Σελίδα 1 από 57 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων συντάξας: Σκαρβέλης Εμμανουήλ Αναπαύσεως 1 Τ.Κ 13673, Αχαρνές τηλ. (+30) 2102477509 Email: eskarvelis@acharnes.gr Βαθμός Προτεραιότητας «ΕΠΕΙΓΟΝ» Διατήρηση του εγγράφου στο αρχείο: ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ Αχαρνές, Αριθ. Πρωτ.: Αποδέκτες προς ενέργεια : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση καθιέρωσης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες» Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την έγκριση καθιέρωσης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, κατ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 36 του Ν.3584/2007. Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις (παρ 1 άρθρο 20 του ν. 4024/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 176 του Ν.4261/2014), επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ' υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα, λόγω του είδους και της μορφής τους, υπό μόνη την προϋπόθεση ότι η παροχή της είναι αιτιολογημένα απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εν λόγω υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται και η ταυτόχρονη συνδρομή έκτακτων, εποχιακών ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών. Η υπηρεσία του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, υποχρεούται σε τακτική και υπερωριακή εργασία, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εν λόγω υπηρεσίας. Λαμβάνοντας υπόψη το υπ αριθμόν 21454/01-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης διοικητικών υπηρεσιών και σύμφωνα με τον κανονισμό και τις ανάγκες του Κοιμητηρίου, σας ενημερώνουμε ότι: 1. Λόγω της φύσης του αντικειμένου, οι καθ υπέρβαση υπερωριακές υπηρεσίες ταφής, δεν δύνανται να προγραμματιστούν και να αντιμετωπιστούν με κατανομή των υπαλλήλων σε αντίστοιχες βάρδιες. (Ελ.Συν. Τμ. Ι Πράξη 7/2013), (Ελ.Συν. Τμήμα Ι Πράξη 5/2012), συνεπώς οι υπηρεσίες προκύπτουν κατά συνθήκη ως εξής: 1α. Δευτέρα έως Παρασκευή: κατά συνθήκη υπερωριακή απασχόληση για έναν/μία (1) διοικ. υπάλληλο και για δύο (2) υπαλλήλους εργάτες ταφής: χειμερινό ωράριο / απασχόληση έως 17:00 θερινό ωράριο / απασχόληση έως 19.00 1β. Σάββατο - εξαιρέσιμες ημέρες: κατά συνθήκη υπερωριακή απασχόληση για έναν/μία (1) διοικ. υπάλληλο και για δύο (2) υπαλλήλους εργάτες ταφής: χειμερινό είτε θερινό ωράριο: απασχόληση έως 15:00 Σελίδα 1 από 57

2. Η υπηρεσία φύλαξης του Κοιμητηρίου κατανεμημένη σε τρείς (3) οκτάωρες βάρδιες προκύπτει ως πάγια και διαρκής καθημερινή ανάγκη για όλο το έτος, συνεπώς η απογευματινή βάρδια ενός (1) φύλακα με ωράριο 14:00 έως 22:00 και η νυχτερινή βάρδια ενός (1) νυχτοφύλακα με ωράριο 22:00 έως 06:00 δύνανται να εμπίπτουν στον προγραμματισμό της τακτικής απογευματινής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχόλησης. 3. Η υπηρεσία καθαριότητος τεκμηριώνει την υπερωριακή απασχόληση πάντοτε σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες πράξεις ιεροπραξίας (ταφές, μνημόσυνα, κλπ.) Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. ο προϊστάμενος αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης & συντήρησης Δημοτ. Κοιμητηρίων Σκαρβέλης Εμμανουήλ Σελίδα 2 από 57

Σελίδα 3 από 57

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Συντάκτρια: Παναγιωτάτου Στυλιανή Τηλ.: (+30)2132123127 Fax: (+30)2132123119 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς: Βαθμός Προτεραιότητας : ΚΟΙΝΟ Χρόνος Διατήρησης : ΔΙΗΝΕΚΕΣ Αχαρνές: /../ 2016 Αρ.Πρωτ.: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαριτίδη Μαρία ΘΕΜΑ : «Έγκριση καθιέρωσης λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής σε εικοσιτετράωρη βάση και για όλες τις ημέρες του μήνα». Κυρία Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση κατ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 36 του Ν.3584/2007, για την έγκριση καθιέρωσης λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του μήνα (Κυριακές και αργίες), λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας, του είδους και της μορφής των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Διεύθυνση. Λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ροής οικονομικά αδυνάτων πολιτών στην υπηρεσία μας (απόρροια της πολύχρονης οικονομικής κρίσης), αλλά και της εκπόνησης προγραμμάτωνδράσεων που απαιτούν μεγάλο αριθμό υπαλλήλων για την υλοποίησή τους (π.χ Πρόγραμμα επισιτισμού ΤΕΒΑ, δράσεις διανομής τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου, Ξενώνας Φιλοξενίας, μεταφορά τροφίμων και ειδών διαβίωσης, κατανομή τροφίμων σε πακέτα, διανομή σε δικαιούχους, διοργάνωση εκδηλώσεων, εορτών για τα παιδιά των ευπαθών οικογενειών κλπ), Σελίδα 4 από 57

είμαστε αναγκασμένοι να απασχολούμε το προσωπικό της υπηρεσίας μας και σε ώρες εκτός του υποχρεωτικού τους ωραρίου καθώς και Κυριακές και αργίες. Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά. Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ.: 213 2072382-398 FAX: 213 2072386 Email: apournara@acharnes.gr Απόσπασμα από το 5 Ο Πρακτικό Αριθμ. Aπόφασης: 10 Αριθμ. θέμ. στην ημερ. Διατ.: 3 ο Συνεδρίαση της :14/07/2016 Αριθμ. πρωτ. και ημερομηνία που δόθηκε η πρόσκληση: 42706/08-07-2016 ΑΔΑ: ΩΓΕ7ΩΨ8-9ΒΗ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚ.-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 5 από 57

ΘΕΜΑ: Τοποθετήσεις ρυθμιστικών πινακίδων σήμανσης τύπου Ρ-2 (STOP) σε συλλεκτήριες οδούς του Δήμου μας. Στις Αχαρνές σήμερα την 14 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 5 Η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατόπιν της από με αριθμό πρωτ.: 42706/08-07-2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφού διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γιαννακόπουλο Δημήτριο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 6 παρισταμένων μελών, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης. Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κος Γιαννακόπουλος Δημήτριος απόντος του Δημάρχου- Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κου Κασσαβού Ιωάννη και απόντος του Αντιπροέδρου κου Ξαγοράρη Νικολάου φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία αναφέρει ότι: Με την με αρ. 521/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταξύ άλλων έχουν εγκριθεί οδοί του Δήμου μας, των οποίων οι κάθετες υποχρεούνται σε διακοπή πορείας με τοποθέτηση πινακίδων τύπου Ρ-2 (STOP). Λόγω της μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης και των καθυστερήσεων που υπάρχουν στις εντάξεις των περιοχών στο Σχέδιο Πόλης, προκαλείται σύγχυση στους οδηγούς όταν δεν υπάρχει σαφής και επαρκής σήμανση. Αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη τοποθέτησης πινακίδων τύπου Ρ-2 (STOP) και στις εκτός σχεδίου περιοχές. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών που προτείνονται, ο φόρτος των οχημάτων που εξυπηρετούν, η διέλευση λεωφορειακών γραμμών, η χωροταξία τους εν γένει στο χάρτη του Δήμου και η συχνότητα των ατυχημάτων, είναι τα κριτήρια τοποθέτησης και αποσκοπούν στην οδική ασφάλεια, την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων. Σημειώνεται, ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ήδη τοποθετημένα STOP που εξυπηρετούν τις παραπάνω ανάγκες, για τα οποία όμως δεν υπάρχει αρχείο τοποθέτησης και η διαδικασία αποτύπωσής τους δεν είναι εφικτή λόγω των ελλείψεων σε εξοπλισμό και μέσα. Έχει ληφθεί επίσης υπόψη, η ιεράρχηση των οδών με βάση την Απόφαση 366/2004 (ΦΕΚ/Δ /13/2004) της Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αχαρνών καθώς και το ΦΕΚ 701/Δ/13-12-90, περί ορισμού του βασικού οδικού δικτύου Ν. Αττικής. Κατόπιν των παραπάνω, για την ασφάλεια των πολιτών και για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας μας, προτείνεται η τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης τύπου Ρ-2 : υποχρεωτική διακοπή πορείας (STOP) σε όλες τις κάθετες οδούς επί των παρακάτω οδών : ΟΔΟΣ από την οδό έως την οδό ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελίδα 6 από 57

Ιβίσκου (εκτός Σχεδίου) Μόλας (εντός & στη συνέχειά της εκτός Σχεδίου ) Λ. Καραμανλή Ολυμπιακό Χωριό διέρχεται λεωφορείο διαμπερής & συνδετήρια Αχαρνές- Ολυμπιακό Χωρίο Αμαλιάδος Θρακομακεδόνων διέρχεται λεωφορείο διαμπερής & συνδετήρια Αχαρνές Θρακ/νες υπόλοιπο τμήμα της οδού σε επέκταση της Α.Δ.Σ. 521/2010 Αγ. Τριάδος - Ι. Θεολόγου Προόδου- Ρούμελης (εκτός Σχεδίου) Λ. Καραμανλή Π. Μελά (Θρακομακεδόνες) διέρχεται λεωφορείο συνδετήρια Αχαρνές Θρακ/νες Αγ. Παρασκευής Αργοναυτών Ζωοδόχου - Πηγής Πάρνηθας διέρχεται λεωφορείο Σπ. Νούση (εντός & στη συνέχειά της εκτός Σχεδίου ) Αναπαύσεως Αλαγονίας Αγ. Διονυσίου όρια Δήμου Πλ: 16.00 μ. διέρχεται λεωφορείο έμπροσθεν Νέου Κοιμητηρίου Αγ. Διονυσίου Αετόπετρας Αναπαύσεως όρια Δήμου διέρχεται λεωφορείο (εκτός Σχεδίου) (οδός Τσουραπά) συνδετήρια οδός : Πάρνηθα-Στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ - Διυλιστήρια ΕΥΔΑΠ - Αχαρνές κέντρο Αγ. Διονυσίου- Ισιδ. Στάση- Σφαγής Χίου- Ολυμπιάδων- Μάχης Ηπείρου- Μεθάνων- Σφαγής Χίου (Εκτός Σχεδίου όλη η περιοχή «Πλάτωνας») Aγ. Διονυσίου Αναπαύσεως διέρχεται λεωφορείο Μόρνου Λιοσίων Μπόσδα Πλ: 18.00 μ. Ηρ. Πολυτεχνείου Μήτρου Λέκκα Αριστοτέλους υπόλοιπο τμήμα της οδού σε επέκταση της Α.Δ.Σ. 521/2010) Μήτρου Λέκκα Πάρνηθος ρέμα Πλ: 20.00 μ. Παγκάλου Πάρνηθος Εθν. Αντιστάσεως πλατεία Καράβου (κέντρο διέλευσης Σαλαμίνος (ή Αρχαίου Θεάτρου) Φιλ. Δέδε Εθν. Αντιστάσεως λεωφορειακών γραμμών) Ασπ. Πιτσιλού Αγ. Τριάδος Λ. Καραμανλή πλ: 16.00 μ. Πλήθωνος Γεμιστού (& βοηθητικοί της παράδρομοι) Δεκελείας Καραμανλή γενικό πλάτος :26,00 μ. (με παραδρόμους & νησίδες) Σελίδα 7 από 57

πλην της συμβολής της με την οδό Λαθέας Κωνσταντινουπόλεως Κωστή Παλαμά Όρια Δήμου σε όλο μήκος της, παράλληλα με τις γραμμές ΤΡΑΙΝΟΣΕ στα διοικητικά όρια του Δήμου μας πλην της οδού Κύπρου Ακολουθεί πίνακας με την υφιστάμενη προτεραιότητα ανά συμβολή, όταν διασταυρώνονται οδοί ίσης σημασίας δηλαδή οδοί που ανήκουν είτε στο βασικό οδικό δίκτυο Αττικής, είτε είναι πρωτεύουσες ή δευτερεύουσες οδικές αρτηρίες βάσει ΓΠΣ Αχαρνών, είτε εμπεριέχονται στην με αρ. 521/2010 Απόφαση του Δ.Σ. και εξαιρούνται από τις παραπάνω ρυθμίσεις. α/α ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Ρ-1) ή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ (Ρ-2) ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ : 1 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ & ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ 2 ΚΥΠΡΟΥ- ΙΩΝΙΑΣ & ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ 3 ΑΘΗΝΩΝ & ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ 4 ΘΕΜ. ΒΑΡΕΛΑ & ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ ΘΕΜ. ΒΑΡΕΛΑ 5 ΜΟΡΝΟΥ & ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ (ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ) 6 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ & ΛΙΟΣΙΩΝ (ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ) 7 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ) & ΛΙΟΣΙΩΝ (ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ) ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 8 ΑΘΗΝΩΝ & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 9 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤ/ΠΟΛΕΩΣ 10 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤ/ΠΟΛΕΩΣ 11 ΛΙΟΣΙΩΝ & ΕΛ. ΦΥΤΑ ΕΛ. ΦΥΤΑ 12 ΛΙΟΣΙΩΝ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 13 ΕΛ. ΦΥΤΑ & ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΛ. ΦΥΤΑ - ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Σελίδα 8 από 57

(ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ) 14 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ) 15 ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ) & ΠΑΓΚΑΛΟΥ (ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ) 16 ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17 ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 18 ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ & ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 19 ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 20 ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ) ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 21 ΠΛΗΘ. ΓΕΜΙΣΤΟΥ & ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΠΛ. ΓΕΜΙΣΤΟΥ 22 ΠΑΡΝΗΘΟΣ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ) ΠΑΡΝΗΘΟΣ 23 ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 24 ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΜΗΤΡΟΥ ΛΕΚΚΑ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 25 ΜΗΤΡΟΥ ΛΕΚΚΑ - ΛΑΘΕΑΣ & ΠΑΡΝΗΘΟΣ (ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ) 26 ΛΑΘΕΑΣ & ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ (ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ) ΜΗΤΡΟΥ ΛΕΚΚΑ - ΛΑΘΕΑΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 27 ΛΑΘΕΑΣ & ΠΛΗΘ. ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΛΑΘΕΑΣ 28 ΤΑΤΟΪΟΥ & Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΤΑΤΟΪΟΥ 29 Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ (ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ) ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 30 Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΙΒΙΣΚΟΥ ΙΒΙΣΚΟΥ 31 ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ & ΤΑΤΟΪΟΥ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 32 Λ. ΚΥΜΗΣ & ΙΒΙΣΚΟΥ ΙΒΙΣΚΟΥ 33 Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΠΛΗΘ. ΓΕΜΙΣΤΟΥ - ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΛΗΘ. ΓΕΜΙΣΤΟΥ - ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 34 Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 35 ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΣΠ. ΠΙΤΣΙΛΟΥ ΑΣΠ. ΠΙΤΣΙΛΟΥ 36 Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΜΟΛΑΣ -ΑΣΠ. ΠΙΤΣΙΛΟΥ ΜΟΛΑΣ -ΑΣΠ. ΠΙΤΣΙΛΟΥ 37 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ Σελίδα 9 από 57

38 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 39 Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ (ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ) ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 40 Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ 41 ΠΑΡΝΗΘΟΣ & ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 43 ΠΑΡΝΗΘΟΣ & Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 44 ΠΑΡΝΗΘΟΣ & ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ 45 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ & ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ 46 ΠΑΡΝΗΘΟΣ & ΣΠ. ΝΟΥΣΗ ΣΠ. ΝΟΥΣΗ 47 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ & ΜΟΛΑΣ ΜΟΛΑΣ 48 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ 49 Λ. ΚΥΜΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 50 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Λ. ΚΥΜΗΣ (ΑΝΑΨΥΧΗΣ) & ΟΡΦΕΩΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Λ. ΚΥΜΗΣ (ΑΝΑΨΥΧΗΣ) 51 ΤΑΤΟΪΟΥ & ΧΛΟΗΣ ΧΛΟΗΣ 52 ΠΑΡΝΗΘΟΣ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 53 ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 54 ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ 55 ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 56 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ & ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 57 ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ & ΙΣΙΔ. ΣΤΑΣΗ (ΛΑΖΑΡΟΥ) ΙΣΙΔ. ΣΤΑΣΗ (ΛΑΖΑΡΟΥ) 58 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ) & ΣΦΑΓΗΣ ΧΙΟΥ ΣΦΑΓΗΣ ΧΙΟΥ Από την παρούσα κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε κανονιστική απόφαση δεν προκύπτει επιβάρυνση σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών (άρθρο 90 του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /22-04-2005). Οι συνημμένοι χάρτες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης. Παρακαλούμε για συζήτηση του θέματος και λήψη της σχετικής απόφασης ΣΥΝ: Η με αρ. 521/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Απόσπασμα της Τροποποίησης του ΓΠΣ Αχαρνών (ΦΕΚ13/Δ/2004) ΦΕΚ701/Δ/13-12-1990 (ορισμός βασικού δικτύου Ν. Αττικής) Εποπτικός Χάρτης Διοικητικών ορίων Αχαρνών Σελίδα 10 από 57

Εποπτικός Χάρτης - Λεπτομέρεια περιοχής «ΠΛΑΤΩΝΑ» Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και Τέλος ο Προεδρεύων πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αφού έλαβε υπ όψιν της την πρόταση του Προεδρεύοντα και την τοποθέτησή του, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τα έγγραφα του φακέλου, τις απόψεις των εισηγητών, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Γνωμοδοτεί θετικά για τις τοποθετήσεις ρυθμιστικών πινακίδων σήμανσης τύπου Ρ-2 (STOP) σε συλλεκτήριες οδούς του Δήμου μας, σύμφωνα με την Εισήγηση και τα σχέδια της Υπηρεσίας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Διαβιβάζει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανωτέρω απόφαση. 3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Απόσπασμα Αχαρνές, Αυθημερόν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σελίδα 11 από 57

ΔΗΜΟΣΑΧΑΡΝΩΝ ΣύστημαΔιαχείρισης Ποιότητας ISO9001:2008 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 3/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Στο Δημαρχείο Αχαρνών, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 ύστερα από την αριθ. 157/6-06-16 πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.4&75 του Ν.3852/2010 που επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου σε συνεδρίαση. Από το σύνολο των 13 Τακτικών μελών: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γιάννης Κασσαβός-Δήμαρχος Αχαρνών, Πρόεδρος 2. Αναστάσιος Χίος, Α Αντιπρόεδρος 3.Ανδρέας Παπαματθαίου, Β Αντιπρόεδρος, 4. Χρύσα Δουρίδα, Ταμίας 5. Κωνσταντίνος Καλογεράς, Κοσμήτωρ, 6. Στέλλα Τούντα, Γραμματέας 7. Γεώργιος Δασκαλάκης (μέλος) 8. Νίκος Τσάτσης (μέλος). 9. Ελένη Κατάρα (μέλος) 10. Παναγιώτης Κοσμίδης (μέλος), 11. Βασιλική Παπαθεοδώρου (μέλος) ΑΠΟΝΤΕΣ: 1..Βασιλική Καράμπελα, 2.Βασιλική Ζαχαροπούλου Από το σύνολο των Αναπληρωματικών μελών: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Σοφία Αλεξανδράτου, 2.Μαρία Χρηστάκη,3.Αφροδίτη Μηλιώρη, 4.Ευαγγελία Παντελιά, 5.Ιωάννης Λαζάρου, 6.Γεώργιος Γιαμαρέλος, Σελίδα 12 από 57

7.Ελευθερία Καπενή, 8.Σωτηρία Κεχρή, 9.Ηλίας Ζητούνης, 10.Νικόλαος Μαρής, 11.Νικήτας Τζιούβελης. 12. Γεωργία Ευθυμιάδου -Τουμανίδη, ΘΕΜΑ 1 o. Διαγραφή οφειλών του Π.Κ.Θ. πέραν πενταετίας. Αρ. απόφασης 6/16 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα λέγει: Κυρίες και κύριοι, το Π.Κ.Θ. από το έτος 2008 μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2011 έχει οφειλές με τιμολόγια πέραν πενταετίας, για τα οποία ενώ το Π.Κ.Θ. εξέδωσε τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα στον δικαιούχο, δεν εισπράχθηκαν επειδή οι δικαιούχοι δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους (π.χ. Ασφαλιστική ή Φορολογική Ενημερότητα). Με αυτή μας την απόφαση καθαρίζει το ταμείο του Π.Κ.Θ. Για την ενδεχόμενη μελλοντική διεκδίκηση είσπραξης αρμόδια είναι τα δικαστήρια. Ο κ. Αν. Χίος, Α Αντιπρόεδρος παρατήρησε ότι εξαίρεση αποτελεί η ΑΕΠΙ (Πνευματικά Δικαιώματα Καλλιτεχνών), η οποία διεκδικεί το ποσό των 6.107,25 και θα προχωρήσουμε με ρύθμιση, ενώ αντιθέτως μπορεί να γίνει διαγραφή της οφειλής προς τον κ. Παν/τη Μίντζια αν και έχει κάνει εξώδικο αλλά όχι προς το Πνευματικό Κέντρο αλλά προς το Δήμο Αχαρνών Στη συνέχεια ο Πρόεδρος παραθέτει πίνακα που συνέταξε ο φοροτεχνικός - λογιστής κ. Βασίλης Λαμπρακάκης με τα ποσά προς διαγραφή πέραν της πενταετίας στον οποίο εμφανίζεται το συνολικό ποσό διαγραφής ύψους 20.011,14 Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις από τα μέλη του Δ.Σ. του Π.Κ.Θ., για τη νομιμότητα της διαγραφής κ.ά. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει Εγκρίνει τη διαγραφή των οφειλών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα που επισυνάπτεται: ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΑΡΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ "ΕΞΕΛΙΞΗ 1.999,98 ΚΤΙΡΙΟΥ 30/11/2010 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΘΝΙΚΗ 200,00 ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 23/4/2010 ΔΗΜΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 121,00 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 29/6/2010 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 180,00 ΔΙΑΜΟΝΗ 20/12/2010 ΜΟΥΧΤΑΡΟΓΛΟΥ ΑΡΗΣ 499,50 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 20/12/2010 Σελίδα 13 από 57

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΝΟΣ Π.ΠΙΝΗΣ Σ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ο.Ε. 363,73 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 28/6/2010 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ 184,00 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 11/3/2011 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ 184,00 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16/3/2011 Ν.Δ.Γ. ΠΑΠΠΑΣ 3.592,50 ΓΕΥΜΑ 23/5/2010 ΜΟΥΣΑΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 980,10 ΕΚΤΥΠΩΣΗ 3/6/2010 ΜΟΥΣΑΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 29/5/2009 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 630,70 ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ 3.690,00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ 29/9/2010 ΜΑΣΤΑΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 605,00 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 25/6/2010 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. 214,20 ΦΩΤΑΚΙΑ 4/12/2008 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 600,24 ΜΙΣΘΩΣΗ ΗΧΟΣ- ΦΩΣ 6/7/2010 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 17/10/2010 ΟΛΓΑ ΠΑΥΛΙΔΗ 2.100,00 ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 246,00 ΒΙΝΕΟΣΚΟΠΗΣΗ 13/12/2010 ΠΡΕΔΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1.599,00 ΒΙΝΕΟΣΚΟΠΗΣΗ 21/12/2010 Δ.ΠΑΠΠΑΣ&ΣΙΑ Ο.Ε. 275,68 ΓΕΥΜΑ 10/10/2010 Δ.ΠΑΠΠΑΣ&ΣΙΑ Ο.Ε. 567,57 ΓΕΥΜΑ 20/12/2010 ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 600,14 ΕΠΙΧΡΥΣΟ ΑΝΑΜ/ΤΑ 17/12/2010 ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 200,00 ΕΛΙΑ ΕΠΙΧΡΥΣΟ 8/10/2010 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 221,40 ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 18/12/2010 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 123,00 ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 20/12/2010 Σελίδα 14 από 57

Ε&Κ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ &ΣΙΑ Ο.Ε. 33,40 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 29/1/2011 20.011,14 Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται: Ο Πρόεδρος Ο Α Αντιπρόεδρος Ο B Αντιπρόεδρος Γιάννης Κασσαβός Αναστάσιος Χίος Ανδρέας Παπαματθαίου Τα Μέλη Χρύσα Δουρίδα Κωνσταντίνος Καλογεράς Παναγιώτης Κοσμίδης Ελένη Κατάρα Νίκος Τσάτσης Στέλλα Τούντα Γεώργιος Δασκαλάκης Βασιλική Παπαθεοδώρου Σελίδα 15 από 57

ΔΗΜΟΣΑΧΑΡΝΩΝ ΣύστημαΔιαχείρισης Ποιότητας ISO9001:2008 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 3/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Στο Δημαρχείο Αχαρνών, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 ύστερα από την αριθ. 157/6-06-16 πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.4&75 του Ν.3852/2010 που επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου σε συνεδρίαση. Από το σύνολο των 13 Τακτικών μελών: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γιάννης Κασσαβός-Δήμαρχος Αχαρνών, Πρόεδρος 2. Αναστάσιος Χίος, Α Αντιπρόεδρος 3.Ανδρέας Παπαματθαίου, Β Αντιπρόεδρος, 4. Χρύσα Δουρίδα, Ταμίας 5. Κωνσταντίνος Καλογεράς, Κοσμήτωρ, 6. Στέλλα Τούντα, Γραμματέας 7. Γεώργιος Δασκαλάκης (μέλος) 8. Νίκος Τσάτσης (μέλος). 9. Ελένη Κατάρα (μέλος) 10. Παναγιώτης Κοσμίδης (μέλος), 11. Βασιλική Παπαθεοδώρου (μέλος) ΑΠΟΝΤΕΣ: 1..Βασιλική Καράμπελα, 2.Βασιλική Ζαχαροπούλου Από το σύνολο των Αναπληρωματικών μελών: ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Σοφία Αλεξανδράτου, 2.Μαρία Χρηστάκη,3.Αφροδίτη Μηλιώρη, 4.Ευαγγελία Παντελιά, 5.Ιωάννης Λαζάρου, 6.Γεώργιος Γιαμαρέλος, 7.Ελευθερία Καπενή, 8.Σωτηρία Κεχρή, 9.Ηλίας Ζητούνης, 10.Νικόλαος Μαρής, 11.Νικήτας Τζιούβελης. 12. Γεωργία Ευθυμιάδου -Τουμανίδη, Σελίδα 16 από 57

ΘΕΜΑ 2 ο. 1 η Αναμόρφωση του επικυρωμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 Αρ. απόφασης 7/16 Ο Α Αντιπρόεδρος εισηγούμενoς επεσήμανε ότι στον προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του ΠΚΘ οικ. έτους 2016 περιέχονται μεταξύ άλλων και εγκεκριμένες πιστώσεις για δαπάνες που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους κωδικούς που δεν ανταποκρίνονται όμως στις πραγματικές ανάγκες. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα λέει, ότι με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΠΚΘ οικ. έτους 2016 αποτυπώνουμε και αναδιανέμουμε τις δαπάνες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία του ΠΚΘ και που μέχρι τώρα καλύπταμε εξ ιδίων και εκ των ενόντων. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει τη μεταφορά ποσών για αναμόρφωση του προϋπολογισμού προκειμένου να ενισχυθούν ήδη προϋπολογισμένες ή νέες πιστώσεις στο σκέλος των Εξόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/2006 ). Υποβάλλει προς έγκριση σχετικό πίνακα. Μετά τα ανωτέρω και σχετική συζήτηση Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει: Σελίδα 17 από 57

Εγκρίνει την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων οικ. έτους 2016 για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, όπως αναφέρεται στον σχετικό πίνακα που επισυνάπτεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 13/6/2016 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 1.964,87 Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 1 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 20.700,00 19,10 20.719,10 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 19,10 ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 2 00-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 10.500,00 3.000,00 13.500,00 ελεύθερου επαγγελματία 3 00-6433. Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών 1.000,00 2.000,00 3.000,00 προσώπων και αντιπροσωπειών 4 00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 5.000,00 3.000,00 8.000,00 5 00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 0,00 2.000,00 2.000,00 6 10-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1.000,00 3.000,00 4.000,00 7 10-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων 500,00 3.000,00 3.500,00 έργων) 8 10-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 500,00 2.000,00 2.500,00 Σελίδα 18 από 57

9 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 500,00 2.000,00 2.500,00 εξοπλισμού ALFAWARE Πληροφορική Σελίδα 1 από 3 Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016 Σελίδα 19 από 57

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 20.000,00 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 10 00-8117.001 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 200,00-200,00 0,00 11 00-8117.002 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 1.999,98-1.999,98 0,00 12 00-8117.004 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 121,00-121,00 0,00 13 00-8117.005 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 180,00-180,00 0,00 14 00-8117.006 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 499,50-499,50 0,00 15 00-8117.007 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΜΕΡΩΝ 363,73-363,73 0,00 16 00-8117.014 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΕ 2009-2010 22.451,53-16.278,93 6.172,60 17 00-8117.015 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 368,00-368,00 0,00 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -20.011,14 4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 18-9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.964,87 30,24 1.995,11 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 30,24 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΕΣΟΔΩΝ: 19,10 ΕΞΟΔΩΝ: 19,10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 1.995,11 Σελίδα 20 από 57

ALFAWARE Πληροφορική Σελίδα 2 από 3 Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016 Σελίδα 21 από 57

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ : ΑΡΧΙΚΟ 1.964,87 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: ΕΣΟΔΑ (+) : 19,10 ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 ΕΞΟΔΑ (+) : 20.000,00 ΕΞΟΔΑ (-) : -20.011,14 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 30,24 (+/-) : ΤΕΛΙΚΟ 1.995,11 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται: Ο Πρόεδρος Ο Α Αντιπρόεδρος Ο B Αντιπρόεδρος Γιάννης Κασσαβός Αναστάσιος Χίος Ανδρέας Παπαματθαίου Τα Μέλη Σελίδα 22 από 57

Χρύσα Δουρίδα Κωνσταντίνος Καλογεράς Παναγιώτης Κοσμίδης Ελένη Κατάρα Νίκος Τσάτσης Στέλλα Τούντα Γεώργιος Δασκαλάκης Βασιλική Παπαθεοδώρου Σελίδα 23 από 57

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 04 / 07 /2016 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Συντάκτης: Κολοκούρη Αλεξάνδρα Τηλ.: 213 2072 436 Email : akolokouri@acharnes.gr Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ Την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αχαρνών, για το έργο: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ανατολικά οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών», συνολικού προϋπολογισμού 1.825.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Κύριε Πρόεδρε, Με τις υπ αριθμ. 369/2015 και 1/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων και του Προϋπολογισμού για το έτος 2016, το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το τρέχον έτος με τίτλο : «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ανατολικά οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών», και προϋπολογισμό 1.825.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το έργο που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής, θα υλοποιηθεί βάσει της μελέτης με Α.Μ. 24/2015 η οποία εκπονήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αρ. 191/2015 απόφασή του. Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Το έργο αφορά στην κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπα του Δήμου Αχαρνών. Η μελέτη περιλαμβάνει τον υπολογισμό και την κατασκευή ενός κεντρικού αγωγού με κλιμακωτή διατομή στην οδό Καναπίτσας (παραρεμάτιος δρόμος), ο οποίος φθάνοντας στη νότια οδό 25ης Μαρτίου θα περάσει το ρέμα της Καναπίτσας στηριζόμενος στο πλάι του σώματος της υπάρχουσας γέφυρας θα συνεχίσει στις οδούς Κολοκοτρώνη & Οικονόμου και θα πέσει στον κεντρικό Σελίδα 24 από 57

συλλεκτήρα της οδού Λαϊκών Αγώνων. Στον περιγραφόμενο αγωγό θα πέφτουν όλοι οι δευτερεύοντες αγωγοί των κάθετων οδών. Συνολικά θα κατασκευασθούν 4.376,63 μέτρα αγωγού. Στο τέλος θα γίνει αποκατάσταση των τομών των ασφαλτικών - και μη - οδοστρωμάτων. Σκοπός του έργου είναι η ολοκλήρωση του κατασκευασμένου δικτύου αποχέτευσης στην εντός σχεδίου περιοχή της Λυκότρυπας Δήμου Αχαρνών που έως σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 80%. Με την ολοκλήρωση του έργου τα οφέλη θα είναι προφανή τόσο στο επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων και τη δημόσια υγεία όσο και στο περιβάλλον καθώς έως σήμερα η εξυπηρέτηση των κατοίκων γίνεται με υπόγειες δεξαμενές ακαθάρτων (βόθρους) εντός των ιδιοκτησιών τους. Με την 103/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών εγκρίθηκε η τροποποίηση της Μελέτης (Τεύχη Δημοπράτησης) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%. Με την 219/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αχαρνών, για το έργο: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ανατολικά οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών», συνολικού προϋπολογισμού 1.825.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και ορίστηκαν δύο μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης η οποία έχει ως εξής: Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα.. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής, Ειρήνη Δούρου. 2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Αχαρνών» (Ο.Τ.Α. α βαθμού), που εδρεύει στις Αχαρνές, Λεωφόρος Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχό του, Ιωάννη Κασσαβό. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)», όπως οι παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α /11.4.2012). 2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ. 44403/20-10-2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494 Β /4.11.2011). 3. Το N. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 4. Τις διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α 18/06/2008), όπως ισχύει. 5. Το άρ. 9 παρ. 5 του ν. 4071/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 47 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α /14-4-2014). 6. Τα υπ αριθμ. 26723/01-07-2015 και 12172/23-02-2016 έγγραφα του Δήμου Αχαρνών με τα οποία μας διαβιβάστηκε η μελέτη και λοιπά συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο. Σελίδα 25 από 57

7. Το υπ αριθμ. Τ.Ε.87712/2186/οικ./11-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 8. Το υπ αριθμ. 396450/30-01-2012 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ με το οποίο συμφωνεί με τη μελέτη του έργου. 9. Την υπ αριθμ. πρωτ. 191/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών για την έγκριση της με αρ. 24/2015 μελέτης (τευχών δημοπράτησης) του έργου (ΑΔΑ: Β8Κ9ΩΨ8-ΒΝΝ). 10.Τις υπ. αριθμ. 369/2015 και 1/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με τις οποίες το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2016 (ΚΑΕ 9775.05.008). 11.Την υπ. αριθμ. 219/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας. 12.Την υπ. αριθμ../2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας. συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης με τους ακόλουθους όρους: ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1: Περιεχόμενα της σύμβασης Άρθρο 2: Σκοπός του έργου και αντικείμενο της σύμβασης Άρθρο 3: Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του έργου Άρθρο 4: Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση του έργου Άρθρο 5: Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης του έργου Άρθρο 6: Ιδιοκτησιακό καθεστώς Χρήση χώρου Άρθρο 7: Χρονική διάρκεια της σύμβασης Χρονοδιάγραμμα του έργου Άρθρο 8: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Άρθρο 9: Σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Άρθρο 10: Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Άρθρο 11: Αντισυμβατική συμπεριφορά Συνέπειες Ρήτρες Άρθρο 12: Επίλυση διαφωνιών Άρθρο 13: Τελικές διατάξεις ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η διάθεση των αναγκαίων πόρων για την χρηματοδότηση της εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ανατολικά οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών» συνολικής δαπάνης 1.825.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το έργο αφορά στην κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπα του Δήμου Αχαρνών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει στον υπολογισμό και στην κατασκευή ενός κεντρικού αγωγού με κλιμακωτή διατομή στην οδό Καναπίτσας, ο οποίος φτάνοντας στη νότια οδό 25 ης Μαρτίου θα περάσει το ρέμα της Καναπίτσας στηριζόμενος στο πλάι του σώματος της υπάρχουσας γέφυρας, θα συνεχίσει στις οδούς Κολοκοτρώνη και Οικονόμου και θα πέσει στον Κεντρικό Συλλεκτήρα της οδού Λαϊκών Αγώνων. Στον παραπάνω αγωγό θα πέφτουν όλοι οι δευτερεύοντες αγωγοί των κάθετων οδών. Συνολικά θα κατασκευαστούν 4.419,80 μέτρα αγωγού. Στο τέλος θα γίνει αποκατάσταση των τομών των ασφαλτικών και μη- οδοστρωμάτων. Σκοπός του έργου είναι η ολοκλήρωση του κατασκευασμένου δικτύου αποχέτευσης στην εντός σχεδίου περιοχή της Λυκότρυπας Δήμου Αχαρνών που έως σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 80%. Με την ολοκλήρωση του έργου τα οφέλη θα είναι προφανή τόσο στο επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων και τη δημόσια υγεία όσο και στο περιβάλλον καθώς έως σήμερα η εξυπηρέτηση των κατοίκων γίνεται με υπόγειες δεξαμενές ακαθάρτων (βόθρους) εντός των ιδιοκτησιών τους. ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σελίδα 26 από 57

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην περιοχή Λυκότρυπα του Δήμου Αχαρνών και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται δυτικά από την οδό Φιλαδελφείας, βόρεια από την οδό Πρεβελάκη, νότια από την οδό 25 ης Μαρτίου και ανατολικά από το ρέμα της Καναπίτσας. ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό των 1.825.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), αφορά αποκλειστικά την εκτέλεση του έργου, τυχόν δε υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση δεν επαναδιατίθεται στον Δήμο για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου, αλλά δύναται να διατεθεί για τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9775.05.008 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής). Η ροή της χρηματοδότησης θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα. Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης (πλέον της νόμιμης αναθεώρησης), που θα προκύψει από ΑΠΕ ή συμπληρωματική σύμβαση θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου Αχαρνών. ΑΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΈΑΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΈΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τη μελέτη (τεύχη δημοπράτησης) με αρ. 24/2015 που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 191/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΑΔΑ: Β8Κ9ΩΨ8- ΒΝΝ). Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Αχαρνών θα αναλάβει τη συντήρησή του μέχρι την ένταξη του αποχετευτικού δικτύου του έργου στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση αρ. Δ16γ/010/178/Γ,ΦΕΚ 846/τ.Β /6-5-09, περί έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ ΑΕ). ΑΡΘΡΟ 6 : ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ Στην περιοχή του έργου (βλ. ανωτέρω άρ. 3) ισχύει το ρυμοτομικό σχέδιο που επανεγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 9730/1.3.2004 απόφαση της Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 197 Δ /5.3.2004). Ειδικά για την περιοχή παραπλεύρως του ρέματος Καναπίτσας, όπου λόγω της μη οριοθέτησής του υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα ρυμοτομίας, ο Δήμος Αχαρνών με το υπ αριθμ. 12172/23-02-2016 έγγραφό του μας απέστειλε υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτητών με τις οποίες αποδέχονται να κατασκευαστεί ο αγωγός αποχέτευσης στην ιδιοκτησία τους στα πλαίσια του έργου. Ο Δήμος Αχαρνών είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιονδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε με το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε με άλλα συναφή ζητήματα, είτε από μη λήψη των όποιων απαιτουμένων κατά νόμο αδειών και εγκρίσεων, ο Δήμος Αχαρνών ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί έναντι του Δήμου Αχαρνών αξίωση επιστροφής των ποσών που κατέβαλε για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης. Ο Δήμος Αχαρνών είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων ή τυχόν άλλες υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων ελκόντων δικαιώματα, καθώς και παντός τρίτου, από μία τέτοια αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου. ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, ειδικώς αιτιολογημένη ως προς τους λόγους που επιβάλλουν την παράταση. Ο χρόνος Σελίδα 27 από 57

για την αποπεράτωση του έργου προσδιορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες, της προθεσμίας αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περί δημοσίων έργων διατάξεων. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει : 1. Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και μέχρι του ποσού των 1.825.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 2. Τη δημοπράτηση του έργου, την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και την ευθύνη της κατασκευής του σύμφωνα με τους κανόνες των δημοσίων έργων και τις ισχύουσες κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας. 3. Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 4. Τη μέριμνα για αποστολή στη Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών σε τρία (3) επικυρωμένα αντίγραφα για κάθε πιστοποίηση, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής. 5. Τη μέριμνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης. Β. Ο Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει : 1. Τη μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν τη δημοπράτηση του έργου. 2. Την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει κάθε επιπλέον δαπάνη μελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη θεωρημένη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. 3. Τη συμμετοχή εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 4. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με υπάλληλό του. 5. Τη μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών. 6. Να προωθήσει τυχόν αναγκαίες διαδικασίες αρμοδιότητάς του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και απορρόφηση των πιστώσεων. 7. Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας. 8. Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή του. 9. Τη μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών έως την ένταξη του έργου στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. 10. Τη διαδικασία ένταξης του κατασκευασμένου αγωγού στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση αρ. Δ16γ/010/178/Γ (ΦΕΚ 846/τ.Β /6-5-09) σε συνεργασία με την Ε.Υ.Δ.Α.Π. 11. Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο, καθώς και με την τοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας σε εμφανές σημείο. ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΣΤΑΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συστήνεται Κοινή Επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, ως εξής: Δύο (2) Περιφερειακούς Συμβούλους Αττικής με τις/τους αναπληρώτριες/τές τους. Μία/Έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής με την/τον αναπληρώτρια/τή της/του. Σελίδα 28 από 57

Μία/Έναν (1) εκπρόσωπο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής την/τον αναπληρώτρια/τή της/του. Μία/Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Αχαρνών με την/τον αναπληρώτρια/τή της/του. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς θα κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής. 9.1 Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 9.1.1 Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και ειδικότερα ενημερώνεται για την κάθε εντολή πληρωμής και συντάσσει σχετικό πρακτικό. 9.1.2 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης. 9.1.3 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους αιτιολογημένα με πρακτικό της, την παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής. 9.2. Συνεδριάσεις Λειτουργία- Αποφάσεις 9.2.1. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής ορίζεται με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής μία/ένας από τους Περιφερειακούς Συμβούλους που θα ορισθούν μέλη της 9.2.2. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη της/του προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία επιδίδεται τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης. 9.2.3. Η Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα μέλη της. 9.2.4 Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου Αχαρνών και κατά περίπτωση στα Γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής. 9.2.5. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τα 3/5 των μελών της και αποφασίζει για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της. 9.2.6. Τη γραμματειακή υποστήριξη και την τήρηση των Πρακτικών αναλαμβάνει υπάλληλος του Δήμου Αχαρνών. ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Καμία τροποποίηση της Σύμβασης δεν γίνεται για το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Για τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση σε άλλα σημεία της Προγραμματικής Σύμβασης εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών ειδικώς αιτιολογημένη ως προς τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση, και η υπογραφή σχετικής τροποποιητικής σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Η παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο έτερο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας του αντισυμβαλλομένου το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ Για κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην ερμηνεία και εκτέλεση των όρων της παρούσας και η οποία δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Σελίδα 29 από 57

ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ Παρακαλούμε για την συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης που αφορά την: 1) Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αχαρνών, για το έργο: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ανατολικά οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών», συνολικού προϋπολογισμού 1.825.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 2) Ορισμό μίας/ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Αχαρνών με την/τον αναπληρώτρια/ τη της/του προκειμένου να συμμετάσχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Νικόλαος Γεωργακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Msc Σελίδα 30 από 57

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 04 / 07 /2016 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Συντάκτης: Κολοκούρη Αλεξάνδρα Τηλ.: 213 2072 436 Email : akolokouri@acharnes.gr Επιβλέπουσα του έργου: Κολοκούρη Αλεξάνδρα Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ Την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών. Η μελέτη του έργου υλοποιήθηκε από το Τμήμα Σύνταξης Μελετών & Τευχών Δημοπράτησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και εγκρίθηκε με την με αρ. 97/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών προϋπολογισμού 200.000,00 (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αχαρνών. Η διακήρυξη του έργου συντάχθηκε τον Μάρτιο του 2015 και εγκρίθηκε με την υπ αρ. 203/23-03- 2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Η επιλογή του αναδόχου έγινε με το σύστημα «ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου» του άρθρου 4 παρ. γ. του Ν3669/08. Με την 478/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΔΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Σελίδα 31 από 57

Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 16,74%, δηλαδή 97.858,03 πλέον ΓΕ & ΟΕ 18%: 17.614,45, απρόβλεπτα 15%: 17.320,87, αναθεώρηση : 2.585,26, ΦΠΑ (23%) : 31.137,08 και γενικό σύνολο: 166.515,70. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 07/07/2015 με αρ. πρωτ. 47621 συνολικού ποσού 166.515,70 με Φ.Π.Α. 23% και χρόνο αποπεράτωσης του έργου 12 μήνες δηλαδή έως τις 07/07/2016. Με το με αρ. πρωτ. 28382/09-05-2016 έγγραφο, ο ανάδοχος υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 4ου λογαριασμού. Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες ποσότητες εργασιών για την ορθή περαίωση του έργου καθώς και την αλλαγή του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%. Σας επισυνάπτουμε την αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας καθώς και τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα και παρακαλούμε για την έγκριση αυτού. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Νικόλαος Γεωργακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Msc Σελίδα 32 από 57

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 04 / 07 /2016 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Συντάκτης: Κολοκούρη Αλεξάνδρα Τηλ.: 213 2072 436 Email : akolokouri@acharnes.gr Επιβλέπουσα του έργου: Κολοκούρη Αλεξάνδρα Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ Την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές». Η μελέτη του έργου υλοποιήθηκε από το Τμήμα Σύνταξης Μελετών & Τευχών Δημοπράτησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και εγκρίθηκε με την με αρ. 97/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών προϋπολογισμού 200.000,00 (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αχαρνών. Η διακήρυξη του έργου συντάχθηκε τον Μάρτιο του 2015 και εγκρίθηκε με την υπ αρ. 203/23-03- 2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Η επιλογή του αναδόχου έγινε με το σύστημα «ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου» του άρθρου 4 παρ. γ. του Ν3669/08. Με την 478/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΔΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 16,74%, δηλαδή 97.858,03 πλέον ΓΕ & ΟΕ 18%: 17.614,45, Σελίδα 33 από 57

απρόβλεπτα 15%: 17.320,87, αναθεώρηση : 2.585,26, ΦΠΑ (23%) : 31.137,08 και γενικό σύνολο: 166.515,70. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 07/07/2015 με αρ. πρωτ. 47621 συνολικού ποσού 166.515,70 με Φ.Π.Α. 23% και χρόνο αποπεράτωσης του έργου 12 μήνες δηλαδή έως τις 07/07/2016. Με το με αρ. πρωτ. 28382/09-05-2016 έγγραφο, ο ανάδοχος υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 4ου λογαριασμού. Βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 παρ. 10: «Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία.» Για τους ανωτέρω λόγους και για την ορθή ολοκλήρωση του έργου αιτούμαστε παράταση 4 μηνών, δηλαδή έως τις 07/11/2016. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Νικόλαος Γεωργακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Msc Σελίδα 34 από 57

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΣ Αχαρνές, 30/06/2016 Συντάκτης: Λαμπρινίδου Ειρήνη Τηλ.: 213 2072 443 Ηλ. Ταχ.: elamprinidou@acharnes.gr Επιβλέπουσα του έργου: Λαμπρινίδου Ειρήνη 1.Την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 2. Τον κ. Δήμαρχο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή δρόμων στην περιοχή Αγριλέζας» Κυρία Πρόεδρε, Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δρόμων στην περιοχή Αγριλέζας», όπως ορίζουν τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008. Αποστέλλουμε, συνημμένα, την Τελική Επιμέτρηση του έργου του θέματος, του οποίου τα στοιχεία είναι: i. Ανάδοχος: η εταιρεία «ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε.» 1. Επιβλέπουσα Μηχανικός: Ειρήνη Λαμπρινίδου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ 2. Χρηματοδότηση: Πόροι Δήμου 3. Ανάθεση: 92/2006 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. 4. Σύμβαση: 16166/13-03-2016 συνολικού ποσού 595.261,47 ευρώ. 5. Με την υπ αριθμόν 546/24.09.2009 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε η 7 η παράταση εργασιών, δηλαδή έως την 31-10-2009. 6. Με την υπ αριθμόν 606/22.10.2009 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε ο 2 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η Σύναψη της με. Αρ πρωτ.101839/19-11-2009 Συμπληρωματικής Σύμβασης μετά και από την θετική γνωμοδότηση από το ΣΔΕΝΑ κατά την 10 η Συνεδρία της 21-10-2009. Η Συμπληρωματική Σύμβαση Σελίδα 35 από 57