ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Οκτώβριος 2009 - Απρίλιος 2012 Τι παραλάβαµε - τι πετύχαµε - τι σχεδιάζουµε... Σε εποχές κρίσης για τη Χώρα και τους Πολίτες, προσπαθήσαµε µε συνέπεια και έχουµε στη Φωκίδα: 4 ΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - 51 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 9 ΝΕΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - 45 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Μαζί, Συνεχίζουµε... Αγαπητοί συµπατριώτες, Τα δύο τελευταία χρόνια ήταν τα δυσκολότερα για την Ελλάδα και τους Πολίτες της από την µεταπολίτευση και µετά. Οι µήνες και τα χρόνια που έρχονται θα είναι εξίσου δύσκολα. Για την παραµονή της χώρας στην ευρωζώνη, την ανάταξη της οικονοµίας και την στήριξη της κοινωνίας θα απαιτηθεί από το πολιτικό δυναµικό µεγάλη, συνεχής και φιλότιµη προσπάθεια, θα απαιτηθεί και ρεαλισµός και συναίσθηση του βάρους και της ευθύνης, πάνω απ όλα όµως θα απαιτηθεί να ειπωθούν µόνο αλήθειες. Επέλεξα ως στάση ζωής να µιλώ δηµόσια, να εισπράττω θυµό - δίκαιο ή και άδικο -, από το να κρυφτώ. Επέλεξα το να δουλεύω σκληρά και καθηµερινά για τον τόπο µου από το να «επενδύσω» στις δηµόσιες σχέσεις και στις ανέξοδες υποσχέσεις. Επέλεξα το να αναλάβω το κόστος του να κάνω επιλογές από την απροθυµία και την συντήρηση της «ακινησίας». Επέλεξα και συνεχίζω να επιλέγω την ουσιαστική συνεργασία από τους βυζαντινισµούς και τα κλειστά γραφεία. Επέλεξα να πω την δική µου αλήθεια από το να τα έχω καλά µε όλα και µε όλους. Επέλεξα, όπως και όλα τα χρόνια που συµµετέχω στα κοινά, να είµαι παρούσα στον τόπο µας µε άποψη και θέση. Στις πλέον δύσκολες στιγµές των τελευταίων δεκαετιών για τη χώρα, προσπάθησα να κάνω το καλύτερο δυνατό για τον τόπο µας. Επαναλαµβάνω, όπως και σε όλα τα προηγούµενα σηµειώµατά, ότι «δεν ασπάζοµαι λογικές και πρακτικές «κατόπιν ενεργειών» µου. Ό,τι έγινε και ό,τι µπορεί να γίνει απαιτεί αλληλοενηµέρωση, σεβασµό των διακριτών ρόλων και ειλικρινή συνεργασία, τόσο µε την Τοπική & Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αλλά και µε τους Επιστηµονικούς, Οικονοµικούς & Κοινωνικούς Φορείς». Απαιτεί το να αναγνωρίσεις τις προσπάθειες και να χτίσεις πάνω σε καθετί καλό που έγινε. Ξέρω, πως το ουσιαστικότερο και το σπουδαιότερο όλων, εν µέσω κρίσης, είναι να γεννηθεί ξανά η ελπίδα και η προοπτική. Και για να γίνει αυτό, πέρα από την γενική κατάσταση της χώρας, κάθε τόπος πρέπει να έχει ευκαιρίες µπροστά του. Προσπάθησα και θα συνεχίσω καθηµερινά να προσπαθώ, µε σχέδιο και ρεαλισµό, να κερδίσει η Φωκίδα τις περισσότερες δυνατές ευκαιρίες. Το σηµείωµα που έχετε στα χέρια σας, παρουσιάζει τις εξελίξεις των τελευταίων µηνών για σηµαντικά έργα και θεσµικά ζητήµατα που αφορούν την Φωκίδα. Αποτελεί δε συνέχεια της επιλογής µας να ενηµερώνουµε ουσιαστικά και συστηµατικά τους πολίτες για θέµατα του Νοµού σε κάθε στάδιο των διαδικασιών από τις οποίες πέρασαν. Με εκτίµηση, Αφροδίτη Παπαθανάση Υποψ. Βουλευτής Ν. Φωκίδας ΔΕΛΦΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Ανακαθορισμός των εσωτερικών ορίων των Ζωνών Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου. Θα ακολουθήσει η δημοσίευση σε ΦΕΚ των αλλαγών που έγιναν αποδεκτές και η υπογραφή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Το σύνολο των θεμάτων του Δελφικού Τοπίου τέθηκε από την πρώτη στιγμή καθώς ο καθορισμός των ορίων της Ζώνης Β και ο ορισμός των όρων δόμησης και των χρήσεων γης επί αυτής της ζώνης, είναι δράση «προτεραιότητας» για την αναπτυξιακή δυναμική του Νομού Φωκίδας. Χρειάστηκε η συστηματική συνεργασία μηνών με τους μηχανικούς του Υπουργείου - Δ/νση Τοπογραφήσεων και Φωτογραμμετρίας - με το επιστημονικό προσωπικό της Ι ΕΠΚΑ, τους Αιρετούς του Νομού, τα Στελέχη και την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε να πάμε στο πρώτο βήμα του ανακαθορισμού των ορίων των ζωνών προστασίας. Έτσι, για πρώτη φορά, στην από 26.03.2011 συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, συζητήθηκαν αναλυτικά και έγιναν αποδεκτές οι εξής προτάσεις - αλλαγές: 1. Ανακαθορισμός των ορίων της Α Ζώνης Προστασίας ώστε να δοθούν λύσεις για τις περιοχές της Ιτέας και της Κίρρας. Δυνατότητα υλοποίησης έργων υποδομής 2. Οριοθέτηση οικισμών εντός των ορίων του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου. Αμέσως μετά τη δημοσίευση των παραπάνω αλλαγών και της υπογραφής της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, θα ακολουθήσει η διαδικασία για αλλαγή των χρήσεων γης και των όρων δόμησης στη β ζώνη προστασίας. ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ 1,5km από την ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4056/2012 Με παρέμβαση της Βουλευτή, τη συνεργασία του Δήμου & του Συλλόγου των Κτηνοτρόφων, προστέθηκαν στο νομοσχέδιο οι εξής προτάσεις: Δυνατότητα ίδρυσης νέων κτηνοτροφικών μονάδων και αδειοδότησης των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, εντός της κηρυγμένης Ζώνης Β προστασίας αρχαιολογικών χώρων. Δυνατότητα ίδρυσης νέων κτηνοτροφικών μονάδων και αδειοδότησης των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με συγκεκριμένους όρους και όρια και γύρω από τεχνητές λίμνες και ταμιευτήρες νερού και Η προσθήκη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή καθώς αντιμετωπίζεται το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε μέχρι σήμερα εξαιτίας της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α5 σύμφωνα με την οποία καμία εγκατάσταση δεν μπορούσε να υπάρξει στο 1,5 km από τις όχθες της λίμνης του Μόρνου. Τώρα θα ισχύσουν και για τη λίμνη του Μόρνου οι γενικοί κανόνες που προβλέπονται στο νομοσχέδιο για κάθε λίμνη και ποταμό.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ και για την ΦΩΚΙΔΑ από την ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Νόμος 4042/2012 - το 20% των εσόδων του Δημοσίου από την εκμίσθωση μεταλλείων θα αποδίδεται στους Δήμους εντός των ορίων των οποίων διενεργείται μεταλλευτική δραστηριότητα Για πρώτη φορά, στα χρονικά της μεταλλευτικής νομοθεσίας και του μεταλλευτικού κώδικα υπήρξαν αλλαγές σύμφωνα με τον Ν. 4042/2012 με τον οποίο δρομολογούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις με όφελος τόσο για την εθνική οικονομία όσο και για τις τοπικές κοινωνίες σε περιοχές όπου υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα. Για πρώτη φορά σε όλα τα χρόνια που ασκείται μεταλλευτική δραστηριότητα στο Νομό Φωκίδας, οι Δήμοι Δελφών και Δωρίδας μπορούν να έχουν αντισταθμιστικά οφέλη από την δραστηριότητα αυτή. ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 20, 3 εκατ. ευρώ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ Π. Δ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Εκπονείται η οριστική μελέτη, από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία θα παραδοθεί στο Υπ. Πολιτισμού, τον Ιούνιο του 2012. Γίνεται προεργασία για την ένταξη του έργου στο Ε.Σ.Π.Α. Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ο Πρόεδρος του Σ. Μπένος, έχουν αναλάβει την ωρίμανση των μελετών που αφορούν το έργο αποκατάστασης & ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου Δελφών. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η προμελέτη, η οποία έχει εγκριθεί και από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.). Εντός Απριλίου - Μαΐου θα αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για τον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 3, 96 εκατ. Ευρώ ΑΜΕΣΑ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος «ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.» - Εκτελούνται αποτυπώσεις & τοπογραφικές εργασίες. Πρόβλεψη για έναρξη υλοποίησης τεχνικού έργου : ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πολιτική επιλογή: Το έργο αξιολογήθηκε από την πρώτη στιγμή ως έργο προτεραιότητας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - πάγιο αίτημα δεκαετιών για τους καλλιεργητές της Φωκίδας και όχι μόνο. Ώριμη τεχνικά μελέτη του έργου. Υπέρ δέσμευση πόρων στο πρόγραμμα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Αλεξ. Μπαλτατζης Διαθέσιμος προϋπολογισμός 400 εκ. ευρώ ενταγμένα έργα τρεις φορές μεγαλύτερης αξίας δηλ. 1.200 εκ. ευρώ. Ιστορικό έργου: Νοέμβριος 2009 Νοέμβριος 2010. Κλείσιμο κάθε εκκρεμότητας ώστε να ενταχθεί το έργο στο πρόγραμμα Αλ. Μπαλτατζής 2007-2013. Ιούλιος 2010. Υπεγράφη η προέγκριση της δημοπράτησης του έργου. Σεπτέμβριος 2010. Υπεγράφη η απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τη δημοπράτηση του. Νοέμβριος 2010. Δημοπράτηση του έργου. Μάρτιος 2011. Υπεγράφη από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου η απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού βάσει της οποίας ανάδοχος του έργου είναι η εργοληπτική εταιρεία «ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.» με προϋπολογισμό 20,3 εκατ. Ευρώ. Μάιος 2011. Ολοκληρώθηκαν όλες οι τυπικές διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Νοέμβριος 2011. Υπεγράφη, μετά από πληθώρα προβλημάτων και κινδυνολογιών, η εργολαβική σύμβαση κατασκευής, μεταξύ του Υπουργείου και της αναδόχου εταιρίας. Που βρισκόμαστε σήμερα: Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ ΟΣΚ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ και αναδόχου εταιρείας. Το έργο απεντάχθηκε από το Γ ΚΠΣ. Είναι σε ημιτελή κατάσταση από το 2004. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ετοίμασε εκ νέου μελέτη του έργου(2008-2009) και η μελέτη αυτή πέρασε με θετική γνωμοδότηση από το ΚΑΣ. Φορέας κατασκευής του έργου ορίστηκε ο ΟΣΚ ΑΕ. τον Μάρτιο του 2009. Τι κάναμε: Σε σειρά συναντήσεων με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου μας ζητήθηκε να καταθέσουμε θέση για το έργο και τεκμηρίωση για την όσο καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χώρου. Τεκμηριώσαμε την άποψη της ολοκλήρωσης του κτηρίου και προτείνουμε και εναλλακτικές χρήσεις του σε σχέση με τις δυνατότητες που προσφέρονται για ημερίδες, συνέδρια και μαθήματα Ιδρυμάτων και Θεμάτων σε σχέση κύρια με τον Αρχαιολογικό Χώρο Δελφών. Ιστορικό έργου: Απρίλιος 2011. Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό περίπου 7 εκατ. ευρώ.. Σεπτέμβριος 2011. Δημοπράτηση του έργου. Δεκέμβριος 2011. Απόρριψη της ένστασης της δεύτερης μειοδότριας εταιρείας έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και έκδοση απόφασης ανάθεσης του έργου στην εργοληπτική εταιρεία «ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε.». Μάρτιος 2012. Ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 2
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 15.3 εκατ. Ευρώ ΜΑΡΙΝΑ ΙΤΕΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΗΚΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΖΩΝΗΣ Το έργο του εκσυγχρονισμού των αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του κέντρου και στην προσέλκυση χιονοδρόμων. Πολιτική επιλογή αποτελεί η στήριξη του ΧΚΠ καθώς η λειτουργία του συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση τριών νομών, της Φωκίδας, της Βοιωτίας και της Φθιώτιδας. Που βρισκόμαστε τώρα - Απρίλιος 2012 : Η ανάδοχος εταιρεία του έργου πρέπει να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εγγυητικές επιστολές στην ΕΤΑ ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης. Αμέσως μετά θα γίνει η εγκατάσταση του εργολάβου. Με νομοθετική διαδικασία που ήδη έχει ολοκληρωθεί αλλά και με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τον Παρνασσού θα αντιμετωπισθούν οριστικά όλα τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούσαν το Κέντρο και τις δυνατότητες επεμβάσεων για την συντήρηση και εκσυγχρονισμό του. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ & ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ 10,322 ΕΚ. ΕΥΡΩ 4/2012 ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ «ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» Ο Τουριστικός Λιμένας Ιτέας έχει ολοκληρωθεί από το 2003, δεν έχει όμως ποτέ λειτουργήσει ως οργανωμένη μαρίνα υποδοχής σκαφών. Ζητούμενο αποτελεί η ολοκλήρωση της κατασκευής και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της μαρίνας της Ιτέας μέσω σύναψης σύμβασης υπηρεσιών, διαφυλάσσοντας τους απαιτούμενους περιβαλλοντικούς όρους, τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της πόλης και το δημόσιο συμφέρον. Έγιναν συναντήσεις προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας και Λιμενικού Ταμείου και να προσδιοριστούν τα απαραίτητα βήματα της κάθε αρχής για την προκήρυξη του έργου αξιοποίησης της μαρίνας. Αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα τιμής ζώνης μέσω κατευθύνσεων και οδηγιών που δόθηκαν στην αρμόδια ΔΟΥ Άμφισσας από το Υπουργείο Οικονομικών Αξιολογήθηκε από την Αρμόδια Δ/νση Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Πολιτισμού και έγιναν οι σχετικές παρατηρήσεις του σχεδίου προκήρυξης δημοπρασίας που κατέθεσαν η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και το Λιμενικό Ταμείο. Που βρισκόμαστε σήμερα: Αναμένεται από το Λιμενικό Ταμείο να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η διακήρυξη για τη δημοπράτηση της μαρίνας. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ ΑΡΤΟΤΙΝΑ Απρίλιος 2012 Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Είναι σε εξέλιξη η μελέτη του έργου Τι περιλαμβάνει το έργο: Μελέτη & κατασκευή ταμιευτήρα και αρδευτικού δικτύου Τολοφώνος στη θέση Χαρμίσκο Τι θα εξασφαλίσει: Επίλυση των χρόνιων προβλημάτων άρδευσης του κάμπου Τολοφώνος Ερατεινής, Πανόρμου και Αγίου Νικολάου Την ομαλή υδροδότηση και τη βελτίωση των υπογείων υδάτων και Τον εμπλουτισμό των ήδη υπαρχουσών γεωτρήσεων Σύνολο των αγροτικών εκτάσεων που πρόκειται να αρδευτούν 5.500 στρ. Ιστορικό έργου: Μάιος 2009. Δημοπρατήθηκε η μελέτη του έργου, με προϋπολογισμό 1,6 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλταντζής». Η εκδίκαση των ενστάσεων, καθυστέρησε για πολλούς μήνες την έκδοση αναδόχου. Κρατήσαμε το έργο στο «Αλέξανδρος Μπαλταντζής» καθώς λόγω καθυστερήσεων κινδύνευσε με απένταξη. Φθινόπωρο 2011. Εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με βάση την οποία «ξεμπλόκαρε» η διαδικασία. Υλοποιείται το έργο της κατασκευής. Νοέμβριος 2011. Υπεγράφη η απόφαση πίστωσης ύψους 380.000 ευρώ για το έργο: «Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από Παραλίμνιο έως Πενταγιοί Αρτοτίνα» από το Πρόγραμμα «ΠΑΜΦΩΚΙΣ» - ΣΑΕ 409. Ιανουάριος 2012. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών που υπολείπονται με αναθεώρηση, μέχρι 30-06-2012. 3
Δεκέμβριος 2011 - Εντάχθηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπ. Περιβάλλοντος (ΕΠΠΕΡΑΑ) Η μελέτη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στα 17.096.700,10 ευρώ και το πέρας των εργασιών εκτιμάται στο τέλος του 2015. Ήδη εκπονούνται οι απαραίτητες μελέτες, η ολοκλήρωσή των οποίων αναμένεται στα μέσα του 2012. Τι παραλάβαμε τον Οκτώβριο 2009: Ενταγμένο το έργο στο ΤΟΜΕΑΚΟ του ΥΠΕΧΩΔΕ ως «μεγάλο έργο», προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ. Καμιά ώριμη μελέτη, έγινε ειδική διαπραγμάτευση του ΕΠΠΕΡΑΑ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μην απενταχθεί το έργο, καθώς κρατούσε μεγάλο προϋπολογισμό χωρίς κανένα βαθμό ωριμότητας. 4 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - 17 εκατ. ευρώ 12/2011 ένταξη στο ΕΣΠΑ ΑΞΟΝΑΣ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 11,5 εκατ. ευρώ Υλοποιείται το έργο της κατασκευής. Μερική αποκατάσταση του τμήματος Αγ. Ευθυμία Βουνιχώρα. Ολοκληρώνεται και η μελέτη για το τμήμα Μαλανδρινο Λιδωρίκι. Στάση εργασιών για χρόνια και ταλαιπωρία των κατοίκων της περιοχής. Χάθηκαν πόροι από το Γ ΚΠΣ. Το έργο δημοπρατήθηκε τον Μάιο του 2005 υπογράφηκε σύμβαση από την ανάδοχο εταιρεία για 8.700.000 ευρώ. Σύμφωνα με αυτήν τη σύμβαση το έργο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως στις 31.05.2008. Τι έκανε για όλα αυτά η Ν.Δ.: ΤΙΠΟΤΑ. Για σειρά ετών όπου είχαν σταματήσει οι εργασίες εκτέλεσης του έργου. Τι κάναμε: Αναλάβαμε από την πρώτη στιγμή την ευθύνη των πραγμάτων απέναντι στην τοπική κοινωνία, με συνεχείς παρεμβάσεις και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές σε επίπεδο περιφέρειας και υπουργείων. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ 3,198 ΕΚ. ΕΥΡΩ 4/2012 ΕΝΤΑΞΗ στο ΕΣΠΑ Εντάχθηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπ. Περιβάλλοντος (ΕΠΠΕΡΑΑ). Ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δωρίδας, που είχαμε θέσει από την πρώτη κιόλας στιγμή ως άμεση προτεραιότητα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΕΠΠΕΡΑΑ, χρόνιο και καθολικό αίτημα των κατοίκων του Δήμου. Εντάσσεται στα πλαίσια του συνολικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού που αποσκοπεί στη δημιουργία βασικών υποδομών του Δήμου που θα εξυπηρετήσουν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών. Τι κάναμε: Εξασφαλίσαμε για το έργο την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων η οποία εκκρεμούσε από το 2008. Η διαδικασία σύνταξης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης διήρκησε περίπου δέκα μήνες έως την τελική υπογραφή της τον Μάρτιο του 2011 με συστηματική παρακολούθηση και παρέμβαση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Με συστηματική δουλειά, παρεμβάσεις στα Υπουργεία και σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή, ζητήσαμε την ένταξη και τη χρηματοδότηση του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος με ζητούμενο την υλοποίηση αυτού του τόσου σημαντικού για την περιοχή και τη Φωκίδα έργου. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε.ΕΥΠΑΛΙΟΥ 5, 166 ΕΚ.ΕΥΡΩ 3/2012 ΕΝΤΑΞΗ στο ΕΣΠΑ Μάρτιος 2012 - Εντάχθηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπ. Περιβάλλοντος (ΕΠΠΕΡΑΑ). Σημαντικό έργο υποδομής για την παραλιακή ζώνη του Δήμου Δωρίδας, που είχαμε θέσει ως άμεση προτεραιότητα προς ένταξη και χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΕΠΠΕΡΑΑ από τις αρχές του 2010. Τι κάναμε: Για τις ανάγκες κατάθεσης του φακέλου υποβολής του έργου στο Υπ. Περιβάλλοντος για τη χρηματοδότηση του έργου, σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή προωθήσαμε την προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και τη θετική προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση. Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση του έργου κατασκευής του Κεντρικού Συλλεκτήρα Λυμάτων των παραλιακών οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδας καθώς και των βασικών εσωτερικών δικτύων των οικισμών: 1. Μαραθιά-Σκαλώματος 2. Μοναστηρακίου και 3. των πυκνοδομημένων παραλιακών οικισμών/περιοχών δια των οποίων διέρχονται οι κεντρικοί συλλεκτήρες βαρύτητας Τα αστικά λύματα των ως άνω οικισμών μέσω του προβλεπόμενου αγωγού μεταφοράς θα παροχετεύονται στις υφιστάμενες και υπό επέκταση ΕΕΛ Ναυπάκτου ενώ στη φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται και η Τεχνική Μελέτη του έργου. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΤΕΑΣ - 2,849 ΕΚ. ΕΥΡΩ 6/2011 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ Ένταξη του έργου στο ΕΠΠΕΡΑΑ τον ΙΟΥΝΙΟ του 2011 Προέγκριση ορών δημοπράτησης για το υποέργο της Αποχέτευσης Κίρρας Καθυστερήσεις Δήμου για το υποέργο του Βιολογικού Ιτέας Σχεδιασμό για την ολοκλήρωση του υπολειπόμενου δικτύου αποχέτευσης της Κίρρας. Πολιτική επιλογή: Το έργο έχει χαρακτηριστεί από τον Μάιο του 2010 ως «έργο προτεραιότητας» από το ΥΠΕΚΑ και το ΕΠΠΕΡΑΑ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Για το λόγο αυτό και επιλέχθηκε η λύση του να ενταχθεί στο σύνολό το έργο της αποχέτευσης Κίρρας, αντικατάστασης των αγωγών και της αναβάθμισης του Βιολογικού Ιτέας. Τι αντιμετωπίζουμε με το έργο αυτό: Για πρώτη φορά αντιμετωπίζεται στο σύνολο του το ζήτημα της διαχείρισης των λυμάτων της πόλης, το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό θέμα της πόλης της Ιτέας. Συγκεκριμένα, το εν λόγω έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα: Υποέργο 1: Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Κίρρας Υποέργο 2: Αναβάθμιση ΕΕΛ Ιτέας Υποέργο 3: Τεχνικός Σύμβουλος του έργου Υποέργο 4: Εργασίες Αρχαιολογικής Επίβλεψης
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ - 4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 4/2010 ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΩΣ ΕΡΓΟ «ΓΕΦΥΡΑ» από το Γ ΚΠΣ στο ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΡΟΙΖΟΝΙΩΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ Ολοκληρώνεται η διαδικασία για την έκδοση ΚΥΑ για την πράξη εξομοίωσης ζώνης λιμένα. Αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών & Ανταγωνιστικότητας. Έχει αναζητηθεί και εξευρεθεί η διαδικασία για την ανέλκυση των βυθισμένων σκαφών, διαδικασία που απαιτεί να προηγηθεί η παραπάνω διαδικασία. Το έργο του αναδασμού και η παράδοση των νέων τεμαχίων στους αγρότες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2013. Στο τεχνικό κομμάτι του έργου θα προστεθεί και η κατασκευή της περιμετρικής τάφρου γύρω από την Μανάγουλη για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινόμενων. Για την καταβολή της ηριμένης εσοδείας για το 2009 και 2010: 1. Ολοκληρώνεται ο έλεγχος από ΟΠΕΚΕΠΕ, και 2. Η Διαχειριστική Αρχή του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, έχοντας τα τελικά στοιχεία του ελέγχου, ζητά αύξηση της διαθέσιμης πίστωσης από τα συναρμόδια Υπουργεία. ΥΔΡΕΥΣΗ Τ. Δ. ΕΛΑΙΑΣ Δ. ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ 789.620,15 ΕΥΡΩ 11/2011 ΕΝΤΑΞΗ στο ΕΣΠΑ, ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 24.04.2012 Στις 25 Οκτωβρίου 2011 υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, η απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ και η χρηματοδότηση του έργου, προϋπολογισμού 789.620,15 ευρώ με κωδικό MIS 339941. Το έργο θα δημοπρατηθεί στις 24.04.2012. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ που ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ - 969.250,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ Δ.Δ. ΚΑΜΠΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΤΕΙΧΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ, ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ - 816.000,00 ΕΥΡΩ Στις 09.03.2012 υπεγράφη από τον Ειδ. Γραμ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η ένταξη της πράξης «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Τ.Ε. Γραβιάς» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 322 του Π.Α.Α. 2007-2013. Τι περιλαμβάνει: Ανάπλαση δρόμων και κοινοχρήστων εκτάσεων στο κεντρικό και νότιο τμήμα του οικισμού της Γραβιάς, διαμόρφωση της εσωτερικής πλατείας και ανάπλαση της βρύσης «Τσότζικα». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η χρονική διάρκεια υλοποίησης ορίζεται από την 01/12/2011 έως την 31/12/2013. Στις 11.04.2012 υπεγράφη από τον Ειδ. Γραμ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η ένταξη της πράξης «Ανακαίνιση & Ανάπτυξη ορεινών όγκων Δ. Δ. Κάμπου, Φιλοθέης, Τειχίου, Παλαιοξαρίου και Ποτιδάνειας Δ. Ε. Ευπαλίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 322 του Π.Α.Α. 2007-2013. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Χρονική διάρκεια υλοποίησης από 01/12/2011 έως 31/12/2013. 5
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΑΜΑΡΙΩΝ ΒΩΞΙΤΗ των οποίων η ευθύνη αποκατάστασης ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο Δημόσιο Θέσεις: Αλέφαντω Σπαρτόλακα Κεφαλή Ιτέας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 15 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Απευθυνθήκαμε στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Οικονομικών, Ανάπτυξης και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να αξιολογήσουν και να εγκρίνουν αίτημα για το «άνοιγμα» πρόσκλησης για την αποκατάσταση μη τοξικών μεταλλευτικών και λατομικών εκτάσεων που ανήκουν στην ευθύνη του Δημοσίου, για την Στερεά Ελλάδα. Ζητήσαμε από το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων επιχειρήσεις μέλη του να χρηματοδοτήσουν την τεχνική μελέτη. Που βρισκόμαστε τώρα: Ολοκληρώθηκε η τεχνική μελέτη. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ετοιμάζει τις απαραίτητες προγραμματικές συμβάσεις. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα «ανοίξει» ειδικά πρόσκληση για το συγκεκριμένο έργο στο Ειδικό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). ΜΕΛΕΤΗ Ε/Ο ΤΜΗΜΑ ΜΠΡΑΛΟΣ - ΑΜΦΙΣΣΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 11/2011 - Έγκριση : μελέτης επισκευής του κτηρίου και τευχών δημοπράτησης Προϋπολογισμός 265.800 ευρώ Τον Νοέμβριο του 2011, μετά από συνεχείς παρεμβάσεις και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις μας, υπεγράφη από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Π. Γερουλάνο, η απόφαση έγκρισης της μελέτης επισκευής κτηρίου της αρχαιολογικής συλλογής Λιδωρικίου, των τευχών δημοπράτησης και του προϋπολογισμού της μελέτης επισκευής, που ανέρχεται στο ποσό των 265.800.ευρώ. Τώρα το έργο θα πρέπει να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. ΜΕΛΕΤΗ Ε/Ο ΙΤΕΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μάρτιος 2011 - Η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αναμένουμε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου από το Υπ. Περιβάλλοντος εντός Απριλίου ή Μαΐου του 2012. Σε συναντήσεις εργασίας με την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, τη Δ/νουσα Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, την ΕΥΠΕ, την προϊσταμένη της Ι ΕΠΚΑ Δελφών και τους μελετητές του έργου, εξετάσθηκαν τα σημεία που έπρεπε να δοθούν λύσεις στους μη κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και σε ευαίσθητες περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της νέας χάραξης του έργου. Απένταξη των μελετών του έργου από το ΓΚΠ. Οι μελέτες υλοποιούνται με εθνικούς πόρους. ΤΜΗΜΑ ΙΤΕΑ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ 13 χλμ. ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ. Η σύμβασης της μελέτης έχει προϋπολογισμό αμοιβής 4,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το συνολικό μήκος είναι 30,5 χλμ. και το πλάτος του 11 μ., δίιχνη διατομή με ΛΕΑ. Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται στα 194 εκατ. ευρώ. Το έργο διαχωρίζεται σε δύο γεωγραφικά υποτμήματα: «Μπράλος Αρχή Παράκαμψης Γραβιάς», μήκους 6,5 χλμ. περίπου, «Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς Άμφισσα», μήκους 24 χλμ. περίπου, Απένταξη των μελετών του έργου από το ΓΚΠ. Οι μελέτες υλοποιούνται με εθνικούς πόρους. Προωθείται για να ενταχθεί στην λίστα των 180 έργων εθνικής προτεραιότητας. Προωθείται για δημοπράτηση μετά την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ΕΥΠΕ. Το τμήμα «Ιτέα-Γαλαξίδι», μήκους 13 χλμ. και εκτιμώμενου κόστους κατασκευής περίπου 60 εκατ. ευρώ (με Φ.Π.Α., απαλλοτριώσεις), προωθείται για να ενταχθεί στην λίστα των 180 έργων εθνικής προτεραιότητας. κατά προτεραιότητα για δημοπράτηση και κατασκευή. Έχουν ολοκληρωθεί οι προμελέτες και αναμένεται η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ΕΥΠΕ. Αφροδίτη Παπαθανάση - Βουλευτής Ν. Φωκίδας - ΠΑΣΟΚ Πολιτικά Γραφεία: ΑΘΗΝΑ - Μητροπόλεως 1 ΤΚ 10557 - Τηλ. Επικ. 210 3709435,6,7 - Φαξ 210 3709439 ΑΜΦΙΣΣΑ - Ι. Σ. Γάτου 17, ΤΚ 33100 - Τηλ. Επικ. 22650 22663 - Φαξ 22650 72141 www.apapathanasi.gr - e-mail: papathanasi.info@yahoo.gr