ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906, Δ.Ο.Υ. ΙΣΤ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο αυτής, (στο εξής ΡΑΕ) και αφετέρου Β. Αφετέρου,.., με έδρα., με ΑΦΜ.. Δ.Ο.Υ., τηλ.., νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή της παρούσης από τον/την, σύμφωνα με..(στο εξής ο «Ανάδοχος»). Και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 εδάφιο πρώτο του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121). 3. Τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18 ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51 ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005. 4. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64), «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51 ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005. 5. Τις διατάξεις των άρθρων 79 έως 85 του ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό Έλεγχος Δαπανών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247), όπως ισχύει, που εν προκειμένω εφαρμόζονται συμπληρωματικά. 6. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 150), που εν προκειμένω εφαρμόζονται συμπληρωματικά. 7. Τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/30.9.2010), περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 1

8. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/ 22.8.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή κι δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις». 9. Τη σχετική υπ αριθμ. 877/2012 Απόφαση της ΡΑΕ για προκήρυξη τακτικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο Έργου: «Τεχνική υποστήριξη της ΡΑΕ σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης και πρόσβασης χρηστών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής». 10.Την από Διακήρυξη (Παράρτημα Ι) 11. Την υπ αριθμ..προσφορά του Αναδόχου (Παράρτημα ΙΙ) 12. Την υπ αριθμ../ Απόφαση ΡΑΕ για την κατακύρωση του Διαγωνισμού και την ανάθεση του έργου. Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το έργο: «Τεχνική υποστήριξη της ΡΑΕ σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης και πρόσβασης χρηστών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής», σύμφωνα με τα Παράρτημα Ι και ΙΙ της παρούσας σύμβασης. Άρθρο 2 Διάρκεια της σύμβασης Η εκτέλεση του Έργου και η ισχύς της παρούσας ορίζεται σε. από την υπογραφή της παρούσας. Η Σύμβαση δύναται να παραταθεί με τους ίδιους όρους για διάστημα Άρθρο 3 Παραδοτέα-Τρόπος παραλαβής των παραδοτέων 3.1 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει συνολικά (5) παραδοτέα. Το 1 ο Παραδοτέο θα περιλαμβάνει.. Ημ/νία υποβολής: Τρεις (3) εβδομάδες μετά την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι.. Το 2 ο Παραδοτέο θα περιλαμβάνει... Ημ/νία υποβολής: Δυο (2) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι.. Το 3 ο Παραδοτέο θα περιλαμβάνει.. Ημ/νία υποβολής: Τέσσερις (4) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι.. Το 4 ο Παραδοτέο θα περιλαμβάνει... 2

Ημ/νία υποβολής: Πέντε (5) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι.. Το 5 ο Παραδοτέο θα περιλαμβάνει.. Ημ/νία υποβολής: Έξι (6) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι.. 3.2 Εάν η ΡΑΕ δεν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες του εκάστοτε παραδοτέου, οφείλει να το εγκρίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή του. (i) (ii) Εάν, εντός της ίδιας προθεσμίας, η ΡΑΕ διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες του παραδοτέου, θα διατυπώσει τις παρατηρήσεις της, τις οποίες θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο με συστημένη επιστολή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ως άνω συστημένης επιστολής, ή άλλως μέσα σε εύλογη προθεσμία που ορίζει η συστημένη επιστολή, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της ΡΑΕ, αναμορφώνοντας και παραδίδοντας εκ νέου το εν λόγω παραδοτέο. Η ΡΑΕ, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη δεύτερη ως άνω παράδοση, οφείλει να αποφασίσει για την έγκριση ή μη του παραδοτέου. Η ΡΑΕ, εάν εντός της ίδιας προθεσμίας διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις υποδείξεις της, μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως. Η ΡΑΕ δεν υποχρεούται σε διατύπωση παρατηρήσεων, ούτε στην τήρηση της υπό στοιχ. i ανωτέρω διαδικασίας, όταν οι ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες του παραδοτέου είναι τέτοιες που αποδεικνύουν ή έχουν ως αποτέλεσμα την πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η ΡΑΕ μπορεί να καταγγείλει άμεσα την παρούσα σύμβαση αζημίως. 3.3. Η ΡΑΕ συστήνει επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου, η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Έργου και τη σύνταξη εισηγήσεων προς τη ΡΑΕ για την ως άνω παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, καθώς και την παροχή των αναγκαίων στοιχείων και κατευθύνσεων στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. Άρθρο 4 Αμοιβή του Αναδόχου 4.1 Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου ανέρχεται σε ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 4.2. Η ως άνω αμοιβή θα καταβάλλεται μετά από την σύνταξη σχετικών Πρωτοκόλλων Παραλαβής και την αποδοχή από τη ΡΑΕ των σχετικών εκθέσεων/ Παραδοτέων ως εξής: Ποσοστό 25%, δηλαδή πλέον ΦΠΑ με την αποδοχή από την ΡΑΕ του 2 ου Παραδοτέου Ποσοστό 25%, δηλαδή. πλέον ΦΠΑ με την αποδοχή από την ΡΑΕ του 3 ου Παραδοτέου Ποσοστό 25%, δηλαδή πλέον ΦΠΑ με την αποδοχή από την ΡΑΕ του 4 ου Παραδοτέου 3

Ποσοστό 25%, δηλαδή. πλέον ΦΠΑ με την αποδοχή από την ΡΑΕ του 5 ου Παραδοτέου 4.3. Για την πληρωμή των ως άνω ποσών θα εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα προσκομίζονται όλα τα νόμιμα παραστατικά από τον Ανάδοχο. Άρθρο 5 Υποχρεώσεις και εγγυήσεις του Αναδόχου 5.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι είναι ενήμερος ως προς τις απαιτήσεις του Έργου, ότι έχει την απαιτούμενη ικανότητα, εμπειρία, τεχνογνωσία, κατάλληλο προσωπικό, τεχνική και οικονομική δυνατότητα για να ολοκληρώσει το Έργο αποτελεσματικά και έγκαιρα. 5.2 Η ΡΑΕ μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αντικαταστήσει ή να τροποποιήσει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για αυτήν, συγκεκριμένο μέρος του Έργου, των εργασιών του Συμβούλου ή του αποτελέσματος αυτών, στο οποίο διαπιστώθηκαν μικρά σφάλματα, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Προς τούτο η ΡΑΕ τάσσει εύλογη προθεσμία για τη διόρθωση των σφαλμάτων. Σε περίπτωση, όμως, που το παραδοτέο χρήζει γενικότερης διόρθωσης-αναμόρφωσης ή σε περίπτωση που οι αποκλίσεις του από τα συμπεφωνημένα στο άρθρο 1 της παρούσας είναι ουσιώδεις, εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις του άρθρου 3.2(i) και 3.2(ii) ανωτέρω. 5.3 Ο Ανάδοχοςς έχει υποχρέωση πλήρους αποκατάστασης της ΡΑΕ για ελαττώματα, σφάλματα, ελλείψεις κλπ. στο παραδοτέο του, τα οποία οφείλονται σε υπαιτιότητά του και εξαιτίας των οποίων η ΡΑΕ υπέστη ζημία ή βλάβη έναντι τρίτων, εφόσον δεν ήταν δυνατός ή ήταν εξαιρετικά δυσχερής ο εντοπισμός τους κατά το χρόνο της αξιολόγησης των εργασιών του Αναδόχου και της παραλαβής και έγκρισης των παραδοτέων του. Η ως άνω υποχρέωση αποκατάστασης ισχύει και για το χρόνο μετά τη λήξη της ισχύος της παρούσας. 5.4 Η έγκριση ή πληρωμή τιμολογίου ή άλλου νόμιμου παραστατικού εκ μέρους της ΡΑΕ δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ως άνω ευθύνη του. Άρθρο 6 - Εγγυητική Επιστολή Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της παρούσης Σύμβασης, ο Ανάδοχος καταθέτει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας που εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ (και έχει σύμφωνα με τα ισχύοντα δικαίωμα έκδοσης τέτοιας εγγύησης) ποσού.. (.) ευρώ. Το ποσό της εν λόγω εγγύησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της κατακυρωθείσας μέγιστης τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση του Έργου και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του από την παρούσα Σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον 4

Αναδόχου Άρθρο 7 Καταγγελία της σύμβασης Η ΡΑΕ δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα, σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπει και επιτρέπει ο νόμος την καταγγελία των συμβάσεων. Άρθρο 8 Εχεμύθεια Δικαιώματα κυριότητας, πνευματικής ιδιοκτησίας και χρήσης επί των περιεχομένων των παραδοτέων 8.1 Το περιεχόμενο του έργου που πρόκειται να παραδοθεί σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση είναι εμπιστευτικό και μη ανακοινώσιμο εκ μέρους του Αναδόχου σε οιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας δεσμεύεται: (i) Να μην γνωστοποιήσει ή δημοσιοποιήσει με κανένα τρόπο στοιχεία και πληροφορίες που θα συγκεντρώσει και παραδώσει κατά την εκτέλεση των εργασιών του και που αφορούν στο αντικείμενο, τα περιεχόμενα ή τα παραδοτέα του Έργου σε τρίτους, δίχως την έγγραφη συναίνεση της ΡΑΕ. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή τέτοιων στοιχείων και πληροφοριών, που οφείλεται στον Ανάδοχο, δίχως να έχει προηγηθεί έγγραφη συναίνεση της ΡΑΕ, η ΡΑΕ διατηρεί μεταξύ άλλων το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. (ii) Να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε στοιχείο και πληροφορία σχετική με τη δραστηριότητα και τους στόχους της ΡΑΕ, των μελών αυτής καθώς και του προσωπικού που απασχολείται σε αυτήν. 8.2 Η ως άνω υποχρέωση εχεμύθειας του Αναδόχου αφορά μόνο στα στοιχεία που αποκτήθηκαν στα αυστηρά πλαίσια του παρόντος έργου και εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας όσο και απεριόριστα μετά την, για οποιοδήποτε λόγο, λύση ή λήξη της. 8.3 Η μη τήρηση της ως άνω υποχρέωσης εχεμύθειας από τον Ανάδοχο παρέχει στη ΡΑΕ το δικαίωμα να αξιώσει από αυτόν πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη εξαιτίας αυτής της παράβασης. 8.4 Η κυριότητα και τα πάσης φύσεως δικαιώματα ιδιοκτησίας και χρήσης επί των περιεχομένων των παραδοτέων του Αναδόχου μεταβιβάζονται αποκλειστικά στη ΡΑΕ από την ημερομηνία της έγκρισής τους, ελεύθερα από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου, ο δε Ανάδοχος παραιτείται οποιουδήποτε δικαιώματος περαιτέρω χρήσης τους, με εξαίρεση τη χρήση της τεχνογνωσίας που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση Έργου, σε παρόμοια έργα, που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό τρίτων. Για το μέχρι την ως άνω μεταβίβαση χρονικό διάστημα, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάζει ή παραχωρεί τη χρήση στοιχείων που σχετίζονται με το αντικείμενο και αποκτήθηκαν στο αυστηρό πλαίσιο του παρόντος έργου, τα περιεχόμενα ή τα παραδοτέα του Έργου σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την εκτέλεση του 5

Έργου, με εξαίρεση τη χρήση της τεχνογνωσίας που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση Έργου, σε παρόμοια έργα, που αναλαμβάνει για λογαριασμό των τρίτων. Η δημοσιοποίηση στοιχείων και μεθοδολογικών λεπτομερειών μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια είναι εφικτή μόνον κατόπιν σχετικής έγκρισης από τη ΡΑΕ, αναφοράς και συμμετοχής της ΡΑΕ στις δημοσιεύσεις αυτές. 8.5 Ο Ανάδοχος αμύνεται έναντι τρίτων με δικές του δαπάνες, κατά παραβάσεων ή ενδεχόμενων παραβάσεων, που αφορούν σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικά ή τεχνικά μυστικά και αποζημιώνει τη ΡΑΕ για τα έξοδα τα οποία η τελευταία υφίσταται στις περιπτώσεις αυτές. Σε κάθε περίπτωση αγωγής ή άσκησης ένδικου μέσου κατά της ΡΑΕ από τρίτο, για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα ως άνω δικαιώματα επί των περιεχομένων των παραδοτέων του Έργου, η ΡΑΕ οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και εγγράφως τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει σε αυτήν όλες τις δυνατές πληροφορίες, για την αναγκαία υπεράσπιση της υπόθεσης. Ο Ανάδοχος φέρει όλες τις δαπάνες διεξαγωγής της υπόθεσης, όπως επίσης και κάθε θετική ζημία ή άλλη δαπάνη που είναι δυνατόν να υποστεί η ΡΑΕ. 8.6 Αν, συνεπεία ενδεχόμενης παράβασης σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικά ή τεχνικά μυστικά η ΡΑΕ εμποδίζεται στη χρήση των παραδοτέων, ο Ανάδοχος, με δικές του δαπάνες, υποχρεούται να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει τα σημεία των περιεχομένων των παραδοτέων που αποτελούν το αντικείμενο της ως άνω παράβασης, χωρίς να μεταβάλλεται το τελικό αποτέλεσμα. Άρθρο 9 Απαγόρευση εκχώρησης και υποκατάστασης του Αναδόχου 9.1 Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να εκχωρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σε οιοδήποτε τρίτο, χωρίς την έγγραφη προς τούτο έγκριση της ΡΑΕ. 9.2 Σε περίπτωση εκχώρησης, ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έναντι της ΡΑΕ για κάθε μία και για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα, μη επιτρεπομένης της υποκατάστασής του από άλλον. 9.3 Οι ανωτέρω απαγορεύσεις και περιορισμοί ισχύουν αναλόγως και για την ΡΑΕ. Άρθρο 10 Ανώτερη Βία 10.1 Καμία καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου δεν αποτελεί παράβαση των όρων της παρούσας και δεν θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης της ΡΑΕ για ζημίες ή κυρώσεις, εάν και στο μέτρο που τέτοια καθυστέρηση ή αδυναμία οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας. Ο Ανάδοχος, όμως, υποχρεούται μέσα σε επτά (7) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανώτερη βία να αναφέρει αυτά εγγράφως στη ΡΑΕ και να προσκομίσει στη ΡΑΕ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 6

10.2 Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του Αναδόχου που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της προηγουμένης παραγράφου, καταγγελία της σύμβασης από τη ΡΑΕ δεν χωρεί όταν η παράβαση στην οποία υπέπεσε ο Ανάδοχος οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας. Άρθρο 11 Τροποποίηση της σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας δύναται να γίνει μόνον εγγράφως και με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 12 Επίλυση διαφορών 12.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να επιλύσουν δια της διαπραγματευτικής οδού οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία ήθελε προκύψει ως προς την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας. 12.2 Στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την παρούσα θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 12.3 Για την ερμηνεία και εκτέλεση των όρων της παρούσας, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό δίκαιο. Άρθρο 13 Τελική διάταξη Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κοινοποιούν αμέσως το ένα στο άλλο κάθε αλλαγή στην προσωπικότητα, έδρα και εκπροσώπησή τους, η οποία μπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση της παρούσας και τις μεταξύ τους σχέσεις. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη συντάχθηκε η παρούσα, σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα. ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 7