ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του

Transcript

1 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της με τον Δήμο Νοτίου Πηλίου για την υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεσης Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου» της Πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Επεξεργασία Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου (Φάση Μελέτης)», με κωδικό ΟΠΣ στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Με την Απόφαση 039/2012 το ΔΣ της ενέκρινε Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Νοτίου Πηλίου για την Υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου από το ΕΠΠΕΡΡΑ έργου: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων στο Παραλιακό Μέτωπο του Παγασητικού του Δήμου Νοτίου Πηλίου». Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου είχε ζητήσει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη, ως φορέα υλοποίησης του ως άνω έργου, επειδή δεν είχε διαχειριστική επάρκεια. Ο τίτλος της Προγραμματικής Σύμβασης ήταν: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Νοτίου Πηλίου και για την υλοποίηση του Έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων στο Παραλιακό Μέτωπο του Παγασητικού του Δήμου Νοτίου Πηλίου» που αποτελεί έργο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων στο Παραλιακό Μέτωπο του Παγασητικού του Δήμου Νοτίου Πηλίου», με κωδικό ΟΠΣ στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Η τροποποίηση κατέστη αναγκαία λόγω του ότι από τα 3 υποέργα που προέβλεπε η αρχική Πράξη θα υλοποιηθεί μόνο το ένα, δηλαδή η «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ». Έτσι το οικονομικό αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά αμοιβή της, μειώνεται από ,00 σε ,00, οι δε υπόλοιποι όροι διατηρούνται οι ίδιοι, αν εξαιρεθούν οι αλλαγές που προκύπτουν από την μεταβολή του αντικειμένου της Προγραμματικής. Πρέπει να σημειωθεί ότι η έχει υπογράψει Σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία της μελέτης από τον Φεβρουάριο του 2014 και παρέχει τις Υπηρεσίες Επιβλέποντος για την Υλοποίηση της Μελέτης, οποιαδήποτε δε καθυστέρηση για την Υπογραφή της παρούσης οφείλεται στο Δήμο Νοτίου Πηλίου. Η πορεία της υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης θα παρακολουθείται από Κοινή Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από: έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου (Ν.Πηλίου), ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης (), με τον αναπληρωτή του δύο (2) εκπροσώπους της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του φορέα Υλοποίησης (), με τον αναπληρωτή του ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τον Κύριο του Έργου (Ν. Πηλίου), με τον αναπληρωτή του. Κατόπιν αυτών, προτείνουμε στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης τους εξής υπηρεσιακούς: Ως πρώτο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών του Φορέα Υλοποίησης (), τον ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟ, Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με αναπληρωτή του τον ΜΑΡΙΝΟ ΘΩΜΑ Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του Φορέα Υλοποίησης (), τον ΦΑΦΟΥΤΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, με αναπληρωτή του την ΤΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό. Παρακαλώ για την έγκριση της Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης και τον ορισμό των υπηρεσιακών παραγόντων ως μέλη της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Ακόμη παρακαλώ να ορίσετε τον εκπρόσωπο του Δ.Σ. της με τον αναπληρωτή του. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010 Μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» και «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.» για την υλοποίηση του Υποέργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεσης Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου» της Πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Επεξεργασία Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου (Φάση Μελέτης)», με κωδικό ΟΠΣ στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. [Βόλος / /2014] Στον Βόλο, σήμερα την.. του μηνός.. του έτους 2014, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων : 1. του Δήμου Νοτίου Πηλίου που εδρεύει στην Αργαλαστή, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κο Φορτούνα Νικόλαο σε εκτέλεση της υπ αριθμ.,,,,,,,,,,, απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. πρω.. Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας &Στερεάς Ελλάδος) και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου» 2. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., που εδρεύει στον Βόλο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της κ. Πάνο Σκοτινιώτη, σε εκτέλεση της υπ αριθμ... απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και των, ως κατωτέρω, εγγράφων και αποφάσεων όπως: 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267 Α/ ) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/ Την υπ αριθμ. 39/2012 απόφαση του Δ.Σ. της σχετικά με την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της. 3. Την υπ αριθμ. 124/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Νοτίου Πηλίου σχετικά με την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της. 4. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο επιβεβαίωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης. 5. Την με αριθμ. Πρωτ. 4885/ Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και του Δήμου Νοτίου Πηλίου. 6. Το με αριθμ. Πρωτ. Οικ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με το οποίο εγκρίνεται η 1 η τροποποίηση της πράξης. 7. Την με αρ. πρωτ. 1890/ Σύμβαση εκπόνησης της Μελέτης. 1

3 8. Την με αρ. πρωτ. 1572/ αίτηση του Δήμου Νοτίου Πηλίου για τροποποίηση της ισχύουσας Προγραμματικής Σύμβασης. συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Επεξεργασία Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου (Φάση Μελέτης)»,όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και εγκριθεί με το υπ αριθμ. Οικ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ. Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην εκπόνηση της μελέτης του έργου κατασκευής εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Δημοτικής Ενότητας Καλών Νερών του Δήμου Νοτίου Πηλίου, των αγωγών μεταφοράς στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, των αντλιοστασίων και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με τα απαιτούμενα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Το προς μελέτη έργο περιλαμβάνει εκτιμώμενο μήκος του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Καλών Νερών περίπου 5,00 km, κατασκευή Α/Σίων (τα οποία,όπως συμπληρώνεται με την παρούσα, θα προβλεφθούν σε κοινόχρηστες-δημοτικές εκτάσεις) από τα οποία τα λύματα θα μεταφέρονται με καταθλιπτικό αγωγό HDPE 10atm /Φ250/800m στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Η ΕΕΛ προβλέπεται να κατασκευαστεί μεταξύ Καλών Νερών και Κάτω Γατζέας σε διαθέσιμη δημοτική έκταση, ενώ η διάθεση του επεξεργασμένου λύματος προβλέπεται υπεδάφια. Με την παρούσα προβλέπεται ότι στην περίπτωση που η προαναφερόμενη λύση δεν είναι εφικτή ή αποδεκτή από τον Δήμο, μέσω της μελέτης θα αναζητηθούν άλλες δημοτικές εκτάσεις ή ιδιωτικά οικόπεδα (θα προβεί ο Δήμος στην αγορά τους) που θα δεσμευθούν με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νοτίου Πηλίου και στα οποία θα κατασκευασθεί η Ε.Ε.Λ καθώς και η υπεδάφια διάθεση. Η προς μελέτη ΕΕΛ με πρόβλεψη 20ετίας θα έχει δυναμικότητα ι.κ. Η εν λόγω πράξη <<έργο>> αποτελείται από ένα Υποέργο, όπως αναλύεται παρακάτω: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» Στο αντικείμενο των μελετών περιλαμβάνονται: Η τοπογραφική μελέτη του οικισμού Καλών Νερών. Η τοπογραφική μελέτη των οδεύσεων των αγωγών μεταφοράς και του γηπέδου της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων. Η υδραυλική μελέτη των αποχετευτικών δικτύων. Η υδραυλική μελέτη των έργων μεταφοράς, της ΕΕΛ και των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ. Η χημικοτεχνική μελέτη της ΕΕΛ. Η γεωτεχνική μελέτη. Προβλέπεται η εκτέλεση συνολικού βάθους γεωτρήσεων ίσου με 40,0m η έκθεση αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών καθώς και η γνωμάτευση θεμελίωσης των αντλιοστασίων και των κύριων μονάδων της ΕΕΛ. Οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες (ΠΠΕ και ΜΠΕ). Οι απαιτούμενες στατικές μελέτες Η σύνταξη της Προμελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου. Η μελέτη δημοπρατήθηκε την 22/11/2012 και ανατέθηκε κατά τις διατάξεις του Ν.3316/2005 την 14/2/2014 στην Ανάδοχο σύμπραξη: 1. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., 3. ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 4. ΜΗΔΙΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 5. ΓΡΙΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, 6. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 άρθρο 10 παρ. 13, κατά την προγραμματική περίοδο απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων πράξεων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, 2

4 προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Δεδομένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου , ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ / έγγραφο επιβεβαίωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση για το είδος πράξεων τύπου Α που απαιτείται για την υλοποίηση της Πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Επεξεργασία Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου (Φάση Μελέτης)», τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της. Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί: Πράξη: έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας με τον οποίο σχετίζονται. Έργο: Τεχνικό έργο, προμήθεια, υπηρεσία, δράση που συμβάλλει στην ολοκλήρωση πράξης και που στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΔ) αναφέρεται ως υποέργο ή έχει τα χαρακτηριστικά υποέργου αλλά δεν αναφέρεται στο ΤΔΠΠ επειδή δεν είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση. Κύριος του Έργου, φορέας για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (έργα), έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας του (των) μετά την ολοκλήρωσή του (τους) και ο οποίος στο ΤΔΠΠ αναφέρεται ως φορέας πρότασης. Φορέας Υλοποίησης: φορέας που διαθέτει διαχειριστική επάρκεια σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3840/10, ο οποίος ενεργεί κατ εντολή του κυρίου του έργου, για την επιλογή αναδόχου, την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου κλπ και στο ΤΔΠΠ αναφέρεται ως δικαιούχος. Ανάδοχος: φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη, που συνάπτει έγγραφη σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας για την εκπόνηση μελετών, εκτέλεση έργων, παροχή υπηρεσιών ή προμηθειών. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του Υποέργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Επεξεργασία Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου» στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Επεξεργασία Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου (Φάση Μελέτης)», από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Επεξεργασία Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου (Φάση Μελέτης)» και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στον Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. <<Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη>> και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: (i) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. (ii) Σύνταξη ή/και τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΕΠ <<Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη>> (iii) Σύνταξη και υποβολή τεχνικού δελτίου υποέργου. (iv) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Υποέργου. 3

5 (v) (vi) (vii) Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου. Παραλαβή του Υποέργου στο σύνολό του. Παράδοση του Υποέργου στον Κύριο του έργου. Ο Φορέας Υλοποίησης δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 2.1 Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας. Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας. Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. Να υπογράφει τη σύμβαση ανάθεσης προς κάθε ανάδοχο μαζί με το φορέα υλοποίησης Να διασφαλίσει έγκαιρα τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για την κάλυψη των πρόσθετων ή και μη επιλέξιμων δαπανών που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του Έργου, προκειμένου αυτό να καταστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό, καθώς και το κόστος των πρόσθετων δαπανών διοίκησης που προκαλούνται στο Φορέα Υλοποίησης κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Να εγγράψει τις δαπάνες της παρούσας στον προϋπολογισμό του Να διενεργεί τις πληρωμές προς τον Ανάδοχο (τους Αναδόχους) με βάση τις Πιστοποιήσεις του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και για κάθε απόκλιση η πλήρης ευθύνη θα βρίσκεται αποκλειστικά στον κύριο του έργου. Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου. Να τηρεί οποιαδήποτε υποχρέωση προκύπτει από το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Επεξεργασία Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου (Φάση Μελέτης)» στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Να προτείνει τους χώρους που θα εγκατασταθούν τα αντλιοστάσια και οι μονάδες Ε.Ε.Λ - υπεδάφιας διάθεσης και να δεσμεύεται γι` αυτούς δια Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Να παίρνει δια του Δημοτικού Συμβουλίου όλες τις αναγκαίες Αποφάσεις για την ομαλή εκπόνηση της Μελέτης. 4

6 2.2 Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Υποέργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. <<Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη>> Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. <<Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη>> και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου. Να μεριμνά για την εγγραφή στις ειδικές διατάξεις της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕ/ΣΑΜ/ΣΑΕΠ κλπ) ότι η κατανομή της πίστωσης της πράξης που υλοποιείται μέσω της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται στον Κύριο του Έργου. Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης. Να μεριμνά, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργο, για την εγγραφή σε Συλλογική Απόφαση, καθώς επίσης και για την ετήσια κατανομή των πιστώσεων. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων. Να παραλαμβάνει και να εγγράφει στο λογιστικό του σύστημα σε λογαριασμούς τάξεως τα φορολογικά στοιχεία του αναδόχου (των αναδόχων) και στη συνέχεια να παραδίδει τα πρωτότυπα στον Κύριο του Έργου. Να τηρεί στο φάκελο του έργου αντίγραφα όλων των παραστατικών, προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι. Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου. Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ωρίμανση του έργου, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 3.1 Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες για το Έργο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων και την από 14/02/2014 υπογραφή της Σύμβασης στο ποσό των ,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Ο προϋπολογισμός μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη του δικαιούχου και με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. <<Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη>>. 3.2 Η χρηματοδότηση του Έργου πραγματοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη>>, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι. 3.3 Η κάλυψη μη επιλέξιμων δαπανών καθώς και επιπρόσθετες δαπάνες που για οποιοδήποτε λόγο θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου που υπερβαίνουν ή δεν εντάσσονται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό, βαρύνουν τον κύριο του έργου. Η διάταξη αυτή θα περιληφθεί και στη σύμβαση ανάθεσης. 5

7 3.4 Η αμοιβή του Φορέα Υλοποίησης για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση ορίζεται στο ποσό των ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα βαρύνει τον Κύριο του Έργου και θα καταβάλλεται τμηματικά ως εξής: α) Με την υπογραφή της σύμβασης του Υποέργου 1 : «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεσης Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου», θα καταβάλλεται μηνιαία και ισόποσα το ποσό των 2.250,00 ευρώ πλέον του ΦΠΑ και για διάστημα οκτώ (8) μηνών, χρόνος που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί και το εν λόγω έργο. Το χρονικό διάστημα των οκτώ (8) μηνών θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής (14/02/2014) της Σύμβασης του υποέργου 1. Σε περίπτωση παράτασης του έργου θα εξετασθεί από κοινού η αναπροσαρμογή του τιμήματος με ειδικό προσάρτημα επί της παρούσας σύμβασης. 3.5 Στην περίπτωση ανάγκης δεσμεύσεων από τον Φορέα Υλοποίησης, που υπερβαίνουν το ποσό του συμβατικού αντικειμένου του έργου, θα γίνεται με τροποποίηση της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4.1 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την πράξη ολοκλήρωσης του Έργου και την παράδοσή του από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 4.2 Το χρονοδιάγραμμα του Έργου καθορίζεται από την απόφαση ένταξης και το Τεχνικό Δελτίο Πράξης και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του που υπερβαίνουν τους 8 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. <<Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη>>. ΑΡΘΡΟ 5 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Περιοχή εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η διοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας, Νομός Μαγνησίας, Δήμος Νοτίου Πηλίου, Δημοτική Ενότητα Μηλεών, Οικισμός Καλών Νερών, στην οποία θα εκτελεστεί το Έργο, για τα οποία αυτή καταρτίζεται. ΑΡΘΡΟ 6 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 6.1 Η σύμβαση ανάθεσης του Έργου θα καταρτίζεται μεταξύ του Κυρίου του Έργου, του Φορέα Υλοποίησης και του Αναδόχου αυτού. Στη σύμβαση αυτή θα αναφέρονται τα συμβαλλόμενα μέρη (Κύριος του έργου, Προισταμένη Αρχή, Διευθύνουσα Υπηρεσία, Ανάδοχος). 6.2 Άμεσα αντισυμβαλλόμενοι στην εργολαβική σύμβαση θα είναι ο Κύριος του Έργου και ο Ανάδοχος του (κάθε) Έργου. Στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ο Φορέας Υλοποίησης θα ενεργεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και, ως δικαιούχος έναντι της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. <<Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη>>, θα ασκεί, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. 6.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό, καλής εκτέλεσης του Έργου κλπ, τα τιμολόγια, τα παραστατικά και τα απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία, όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής και λοιπά παραστατικά, θα εκδίδονται στο όνομα του Κυρίου του Έργου και θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στο Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης θα μεριμνά για την εγγραφή τους στο λογιστικό του σύστημα σε λογαριασμούς τάξεως και θα αποστέλλει έγκαιρα τα πρωτότυπα στο Κύριο του Έργου, ώστε να προβαίνει στην εμπρόθεσμη εγγραφή τους στα σχετικά Βιβλία και τη φύλαξή τους, για όσο χρόνο επιβάλλουν οι σχετικοί κανονισμοί 6

8 και η κείμενη ελληνική νομοθεσία. Αντίγραφα όλων των παραστατικών και των χρηματικών ενταλμάτων που θα εκδίδονται από τον Κύριο του Έργου, θα φυλάσσονται από το Φορέα Υλοποίησης στο φάκελο του Έργου, προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές. 6.4 Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο του Έργου θα γίνονται από τον Κύριο του Έργου.. ΑΡΘΡΟ 7 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7.1 Οι μη επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν τον Κύριο του Έργου και θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους αυτού πόρους, είτε από δανειοδότηση είναι οι ακόλουθες: Ο ΦΠΑ που αναλογεί στο υποέργο για την υλοποίηση της πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Επεξεργασία Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου (Φάση Μελέτης)». Επιπρόσθετες δαπάνες που για οποιοδήποτε λόγο θα απαιτηθούν να καταβληθούν για την ολοκλήρωση του Έργου και υπερβαίνουν ή δεν εντάσσονται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό και θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του Έργου. Το κόστος των πρόσθετων δαπανών διοίκησης που προκαλούνται στο Φορέα Υλοποίησης κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8.1 Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της με αρ. πρωτ. / Προγραμματικής Σύμβασης», με έδρα τον Βόλο. 8.2 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από : έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου (Ν.Πηλίου), ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης (), με τον αναπληρωτή του δύο (2) εκπροσώπους της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών Υλοποίησης (), με τους αναπληρωτές τους ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τον Κύριο του Έργου (Ν. Πηλίου), με τον αναπληρωτή του. 8.3 Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π <<Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη>>, οι συμβαλλόμενοι φορείς, ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 8.4 Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της τήρησης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. 8.5 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως και εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα θα εκτελεί Υπάλληλος του Δήμου Νοτίου Πηλίου, που θα ορισθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 8.6 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη 7

9 επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 8.7 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όποτε το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία εμπλέκονται στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη και τους φορείς από τους οποίους προέρχονται, αφού υπογραφούν. 8.8 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκαιρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 8.9 Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α του ν. 3614/2007, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010, ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί, για κάθε θέμα που αφορά στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. Το κόστος για τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση βαρύνει τον Κύριο του Έργου. ΑΡΘΡΟ 12 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή: η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπόκεινται στον Φορέα Υλοποίησης. η διάθεση ενός Γραφείου σε Δημοτικό Οίκημα του Κυρίου του Έργου με τον απαραίτητο εξοπλισμό ( τηλεφωνική σύνδεση, ΗΥ με εκτυπωτή και σύνδεση Internet, ένα όχημα για την εξυπηρέτηση του επιβλέποντος του έργου και δύο κινητά τηλέφωνα με την σύνδεσή του σε δίκτυο τηλεφωνίας, θα δοθούν προς χρήση από τον Κύριο του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου και η δαπάνη που θα προκληθεί από την χρήση των μέσων θα βαρύνουν τον Κύριο του Έργου. 8

10 ΑΡΘΡΟ 13 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 13.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στον Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν εκχωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής Εμπιστευτικότητα. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. ΑΡΘΡΟ 14 ΡΗΤΡΕΣ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 14.1 Όλοι οι όροι της παρούσης προγραμματικής σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση, έστω και ενός από αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να επιβάλουν ποινική ρήτρα με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα καθ ύλη αρμόδια Δικαστήρια του Βόλου ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 15.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 9

11 Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. <<Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη>>. Με την υπογραφή της παρούσης, λύεται η με αριθμ. 4885/ Προγραμματική Σύμβαση που αφορούσε την ίδια Πράξη. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον Δήμο Νοτίου Πηλίου Για την Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Νικόλαος Φορτούνας Ο Πρόεδρος της Πάνος Σκοτινιώτης 10

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Τίτλος Πράξης : «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Επεξεργασία Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου (Φάση Μελέτης)» 1.1 τίτλος υποέργου 1 : «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» 2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : Δήμος Νοτίου Πηλίου 3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) : 4. Φορέας λειτουργίας : Δήμος Νοτίου Πηλίου 5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης Η εν λόγω πράξη <<έργο>> αποτελείται από το παρακάτω Υποέργο: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» Στο αντικείμενο των μελετών περιλαμβάνονται: Η τοπογραφική μελέτη του οικισμού Καλών Νερών. Η τοπογραφική μελέτη των οδεύσεων των αγωγών μεταφοράς και του γηπέδου της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων. Η υδραυλική μελέτη των αποχετευτικών δικτύων. Η υδραυλική μελέτη των έργων μεταφοράς, της ΕΕΛ και των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ. Η χημικοτεχνική μελέτη της ΕΕΛ. Η γεωτεχνική μελέτη. Προβλέπεται η εκτέλεση συνολικού βάθους γεωτρήσεων ίσου με 40,0m η έκθεση αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών καθώς και η γνωμάτευση θεμελίωσης των αντλιοστασίων και των κύριων μονάδων της ΕΕΛ. Οι απαιτούμενες στατικές μελέτες. Οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες (ΠΠΕ και ΜΠΕ). Η προμελέτη και τα απαιτούμενα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου. Η μελέτη δημοπρατήθηκε και ανατέθηκε κατά τις διατάξεις του Ν.3316/2005. η σχετική Σύμβαση υπογράφηκε στις Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης Επισυνάπτεται χάρτης 7. Ποσό Σύμβασης ,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗ : «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Επεξεργασία Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών Νερών Δήμου Νοτίου Πηλίου (Φάση Μελέτης)» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α ΕΡΓΑΣΙΑ Δαπάνη Εργων 1 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΦΠΑ Συνολική Δαπάνη ,95 11

13 ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ): ,95 8. Διάρκεια υλοποίησης ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Διάρκεια σε μήνες 8 Σύνολο Πράξης 8 `ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 2 Έγγραφο / απόφαση Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία 1 Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό. 2 Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο. 12

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) Υπεύθυνος φορέας Ενέργεια κύριος του έργου φορέας υλοποίησης 13

15 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών για την «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ». Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ», προϋπολογισμού ,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ( Συνοδεύεται από τον <<πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών>>) Στο Βόλο και στα κεντρικά γραφεία της Κωνσταντά σήμερα την 23 η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:45 συνήλθε η επιτροπή διαγωνισμού του άρθρου 18 του Π.Δ. 28/80 η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 506/2013 απόφαση του Δ.Σ. της, αποτελούμενη από τους : 1. Γεώργιος Φραγκογιάννης, υπάλληλο, τακτικό μέλος, ως πρόεδρο 2. Νικόλαος Τουρναβίτης, υπάλληλο, τακτικό μέλος, ως μέλος 3. Μαρία Καψιώτου, υπάλληλο, τακτικό μέλος, ως μέλος προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό για την «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ», προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ). Η επιτροπή, μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης από τη Διακήρυξη ώρας (11:00) κήρυξε τη λήξη της διαδικασίας κατάθεσης παραλαβής των προσφορών. Σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία παρέστησε μόνο ένας συμμετέχων, ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ, η επιτροπή άνοιξε την προσφορά του και έδωσε α/α στον φάκελο, τον μονογραψε και τον κατέγραψε στον συνημμένο στο παρόν «Πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών». Ο εν λόγω πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. Κατόπιν η επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο, ανέγραψε τον ίδιο α/α συμμετοχής και μονόγραψε τα περιεχόμενα σ αυτόν τον φάκελο δικαιολογητικά και τον κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Όλα αυτά αναγράφηκαν αναλυτικά στον πιο πάνω αναφερόμενο «Πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών». Μετά από αυτό, η επιτροπή συνεδρίασε χωρίς την παρουσία του ενδιαφερομένου και εξέτασε την ορθότητα και την πληρότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, των δικαιολογητικών του συμμετέχοντα. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού η επιτροπή έκρινε ομόφωνα ο ενδιαφερόμενος γίνονται δεκτός για τη συνέχεια της διαδικασίας δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά του πληρούσαν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Στη συνέχεια σε ανοικτή συνεδρίαση η επιτροπή αποσφράγισε τους φάκελο της οικονομικής προσφοράς, η οποία έχει ως εξής: 1. Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ με τιμή ,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: α. Την αριθμ. 207/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας «Παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στον ευρύτερο χώρο διάθεσης της εκροής των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων αγκίστρι για δύο έτη», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. γ. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΓΟΥΝΑΡΗ ο οποίος προσέφερε το ποσό των ,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., διότι η προσφορά του είναι η πλέον συμφέρουσα και ικανοποιητική για την επιχείρηση. Η Ε π ι τ ρ ο π ή Γεώργιος Φραγκογιάννης Νικόλαος Τουρναβίτης Μαρία Καψιώτου Πρόεδρος Μέλος Μέλος Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον Αλέξανδρο Γούναρη με το ποσό των ,00, πλέον ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού έτους Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

16 3 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών για την «Επισκευή κοντέινερ μεταφοράς λάσπης», προϋπολογισμού ,00, πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, καθώς και το παρακάτω 2ο πρακτικό: 2 ο - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Επισκευή κοντέινερ μεταφοράς λάσπης», προϋπολογισμού ,00 ( Συνοδεύεται από τον <<πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών>>) Στο Βόλο και στα κεντρικά γραφεία της Κωνσταντά σήμερα την 23 η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:20 συνήλθε η επιτροπή διαγωνισμού του άρθρου 18 του Π.Δ. 28/80 η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 506/2013 απόφαση του Δ.Σ. της, αποτελούμενη από τους : 1. Γεώργιος Φραγκογιάννης, υπάλληλο, τακτικό μέλος, ως πρόεδρο 2. Νικόλαος Τουρναβίτης, υπάλληλο, τακτικό μέλος, ως μέλος 3. Μαρία Καψιώτου, υπάλληλο, τακτικό μέλος, ως μέλος προκειμένου να ανοίξει τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Επισκευή κοντέινερ μεταφοράς λάσπης», προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ). Η επιτροπή, μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης ώρας (11:30) σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν οι Αφοί Δημ. Φράγκου ΟΕ και ΗΛΜΕΤΑ ΟΕ,αποσφράγισε τους φακέλους των οικονομικών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής: 1. Η εταιρεία ΗΛΜΕΤΑ Ο.Ε. με τιμή ,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 2. Η εταιρεία Αφοί Δημ. Φράγκου ΟΕ με τιμή ,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 3. Ο Καπουράνης Νικόλαος με τιμή ,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: α. Την αριθμ. 208 / 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας : ««επισκευή κοντέινερ μεταφοράς λάσπης», προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ) με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. γ. Την υπ αριθμ. 3/2014 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η ψήφιση του Κ.Α έτους δ. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. ε. Το 1 Ο πρακτικό με αριθμ.πρωτ. 8121/ Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρεία ΗΛΜΕΤΑ Ο.Ε. η οποία προσέφερε το ποσό των ,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. διότι η προσφορά του είναι η πλέον συμφέρουσα και ικανοποιητική για την επιχείρηση. Η Ε π ι τ ρ ο π ή Γεώργιος Φραγκογιάννης Νικόλαος Τουρναβίτης Μαρία Καψιώτου Πρόεδρος Μέλος Μέλος 1. Την έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προμηθειών για την «Επισκευή κοντέινερ μεταφοράς λάσπης», προϋπολογισμού ,00, πλέον ΦΠΑ. 2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη του παραπάνω έργου ΗΛΜΕΤΑ ΟΕ, με το ποσό των ,00, πλέον ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 στον ΚΑ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

17 4 Δ Ε Υ Α Μ Β ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών για την «Προμήθεια Πληροφορικού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού ,00. πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια Πληροφορικού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού ,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ( Συνοδεύεται από τον <<πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών>>) Στο Βόλο και στα κεντρικά γραφεία της Κωνσταντά σήμερα την 23 η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:45 συνήλθε η επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 7 του Ν. 2286/95, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 508/2013 απόφαση του Δ.Σ. της, αποτελούμενη από τους : 1. Ευαγγελία Κοφινά, υπάλληλο, τακτικό μέλος, ως πρόεδρο 2. Λαμπρινή Στεργίου, υπάλληλο, τακτικό μέλος, ως μέλος 3. Μπουντουργιάννης Ιωάννης, υπάλληλο, αναπληρωματικό μέλος, ως μέλος προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια Πληροφορικού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ). Η επιτροπή, μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης από τη Διακήρυξη ώρας (11:00) κήρυξε τη λήξη της διαδικασίας κατάθεσης παραλαβής των προσφορών. Σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν οι έχοντες καταθέσει τις προσφορές, η επιτροπή έδωσε α/α στον καθένα από τους φακέλους προσφορών, τους μονόγραψε και κατέγραψε τις συμμετοχές και τους παρόντες στον συνημμένο στο παρόν «Πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών». Ο εν λόγω πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. Κατόπιν η επιτροπή αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους, ανέγραψε τον ίδιο α/α συμμετοχής και μονόγραψε τα περιεχόμενα σ αυτούς τους φακέλους δικαιολογητικά και τους κλειστούς φακέλους των οικονομικών προσφορών. Όλα αυτά αναγράφηκαν αναλυτικά στον πιο πάνω αναφερόμενο «Πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών». Μετά από αυτό, η επιτροπή συνεδρίασε χωρίς την παρουσία των ενδιαφερομένων και εξέτασε την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού η επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι οι δύο (ΚΑΝΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣ.- ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠ.ΟΕ και ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ-ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΣΤΡΑΚΑΣ-ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ ΟΕ) εκ των τριών ενδιαφερομένων γίνονται δεκτοί για τη συνέχεια της διαδικασίας δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά τους πληρούσαν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ η συμμετοχή της εταιρείας ΜICROSYSTEMS ΙΚΕ αποκλείστηκε από τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού του ανοίγματος οικονομικών προσφορών, λόγω μη πληρότητας των Τεχνικών Προδιαγραφών, βάσει του Γνωμοδοτικού Σημειώματος με αρ.πρωτ. 8269/ του Συντάξα - Αρμοδίου των Τεχνικών Προδιαγραφών του εν λόγω διαγωνισμού και σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 και το άρθρο 13 της διακήρυξης, καθώς επίσης και την 4 Η παράγραφο των Τεχνικών Προδιαγραφών. Σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας ΜICROSYSTEMS ΙΚΕ δεν ανοίχτηκε και γι αυτό το λόγο θα επιστραφεί αυτουσίως. Στη συνέχεια σε ανοικτή συνεδρίαση η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των οικονομικών προσφορών, οι οποίες έχουν ως εξής: 2. Η εταιρεία ΚΑΝΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣ.-ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠ. ΟΕ με τιμή πλέον Φ.Π.Α ,00 ευρώ. 3.Η εταιρεία ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ-ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΣΤΡΑΚΑΣ-ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ ΟΕ, με τιμή πλέον ΦΠΑ ,00 ευρώ. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: α. Την αριθμ. 229/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης Τευχών διαγωνισμού για την «Προμήθεια Πληροφορικού Εξοπλισμού» προϋπολογισμού ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. β. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 23 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/1995. γ. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού.

18 4 δ. Τις προσφορές των συμμετεχόντων. Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρεία ΚΑΝΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠ. ΟΕ η οποία προσέφερε το ποσό των ,00 ευρώ, διότι τα προσφερόμενα είδη, όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική προσφορά της, καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και έχουν τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η ε π ι τ ρ ο π ή Ευαγγελία Κοφινά Λαμπρινή Στεργίου Μπουντουργιάννης Ιωάννης Πρόεδρος Μέλος Μέλος Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία Κανατούλας Βασ.. Παπαποστόλου Απ. Ο.Ε. με το ποσό των ,00, πλέον ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού έτους Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

19 5 Δ Ε Υ Α Μ Β ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών για την «Προμήθεια Μετασχηματιστή Διανομής Ξηρού Τύπου», προϋπολογισμού ,00, πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών και Προμηθειών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, καθώς και το παρακάτω 2ο Πρακτικό της Επιτροπής: Βόλος, 28/07/2014 Αρ. Πρωτ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2 ο - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ», προϋπολογισμού ,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ( Συνοδεύεται από τον <<πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων και οικονομικών προσφορών>>) Στο Βόλο και στα κεντρικά γραφεία της Κωνσταντά σήμερα την 28 η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε η επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 7 του Ν. 2286/95, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 508/2013 απόφαση του Δ.Σ. της, αποτελούμενη από τους : 1. Ευαγγελία Κοφινά, υπάλληλο, τακτικό μέλος, ως πρόεδρο 2. Λαμπρινή Στεργίου, υπάλληλο, τακτικό μέλος, ως μέλος 3. Ιωάννης Μπουντουργιάννης, υπάλληλο, αναπληρωματικό μέλος, ως μέλος προκειμένου να προβεί στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ», προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ). Η επιτροπή, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 8379/ πρακτικό, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την ημερομηνία ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. Στις 28/7/2014 κατατέθηκε η υπ αριθμ ένσταση της εταιρίας Ε. Καλαϊδόπουλος & Σία Ο.Ε. Η Επιτροπή απέρριψε την ένσταση της εταιρίας λόγω του ότι στο άρθρο 7 της διακήρυξης αναφερόταν ότι η κατάθεση των πιστοποιητικών ISO, η εγγύηση λειτουργίας και το καταστατικό της εταιρίας είναι απαραίτητα προσκομιστέα επί ποινής αποκλεισμού την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή στις 09/05/2014. Σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία δεν παρέστη κανένας συμμετέχον, ανοίχθηκαν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, οι οποίοι έχουν ως εξής: Η εταιρεία Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, με τιμή πλέον Φ.Π.Α ,00 ευρώ. Η εταιρεία ΓΚΕΡΟ ΑΕ, με τιμή πλέον Φ.Π.Α ,00 ευρώ. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: α. Την αριθμ. 111/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ», προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ). β. Το υπ αριθμ. 8379/ πρακτικό της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης προμηθειών (έλεγχος δικαιολογητικών). γ. Την υπ αριθμ. 8425/ υποβληθείσα ένσταση της εταιρίας Ε. Καλαϊδόπουλος & Σία Ε.Ε. δ. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 23 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/1995. ε. Την υπ αριθμ. 73/2014 απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α στ. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρεία Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, η οποία προσέφερε το ποσό των 9.105,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), διότι το προσφερόμενο είδος, όπως αυτό περιγράφεται στην τεχνική προσφορά της, καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και έχουν τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

20 5 Η ε π ι τ ρ ο π ή Ευαγγελία Κοφινά Λαμπρινή Στεργίου Ιωάννης Μπουντουργιάννης Πρόεδρος Μέλος Μέλος 1. Την έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών και Προμηθειών για την «Προμήθεια Μετασχηματιστή Διανομής Ξηρού Τύπου», προϋπολογισμού ,00, πλέον ΦΠΑ. 2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, η οποία προσέφερε το ποσό των 9.105,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), διότι το προσφερόμενο είδος, όπως αυτό περιγράφεται στην τεχνική προσφορά της, καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και έχουν τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014 και τον ΚΑ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ