16SYMV

Ανήκει στην υπ' αριθ. Πρωτ. 1569/8-6-2016 Προκήρυξη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Καλλιθέα σήμερα 5/10/2016, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ αφενός: α) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφ. Συγγρού 136, με Α.Φ.Μ: 090015175, Δ.Ο.Υ: Α Καλλιθέας, καλούμενου στο εξής χάριν συντομίας «Πανεπιστήμιο» και εκπροσωπούμενου εν προκειμένω για την υπογραφή της παρούσας από την κα Κριάρη Ισμήνη, Πρύτανη του Ιδρύματος και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή», και αφετέρου: β) της ετερόρρυθμης εταιρίας Φ.ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ Ε.ΤΡΙΒΗΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. STUDIO SIGMA ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ& KINHM.ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ με την επωνυμία Φ.ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ Ε.ΤΡΙΒΗΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. και με διακριτικό τίτλο STUDIO SIGMA που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ στην οδό Ορφέως, αριθ. 2 - Τ.Κ. 15669, με Α.Φ.Μ. 999575705 ΔΟΥ :ΧΟΛΑΡΓΟΥ η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Θεόδωρο Σπύρογλου του Δημητρίου, κάτοικο Περισσού, στην οδό Ανδριανουπόλεως, αριθ. 2 με Α.Φ.Μ. 018084383 ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ, σύμφωνα με την από 30/10/2009 Καταστατική Τροποποίηση της εταιρίας που έλαβε αυξ.αριθ. 17949/ 2009 και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», Αφού έλαβαν υπ' όψιν τους οι συμβαλλόμενοι: 1. Την υπ'αριθ. 31/17-5-2016 (θέμα 15ο) Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. περί της προκήρυξης. (ΑΔΑ ΩΠ9Ψ469Β7Α-726 και ΑΔΑΜ 16REQ004509904) 2. Την με αριθ.πρωτ. 164/31-5-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2017 (ΑΔΑ: Ω4ΩΜ469Β7Α-ΓΘ9) (ΑΔΑΜ: 16REQ004516915) 3. Την υπ αριθ. πρωτ. 1569/8-6-2016 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την τεχνική υποστήριξη του ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για ένα έτος από την υπογραφή της συμβάσεως (ΑΔΑ: 7ΜΛ1469Β7Α-ΞΦ3και ΑΔΑΜ: 16PROC004547653) με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό του διαγωνισμού το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι το ποσό των είκοσι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (20.161,29 ) μη-συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος, οικονομικού έτους 2017 (ΚΑΕ 0439-0001). 4. Το από 29/6/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών. 5. Την από 29/6/2016 προσφορά του αναδόχου να αναλάβει και να παρέχει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες και εγγυήσεις που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και της υπ αριθ. πρωτ. 1569/8-6-2016 προκήρυξης : 6. Tο με αριθ.πρωτ. 2306/5-8-2016 αίτημα της εταιρείας Studio Sigma. 7.Το από 31-8-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών. 8. Την 1/21-9-2016 (θέμα 24 ο ) Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 7Λ0Σ469Β7Α-5ΛΦ) Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη του ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για ένα έτος από την υπογραφή της

συμβάσεως, ώστε το τελικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εργασίας που αναλαμβάνει με την παρούσα να εκτελέσει ο Ανάδοχος να συνάδει με τον σκοπό για τον οποίο συνάπτει τη σύμβαση η Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα κάτωθι: Α. Τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων του στούντιο, με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες του που θα ορίζονται από τους επιστημονικούς υπευθύνους των Εργαστηρίων Δημοσιογραφίας, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, καθώς και για την προληπτική συντήρηση του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού. Β. Τεχνική υποστήριξη, όπου αυτή είναι αναγκαία, στα παρακάτω: 1.Βασικές λειτουργίες και ιδιαιτερότητες της τηλεοπτικής παραγωγής. 2.Βασικές λειτουργίες και ιδιαιτερότητες της ραδιοφωνικής παραγωγής. 3.Αρχές και τεχνικές φωτισμού και εικονοληψίας. 4.Εσωτερικές και εξωτερικές λήψεις. 5.Αρχές και τεχνικές ηχοληψίας. 6.Τηλεσκηνοθεσία και ραδιοσκηνοθεσία. 7.Θάλαμος ελέγχου (Control room) τηλεοπτικής παραγωγής. 8.Αποθήκευση και αρχειοθεσία ραδιοτηλεοπτικού υλικού. Αρχές και τεχνικές ψηφι οποίησης. 9.Ενημερωτικές, ερευνητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκπομπές στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. 10. Αρχές και τεχνικές ψηφιακού μοντάζ. 11.Μεταπαραγωγή (Postproduction) και τεχνικές υποτιτλισμού, μεταγλώττισης, υπολογιστικών γραφικών και κινούμενων σχεδίων. 12. Διαδικτυακό ραδιόφωνο, Διαδικτυακή Τηλεόραση (Web radio, Web TV). Γ. Διασύνδεση της εκπαιδευτικής ραδιοτηλεοπτικής μονάδας του Τμήματος με τα ψηφιακά προγράμματα δημόσιων φορέων και με τα εγκυρότερα κοινωνικά μέσα (Social Media). Συνεπής προβολή των φοιτητικών παραγωγών στα ως άνω μέσα. Δ. Τεχνική υποστήριξη κατά την κάλυψη επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων (στο Πάντειο αλλά και σε άλλες σημαντικές εκτός Παντείου συνεδριακές εκδηλώσεις). Ε. Παράδοση έξι τουλάχιστον ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών παραγωγών με έμφαση στην έρευνα και την πολιτιστική μας κληρονομιά. ΣΤ. Παραγωγή και παράδοση δύο μικρών διαφημιστικών ταινιών κοινωνικού περιεχομένου για εκπαιδευτική χρήση. 1.2. Αξία σύμβασης : 24.775,20 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 19.980,00 μησυμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 1.3.Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια από την υπογραφή της και συγκεκριμένα από 5 / 10 /2016. Άρθρο 2 ΤΙΜΗΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3.1. Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (24.775,20 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το τίμημα θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο, από την πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού της Αναθέτουσας Αρχής ΚΑΕ 0439-0001, εφάπαξ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή και την έκδοση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, που διέπουν την λειτουργία, τρόπο πληρωμής, κλπ της Αναθέτουσας Αρχής. 3.2. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται από την προσφορά του και δεν μπορεί να την τροποποιήσει λόγω μεταγενέστερων αλλαγών των οικονομικών μεγεθών. 3.3. Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να καταθέσει ο Ανάδοχος, προκειμένου να πληρωθεί, μετά την έκδοση του Πρωτοκόλλου Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής είναι τα παρακάτω: 1) Τιμολόγιο. 2) Εξοφλητική Απόδειξη Αναδόχου.

3) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα). 3.4. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη, φόρους, κλπ. σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του νόμου, που διέπουν την λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής, που συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερόμενο τίμημα. Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται και βαρύνουν τον Ανάδοχο και όλες οι τυχόν επιμέρους δαπάνες, υπηρεσίες και προμήθειες των κάθε είδους και φύσεως επιμέρους υλικών, που θα απαιτηθούν για την άρτια, πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση της παρούσας σύμβασης από τον Ανάδοχο, η επιμέλεια, η προμήθεια και οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τον ίδιο. 3.5. Κατά την πληρωμή θα πραγματοποιείται κράτηση 0,10% σε όλο το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο 3 του Ν.4013/2011, όπως ισχύει σήμερα. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου.(το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών). 3.6. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Πανεπιστήμιο. Η δε δαπάνη βαραίνει τον ΚΑΕ 0439-00-01 του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την με αριθ.πρωτ. 164/31-5-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2017 (ΑΔΑ: Ω4ΩΜ469Β7Α-ΓΘ9) (ΑΔΑΜ: 16REQ004516915) 3.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του εν λόγω έργου να πιστοποιήσει την έγκαιρη εγκατάσταση / παράδοση, όπου προβλέπεται και την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Άρθρο 4 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4.1.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το σύνολο της παρούσας στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για εύλογο συνολικό χρονικό διάστημα και στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης. 4.2.Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του, αποτελούν σοβαρότατους λόγους που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης ή για λόγους ανωτέρας βίας. 4.3.Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου λάβει γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. 4.4.Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξετάσει το αίτημα του Αναδόχου και θα αποφασίσει τελικά, εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ. 4.5.Σε περίπτωση καθυστέρησης ανταπόκρισης στην τεχνική εξυπηρέτηση θα οριστεί ποινική ρήτρα ποσού τριάντα (30) ευρώ ημερησίως. 4.6.Σε περίπτωση καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο, να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Άρθρο 5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 5.1.Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημιά ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο και τις αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 5.2.Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ ευκαιρία της υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο, εφ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού ή σε ελάττωμα του έργου. 5.3.Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα ή αμέλεια του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση της προμήθειας.

5.4.Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλεια του προσωπικού του που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης καθώς και στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αυτών σε οποιοδήποτε κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Άρθρο 6 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 6.1.Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)Ο Ανάδοχος δεν παρέχει την προσφερόμενη υπηρεσία με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση. 2)Ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές. 3)Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει την προσφερόμενη υπηρεσία ή μέρος αυτής υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 4)Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 5)Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. 6.2.Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 6.3.Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: I. Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. II. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 6.4.Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 6.5.Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη ν Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 6.6.Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής και το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος της προμήθειας που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 6.7.Εάν η Αναθέτουσα Αρχή πωλήσει το σύστημά του, η παρούσα σύμβαση λύεται αυτομάτως, εκτός αν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Αναδόχου. Άρθρο 8 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 8.1.Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 8.2.Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. Η υποκατάσταση του αναδόχου απαγορεύεται. Άρθρο 9 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 9.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 9.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγο νός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

Άρθρο 10 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 10.1.Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 10.2.Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 10.3.Οι όροι και οι συμφωνίες της παρούσης συμβάσεως υπερισχύουν όλων των προγενεστέρων συμφωνιών μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, οι δε παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες θα διέπονται στο εξής από τους όρους και συμφωνίες της παρούσης σύμβασης. 10.4.Οποιαδήποτε τυχόν προφορική συνεννόηση δεν είναι ισχυρά. 10.5.Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 11 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αυτά αφού συμφωνήθηκαν μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων και αφού κατατέθηκε από τον Ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία Αθηνών) με αριθμό αυτής Νο 729076 και ποσού #999,00 euro # (εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ) η οποία καλύπτει το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., και η οποία καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει., η οποία θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίτυπα, τα οποία αφού υπογράφτηκαν ως ακολούθως, το Πανεπιστήμιο έλαβε δύο αντίγραφα και το άλλο συμβαλλόμενο μέρος ένα. Σε περίπτωση καταγγελίας ή μονομερούς λύσης της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου εκπίπτει η υπέρ του Πανεπιστημίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα, από τα οποία έλαβαν από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος και ένα επισυνάπτεται στο χρηματικό ένταλμα. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η Πρύτανις ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Φ.ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ Ε.ΤΡΙΒΗΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. STUDIO SIGMA ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ& KINHM.ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Καθηγήτρια ΙΣΜΗΝΗ Α. ΚΡΙΑΡΗ