ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 25/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ.7048 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟI ΛΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 1.1 ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑ ΑΡΧΉ... 3 1.2 ΟΡΙΣΜΟΊ... 3 2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 2.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 3 2.2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ... 4 2.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 2.4 ΛΉΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ... 4 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 5 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 5 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 5 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 5 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 5 Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος:... 5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 6 7. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ... 6 7.1. ΤΡΌΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ... 6 7.2. ΤΙΜΈΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΝΌΜΙΣΜΑ... 7 8. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 8 9. TΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 8 9.1. ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ... 8 10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... 8 11. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 9 12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ... 9 13. ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 10 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 10 15. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ... 10 16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ... 10 17. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 10 2
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Αναθέτουσα Αρχή ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.2 Ορισμοί 1.1 «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο Δήμος Κέρκυρας Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ Τηλέφωνο : 26610 44410, FAX: 26610-46766 e-mail: mayor@corfu.gov.gr 1.2 «Ανάδοχος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός ή ένωση ή κοινοπραξία στο οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 1.3 «Δημοπρατούσα Αρχή» ή (ΔΑ)»: Ο Δήμος Κέρκυρας 1.4 «Διευθύνουσα Υπηρεσία»: Τεχνική Υπηρεσία Δ. Κέρκυρας 1.5 «Διαγωνιζόμενος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που θα υποβάλλει προσφορά 1.6 «Ανάδοχος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση στο οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 1.7 «Συμβατικά Τεύχη»: Το σύνολο των τευχών και στοιχείων, με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. Τα Συμβατικά Τεύχη είναι τα παρακάτω και, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής: 1. Σύμβαση 2. Διακήρυξη 3. Οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου 4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) 5. Τιμολόγιο μελέτης 6. Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας 7. Τεχνική Περιγραφή 2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α 114/8.6.2006) 2. Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» 3. Ν.2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/ Α'-27.11.1995) Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις. 4. Π.Δ. 171/1987 ( ΦΕΚ 84 Α ) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ κ.α. διατάξεις εγκύκλιο 2/07 του ΥΠΕΣΔΑ και την εγκύκλιο 29/3-4-2007 του ΥΠΕΣΔΑ με θέμα «Παροχή υπηρεσιών» 3
5. N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης 6. Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 7. N. 3731/2008 (ΦΕΚ Α 263/23/2008) Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών 8. Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011 τεύχος Β ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις» εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 2015. 9. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β ) 10. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 11. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 12. Την 4647/17-01-2013 Απόφαση Δημάρχου με την οποία καθορίζονται και μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους. Όπως ισχύουν σήμερα καθώς και οι εγκύκλιοι που τα συνοδεύουν. 2.2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού : α. Κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό ή κατά της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια αποσφράγισης των προσφορών και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. β. Επίσης μετά την ανακοίνωση αποτελέσματος που προκύπτει από την αξιολόγηση των προσφορών μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή που αποφασίζει σχετικά. Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 2.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ανάθεση θα γίνει βάσει του Π.Δ. 28/80 με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για όσες προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Κανένας υποψήφιος δεν δύναται σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου Κέρκυρας 2.4 Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους τις κλειστές προσφορές (ενιαίος κλειστός φάκελος ή συσκευασία) την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού. 4
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Κέρκυρας, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 6 Α, Κέρκυρα 49100 από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, στις 05 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών). 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην παροχή της υπηρεσίας «Καθαρισμοί λιμένων Διαποντίων Νήσων» με μίσθωση μηχανημάτων (πλωτός γερανός εκσκαφέας, μηχανικός εκσκαφέας, ανατρεπόμενο αυτοκίνητο) για ημερήσια απασχόληση 7,00 ωρών εργασίας (ημερομίσθιο), από 7:30 έως 14:30, και εργασίες καθαρισμού που καθίστανται αναγκαίες εξαιτίας προσχώσεων που προέρχονται από απώλειες φορτο-εκφορτωνόμενου υλικού αλλά και άλλες αιτίες όπως συσσώρευση φερτών υλών, προσαμμώσεις κ.λ.π. που οφείλονται σε θεομηνίες ή εξελίσσονται μέσω φυσικών διεργασιών. Αφορά το καθαρισμό των λιμένων των Διαποντίων Νήσων. Μέσα από την παρούσα μελέτη θα καθαρισθούν τα λιμάνια των Διαποντίων Νήσων σύμφωνά με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και όπου παραστεί ανάγκη. 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα ( 12) μήνες από την υπογραφή της. 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπό την παρούσα ανάθεση εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %. 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: i. Αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο των εργασιών γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. ii. Εμπειροτέχνες εργολάβοι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ. iii. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων(Μ.Ε.Ε.Π) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. εφόσον ανήκουν στην Α1 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, που θα συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών»: Για την περίπτωση (i ) εν ισχύ Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό προσκομίζεται πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο. Για τις περιπτώσεις (ii) και (iii), προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. ή στα Νομαρχιακά Μητρώα υποβάλλεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου. 5
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, (δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των μηχανημάτων. Αντίγραφο της άδειας του χειριστή οδηγού ή της άδειας οδήγησης. Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου των μηχανημάτων Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού του έργου προ ΦΠΑ, δηλαδή ποσό 651,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 7. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 7.1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας. Οι προσφορές: 1. Υποβάλλονται εις απλούν με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα και φέρουν την μονογραφή του προσφέροντα κατά φύλλο. 2. Αφορούν ολόκληρο το «Έργο». Περιεχόμενο Προσφορών Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 6
Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα: 1.«Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία του άρθρου 6 της παρούσης. Επίσης περιλαμβάνεται η εγγύηση συμμετοχής. 2.«Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση του «Τιμολογίου Προσφοράς του διαγωνιζόμενου». Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. Το συνολικό ποσό πλέον ΦΠΑ, αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του ποσού ολογράφως και αυτού αριθμητικώς, θεωρείται ως προσφορά το αναφερθέν ποσό ολογράφως. Οι υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : Δικαιολογητικά Συμμετοχής: ένα (1) πρωτότυπο που θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Οικονομική Προσφορά : ένα (1) πρωτότυπο που θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: «..ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ..» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : / /2013 Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου (π.χ. Δικαιολογητικά κ.λ.π.). Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 7.2. Τιμές Προσφορών Νόμισμα Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε παραδοτέο θα εκφράζονται σε Ευρώ. Της τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε Ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής της για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να της τροποποιήσουν. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των εργασιών. Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 8. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν της συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τέσσερεις (4) μήνες από την επόμενη μέρα της υποβολής της. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα δύο (2) μηνών κατά ανώτατο όριο. 9. TΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θα καταρτισθεί κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού, μετά την κατάθεση του φακέλου προσφοράς στην Προϊσταμένη Αρχή, την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών από αρμόδια τριμελή Επιτροπή. 9.1. Αποσφράγιση Προσφορών Η Επιτροπή προβαίνει σε δημόσια συνεδρίαση στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Προκήρυξη. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση συμμετοχής. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με της νόμιμους εκπροσώπους της ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της. Η εξέταση των απαραίτητων και ελάχιστων προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο προσφέρων με βάση τα στοιχεία του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» γίνεται αυθημερόν, της και το άνοιγμα της Οικονομικής Προσφοράς. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό το οποίο κοινοποιεί της συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται σχετικά στην Προϊσταμένη Αρχή ή οποία αποφασίζει σχετικά. 10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η Αναθέτουσα Αρχή ( Οικονομική Επιτροπή), διατηρεί το δικαίωμα: α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Ο ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της σύμβασης, εντός δέκα ημερών από την αποστολή σε αυτόν της σχετικής κατακυρωτικής επιστολής. 8
11. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση της όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους της το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι αντιφατικοί όροι και διατάξεις της, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η προσφορά του αναδόχου και η παρούσα διακήρυξη, εφαρμοζόμενων της συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα. (10) ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: (α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση. (β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% του προϋπολογισμού του Έργου χωρίς Φ.Π.Α. μη συνυπολογισμένης της έκπτωσης κατά την δημοπρασία Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, της και της οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από της δύο συμβαλλομένους. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει της προβλεπόμενες της κείμενες διατάξεις κυρώσεις. Αν περάσει η ως άνω προθεσμία των δέκα ημερών χωρίς να παρουσιασθεί, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο, και ενδεχομένως αποφασίζει την κατακύρωση του διαγωνισμού στον επόμενο κατά σειρά βαθμολογίας διαγωνιζόμενο. 12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και της παραλαβής των εργασιών θα ορισθεί αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου, και την διενέργεια τμηματικών παραλαβών στα πλαίσια της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει με την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Η Πράξη χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. Στον προϋπολογισμό έτους 2012 του Δήμου Κέρκυρας έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση με Κ.Α. 70.00.7336.006 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από το Ταμείο του Δήμου Κέρκυρας, μετά την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων τμηματικής και οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους του όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής. Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει με την οριστική παραλαβή του συνόλου των εργασιών. 9
13. ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Τα τιμολόγια του Αναδόχου για της αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Καθ όλη τη διάρκεια του «Έργου» ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του «Έργου». Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το «Έργο» (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 15. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του «Έργου» δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του «Έργου» υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβους, η εκτέλεση του «Έργου» θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/ υπεργολάβο με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του «Έργου», μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του «Έργου», φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ο ανάδοχος του «Έργου» και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει της μεταξύ της σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Κέρκυρας, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 17. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού ή και τυχόν επανάληψής του θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Εγκρίθηκε με την με αρ25-12/2012 απόφαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Κέρκυρας Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Σπυρίδων Μωραΐτης 10