Αρ. Πρωτ: 3624 Βέροια, 22-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα 3 59100 Βέροια Τηλ : 23310 29737 FAX : 23310 71725 e-mail: 11eba@culture.gr ΣΥΜΒΑΣΗ Σύµβαση για την «Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ξύλινων στοιχείων» µε δικαίωµα προαίρεσης 20% επί της συνολικής δαπάνης, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση αρχοντικού Πούλκως στη Σιάτιστα Ν. Κοζάνης» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕ01480057) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη 2007-2013» του ΕΣΠΑ, συγχρηµατοδοτούµενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Βέροια, σήµερα, την 22 Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη, στα γραφεία της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αντωνίου Καµάρα 3, Βέροια, και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: Α) Της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Αντωνίου Καµάρα 3, ΤΚ 59100, Βέροια, µε ΑΦΜ: 090283815,.Ο.Υ. Βέροιας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΕΤΚΟ, Προϊστάµενο της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Β) Του Γκούντρα Αν. ηµητρίου, ο οποίος εδρεύει στη Σιάτιστα και στην οδό Μητρ. Μελετίου 2, µε ΑΦΜ 035551504 και.ο.υ Σιάτιστας, εφεξής καλούµενος ο «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, Αντώνιος Πέτκος, µε την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 1. Το Π.. 191/03 «Οργανισµός ΥΠ.ΠΟ.». 2. Το Ν. 1958/91 άρθρο 8 παρ. 4 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 3. Το Π.. 99/92 άρθρο 11 παρ. 1 α «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2947/2001 άρθρο 19 παρ. 33. 4. Το Π.. 74/85 που αφορά στην συµπλήρωση του Π.. 16/80 και την Απόφαση ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-04 (ΦΕΚ 180/Β/20-1-04) «Περί µεταβιβάσεως 1
αρµοδιοτήτων και δικαίωµα υπογραφής στους Προϊστάµενους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 5. Το Π.. 186/2009 (ΦΕΚ 213/07.10.2009) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 6. Το Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 7. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-7-2007) «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου». 8. Την υπ αρ.35130/739 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 9. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α /1-2-1995) «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 10. Το Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112/Α/10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 11. Το Πρόγραµµα Έργων της Εφορείας για το έτος 2011. 12. Τις πιστώσεις του έργου «Αποκατάσταση Αρχοντικού Πούλκως στη Σιάτιστα Ν. Κοζάνης» (Κωδ. Πράξης 2011ΣΕ01480057). 13. Την υπ.αρ. 496/25-02-2011 απόφαση ένταξης πράξης «Αποκατάσταση Αρχοντικού Πούλκως στη Σιάτιστα Ν. Κοζάνης». 14. Το πρακτικό µε αριθµ. 3537/ 17-11-2011 της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη για την «Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ξύλινων στοιχείων» για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Αρχοντικού Πούλκως στη Σιάτιστα Ν. Κοζάνης» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕ01480057) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». 15. Την υπ αριθµ. πρωτ. 3538/17-11-2011 απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος του µειοδοτικού διαγωνισµού. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων την «Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ξύλινων στοιχείων» για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Αρχοντικού Πούλκως στη Σιάτιστα Ν. Κοζάνης» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕ01480057) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη 2007-2013». Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις εργασίες, σεβόµενος πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζονται στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές των επιβλεπόντων µηχανικών, καθώς και τους όρους που τίθενται, από την υπ αριθµ. 3319/ 01-11-2011 προκήρυξη µειοδοτικού διαγωνισµού, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι όροι τις σύµβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο της σύµβασης τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείµενο της σύµβασης είναι η «Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ξύλινων στοιχείων», για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Αρχοντικού Πούλκως στη Σιάτιστα Ν. Κοζάνης» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕ01480057) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη 2007-2013», όπως αναφέρονται στην υπ αριθµ.3319/01-11-2011 προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου. Όλες οι εργασίες θα είναι σύµφωνες µε την συνηµµένη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές. 2
Α/Α Για τα παραπάνω δόθηκε η εξής προσφορά: Περιγραφή εργασίας ΠΡΟΣΦΟΡΑ Μονάδα µέτρησης Ποσότητα Τιµή µονάδος ( ) απάνη ( ) 1. Ξύλινα δάπεδα 1.1 προετοιµασία επιφανειών αποκοπή 1,00 3.480,00 3.480,00 1.2 Συντήρηση ξύλινων δαπέδων m 2 280,00 14,00 3.920,00 1.3 ξύλινων δαπέδων αποκοπή 1,00 1.220,00 1.220,00 1.4 Φωλιές των ξύλινων δοκών πατωµάτων αποκοπή 1,00 330,00 330,00 1.5 Τοπικές αντικαταστάσεις φθαρµένων πατόξυλων αποκοπή 1,00 815,00 815,00 2. Ξύλινες οροφές 2.1 προετοιµασία επιφανειών m 2 263,00 16,50 4.339,50 2.2 Συντήρηση απλών ξύλινων οροφών m 2 107,00 16,00 1.712,00 2.3 Συντήρηση ξύλινων οροφών µε διάκοσµο m 2 156,00 19,50 3.042,00 2.4 ξύλινων οροφών αποκοπή 1,00 970,00 970,00 2.5 Νέες οροφές m 2 33,00 39,40 1.300,20 3. Ξύλινα κουφώµατα 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 Θύρες καρφωτές προετοιµασία επιφανειών αποκοπή 1,00 1.740,00 1.740,00 Συντήρηση καρφωτών θυρών αποκοπή 1,00 2.170,00 2.170,00 καρφωτών θυρών αποκοπή 1,00 1.300,00 1.300,00 Εξωτερικά παράθυρα προετοιµασία επιφανειών αποκοπή 1,00 1.300,00 1.300,00 Συντήρηση εξωτερικών παραθύρων αποκοπή 1,00 3.000,00 3.000,00 3
3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.2 εξωτερικών παραθύρων αποκοπή 1,00 1.400,00 1.400,00 Εσωτερικές θύρες «περαστές» προετοιµασία επιφανειών αποκοπή 1,00 1.300,00 1.300,00 Συντήρηση ταµπλαδωτών φύλλων αποκοπή 1,00 2.600,00 2.600,00 3.3.3 ταµπλαδωτών φύλλων αποκοπή 1,00 1.300,00 1.300,00 4 Μεσάντρες ερµάρια 4.1 προετοιµασία επιφανειών m 2 140,00 15,50 2.170,00 4.2 4.3 5. 5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Συντήρηση m 2 140,00 24,00 3.360,00 m 2 140,00 12,00 1.680,00 Άλλα ξύλινα στοιχεία (Ξύλινη σκάλα, Πόλτσα, Ξυλεπενδύσεις, ιαχωριστικά πετάσµατα, Πατόξυλα-αντηρίδες, Ράφια, Κρεµάστρες, Κιγκλιδώµατα, Ξύλινο θύρωµα) προετοιµασία επιφανειών αποκοπή 1,00 2.100,00 2.100,00 Συντήρηση αποκοπή 1,00 1.700,00 1.700,00 αποκοπή 1,00 800,00 800,00 Εξωτερικά ξύλινα στοιχεία κτιρίου προετοιµασία επιφανειών αποκοπή 1,00 2.100,00 2.100,00 Ξύλινα παραθυρόφυλλα αποκοπή 1,00 3.000,00 3.000,00 Σαχνισιά αποκοπή 1,00 2.100,00 2.100,00 Ξύλινη διαχωριστική σανίδα λιθοδοµών αποκοπή 1,00 810,00 810,00 Ξυλοδεσιές και ξύλινα στοιχεία φέρουσας λιθοδοµής m 850,00 1,80 1.530,00 Ξύλινη προεξοχή στέγης αποκοπή 1,00 1.700,00 1.700,00 7. Αυλόγυρος 7.1 Αυλόπορτα αποκοπή 1,00 1.200,00 1.200,00 4
7.2 Ξυλοδεσιές αποκοπή 1,00 810,00 810,00 ΣΥΝΟΛΟ ( ) 62.298,70 ΦΠΑ 23% ( ) 14.328,70 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) 76.627,40 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) Εβδοµήντα έξι χιλιάδες εξακόσια είκοσι επτά ευρώ και σαράντα λεπτά ΑΡΘΡΟ 2 ιάρκεια Τρόπος και τόπος εκτέλεσης εργασιών / Τόπος και χρόνος παράδοσης υλικών / Υποχρεώσεις - Κυρώσεις Αναδόχου Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης ως την 31-12-2013, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου του έργου. Ο ανάδοχος, εξαιτίας της φύσης του αντικειµένου και τις απαιτήσεις του έργου, υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες στον τόπο του έργου, δηλαδή στο Αρχοντικό Πούλκως στη Σιάτιστα Ν. Κοζάνης. Οι εργασίες θα πραγµατοποιούνται σταδιακά, καθ όλη τη διάρκεια του έργου, ανάλογα µε την πορεία των εργασιών αναστήλωσης, συντήρησης και λοιπών εργασιών, σε συνεργασία µε το τεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας και πάντα κατόπιν υποδείξεων και συνεννόησής του αναδόχου µε τους επιβλέποντες του έργου. Σύµφωνα µε τα παραπάνω απαιτείται η συνεχή παρουσία του αναδόχου στο έργο για τη συνεχή και οµαλή ροή των εργασιών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιαστεί στο έργο εντός πέντε ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Εάν µετά από τρείς συνεχόµενες ειδοποιήσεις δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κηρύσσεται έκπτωτος. Ο ανάδοχος θα φέρει ακέραια την ευθύνη φύλαξης και αποθήκευσης των όποιων υλικών και µηχανηµάτων, τα οποία θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του έργου, έως το πέρας αυτών. Η επίβλεψη των εργασιών του υπ όψη έργου θα γίνει από µηχανικούς που έχει ορίσει η 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 263/87, προϊσταµένη αρχή του έργου θα είναι η 11 η Ε.Β.Α ΑΡΘΡΟ 3 Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε την µε αριθ. 4727004974 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας, αξίας 6229,87, που αντιπροσωπεύει το 10% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π 118/2007. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε, µετά την ολοκλήρωση των όρων της παρούσας σύµβασης και εφόσον δεν εκκρεµεί οποιαδήποτε αξίωση από την αρµόδια επιτροπή της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 4 Αξία 5
1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 76.627,40 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 2. Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται στο 20% επί της συνολικής δαπάνης, δηλαδή στο ποσό των 15.325.48 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Η προαίρεση αφορά κατ αυτό το ποσοστό (20% επί της συνολικής δαπάνης) τόσο στις εργασίες όσο και στο συµβατικό χρόνο υλοποίησης. 3. Στη δαπάνη αυτή περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες νόµιµες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 5 Πληρωµή Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε την αναλυτική προσφορά που κατατέθηκε και ύστερα από την πιστοποίηση εκτέλεσης των επιµέρους εργασιών από τους επιβλέποντες του έργου, και µετά την παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, την έγγραφη αναφορά της και την έγκριση του Προϊσταµένου της 11ης Ε.Β.Α. Πριν την πληρωµή ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της 11 ης Ε.Β.Α. τα εξής δικαιολογητικά: Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκη 2007-2013» στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Το εν λόγω υποέργο αφορά το έργο «Αποκατάσταση Αρχοντικού Πούλκως στη Σιάτιστα Ν. Κοζάνης», το οποίο είναι εγγεγραµµένο στο Π..Ε. µε κωδ. 2011ΣΕ01480057 και συγχρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στα πλαίσια του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος υτικής Μακεδονίας 2007-2013». ΑΡΘΡΟ 6 ικαίωµα προαίρεσης Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί του προϋπολογισµού. Σε περίπτωση που προκύψουν εργασίες πέραν του προϋπολογισµού που δεν έχουν προβλεφθεί, έπειτα από την κρίση των επιβλεπόντων, δύναται να χρησιµοποιηθεί το δικαίωµα προαίρεσης. ΑΡΘΡΟ 7 Χρόνος δέσµευσης του Αναδόχου για τις τιµές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να διατηρήσει την τιµή της προσφοράς του µέχρι και την 31/12/2013, ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 8 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τους όρους της παρούσας, η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του ελληνικού ηµοσίου, σύµφωνα µε τις περί προµηθειών διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 9 6
Εκχώρηση - Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας του Προϊσταµένου της 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 10 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 11 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των µερών σχετικά µε την ερµηνεία και εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης η επίλυσή της γίνεται από τα αρµόδια ικαστήρια Βέροιας. ΑΡΘΡΟ 12 ιάρκεια σύµβασης Η σύµβαση έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως την 31-12-2013, ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης. Σε περίπτωση χρονικής παράτασης δύναται να χρησιµοποιηθεί το δικαίωµα προαίρεσης (20% επιπλέον του συµβατικού χρόνου). ΑΡΘΡΟ 13 Σύνταξη σύµβασης Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε έξι (6) όµοια αντίτυπα, και αφού διαβιβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφθηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους. Από τα αντίτυπα τα πέντε κατατέθηκαν στο Λογιστήριο της 11 ης Ε.Β.Α. και ένα έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την 11 η Ε.Β.Α. Ο Ανάδοχος Ο Προϊστάµενος της Εφορείας Αντώνιος Πέτκος Του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων Με βαθµό ιευθυντή 7