14SYMV

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ , , FAX Περιστέρι: 31/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 3889 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Αναρτητέο Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :28:46 EET Reason: Location: Athens Στο Περιστέρι σήμερα την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 μεταξύ : ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 1. του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας που έχει την έδρα του στο Περιστέρι οδός Εθνικής Αντιστάσεως 65 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Μποζίκα Α. Ανδρέα και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» 2. του Ηλία Δημ. Γεροντιδάκη, Λογιστή, που εδρεύει στο Χαϊδάρι, οδός Νάξου 20, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Χαϊδαρίου και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Η Αναθέτουσα Αρχή με την υπ αριθμ. 3578/ ( AΔΑ:ΩΑ74ΟΡΕΓ-Σ4Ξ) απόφαση του Προέδρου του ΑΣΔΑ αναθέτει στον Ανάδοχο την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Έργο: η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών λογιστικής όπως εξειδικεύεται στη σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης: η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Κλήση: η τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) επικοινωνία της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο. Μηχανογραφικός εξοπλισμός: το σύνολο των ειδών πληροφορικής σε υλικό (hardware) και προγράμματα (software). Πρόγραμμα (software): η εφαρμογή λογισμικού, της οποίας η άδεια χρήσης έχει παραχωρηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή από εταιρία πληροφορικής, καθώς και τα συνοδευτικά του προγράμματος, εγχειρίδια χρήσης και πάσης φύσεως οδηγίες. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό καθαρό, χωρίς ΦΠΑ ή οποιοδήποτε παρακρατούμενο ή άλλο φόρο ή τέλος, συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του έργου. Τόπος Εκτέλεσης του Έργου: Τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ή όπου αλλού συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των μερών. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2.1 Με την παρούσα Σύμβαση η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προβεί στην εκτέλεση

2 του έργου της «Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού) 2014 και παρακολούθήση της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το 2014» 2.2 Στα πλαίσια εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει με επισκέψεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα και κατά τις εργάσιμες ώρες τις ακόλουθες υπηρεσίες: Σύνταξη πραγματικής γενικής απογραφής αποθεμάτων και πρώτων υλών για να προσδιορισθεί με ακρίβεια η πραγματική κατάσταση της περιουσίας του Συνδέσμου. Η απογραφή έχει δύο (2) σκέλη, το σκέλος της ποσότητας και το σκέλος της αξίας. Η αξία των απογραφέντων ποσοτήτων προσδιορίζεται με την αποτίμηση. Η απογραφή γίνεται την τελευταία ημέρα της χρήσεως (31/12/2014) και η διενέργεια της επιβάλλεται από το άρθρο 27 παρ. 1 του Κ.Β.Σ. και γίνεται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων που συγκροτεί για το σκοπό αυτό η Αναθέτουσα Αρχή. Προσαρμογή των λογιστικών υπόλοιπων των λογαριασμών στα δεδομένα της απογραφής με τις κατάλληλες εγγραφές τακτοποίησης. Χρονική τακτοποίηση των εσόδων και εξόδων. Με βάση χρονικά κριτήρια τα λογιστικά υπόλοιπα των λογαριασμών εσόδων και εξόδων τακτοποιούνται σε αυτά που αφορούν την επόμενη η επόμενες χρήσεις (μη δουλεμένα). Η λογιστική τακτοποίηση των εσόδων και εξόδων γίνεται με την χρησιμοποίηση των Μεταβατικών Λογαριασμών (Ενεργητικού και Παθητικού). Ενημέρωση του Μητρώου Παγίων, και λογισμός των ετήσιων αποσβέσεων με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί κατά την διάρκεια της χρήσης. Σύνταξη του Προσωρινού Ισοζυγίου. Συντάσσεται ένα ανακεφαλαιωτικό ισοζύγιο με βασικό σκοπό την διαπίστωση της ορθότητας των λογαριασμών με την απογραφή. Υπολογισμός του οργανικού αποτελέσματος, από την εκμετάλλευση. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών εξόδων, όπως έχουν εκκαθαριστεί σύμφωνα με τις παραπάνω ενέργειες, καθώς και οι συνολικές χρεώσεις όλων των λογαριασμών αποθεμάτων (ομάδα 2 ΚΛΣ) θα μεταφερθούν στη χρέωση του λογαριασμού Γενική Εκμετάλλευση. Στη πίστωση του λογαριασμού Γενική Εκμετάλλευση θα μεταφερθούν τα εκκαθαρισμένα, σύμφωνα με τα προηγούμενα, υπόλοιπα των εσόδων, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα λήξης όλων των λογαριασμών αποθεμάτων (ομάδα 2 ΚΛΣ) έτσι καταρτείται ο λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης και προκύπτει το τελικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης. Στο συνολικό αυτό αποτέλεσμα θα προστεθούν τα έξοδα που δεν είναι προσδιοριστικά του μικτού αποτελέσματος (έξοδα διοικητικής λειτουργίας, έξοδα ερευνών και αναπτύξεως κ.λ.π.) και θα αφαιρεθούν τα μη προσδιοριστικά του μικτού αποτελέσματος έσοδα (αλλά έσοδα, έσοδα χρεογράφων κ.λ.π.). Κατάρτιση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης (λογαριασμός 86), με την μεταφορά στην πίστωση του, όλων των εσόδων που για διάφορους λόγους κατατάσσονται εκτός εκμετάλλευσης (λογαριασμοί 80,81,82 και 84) και με την μεταφορά στην χρέωση του, όλων των εξόδων που κατατάσσονται εκτός εκμετάλλευσης (λογαριασμοί 80,81,82 και 83). Κατάρτιση του λογαριασμού Αποτελέσματα προς Διάθεση (λογαριασμός 88) και η διανομή του τελικού αποτελέσματος. Με την διανομή του αποτελέσματος κλείνουν όλοι οι λογαριασμοί της κυκλοφορίας ενώ παραμένουν ανοιχτοί οι λογαριασμοί περιουσίας με το τελικό του απόθεμα ο καθένας. Σύνταξη του Οριστικού ισοζυγίου. Μετά τις εγγραφές προσδιορισμού και διανομής του αποτελέσματος, συντάσσεται το Οριστικό Ισοζύγιο, και στο οποίο όλοι οι λογαριασμοί, εκτός από τους λογαριασμούς Ισολογισμού, είναι εξισωμένοι. Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσεως που προβλέπει το ΠΔ 315/99. Οι οικονομικές καταστάσεις που υποχρεούται να συντάξει ο Σύνδεσμος με βάσει τα οριζόμενα στο ΠΔ 315/99 και τις αρχές της λογιστικής επιστήμης, είναι οι εξής: 1. Η κατάσταση του ισολογισμού καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ του Π.Δ. 315/ Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ του Π.Δ. 315/ Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων καταρτίζεται υποχρεωτικά στην περίπτωση που γίνεται διάθεση αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ του Π.Δ. 315/ Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ του Π.Δ. 315/ Το Προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των οικονομικών αυτών καταστάσεων, με το οποίο δίνονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες, καταρτίζεται δε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο του Π.Δ. 315/99. Κλείσιμο των βιβλίων της χρήσης. Το κλείσιμο των βιβλίων της χρήσης γίνεται με δύο (2) εγγραφές και με την χρησιμοποίηση του λογαριασμού Ισολογισμός (89). Στην πρώτη εγγραφή ο λογαριασμός 89 Ισολογισμός με το δευτεροβάθμιο του Ισολογισμός κλεισίματος χρεώνεται με τα υπόλοιπα όλων των χρεωστικών λογαριασμών του ισολογισμού με πίστωση του καθενός από αυτούς οι οποίοι εξισώνονται και με την δεύτερη εγγραφή πιστώνεται με τα υπόλοιπα όλων των πιστωτικών λογαριασμών του ισολογισμού με

3 χρέωση του καθενός από αυτούς οι οποίοι εξισώνονται και αυτοί. Παράσταση στην Εκτελεστική Επιτροπή. Για την παροχή αναγκαίων διευκρινήσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης. Συνεργασία με τον Ορκωτό Ελεγκτή της Αναθέτουσας Αρχής κατά την διάρκεια του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων. 2.3 Στα πλαίσια του ανωτέρω έργου ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει: α) Υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) για την επίλυση προβλημάτων / ερωτήσεων που είναι δυνατό να αποκατασταθούν με τους συγκεκριμένους τρόπους επικοινωνίας και κατόπιν αντίστοιχου αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής. β) Υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης και χρήσης ειδικού προγράμματος παροχής βοήθειας (τηλεϋποστήριξη) για την επίλυση προβλημάτων / ερωτήσεων που είναι δυνατόν να αποκατασταθούν με το συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας. Η υπηρεσία παρέχεται για το συγκεκριμένο μηχανογραφικό εξοπλισμό που υπάρχει κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Οι ανωτέρω (υπό 2.3 α,β ) παροχές υποστήριξης θα έχουν διάρκεια το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας σύμβασης. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 3.1 Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, όπως αυτό θα ζητηθεί εγγράφως από τον Ανάδοχο. 3.2 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο και επιπλέον εγγυάται την λειτουργία του κατάλληλου μηχανογραφικού εξοπλισμού και προγραμμάτων εναρμονισμένων με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 3.3 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει σχετικό με την εκτέλεση του έργου χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου προκειμένου αυτός να διεκπεραιώσει με τρόπο άρτιο και πλήρη τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω. 3.4 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στους χώρους υλοποίησης του έργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση που κριθεί από τον Ανάδοχο ότι αυτό είναι αναγκαίο για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του έργου και εκτός εργασίμων ωρών και ημερών 3.5 Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το έργο. 3.6 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. 3.7 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να καταβάλει την παρακάτω συμφωνημένη αμοιβή προς τον Ανάδοχο. 3.8 Η αναθέτουσα Αρχή παρέχοντας στον Ανάδοχο το δικαίωμα της αποκλειστικότητας, δεσμεύεται να μην αναθέσει σε άλλο φορέα τις εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του Αναδόχου σε αντίθετη περίπτωση. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 4.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 4.2 Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα τους συνεργάτες και το προσωπικό του. 4.3 Ο Ανάδοχος παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του έργου οποτεδήποτε του ζητηθεί. 4.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να επικοινωνεί με τον Ανάδοχο κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να επικοινωνεί με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Αναδόχου. 4.5 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για ζημίες ή βλάβες πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας, που είναι δυνατόν να προκληθούν κατά ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο μόνο εφ όσον οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του Αναδόχου. O Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάσταση μέχρι του ποσού της αγοραίας αξίας του πράγματος ή της εγκατάστασης κατά το χρόνο της βλάβης ή ζημίας. 4.6 Ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σ αυτήν από μερική

4 η ολική, υπαίτια ή ανυπαίτια αδυναμία χρήσης και εκμετάλλευσης του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Αναθέτουσας Αρχής από το προσωπικό της. 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 5.1 Το συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση του έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των 9.900,00 (εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ ) πλέον Φ.Π.Α. 23% για τον οποίο βαρύνεται η Αναθέτουσα Αρχή. 5.2 Τρόπος Καταβολής Συμβατικού Τιμήματος: Η καταβολή του ανωτέρω συνολικού συμβατικού τιμήματος γίνεται τμηματικά, 50% στο α' δεκαήμερο του Μαρτίου και 50% με την παράδοση του έργου με την έκδοση του νόμιμου παραστατικού από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή. 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6.1 Η παρούσα σύμβαση αρχίζει την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει την παράδοση του έργου. 6.2 Κάθε ανανέωση ή παράταση της σύμβασης συντάσσεται εγγράφως και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 6.3 Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε παράβαση όρου της παρούσας Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όταν τα προγράμματα είτε δεν συντηρούνται ή συντηρούνται πλημμελώς από την εταιρία λογισμικού είτε γίνεται κακή χρήση από την Αναθέτουσα Αρχή οπότε δεν είναι δυνατή η εξαγωγή αξιόπιστων στοιχείων καθώς και στην περίπτωση επέλευσης του όρου Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμεί να λύσει την παρούσα σύμβαση νωρίτερα από τον συμφωνηθέντα χρόνο υποχρεούται να ειδοποιήσει το έτερο συμβαλλόμενο μέρος τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία που θα ορίσει ως ημερομηνία λύσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που η πρόωρη λύση προέρχεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αυτή οφείλει να καταβάλει στον Ανάδοχο το συμβατικό τίμημα μέχρι την ημερομηνία που ορίζει ως ημερομηνία πρόωρης λύσης καθώς και να εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς τα κονδύλια εξόδων που θα οφείλονται για την εκτέλεση του έργου και που η υλοποίησή τους θα έχει συμφωνηθεί πριν την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για πρόωρη λύση. Σε περίπτωση που η πρόωρη λύση αποφασισθεί από τον Ανάδοχο αυτός οφείλει να διενεργήσει και να προωθήσει μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης λύσης όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 7. 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα και όλο το υλικό που τα συνοδεύει. Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως ως ακολούθως: Για την αναθέτουσα αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ονομασία Υπηρεσίας Διενέργειας Ταχ.Δ/νση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65 Ταχ.κωδ ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ Τηλ fax Για τον Ανάδοχο: ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ Ταχ.Δ/νση: Νάξου 20 Ταχ.κωδ: ΠΟΛΗ: Χαϊδάρι. Τηλ: Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για τροποποίηση, ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση, απόφαση όχληση ή καταγγελία και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, αυτή θα είναι έγγραφη. 7.2 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΕΣ ΟΡΟΙ: Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται και

5 αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας σύμβασης η από έγγραφη προσφορά του Αναδόχου( Απ. Πρωτ. 3451/ ) και η 3578/ (ΩΑ74ΟΡΕΓ-Σ4Ξ) απόφαση ανάθεσης του Προέδρου του ΑΣΔΑ. Η παρούσα σύμβαση αφορά σε εργασίες και αμοιβές που ρητά αναφέρονται στους προηγούμενους όρους. Οποιαδήποτε άλλη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα γίνει με ξεχωριστή σύμβαση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 7.4 ΕΚΧΩΡΗΣΗ: Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ: Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 20 ημερών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάση της Ελληνικής νομοθεσίας και αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών ΙΣΧΥΡΟΙ ΟΡΟΙ: Τα συμβαλλόμενα μέρη υπόσχονται και υποχρεούνται στην πιστή τήρηση των όρων και συμφωνιών της παρούσας θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και ισχυρών. Το παρόν συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα εκ των οποίων το ένα έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή και ένα ο Ανάδοχος. Ο Αντισυμβαλλόμενος Ο Πρόεδρος Ηλίας Γεροντιδάκης Ανδρέας Α. Μποζίκας Εσωτερική Διανομή: DocID: MasterDocID: Συμφ ω ν ητικό