14SYMV

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛ.: 210 7464102-4105 FAX.: 210-7705532 ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 10.792,76 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 33/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ Στην Αθήνα σήμερα 23 Οκτωβρίου 2014 στα Γραφεία του 251ΓΝΑ οι υπογεγραμμένοι : Ταξχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης Δκτής του 251 ΓΝΑ, ως εκπρόσωπος της Π.Α, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ.831/ΑΔ.1747/16712/Σ.3401/09 Οκτ. 2014/251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμ. Προμ. (ΑΔΑ: ΩΛΩΗ6-5ΗΙ) Κατακυρωτική Απόφαση της 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμ.Προμηθειών και η εταιρεία «ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΑΦΜ 094442268, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εκπροσωπείται από τον Γεωργίου Παναγιώτη με Α.Δ.Τ 861297 Κυπριακή Δημοκρατία, Οδός Ιουλιανού 2 Τ.Κ. 14451 - Μεταμόρφωση Τηλ. 210 2806200 & FAX 210 2806210 συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής Ανάδοχο της επισκευής του Ιατρικού Εξοπλισμού, όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης. Άρθρο 1 ο Γενικοί Όροι 1. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση σύμβασης ή παραγγελίας των προμηθευτών Π.Α λύεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας του διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού Δικαίου. 2. Τα κάθε είδους, δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Ε.Δ των Οργανισμών και γενικά των εκμεταλλεύσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του προμηθευτή με τους όρους συμφωνιών και τη σύμβαση εισπράττονται από όσα ο προμηθευτής έχει να λαμβάνει από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. 3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται 1

από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των ειδών. 4. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις των Ν.Δ 721/70, Ν.2286/95, Ν.2362/95 και Π.Δ 118/07, σε συνδυασμό με τις εκδοθείσες Κανονιστικές αυτών οδηγίες. 5. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη της ποιότητας της προμήθειας ή των προϊόντων που παρέδωσε. Άρθρο 2 ο Περιγραφή-Τιμή Αντικειμένου - Κρατήσεις 1. Η παρούσα σύμβαση αφορά στην Επισκευή (Προμήθεια Ανταλλακτικών Εργασίες) Ιατρικού Εξοπλισμού της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του 251ΓΝΑ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, ως το Παράρτημα «Α» της υπ αριθμ. 15/2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αναλυτικά ως κατωτέρω: Α/Α Τύπος/Περιγραφή Ιατρικού Εξοπλισμού 1 Επισκευή VIDEO- Κολονοσκοπίου OLYMPUS CF-H180AL ΜΕ S/N 2703959 2 Προμήθεια ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ OLYMPUS MAJ 843 για την λειτουργία του Βιντεοεπεξεργαστή OLYMPUS CV 160 ME S/N 7000730 Τιμή ανταλλακτικών σε πλέον ΦΠΑ Τιμή Εργασίας σε πλέον ΦΠΑ Σύνολο 5.754,60 720,00 6.474,60 2.300,00-2.300,00 Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ 8.054,60 720,00 8.774,60 ΦΠΑ 23 % 1.852,56 165,60 2.018,16 Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9.907,16 885,60 10.792,76 2. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 64 παρ. 2 του Ν.4172/13, κατά την εξόφληση του τιμολογίου πώλησης των υλικών - ανταλλακτικών θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) 4% και 8% για το τιμολόγιο εργασιών. 3. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι βαρύνουσες τον προμηθευτή κρατήσεις ποσοστού 6,2476%. 4. Επίσης, ο ανάδοχος βαρύνεται με : 2

α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι οριστικής ποιοτικής παραλαβής του επισκευασμένου Ιατρικού Εξοπλισμού από αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων κλπ. Άρθρο 3 ο Πληρωμή - Δικαιολογητικά 1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από την Α Διαχείριση Χρηματικού του 251ΓΝΑ, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Επισκευασμένου Ιατρικού Εξοπλισμού, αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά : α. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Σμήνος Τ-Η στο οποίο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις και δε θα διαπιστώνεται ελλιπής λειτουργία του μηχανήματος. β. Γραμμάτιο Εισαγωγής των Υλικών Ανταλλακτικών στις αποθήκες του 251 ΓΝΑ. γ. Τιμολόγιο-δελτίο αποστολής υλικών και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή θεωρημένο από την Οικονομική Εφορία (Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παράδοση του Ιατρικού Εξοπλισμού υποχρεούται να εκδώσει στο όνομα του 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ένα (1) τιμολόγιο πώλησης, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική τιμολόγηση των ανταλλακτικών που απαιτήθηκαν και ενός (1) τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα αφορά στις παρεχόμενες εργασίες επισκευής του Ιατρικού Εξοπλισμού). δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του αρμόδιου Δημοσίου Ταμείου για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, δηλαδή βεβαίωση αυτού ότι δεν εκκρεμεί οφειλή εις βάρος του οικονομικού φορέα, εφόσον το ποσόν που πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα 1.500,00. ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), εφόσον το ποσόν που πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα 2.934,70. 2. Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις : α. Στο πρωτόκολλο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών. 3

β. Ο προμηθευτής θα έχει προσκομίσει και τα λοιπά προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά. 3. Η προθεσμία υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α 107/09-05-13) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί της παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16 ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές». Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των τριάντα (30) ημερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1 η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1 η Ιουλίου του εν λόγω έτους. 4. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: α. Για χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. β. Για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ.7 του Π.Δ 118/07. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κλπ) 5. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 64 του Ν.4172/2013, κατά την εξόφληση του τιμολογίου πώλησης των υλικών θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) 4% και κατά την εξόφληση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) 8%. Άρθρο 4 ο Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το συμβατικό αντικείμενο μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Επισκευή του συμβατικού αντικειμένου σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στην πρόσκληση ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια πρόσκλησης, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ 118/07.Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 4

καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα επισκευή του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των επισκευών των φορέων, που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. γ. Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας του συμβατικού αντικειμένου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να το παραδώσει μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας της πρόσκλησης, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ 118/07. δ. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Άρθρο 5 ο Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Φόρτωση Παράδοση 1. Σε περίπτωση που τα υλικά φορτωθούν παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ 118/07, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής : α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστού 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπομένου από το άρθρο 26 του Π.Δ 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 5

Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α. και β. προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου, παρέχεται σ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει το υλικό, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης παράδοσης ή αντικατάστασης των υλικών, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης. 5. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων υπερημερίας επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από όσα έχει να λαμβάνει ο ανάδοχος ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτών, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 7. Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 6

Άρθρο 6 ο Απόρριψη Συμβατικού Υλικού Αντικατάσταση 1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει το υλικό που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίησή της, για την παραλαβή του απορριφθέντος υλικού. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον ανάδοχο 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται, πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται τα απορριφθέντα υλικά πριν την παραλαβή των νέων υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα, σύμφωνα με τα ισχύοντα. 2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του αναδόχου, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο ανάδοχος δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. 3. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον ανάδοχο των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο 7

ανάδοχος να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. Άρθρο 7 ο Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 1. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν : α. Τα υλικά δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του Δημοσίου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : (1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. (2) Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. (3) Πλημμύρα. (4) Σεισμός. (5) Πόλεμος. (6) Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο ή τον κατασκευαστή προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών. Δικτύου). (7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς (8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 2. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Άρθρο 8 ο Εγγυοδοσία 1. Ο ανάδοχος κατέθεσε ως εγγυοδοσία, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, την υπ αριθμ. 2850561180/20 Οκτ. 2014 επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς, ισχύος μέχρι 15 Ιανουαρίου 2015 8

ποσού ευρώ τετρακοσίων τριάντα οκτώ και εβδομήντα τριών λεπτών (438,73 ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής των επισκευών, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί σ αυτόν με αίτησή του, μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. 2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των επισκευασμένων ειδών. 3. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 4. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 5. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ 118/2007. Άρθρο 9 ο Παράδοση-Παραλαβή 1. Ως χρόνος ολοκλήρωσης της επισκευής και παράδοσης του Ιατρικού Εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία ορίζονται οι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 3 Νοεμβρίου 2014. 2. Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής του Ιατρικού Εξοπλισμού και την παράδοση του σε πλήρη λειτουργία ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην Υπηρεσία τα υλικά (ανταλλακτικά) που αντικαταστάθηκαν στο πλαίσιο της επισκευής του εκάστοτε μηχανήματος. 3. Τόπος παράδοσης: 251ΓΝΑ/Χολαργός, με προσωπικό και μέσα του προμηθευτή, αδαπάνως για την Υπηρεσία. Άρθρο 10 ο Τεχνικές Περιγραφές Παροχή Εγγυήσεων κ.λ.π 1. Η επισκευή του Ιατρικού Εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, ως τα Παράρτημα «Α» της υπ αριθμ. 15/2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 2. Εργοστάσιο Κατασκευής των ανταλλακτικών: OLYMPUS MEDICAL SYSTEM CORPORATION. 3. Χώρα Προέλευσης των ανταλλακτικών : ΙΑΠΩΝΙΑ. 9

4. Εγγύηση : Ο προμηθευτής παρέχει όλες τις εγγυήσεις ως και κάθε άλλη υποχρέωση που αναλαμβάνει με την προσφορά του. Άρθρο 11 ο Τροποποίηση-Λύση Σύμβασης Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο, η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της Υπηρεσίας. Άρθρο 12 ο Ολοκλήρωση Σύμβασης Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραληφθούν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) από τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου, ο επισκευασμένος Ιατρικός Εξοπλισμός. β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. Γ Ε Ν Ι Κ Α 1. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 2. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους. Υπογραφή Δκτη 251ΓΝΑ Υπογραφή Προμηθευτή Ταξχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης Διοικητής 251ΓΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α»: Όροι Επισκευής του Ιατρικού Εξοπλισμού της Υπηρεσίας «Β»: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ Σύμβαση :33/2014 251ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 251ΓΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο 1. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην Επισκευή (Προμήθεια Ανταλλακτικών Εργασίες) Ιατρικού Εξοπλισμού της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του 251ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα και εξήντα λεπτών (17.890,60 ), συμπεριλαμβανομένου των κρατήσεων, ποσοστού 6,2476 % και πλέον ΦΠΑ, που περιγράφονται λεπτομερώς στον ακόλουθο πίνακα: Α/Α Τύπος/Περιγραφή Ιατρικού Εξοπλισμού 1 Επισκευή VIDEO- Γαστροσκοπίου PENTAX EG- 290KP ΜΕ S/N G123641 2 Επισκευή VIDEO- Δωδεκαδακτυλοσκοπίου PENTAX ED-3470TK ΜΕ S/N A120113 3 Επισκευή VIDEO- Κολονοσκοπίου OLYMPUS CF-H180AL ΜΕ S/N 2703959 4 Προμήθεια ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ OLYMPUS MAJ 843 για την λειτουργία του Βιντεοεπεξεργαστή OLYMPUS CV 160 ME S/N 7000730 Συνολική Προϋπολογισθείσα αξία πλέον ΦΠΑ Π/Υ Αξία ανταλλακτικών σε πλέον ΦΠΑ Π/Υ Αξία Εργασίας σε πλέον ΦΠΑ Σύνολο πλέον ΦΠΑ 3.616,00 400,00 4.016,00 4.590,00 510,00 5.100,00 5.754,60 720,00 6.474,60 2.300,00-2.300,00 16.260,60 1.630,00 17.890,60 2. Τυχών έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των ανταλλακτικών ή έξοδα μεταφοράς του προς επισκευή Ιατρικού Εξοπλισμού εκτός του 251 ΓΝΑ (εφόσον απαιτηθεί), βαραίνουν τον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 2 ο Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών 1. Οι προσφορές πρέπει: 11

α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. β. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο οικονομικός φορέας κατά τη διάρκεια της σύμβασης. γ. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 2. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 3. Επισημαίνεται ότι δύναται να κατατεθεί στο διαγωνισμό προσφορά επισκευής για το σύνολο ή μέρος τoυ προς Επισκευή Ιατρικού Εξοπλισμού, δηλ. το Νοσοκομείο δύναται να αναδείξει περισσότερους του ενός (1) μειοδότες, για τον Ιατρικό Εξοπλισμό στον οποίο προσέφεραν χαμηλότερες τιμές (μειοδότησαν). Για το λόγο αυτό στις προσφορές τους θα αναφέρουν αναλυτικά την προσφερόμενη τιμή ανά είδος Ιατρικού Εξοπλισμού του άρθρου 1 του Παραρτήματος «Α» της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού. 5. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα) β. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2014, για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ 251ΓΝΑ. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/ΦΕΚΑ 75, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο συμμετέχων δηλώνει ότι συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα με τους όρους της υπ αριθμ. 15/2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ότι τα υλικά (ανταλλακτικά) που θα χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που αναδειχθεί μειοδότης, είναι της κατασκευάστριας εταιρείας είναι συμβατά και απολύτως κατάλληλα για την επισκευή του Ιατρικού 12

Εξοπλισμού του άρθρου 1 του παραρτήματος «Α» της υπ αριθμ. 15/2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. β. Την Τεχνική Προσφορά, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες επισκευής καθώς και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για την επισκευή του Ιατρικού Εξοπλισμού του άρθρου 1 του παραρτήματος «Α» της υπ αριθμ. 15/2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα επί της τεχνικής προσφοράς να περιλαμβάνονται τα κάτωθι: (1). Δήλωση που να αναφέρει το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την επισκευή του Ιατρικού Εξοπλισμού. (2). Δήλωση που να αναφέρει το Εργοστάσιο Κατασκευής και την Χώρα Προέλευσης των ανταλλακτικών. γ. Την Οικονομική Προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (1). Την προφερόμενη τιμή σε ευρώ, αναλυτικά για κάθε ανταλλακτικό και η προσφερόμενη τιμή εργασίας που θα απαιτηθεί για την επισκευή του Ιατρικού Εξοπλισμού του άρθρου 1 του παραρτήματος «Α» της υπ αριθμ. 15/2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αριθμητικώς και ολογράφως, χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. (2). Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/ΦΕΚΑ 75, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο συμμετέχων δηλώνει ότι στην προσφερθείσα τιμή έχουν συμπεριληφθεί οι νόμιμες κρατήσεις (6,2476%, το οποίο αναλύεται σε 4% υπέρ ΜΤΑ, 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ και 0,1476% υπέρ Δημοσίου και 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς των ανταλλακτικών ή και του επισκευασμένου Ιατρικού Εξοπλισμού στο χώρο που θα του υποδείξει το 251ΓΝΑ. (3). Το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη και οι παρεχόμενες εργασίες. (4). Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. ΑΡΘΡΟ 3 ο Ισχύς Προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 13

ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 4 ο Επιλογή Αναδόχου-Προμηθευτή, Κατάρτιση και Ισχύς Σύμβασης 1. Η επιλογή του αναδόχου-προμηθευτή και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Μονάδας με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος Ιατρικού Εξοπλισμού, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού, ήτοι την Επιτροπή Αγορών. 2. Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος «Γ» της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 3. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε vα υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει από αυτήν, με όλες τις λοιπές προβλεπόμενες από το ΠΔ 118/07 συνέπειες, μετά από απόφαση της Μονάδας και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 4. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα εφαρμοσθούν κατ αναλογία οι διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) και του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07), σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5 ο Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή Ιατρικού Εξοπλισμού 1. Ως χρόνος ολοκλήρωσης της επισκευής και παράδοσης του Ιατρικού Εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία ορίζονται οι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 2. Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής του Ιατρικού Εξοπλισμού και την παράδοση του σε πλήρη λειτουργία ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην Υπηρεσία τα υλικά (ανταλλακτικά) που αντικαταστάθηκαν στο πλαίσιο της επισκευής του εκάστοτε μηχανήματος. ΑΡΘΡΟ 6 ο Πληρωμή-Δικαιολογητικά 1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από την Α Διαχείριση Χρηματικού του 251ΓΝΑ, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες μετά τη σύνταξη 14

του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Επισκευασμένου Ιατρικού Εξοπλισμού, αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά : α. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Σμήνος Τ-Η στο οποίο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις και δε θα διαπιστώνεται ελλιπής λειτουργία του μηχανήματος. β. Γραμμάτιο Εισαγωγής των Υλικών Ανταλλακτικών στις αποθήκες του 251 ΓΝΑ. γ. Τιμολόγιο-δελτίο αποστολής υλικών και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή θεωρημένο από την Οικονομική Εφορία (Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παράδοση του Ιατρικού Εξοπλισμού υποχρεούται να εκδώσει στο όνομα του 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ένα (1) τιμολόγιο πώλησης, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική τιμολόγηση των ανταλλακτικών που απαιτήθηκαν και ενός (1) τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα αφορά στις παρεχόμενες εργασίες επισκευής του Ιατρικού Εξοπλισμού). δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του αρμόδιου Δημοσίου Ταμείου για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, δηλαδή βεβαίωση αυτού ότι δεν εκκρεμεί οφειλή εις βάρος του οικονομικού φορέα, εφόσον το ποσόν που πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα 1.500,00. ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), εφόσον το ποσόν που πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα 2.934,70. 2. Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις : α. Στο πρωτόκολλο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών. β. Ο προμηθευτής θα έχει προσκομίσει και τα λοιπά προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά. 3. Η προθεσμία υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α 107/09-05-13) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί της παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16 ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές». Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των τριάντα (30) ημερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1 η Ιανουαρίου του εν 15

λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1 η Ιουλίου του εν λόγω έτους. 4. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: α. Για χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. β. Για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ.7 του Π.Δ 118/07. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κλπ) 5. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 64 του Ν.4172/2013, κατά την εξόφληση του τιμολογίου πώλησης των υλικών θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) 4% και κατά την εξόφληση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) 8%. ΑΡΘΡΟ 7 ο Εγγυήσεις 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ ( ). 2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή αυτής, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας των επισκευών που κατακυρώθηκαν σ αυτόν, χωρίς ΦΠΑ. 3. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των επισκευασμένων ειδών, ήτοι δέκα (10) ημέρες και δύο (2) μήνες. 4. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επισκευασμένων ειδών, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 16

5. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 6. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ 118/2007. 7. Η εγγύηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένα υπόδειγμα του Παραρτήματος «Β» της παρούσας. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 8 ο Λοιπές Διατάξεις 1. Η διενέργεια της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος Ιατρικού Εξοπλισμού. 2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, των άρθρων 79 85 του Ν. 2362/1995 και του Π.Δ. 118/2007. 3. Όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης κηρύσσονται ουσιώδεις. 17