ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 4 Απριλίου 206, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.993/ πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/200. Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα οκτώ, δηλ. οι κ.κ.. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χατζηδάκης Γεώργιος, 6. Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 8. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 9. Πανταζόπουλος Ηλίας, 0. Σερέτη Χριστίνα,. Καλαρρύτης Χρήστος, 2. Ζαννιά Ευφημία, 3. Αντζινάς Ιωάννης, 4. Βιδάλης Παναγιώτης, 5. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 6. Δημητρόπουλος Άγγελος, 7. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 8. Καλούδης Κων/νος, 9. Μπασούρης Μαρίνος, 20. Κούρτης Ανδρέας, 2. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 22. Νικηφόρος Ιωάννης, 23. Γρηγορέας Ιωάννης, 24. Καπίρη Ελένη, 25. Κοκοτίνης Χρήστος, 26. Ασβεστάς Δημήτριος, 27. Χρυσουλάκης Φώτιος, 28. Αντύπας Γεώργιος, 29. Δουβή Αγγελική, 30. Αναγνώστου Ιωάννης, 3. Αγαδάκος Γεώργιος, 32. Τσατσούλη Ανστασία, 33. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 34. Ευσταθίου Αναστάσιος, 35. Κουρής Μιχαήλ, 36. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 37. Πούλος Ιωάννης και 38. Πίκουλα Αργυρώ, ότι οι κ.κ.. Χωματά Αικατερίνη, 2. Γεωργίου Δημήτριος και 3. Σόφης Γεώργιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Μανταδάκης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δήμαρχου, κ. Παπαγεωργίου. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 07/206 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ηλιούπολης για το έργο «Διαμορφώσεις οδών πέριξ παιδικών χαρών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας Ο αντιδήμαρχος κ. Παναγιώταρης, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθ. πρωτ. οικ.0580/206 έγγραφο του Διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, κ. Γουρλή, που έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη:. το υπ. αριθ. ΟΙΚ. 4672/ έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο εντάσσετε στο πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 206 το έργο «Διαμορφώσεις οδών πέριξ παιδικών χαρών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας» προϋπολογισμού ,00 (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με ΚΑΕ

2 2. την υπ. αριθ. 52/206 (ΑΔΑ: ΩΑΛΖΩΡΥ-6Γ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η επικαιροποιημένη μελέτη του ανωτέρου έργου. 3. την υπ. αριθ. 45/206 (ΑΔΑ: 7ΜΒΣΩΡΥ-ΔΔΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία γίνεται η αποδοχή της χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής. 4. το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης. Παρακαλούμε να εισάγετε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα κάτωθι θέματα, προς συζήτηση και λήψη ή μη απόφασης:. Της έγκρισης της σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ηλιούπολης για το έργο «Διαμορφώσεις οδών πέριξ παιδικών χαρών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α) και 2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/200, του Ν. 3463/2006, Ομόφωνα Αποφασίζει. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος 2. Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ηλιούπολης για το έργο «Διαμορφώσεις οδών πέριξ παιδικών χαρών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α) η οποία έχει ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ. Περιφέρεια Αττικής 2. Δήμος Ηλιούπολης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Στην Αθήνα σήμερα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 5-7 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ειρήνη Δούρου 2

3 2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Ηλιούπολης» (Ο.Τ.Α. α βαθμού), που εδρεύει στην Ηλιούπολη, Σοφ. Βενιζέλου 2-4 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του άρθρου 00 του Ν. 3852/200 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)», όπως οι παρ. α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 0 του Ν. 407/202 (ΦΕΚ Α 85). 2. Το N. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 3. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων», όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 6Α 8/06/2008) και ισχύουν σήμερα. 4. Το Ν. 4257/204, άρθρο 47 (ΦΕΚ 93 Α / ). 5. Την υπ αρ / Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β 04//20). 6. Το υπ αρ. οικ / έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης με τα οποίο διαβιβάστηκε η μελέτη για το έργο. 7. Το υπ αρ. 4306/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής. 8. Την υπ αρ. 52/206 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης σχετικά με την έγκριση της υπ αρ. 3/206 μελέτης του εν λόγω έργου. 9. Την υπ αρ. 369/205 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 206, σύμφωνα με την οποία το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 0. Την υπ αρ. /206 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους 206, σύμφωνα με την οποία το έργο εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής.. Την υπ. αρ.. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση της σύναψης και των όρων της παρούσας. 2. Την υπ. αρ.. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης για την έγκριση της σύναψης και των όρων της παρούσας. Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: ΑΡΘΡΟ : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο : Περιεχόμενα της σύμβασης Άρθρο 2: Σκοπός και αντικείμενο της σύμβασης Άρθρο 3: Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του έργου Άρθρο 4: Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση του έργου Άρθρο 5: Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης του έργου Άρθρο 6: Ιδιοκτησιακό καθεστώς Χρήση χώρου Άρθρο 7: Χρονική διάρκεια της σύμβασης Χρονοδιάγραμμα του έργου Άρθρο 8: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 3

4 Άρθρο 9: Σύσταση και ρόλος της Κοινής Επιτροπής Άρθρο 0: Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Άρθρο : Αντισυμβατική συμπεριφορά Συνέπειες Ρήτρες Άρθρο 2: Επίλυση διαφωνιών Άρθρο 3: Τελικές διατάξεις ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την υλοποίηση του έργου: «Διαμόρφωση οδών πέριξ παιδικών χαρών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας Δήμου Ηλιούπολης» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά στην διαμόρφωση των οδών περιμετρικά της πλατείας Ευρώπης σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας και συγκεκριμένα στις οδούς Στρ. Γρίβα, Λεωνιδίου Οδού Πλ. Ευρώπης και Παρόδου Λ. Βουλιαγμένης. Δεδομένου ότι η περιοχή έχει αυξημένη κίνηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κυρίως λόγω της γειτνίασης με το σταθμό του Μετρό Ηλιούπολης με την υλοποίηση του εν λόγω έργου θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας και θα αυξηθεί η ασφάλεια των διερχόμενων πεζών και ειδικότερα των μαθητών και των συνοδών τους, πλησίον του σχολικού συγκροτήματος του 4 ου Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης και της Παιδικής Χαράς της Πλατείας Ευρώπης. ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί, όπως προαναφέρθηκε, περιμετρικά της πλατείας Ευρώπης σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας και συγκεκριμένα στις οδούς Στρ. Γρίβα, Λεωνιδίου Οδού Πλ. Ευρώπης καθώς και επί του παράπλευρου δρόμου της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%) και αφορά αποκλειστικά στην κατασκευή του έργου. Τυχόν δε υπόλοιπο από το ποσό αυτό, μετά τη δημοπράτηση του έργου δεν επαναδιατίθεται στο Δήμο για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου, αλλά δύναται να διατεθεί για τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής). Κάθε πιστοποίηση δαπάνης και λογαριασμός έργου που φέρει την έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνοδευόμενη από το τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο διαβιβάζεται από το Δήμο στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου η Υ.Δ.Ε εκδίδει ισόποσο χρηματικό ένταλμα πληρωμής επ ονόματι του Δήμου για την χρηματοδότηση του υπόψη έργου. Η ροή της χρηματοδότησης θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα. 4

5 Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης (πλέον της νόμιμης αναθεώρησης), που θα προκύψει από ΑΠΕ ή συμπληρωματική σύμβαση θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου Ηλιούπολης. ΑΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΈΑΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΈΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ. αρ. 3/206 μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αρ. 52/206 απόφασή του. Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν.48/84, Ν.3263/04, Π.Δ.86/96, Π.Δ.609/85 όπως κωδικοποιήθηκαν με τον Ν. 3669/08 και ισχύουν σήμερα. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από το Δήμο των εφαρμοζόμενων παραπάνω διατάξεων, δε δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση εις βάρος της Περιφέρειας για την χρηματοδότηση του έργου. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Δήμος Ηλιούπολης θα αναλάβει τη συντήρησή του. ΑΡΘΡΟ 6 : ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ Η περιοχή παρέμβασης και συγκεκριμένα η περιοχή της πλατείας Ευρώπης που περιβάλλεται από τις οδούς Στρ. Γρίβα, Λεωνιδίου, Οδού Πλ. Ευρώπης καθώς και η διασταύρωση των οδών Λεωνιδίου και παρόδου Λ. Βουλιαγμένης είναι εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηλιούπολης. Ο Δήμος Ηλιούπολης είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιονδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε με το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε με άλλα συναφή ζητήματα, είτε από μη λήψη των όποιων απαιτουμένων κατά νόμο αδειών και εγκρίσεων, ο Δήμος Ηλιούπολης ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Ο Δήμος Ηλιούπολης είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων ή άλλες υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων ελκόντων δικαιώματα από μία τέτοια αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου. ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημερολογιακούς μήνες. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την παράτασή της. Ο χρόνος για την αποπεράτωση του έργου προσδιορίζεται σε δώδεκα (2) ημερολογιακούς μήνες, της προθεσμίας αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περί δημοσίων έργων διατάξεων. 5

6 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει: Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και στη σύμβαση με τον ανάδοχο μέχρι του ποσού των ,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας και βοήθειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. Τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών από την Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής και τη μέριμνα για την αποστολή τους στην αρμόδια Υ.Δ.Ε. Β. Ο Δήμος Ηλιούπολης αναλαμβάνει: Τη συμπλήρωση της μελέτης προ της δημοπράτησης του έργου με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες των εργασιών (κατόψεις/τομές) και τη συμπλήρωση του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν εγκεκριμένες ΕΤΕΠ Τη μέριμνα για την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν τη δημοπράτηση του έργου (π.χ. λόγω αλλαγής του πλάτους πεζοδρομίων, μονοδρόμηση τμήματος της οδού Λεωνιδίου), ή τυχόν αναθεώρηση λοιπών εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων. Τη δημοπράτηση, υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο και κατασκευή του έργου σύμφωνα με τους κανόνες των δημοσίων έργων και τις ισχύουσες κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας. Την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει κάθε επιπλέον δαπάνη μελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη θεωρημένη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. Τη μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί της περιοχής παρέμβασης, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών. Τη συμμετοχή εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από υπάλληλό του. Τη μέριμνα για αποστολή στη Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα για κάθε πιστοποίηση, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής. Τη μέριμνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής ενός () αντιγράφου κάθε πιστοποίησης για τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού. Να προωθήσει τυχόν αναγκαίες διαδικασίες αρμοδιότητας του ή δυνατότητα παρέμβασής και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και απορρόφηση των πιστώσεων. 6

7 Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή του. Τη καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών. Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο, καθώς και με την τοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας σε εμφανές σημείο. ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συστήνεται Κοινή Επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι: Δύο (2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αττικής με τους αναπληρωτές τους, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής. Ένας () εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής με τον αναπληρωτή του. Ένας () εκπρόσωπος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής με τον αναπληρωτή του. Ένας () εκπρόσωπος του Δήμου Ηλιούπολης με τον αναπληρωτή του. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής. 9. Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 9... Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και ειδικότερα ενημερώνεται για την κάθε εντολής πληρωμής και συντάσσει σχετικό πρακτικό Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης Εισηγείται στους συμβαλλόμενους αιτιολογημένα με πρακτικό της, την παράταση υλοποίησης του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής. 7

8 9.2 Συνεδριάσεις Λειτουργία Αποφάσεις 9.2. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι ένας από τους Περιφερειακούς Συμβούλους που θα ορισθεί με τον νόμιμο αναπληρωτή του, κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Η επιτροπή συγκαλείται μετά την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα μέλη της Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου Ηλιούπολης και κατά περίπτωση στα Γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σε αυτή τα 3/5 των μελών της και αποφασίζει για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της Χρέη γραμματειακής υποστήριξης και τήρησης Πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Ηλιούπολης. ΑΡΘΡΟ 0 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Καμία τροποποίηση της Σύμβασης δεν μπορεί να γίνει για το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, όπως ορίζονται στα άρθρα 2 και 4 της παρούσας. Για τυχόν τροποποίηση των λοιπών σημείων της Προγραμματικής Σύμβασης, απαιτείται η συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η τροποποίηση της και η υπογραφή σχετικής τροποποιητικής σύμβασης. ΑΡΘΡΟ : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια. ΑΡΘΡΟ 3 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). 8

9 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ για το έργο: «Διαμορφώσεις οδών πέριξ παιδικών χαρών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας Δήμου Ηλιούπολης» Eγκρίσεις - αδειοδοτήσεις Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης Εκτέλεση έργου - Βεβαίωση Περαίωσης - Διοικητική Παραλαβή Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου 5 Οριστική παραλαβή Έγκριση πρωτοκόλου οριστικής παραλαβής 3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο, για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 07/206 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Χ.Γιαννάκης, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας, Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης, Α. Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης 9