε αριθµό 621/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που ενέκρινε την µελέτη και τις διαδικασίες ανάθεσης 3. Την µε αριθµό 704/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία προτάθηκε προς το ηµοτικό Συµβούλιο η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισµού και η οποία πραγµατοποιήθηκε µε την 275/2014 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου (παρ. 7 άρθρο 158 ν. 3463/2006) που

25 ενέγραψε τα κονδύλια στον Κ.Α (Αποκατάσταση ζηµιών και θεοµηνιών που προκλήθηκαν από θεοµηνίες. 4. Την µε αρ. πρωτ.96205/ σύµβαση µε ηµεροµηνία περαίωσης πενήντα ηµερών (50) από την υπογραφή της σύµβασης, δηλαδή την 24η Ιανουαρίου 2015, µε ποσό σύµβασης: ,00 (µε ΦΠΑ). 5. Την µε αριθµό 47/ απόφαση του ηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η 1 η παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών κατά (30) ηµέρες, έως τις Την µε αριθµό 113/ απόφαση του ηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η 2 η παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών έως τις Την µε αριθµό 190/2015 απόφαση του ηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάλυση σύµβασης του έργου του θέµατος. 8. Την µε αρ πρωτ / έγκριση Τελικής επιµέτρησης του έργου του θέµατος. 9. Ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πόρους του ήµου Αχαρνών. 10. Την µε αριθµό 266/2015 απόφαση του ηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία ορίστηκε η Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου του θέµατος 11. Την µε αριθµό 268/2015 απόφαση του ηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε ο πρώτος ΑΠΕ Τακτοποιητικός του έργου του θέµατος Η παραλαβή του έργου πραγµατοποιήθηκε στις 23/09/2015 οπότε και συντάχθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου. Ζητείται η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκοµιδή µπαζών». Παρακαλούµε την συζήτηση του θέµατος και τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ιευθυντής Τ.Υ Γεωργακόπουλος Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός

26 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 28 / 09 /2015 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Επίβλεψης Έργων Συντάκτης: Πουταχίδης Γρηγόριος Τηλ.: Ηλ. Ταχ.: Επιβλέπων του έργου: gpoutachidis@acharnes.gr Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ Την κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώµατος» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούµε να εισηγηθείτε, σε προσεχή συνεδρίαση του.σ για την Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώµατος», που εκτελείται σύµφωνα µε την µε αριθµό 97/2014 µελέτη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Αχαρνών. Έχοντας υπόψη: 1. Την µε αριθµό 6804/ απόφαση Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του ήµου Αχαρνών λόγω των πληµµυρικών φαινοµένων που έπληξαν την περιοχή την Την µε αριθµό 618/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που ενέκρινε την µελέτη και τις διαδικασίες ανάθεσης 3. Την µε αριθµό 704/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία προτάθηκε προς το ηµοτικό Συµβούλιο (παρ. 7 άρθρο 158 ν. 3463/2006) που ενέγραψε τα κονδύλια στον Κ.Α (Αποκατάσταση ζηµιών και θεοµηνιών που προκλήθηκαν από θεοµηνίες. 4. Την µε αρ. πρωτ.93182/ σύµβαση µε ηµεροµηνία περαίωσης τριάντα ηµερών (30) από την υπογραφή της σύµβασης, δηλαδή την 26η εκεµβρίου 2014, µε ποσό σύµβασης: ,00 (µε ΦΠΑ).

27 5. Την µε αριθµό 338/ απόφαση του ηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η 1 η παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών κατά (30) ηµέρες, έως τις Την µε αριθµό 48/ απόφαση του ηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η 2 η παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών κατά (30) ηµέρες, (από έως τις ). 7. Την µε αριθµό 112/ απόφαση του ηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η 3 η παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών έως τις Την µε αριθµό 189/2015 απόφαση του ηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάλυση σύµβασης του έργου του θέµατος. 9. Την µε αρ πρωτ / έγκριση Τελικής επιµέτρησης του έργου του θέµατος. 10. Ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πόρους του ήµου Αχαρνών. 11. Την µε αριθµό 265/2015 απόφαση του ηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία ορίστηκε η Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου του θέµατος 12. Την µε αριθµό 267/2015 απόφαση του ηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε ο πρώτος ΑΠΕ Τακτοποιητικός του έργου του θέµατος Η παραλαβή του έργου πραγµατοποιήθηκε στις 23/09/2015 οπότε και συντάχθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου. Ζητείται η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώµατος». Παρακαλούµε την συζήτηση του θέµατος και τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ιευθυντής Τ.Υ Γεωργακόπουλος Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός

28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ E I Σ Η Γ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ την κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Κατασκευή τµηµάτων στις οδούς Τατοϊου-Αγ. Άννας-Ν. Πλαστήρα-Αγ. Κων/νου-Αστροχωρίου-Αµαλιάδος.» (χωρίς χρήση επί έλλασον δαπανών) Για το έργο του θέµατος συντάχθηκε η µε αρ. 78/2007 Μελέτη, Προϋπολογισµού ,00 χωρίς Φ.Π.Α. η οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 124/ απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου (αρ. 08/ ΤΑ/3141/ έλεγχος νοµιµότητας Περιφ. ιοίκησης Ανατολικής Αττικής). Με την µε αριθµό 196/ Απόφαση ηµαρχιακής Επιτροπής (αρ. 08/ ΤΑ/3213/ έλεγχος νοµιµότητας Περιφ. ιοίκησης Ανατολικής Αττικής) εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισµού του έργου µε το σύστηµα προσφοράς µε ελεύθερη συµπλήρωση ανοιχτού τιµολογίου. Η δηµοπράτηση του έργου έγινε στις και µε τη µε αριθµό 409/ απόφαση ηµαρχιακής Επιτροπής (αρ. 08/ ΤΑ/8275/ έλεγχος νοµιµότητας Περιφ. ιοίκησης Ανατολικής Αττικής) έγινε η επικύρωση των πρακτικών του διαγωνισµού και η ανάδειξη αναδόχου. Συγκεκριµένα το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ µε µέση έκπτωση 8,02%. Η χρηµατοδότηση προέρχεται από πόρους του ήµου Αχαρνών. Με την µε αριθµό 567/ Απόφαση ηµαρχιακής Επιτροπής (αρ. 08/ ΤΑ/11152/ έλεγχος νοµιµότητας Περιφ. ιοίκησης Ανατολικής Αττικής) εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά του µειοδότη. Υπογράφηκε η µε αριθµό 56389/ εργολαβική σύµβαση µε ηµεροµηνία περαίωσης του έργου την και συνολικού ποσού ,75 µε ΦΠΑ. Με την µε αριθµό 325/ Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης κατά 6 µήνες δηλ. µέχρι τις Με την µε αριθµό 660/ Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου (αρ. 08/ ΤΑ/19915/ Έλεγχος Νοµιµότητας Περιφ. ιοικ. Ανατ. Αττικής) εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης κατά 8 µήνες δηλ. µέχρι τις Λόγω προβληµάτων στις πληρωµές των λογαριασµών, υπήρξε 4µηνη διακοπή εργασιών από τον ανάδοχο και γι αυτό το λόγο µε την µε αριθµό 355/ Απόφ..Σ.(αρ.08/ ΤΑ/11786/ έλεγχος νοµιµότητας Περιφ. ιοίκησης Ανατολικής Αττικής) εγκρίθηκε παράταση κατά 6 µήνες δηλ. µέχρι τις Λόγω προβληµάτων στις πληρωµές των λογαριασµών το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών από Ωστόσο ο ανάδοχος µε το µε αριθµό 26515/ έγγραφό του, ζήτησε την επανέναρξη των εργασιών για χρονικό διάστηµα 2 µηνών µε σκοπό την ολοκλήρωση της οδού Πύργου για λόγους ασφαλείας, µε αποτέλεσµα µε την µε αριθµό 152/ Απόφ..Σ. να δοθεί παράταση µέχρι τις 15/7/2011.

29 Στη συνέχεια µε το µε αριθµό 63571/ έγγραφο, ο ανάδοχος υποβάλλει ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω µη πληρωµής του 3 ου και 4 ου λογαριασµού και αφού είχε εκτελέσει εργασίες στην οδό Πύργου εκτός της ασφαλτόστρωσης. Με το µε αριθµό 66832/ έγγραφο, και έχοντας ήδη παρέλθει πάνω από 2 µήνες από την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηµα ιάλυσης της Σύµβασης λόγω µη πληρωµής του 4 ου λογαριασµού. Με την µε αριθµ. 305/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, αποφασίστηκε η διάλυση της σύµβασης του έργου αναφέροντας επίσης : Εγκρίνει την καταβολή στην ανάδοχο εταιρεία «ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε.» του ποσού της αποζηµίωσης λόγω της διάλυσης της σύµβασης όπως αυτό θα καθοριστεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Με την µε αριθµ. 109/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ορίστηκαν τα µέλη της επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου η οποία συνεδρίασε την 14/5/2015 οπότε και συνέταξε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής προτείνοντας, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 64 του Ν.3669/08 και το ποσό της αποζηµίωσης προς τον ανάδοχο του έργου λόγω διάλυσης της σύµβασης. Με την µε αριθµ. 185/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής εγκρίνοντας, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 64 του Ν.3669/08 και το ποσό της αποζηµίωσης προς τον ανάδοχο του έργου λόγω διάλυσης της σύµβασης και συγκεκριµένα 7.069,71 (ποσό που δεν υπόκειται σε ΦΠΑ). Στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον, προς έγκριση, Α.Π.Ε. αναγράφονται τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία του έργου. Συνοπτικά στην παρούσα εισήγηση αναφέρεται ότι : η συνολική δαπάνη (µε την αποζηµίωση) του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,73, παρουσιάζοντας µείωση σε σχέση µε τη σύµβαση κατά ,02. εν γίνεται χρήση των επί έλλασον δαπανών του έργου Οι ποσότητες του Α.Π.Ε. είναι αυτές της τελικής επιµέτρησης όπως έχει εγκριθεί. ο παρών Α.Π.Ε υπογράφεται ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο. Ζητείται : Α) Η έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή τµηµάτων στις οδούς Τατοϊου-Αγ. Άννας-Ν. Πλαστήρα-Αγ. Κων/νου-Αστροχωρίου- Αµαλιάδος.» Παρακαλούµε για τη συζήτηση του θέµατος και τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο /ντης

30 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Την Πρόεδρο του.σ. Τµήµα ηµοτικών Προσόδων κα Χαριτίδη Μαρία Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Προς Αρµόδιος υπάλληλος: Κωνσταντόπουλος Χρήστος Τηλ: (+30) Fax: (+30) Ηλ. Ταχ.: ckonstantopoulos@acharnes.gr ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Επιστροφή χρηµάτων εκ ποσού 48,65 στην κα Γιαβρουτά Ζαχαρούλα του Θωµά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα για.τ.,.φ. & Τ.Α.Π.» κα Πρόεδρε Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του.σ. για την επιστροφή ποσού ύψους 48,65 (το ποσό αφορά την χρονική περίοδο έως ), καθώς κρίνεται απαραίτητο, κατόπιν της υπ αριθµ.:68905/ αιτήσεως της κας Γιαβρουτά Ζαχαρούλας του Θωµά. Η παροχή που ηλεκτροδοτεί ακίνητο (οικία) επί της ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 16-ΧΑΡΑΥΓΗ (ΑΧΑΡΝΑΙ) χρεωνόταν µε επιπλέον τετραγωνικά µέτρα πέραν των πραγµατικών τα οποία όµως για την προαναφερόµενη χρονική περίοδο χρεώνονταν και στον µετρητή Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η λήψη απόφασης για επιστροφή χρηµάτων εκ ποσού 48,65 στην κα Γιαβρουτά Ζαχαρούλα του Θωµά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα για.τ.,.φ. & Τ.Α.Π. Συνηµµένα: 1.H υπ αριθµ / αίτηση της κας Γιαβρουτά Ζαχαρούλας του Θωµά. 2.Λογαριασµοί ρεύµατος της παροχής Λογαριασµοί ρεύµατος της παροχής Βεβαίωση µε τα διορθωµένα τετραγωνικά µε α.π.:38668/ Υπεύθυνη δήλωση τετραγωνικών µέτρων για τον νέο µετρητή (εκδόθηκε στις ).

31 Ο Υπάλληλος Η Προϊσταµένη Η Προϊσταµένη /νσης Οικονοµικής υπηρεσίας Οικονοµικής Υπηρεσίας Οικονοµικής Υπηρεσίας Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ 87 & ΜΠΟΣ Α ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΡΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣς:ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΣΗΜΙΝΑ Τηλ.(+30) Fax (+30) Προς ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2000 ΑΧΑΡΝΕΣ, / /2015 ΠΡΟΕ ΡΟ ΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κ. ΧΑΡΙΤΙ Η ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:«ιόρθωση της υπ αρίθµ.122/ απόφασης.σ ως προς την επωνυµία η οποία αφορά επιστροφή χρηµάτων στον Κο.ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ. Κ. Πρόεδρε. Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από το ηµοτικό Συµβούλιο για διόρθωση της επωνυµίας της υπ αρίθµ.122/ απόφασης για επιστροφή χρηµάτων του ποσού των 200,00 ως αχρεωστήτως καταβληθέν για αναθεώρηση της υπ αρίθµ.364/06 αδείας στον Κο. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ διότι η επωνυµία δεν αφορά µόνο τον Κο. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ αλλά και την Κα.ΛΑΖΑΡΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ και τα ΤΕΚΝΑ αυτών και εκ παραδροµής η επιστροφή µπήκε µόνο στο όνοµα του Κου. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ βάση της αιτήσεώς του µε Αρίθµ.Πρ.87442/ ενώ έπρεπε να είναι βάση του διπλοτύπου είσπραξης 4298/ όπου αναφέρονται και τα υπόλοιπα µέλη δηλαδή η επωνυµία πρέπει να είναι ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΛΑΖΑΡΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΩΝ. Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Ο Υπάλληλος Η Προϊσταµένη Η Προϊσταµένη /νσης Οικονοµικής Υπηρεσίας Οικονοµικής Υπηρεσίας Οικονοµικής Υπηρεσίας Τσάκωνα Ασηµίνα Περρή Μαρία Λέκκα Ειρήνη Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aφουξενίδης Θεόφιλος

33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θρακ/νες 12/ 10 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Θρακοµακεδόνων του ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Πλ. Αριστοτέλους Τ.Κ ΤΗΛ.: ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αχαρνών κα Μαρία Χαριτίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού ,00, ως επιχορήγηση του Ν.Π... «Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων του ήµου Αχαρνών» οικονοµικού έτους Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούµε να εισηγηθείτε στην προσεχή συνεδρίαση του Σώµατος το ανωτέρω θέµα που αφορά την Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού ,00, ετήσιας επιχορήγησης, οικ. έτους 2015 του Ν.Π... «Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων του ήµου Αχαρνών». Αφού λάβετε υπόψη: 1. Την παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 όπου ορίζεται ότι «Οι διατάξεις που ισχύουν για τους ήµους και αφορούν τον οργανισµό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισµό, το οικονοµικό έτος, τον απολογισµό, την ταµειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρµόζονται και στα ιδρύµατα». 2. Την παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 3. Την παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 οι οποίες αναφέρονται στα ιδρύµατα, ισχύουν και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 4. Την παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/06 όπου ορίζεται ότι «Για τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισµό, τον απολογισµό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους µε εµπράγµατα δικαιώµατα, την αποδοχή

34 κληρονοµιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνοµολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούµενη έγκριση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου». 5.Την απόφαση του.σ. του ήµου Αχαρνών µε θέµα :«Την έγκριση του προϋπολογισµού του ήµου για το οικονοµικό έτος 2015», Παρακαλούµε όπως προβείτε στην Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού ,00 (ΚΑΕ )ποσό το οποίο είναι υπόλοιπο από την ετήσια επιχορήγηση του ήµου Αχαρνών, για το Ν.Π... «Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων του ήµου Αχαρνών» οικονοµικού έτους Ο Πρόεδρος του Π.Κ.Θ. ήµαρχος Ιωάννης Κασσαβός α/α Ο Α Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Χίος

35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας, ιεκπεραίωσης και Αρχείου Συντάξασα: κα Μαρούγκα Ελένη Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Τηλ.(+30) Fax (+30) Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Βαθµός προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟ» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «ΙΗΝΕΚΕΣ» Αρ πρωτ:65142/ κα Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου, κα Χαριτίδη Μαρία ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Ορισµός Τριµελούς Επιτροπής για την Καταστροφή ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του ήµου». Κυρία Πρόεδρε, Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώµατος, τον Ορισµό Τριµελούς Επιτροπής για την καταστροφή ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του ήµου. Ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός που έχει προέλθει από αντικατάσταση και βρίσκεται αποθηκευµένος στις αποθήκες του ήµου, αποτελεί πεπαλαιωµένο υλικό, προβληµατικό, κατεστραµµένο και δεν δύναται να χρησιµοποιηθεί για κάποιο σκοπό. Tο αναφερόµενο υλικό αποτελείται από: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ S/N 1 ΟΘΟΝΗ PHILIPS AU2A ΟΘΟΝΗ SAMSUNG 1715H GH17H9NW303842M 3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Hp 1022 VNC ΟΘΟΝΗ LG L1734S-BNI.AEUIQP 809UXRF0S046 5 H/Y Altec-pc ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ hp 1015 (prn0025) CNFD ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK E KOV 8 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ XEROX PHASER 4400 LDV ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ XEROX 4400 LDV ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ PLOTTER HP SG9B22104Y 11 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK E C 12 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ CANON IP2000 FCJL ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK Z

36 14 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP HU41E1N1F8 15 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON STYLUS D78 JEKY ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP 5200 tn CNFXB ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP F4280 CN8BH3X0W7 18 H/Y LEXUS (lex6) H/Y GIGABYTE (lex7) H/Y LEXUS (antidoik) H/Y LEXUS (perib1) H/Y TURBOX (Αρχαιολογικό) H/Y Noname (ty1) H/Y Noname (Ρούσσης) H/Y DCS (poleo) - 26 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ SAMSUNG SCX4521F BADL215779E 27 ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 28 ΟΘΟΝΗ PROVIEW 572M FKRB ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Panasonic DP 2310 (ισόγειο) 30 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Panasonic DP 2310 (ισόγειο) 31 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Panasonic DP (ισόγειο) met ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Develop D 2350 (2ος όροφος) 33 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XIROX 5230 (ισόγειο) met ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XIROX 5230 (ισόγειο) 35 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XEROX WORKCENTER ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XEROX WORKCENTER ΦΑΞ LF IZO LANIER(ισόγειο) 38 ΦΑΞ Panasonic KX-FL 401(ισόγειο) Samsung SF 515 (1ος 39 ΦΑΞ όροφος) 40 ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 22 ΤΕΜΑΧΙΑ - 41 ΟΘΟΝΗ PROVIEW 572M FKRB ΟΘΟΝΗ PROVIEW 769N FUDJ ΟΘΟΝΗ PROVIEW 787N FAYJ ΟΘΟΝΗ PROVIEW 772N FUOJ1B ΟΘΟΝΗ PROVIEW 772N FUOJ1B ΟΘΟΝΗ PROVIEW 772N FU0J1B ΟΘΟΝΗ PROVIEW 772N FUDJ1B ΟΘΟΝΗ SONY (GWGCPD200SX) ΟΘΟΝΗ NEC V IB Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06, άρθρο 199, παρ. 6 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας γνωρίζουμε ότι αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις συμβούλους που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από

37 τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. Αν κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη διατύπωση της γνώμης της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτει, η επιτροπή συγκροτείται από δύο συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο του Δήμου. Έπειτα από τα ανωτέρω, όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση σας τον ορισμό Τριμελούς Επιτροπής για την καταστροφή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου. Η Συντάξασα Η Προϊσταµένη Τµήµατος, ιοικητικής Μέριµνας ιεκπεραίωσης & Αρχείου Ο Προϊστάµενος ιοίκησης & Ανθρώπινου υναµικού ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

38 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 05 / 10 /2015 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Επίβλεψης Έργων Επιβλέποντες του έργου: αµάσκος Αναστάσιος Λαµπρινίδου Ειρήνη Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ Την κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: 5 η Παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 326 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» Με βάση το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 326 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» µε κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττική, σας αποστέλλουµε την ακόλουθη εισήγηση και παρακαλούµε για έγκριση της 5ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου. Έχουν δοθεί τέσσερεις (4) παρατάσεις του χρόνου περαίωσης του ανωτέρω έργου µετά και από τις σχετικές προεγκρίσεις της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής µε τελευταία ηµεροµηνία περαίωσης την Ο Ανάδοχος µε το µε αρ. πρωτ. ήµου 57783/ έγγραφο του, αιτείται την παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά τρεις (3) µήνες δηλ. έως τη λόγω αναµονής έγκρισης του 1 ου ΑΠΕ καθώς

39 και για λόγους ανωτέρας βίας που ανάγονται στην πολιτικοοικονοµική κατάσταση της χώρας. Ως εκ τούτου και προκειµένου το έργο να εκτελεστεί σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, καθώς και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την χορήγηση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας περαίωσης έως την , χρόνος ο οποίος κρίνεται επαρκής για την άρτια ολοκλήρωση του έργου. Για το εν λόγω θέµα σας προσκοµίζουµε την µε αρ. πρωτ. ήµου 67412/ προέγκριση της 5 ης παράτασης του έργου από την ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Παρακαλούµε για τη συζήτηση του θέµατος και τη λήψη σχετικής απόφασης Ο Προϊστάµενος ιεύθυνσης Τ.Υ. Νικόλαος Γεωργακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

40 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 24/06/2015 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Επίβλεψης Έργων Συντάκτης: Πουταχίδης Γρηγορης Τηλ.: Ηλ. Ταχ.: gpoutaxidis@acharnes.gr Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εγκατάσταση 8 νέων Τηλεπικοινωνιακών θαλάµων σε πεζοδρόµια σε διάφορες οδούς της ηµοτικής Ενότητας Θρακοµακεδόνων από την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια. Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε την λήψη απόφασης από το ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση εγκατάστασης 8 νέων τηλεπικοινωνιακών θαλάµων (5 θαλάµων τύπου Γ3 & 3 θαλάµων Γ2-R), ο τύπος θαλάµων Γ3 έχει διαστάσεις 1,20 m (Μήκος) χ 0,55 m (Πλάτος) χ 0,70 m(βάθος) και ο τύπος θαλάµων Γ2-R έχει διαστάσεις 1,60 m (Μήκος) Χ0,60 m (Πλάτος ) Χ0,70 m (Βάθος) θα τοποθετηθούν σε διάφορες οδούς της ηµοτικής ενότητας Θρακοµακεδόνων όπως αναφέρεται στην µε αρ. πρωτ. ήµου 42982/ αίτηση της εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. Οι τηλεπικοινωνιακοί θάλαµοι είναι νέας γενιάς (NGA) και η τοποθέτηση των συγκεκριµένων θαλάµων θα γίνουν στα πεζοδρόµια σε διάφορες οδούς της ηµοτικής ενότητας Θρακοµακεδόνων, σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια που έχει κατάθεση η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. Επίσης όπως αναφέρεται στην παραπάνω αίτηση της επιχείρησης οι θάλαµοι πληρούν τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.

41 Παρακαλούµε για τη συζήτηση του θέµατος µε βάση το παραπάνω αίτηµα για να πάρετε απόφαση: 1: Για έγκριση εγκατάστασης 8 Τηλεπικοινωνιακών θαλάµων σε πεζοδρόµια σε διάφορες οδούς της ηµοτικής ενότητας Θρακοµακεδονων από την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια. 2. Για παραχώρηση η µη χρήσης του χώρου, όπως ζητείται από την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε 3. Να εξουσιοδοτηθεί ο ήµαρχος για τις πάρα πέρα ενεργειες και την υπογραφή όσων απαιτούνται για την συγκεκριµένη παραχώρηση χώρου. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Τεχνικός Φάκελος εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακής καµπίνας της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε Ο ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Νικόλαος Γεωργακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Π. Μπάσιος Τηλ.: (+30) Fax: (+30) Προς: Αχαρνές, 19/10/2015 Την Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κα Μαρία Χαριτίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «ιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια της βράβευσης των επιτυχόντων µαθητών του ήµου Αχαρνών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) της χώρας µας.» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από το ηµοτικό Συµβούλιο, για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια της βράβευσης των επιτυχόντων µαθητών του ήµου Αχαρνών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) της χώρας µας, σύµφωνα µε την παρ. 3, του άρθρου 158, του Ν. 3463/2006, την παρ. 2, του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009 και το µε αριθµ. πρωτ / έγγραφο της /νσης Παιδείας, ια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νέας Γενιάς. O Συντάκτης Η Προϊσταµένη Προµηθειών Η /ντρια Οικ. Υπηρεσιών Παναγιώτης Μπάσιος Κων/να Βρεττού Ειρήνη Λέκκα Ο ήµαρχος Ιωάννης Κασσαβός

43 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Επίβλεψης Έργων ISO 9001 : 2008 Αχαρνές, 15/10/2015 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ την κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου τον κ. ήµαρχο ΘΕΜΑ : Ένσταση της εταιρείας ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε. κατά της 55666/ Απόφασης της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Αχαρνών µε θέµα: «Έκπτωση αναδόχου του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ» Με το 45362/ έγγραφο η Τεχνική Υπηρεσία απέστειλε Ειδική πρόσκληση για την έναρξη εργασιών στον ανάδοχο του έργου, µε την οποία υποχρεωνόταν µέσα στο νόµιµο και εύλογο χρονικό διάστηµα των 30 ηµερών από λήψεως του σχετικού εγγράφου, να προβεί στην άµεση έναρξη και αποπεράτωση συγκεκριµένων εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου του εν θέµατι έργου. Με το 53317/ έγγραφο, η ανάδοχος εταιρεία ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε. ζήτησε την διάλυση της σύµβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ». Η Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Αχαρνών µε το 55044/ έγγραφό της απέρριψε την αίτηση διάλυσης σύµβασης. Στην συνέχεια µε την 55666/ Απόφαση η Τεχνική Υπηρεσία κήρυξε έκπτωτη την εταιρεία ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε. επειδή παρήλθε η προθεσµία που τέθηκε µε την ειδική πρόσκληση χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί µε το περιεχόµενό της.

44 Η εταιρεία ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε. µε το 58004/ έγγραφο κατέθεσε ένσταση κατά της 55666/ Απόφασης της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Αχαρνών. Με βάση το άρθρο 61 παρ. 7 : Η απόφαση επί της ενστάσεως εκδίδεται, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, από την προϊσταµένη αρχή και κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) µηνών από την κατάθεσή της. Με το 67180/ έγγραφο η Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Αχαρνών απέστειλε το ιστορικό και τις απόψεις της σχετικά µε την από ένσταση της αναδόχου εταιρείας στο Συµβούλιο ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής. Το Συµβούλιο ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής στην 18 Συνεδρία της απεφάσισε: Σας παραθέτουµε συνηµµένα τα σχετικά έγγραφα και παρακαλούµε όπως συζητήσετε και αποφασίσετε για την ένσταση της εταιρείας ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε. κατά της 55666/ πράξεως της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Αχαρνών µε θέµα: «Έκπτωση αναδόχου του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ» Λόγω των περιορισµένων προθεσµιών παρακαλούµε να συζητήσετε στο Σ και να αποφασίσετε για το θέµα, ώστε µέχρι την να καταστεί δυνατή η αποστολή της απόφασης στην Ανάδοχο Εταιρεία. Ο ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Νικόλαος Γεωργακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

45 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ & ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ.: FAX: apournara@acharnes.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 7 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 47 ΑΡΙΘΜ.ΘΕΜ.: 1 ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.& ΗΜΕΡ.ΠΟΥ ΟΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 65156/ Α Α: ΒΧ ΣΩΨ8-2Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ ΙΑ ΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΡΙΝΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙ ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Θέµα: "Καθορισµός θέσεων και προσδιορισµός ισάριθµου συγκεκριµένου αριθµού αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, κατά κατηγορία επαγγέλµατος, για το έτος 2016 και πρόταση για το ύψος και το τρόπο είσπραξης του καταβαλλόµενου τέλους, ανά άδεια και θέση." Μετά την εκφώνηση του θέµατος προσήλθε στην Συνεδρίαση η ηµοτική Σύµβουλος και µέλος της Επιτροπής κα Χριστοπούλου Σοφία Στις Αχαρνές σήµερα στις 29 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.µ. στο ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε σε 7 η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατόπιν της µε αριθµό πρωτ.: 65156/ εγγράφου, προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που έχει κοινοποιηθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία 7 παρισταµένων µελών κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φέρνει για συζήτηση στο Σώµα το 1 ο εκτός ηµερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέµα και και παρουσιάζει την εισήγηση της /νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης σχετικά µε τον καθορισµό θέσεων και προσδιορισµό ισάριθµου συγκεκριµένου αριθµού αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, κατά κατηγορία επαγγέλµατος για το έτος Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 22, 26 και 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ A 118/ ). 2. Το άρθρο 73 παρ.1b v) του Ν.3852/2010.

46 3. Την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/ Το µε αρ.πρωτ.38504/ έγγραφο της Περιφέρειας. 5. Την υπ αριθ. 86/2015 (σχετ / ) απόφαση του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Αχαρνών. 6. Την υπ αριθ. 8/2015 (σχετ / ) απόφαση του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Θρακοµακεδόνων. Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ Α 118/ ): «Το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους, ιδιωτικούς, δηµόσιους, δηµοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. Το ηµόσιο, οι δήµοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκµισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.» Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ Α 118/ ) Γενικές Ρυθµίσεις. Καθορίζεται ο τρόπος χορήγησης αδειών, ο αριθµός των αδειών καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και θέση ύστερα από απόφαση του Περιφερειάρχη µετά από την πρόταση του οικείου ηµοτικού Συµβουλίου. Επίσης µε το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/ τεύχος Α ) ορίζονται τα εξής: «Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός: α) των δηµοτικών και λαϊκών αγορών και β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε µικρή απόσταση από οργανωµένες ξενοδοχειακές µονάδες, µπροστά από την είσοδο εµπορικών καταστηµάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, µουσείων, µνηµείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου από τα άκρα των δηµοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) µέτρων, στους δήµους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των εκατόν πενήντα (150) µέτρων. Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται µόνο σε θέσεις-σηµεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το ήµο που τους έχει χορηγήσει την άδεια». Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται µεταξύ άλλων τα εξής: «1.Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες: ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και τους κοινόχρηστους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα µέσα προβολής υπαίθριας διαφήµισης...» Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1b v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ..Κ.. Τα Συµβούλια ηµοτικής Κοινότητας Αχαρνών & Θρακοµακεδόνων µε τις µε αριθµό 86/2015 & 8/2015 αποφάσεις τους πρότειναν τις θέσεις όπου µπορεί να ασκηθεί υπαίθρια

47 στάσιµη εµπορική δραστηριότητα για το έτος 2015 αλλά λόγω παρέλευσης του χρόνου να προταθούν για το έτος Με βάση τα παραπάνω προτείνονται οι θέσεις στάσιµου εµπορίου να καθοριστούν κατ επάγγελµα ως εξής: Α) εκαέξι (16) θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (εποχιακών ειδών: κάστανα, καλαµπόκια, µαλλί της γριάς, κουλούρια κλπ.) σε κοινόχρηστους χώρους ως εξής: ύο (2) στον σταθµό του Προαστιακού Σιδηρόδροµου (ΣΚΑ) Μία (1) στην Πλατεία Αγ. Άννας (Π.Ε. Αγ.Αννας) Μία (1) στην Πλατεία Καράβου (Π.Ε. Κ.Μενίδι) Μία (1) στην Παναγία Σουµελά (Π.Ε. Αγ. Πέτρος) Μία (1) στην Πλατεία Αγ. Τριάδος (Π.Ε. Λαθέα) Μία (1) στο Μεσονύχι (τέρµα λεωφορείων) ( Π.Ε. Μεσονύχι) Μία (1) στην Πλατεία Βαρυµπόπης Μία (1) στην Πλατεία Χαραυγής (Π.Ε. Χαραυγής) Μία (1) στην Πλατεία Αγ. Κων/νου & Ελένης (Κόκκινος Μύλος) ύο (2) στην Πλατεία ηµαρχείου ύο (2) στην Πλατεία Αγ. Βλασίου (Π.Ε.Κ.Μενίδι) ύο (2) στην Πλατεία Αριστοτέλους (Θρακοµακεδόνες- στα σηµεία που υποδεικνύονται στην απόφαση του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Θρακ/νων) Β) Καµία άδεια καντίνας και καµία άδεια πώλησης οπωρολαχανικών. Γ) Να προταθεί το ύψος του καταβαλλόµενου τέλους και ο τρόπος είσπραξης του, ανά άδεια και θέση. Ο καθορισµός αυτών θα γίνει µε απόφαση του Περιφερειάρχη σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν.4264/2014 κατόπιν της απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αφού έλαβε υπ όψιν της το κατεπείγον του θέµατος, την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτησή του, την εισήγηση της υπηρεσίας, καθώς και τις αναφερόµενες διατάξεις: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) έχεται το κατεπείγον του θέµατος

48 Β)Εισηγείται προς το ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου κατ επάγγελµα ως εξής: 1) εκαέξι (16) θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (εποχιακών ειδών: κάστανα, καλαµπόκια, µαλλί της γριάς, κουλούρια κλπ.) σε κοινόχρηστους χώρους ως εξής: ύο (2) στον σταθµό του Προαστιακού Σιδηρόδροµου (ΣΚΑ) Μία (1) στην Πλατεία Αγ. Άννας (Π.Ε. Αγ.Αννας) Μία (1) στην Πλατεία Καράβου (Π.Ε. Κ.Μενίδι) Μία (1) στην Παναγία Σουµελά (Π.Ε. Αγ. Πέτρος) Μία (1) στην Πλατεία Αγ. Τριάδος (Π.Ε. Λαθέα) Μία (1) στο Μεσονύχι (τέρµα λεωφορείων) ( Π.Ε. Μεσονύχι) Μία (1) στην Πλατεία Βαρυµπόπης Μία (1) στην Πλατεία Χαραυγής (Π.Ε. Χαραυγής) Μία (1) στην Πλατεία Αγ. Κων/νου & Ελένης (Κόκκινος Μύλος) ύο (2) στην Πλατεία ηµαρχείου ύο (2) στην Πλατεία Αγ. Βλασίου (Π.Ε.Κ.Μενίδι) ύο (2) στην Πλατεία Αριστοτέλους (Θρακοµακεδόνες- στα σηµεία που υποδεικνύονται στην απόφαση του Συµβουλίου Θρακ/νων) ηµοτικής Κοινότητας 2) Καµία άδεια καντίνας και καµία άδεια πώλησης οπωρολαχανικών. Γ) Να προταθεί το ύψος του καταβαλλόµενου τέλους και ο τρόπος είσπραξης του, ανά άδεια και θέση. Ο καθορισµός αυτών θα γίνει µε απόφαση του Περιφερειάρχη σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν.4264/2014 κατόπιν της απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ) Την υποβολή της στο ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. Ε) Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ήµαρχο.

49 ΤΑ ΜΕΛΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ ΙΑ ΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΡΙΝΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Ακριβές Απόσπασµα Αχαρνές Αυθηµερόν Ο ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

50 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ.: FAX: apournara@acharnes.gr ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ ΙΑ ΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΡΙΝΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Απόσπασµα από το 7 ο Πρακτικό Αριθµ. απόφασης: 43 Αριθµ. θέµ. στην ηµερ. διατ.: 1 Ο Συνεδρίαση της : 29/09/2015 Αριθµ. πρωτ. και ηµεροµηνία που δόθηκε η πρόσκληση: 65156/ Α Α: Ω3ΦΠΩΨ8-Χ4Θ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙ ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΜΑ : Αποδοχή, έγκριση, δηµοσίευση και ανάρτηση της 2 ης πρότασης της Κτηµατογράφησης περιοχής 17 ή Μονοµάτι. Στις Αχαρνές σήµερα στις 29 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.µ στο ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε σε 7 η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατόπιν της µε αριθµό πρωτ.: 65156/ εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που έχει κοινοποιηθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία 7 παρισταµένων µελών κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φέρνει για συζήτηση στο Σώµα το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών, της /νσης Υπηρεσιών όµησης & Πολεοδοµικών Εφαρµογών που αναφέρει τα εξής:

51 Παρακαλούµε όπως γνωµοδοτήσετε για την αποδοχή, έγκριση, δηµοσίευση και ανάρτηση της 2 ης πρότασης της Κτηµατογράφησης περιοχής 17 ή Μονοµάτι προκειµένου να λάβουν γνώση οι δηµότες και να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας και τυχόν ενστάσεις, οι ενδιαφερόµενοι. ιαβάζεται το υπ αριθµ. 889/ (Αρ. πρωτ. ήµου:62299/3994/2015) διαβιβαστικό της αναδόχου σύµπραξης «ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε.» - ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΛΗΣ, δίνονται οι χάρτες στους κ.κ. ηµοτικούς Συµβούλους και ακολούθως εξετάζεται από την Επιτροπή Ποιότητας η συγκεκριµένη περίπτωση. Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αφού έλαβε υπ όψιν της την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτησή του, την εισήγηση της υπηρεσίας, τα έγγραφα του φακέλλου, τις απόψεις των εισηγητών και οµιλητών καθώς και τις αναφερόµενες διατάξεις: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Την αποδοχή, έγκριση, δηµοσίευση και ανάρτηση της 2 ης πρότασης της Κτηµατογράφησης περιοχής 17 ή Μονοµάτι προκειµένου να λάβουν γνώση οι δηµότες και να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας και τυχόν ενστάσεις, οι ενδιαφερόµενοι.

52 2. Την υποβολή προς το ηµοτικό Συµβούλιο της ανωτέρω απόφασης. 3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ήµαρχο ΤΑ ΜΕΛΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ ΙΑ ΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΡΙΝΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ακριβές Απόσπασµα Αχαρνές Αυθηµερόν Ο ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

53 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ & ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ.: FAX: apournara@acharnes.gr Απόσπασµα από το 7 ο Πρακτικό Αριθµ. Aπόφασης: 46 Αριθµ. θέµ. στην ηµερ. διατ.: 4 Ο Συνεδρίαση της:29/09/2015 Αριθµ. πρωτ. και ηµεροµηνία που δόθηκε η πρόσκληση: 65156/ Α Α: 7ΡΙ9ΩΨ8-ΖΗ0 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ ΙΑ ΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΡΙΝΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙ ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΜΑ: ιαµόρφωση διάβασης πεζών επί της οδού Αριστοτέλους στο ύψος της οδού Μητροµάρα Στις Αχαρνές σήµερα στις 29 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.µ. στο ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε σε 7 η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατόπιν της από µε αριθµό πρωτ.: 65156/ εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που έχει κοινοποιηθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία 7 παρισταµένων µελών κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής φέρνει για συζήτηση στο Σώµα το 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία αναφέρει ότι: Για την αναβάθµιση του επιπέδου ασφαλείας των πεζών που κινούµενοι επί της οδού Μητροµάρα διασχίζουν την οδό Αριστοτέλους, προτείνεται η διαµόρφωση διάβασης πεζών. Η οδός Αριστοτέλους χαρακτηρίζεται από υψηλούς φόρτους και σχετικά υψηλές ταχύτητες των οχηµάτων και στις δύο κατευθύνσεις της µε πλάτος οδοστρώµατος 12µ. περίπου, ενώ στην περιοχή της συµβολής της µε την οδό Μητροµάρα οι διελεύσεις πεζών είναι αυξηµένες λόγω της παρουσίας των σχολικών µονάδων της οδού Μητροµάρα, καθώς και ιατρικού διαγνωστικού κέντρου που βρίσκεται επί της οδού Αριστοτέλους.

54 Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των προτεινόµενων κυκλοφοριακών παρεµβάσεων. Ειδικότερα: Στα σηµεία 2 και 5 που υποδεικνύονται στο απόσπασµα χάρτη θα τοποθετηθούν πινακίδες του Κ.Ο.Κ. (Κ-15) Κίνδυνος λόγω συχνής διάβασης πεζών, Στο σηµείο 3 Θα δηµιουργηθεί διάβαση πεζών, η οποία θα επισηµανθεί επί του οδοστρώµατος µε διαγράµµιση τύπου ZEBRA, καθώς και µε τις πινακίδες του Κ.Ο.Κ. (Π-21) ιάβαση πεζών στα σηµεία 1 και 4, Στα σηµεία 2 και 5 που υποδεικνύονται στο συνηµµένο απόσπασµα χάρτη θα τοποθετηθούν οι πινακίδες του Κ.Ο.Κ. (Ρ-32) Η µέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στα 30χλµ/ώρα. Επίσης, σας διαβιβάζουµε συνηµµένο σκαρίφηµα που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της µελέτης, προς εξέταση - γνωµοδότηση και διαβίβαση στο ηµοτικό Συµβούλιο για την τελική απόφαση. Παρακαλούµε για τη συζήτηση του θέµατος. Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αφού έλαβε υπ όψιν της την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτησή του, την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τις αναφερόµενες διατάξεις: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Γνωµοδοτεί θετικά την διαµόρφωση διάβασης πεζών επί της οδού Αριστοτέλους στο ύψος της οδού Μητροµάρα, 2. ιαβιβάζει προς έγκριση στο.σ την ανωτέρω απόφαση. 3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ήµαρχο.